1.3投标人如没有以书面形式对本安健环条件书的条文明确提出异议，招标人则认为投标人完全接受本条件书提出的各项要求，提供的产品及服务能完全满足条件书及与本项目相关的现行国际、国内、行业安健环标准的各项要求，投标人可以在其投标报价中单独列出因此而发生的各项费用，否则，招标人则认为已包含在投标报价内。1.2本安健环条件书提出的是最低限度的安健环要求，并未对一切安健环细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。投标人应保证提供满足本条件书及与本项目相关的现行国际、国内、行业安健环标准的优质产品和服务。1.1本安健环条件书适用于沙角A电2022年#4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目，其目的是为了贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，保证项目实施安全、健康、环保，防止各类事故的发生。1总则2022年#4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目安健环条件书沙角A电厂

注：“重要性”列：对作业过程中可能造成人员重伤以上的风险打“√”，执行重要措施时工作负责人（监护人）必须全程监护、确认。2.1工作存在风险与应采取措施（由项目负责人填写）：2适用于本项目承包商的具体规则、程序、实施细则、具体要求、措施等。（注：由立项部门提供）1.5本条件书所称“甲方”指招标人，即沙角A电厂，“乙方”指中标人。1.4确定中标单位后，本安健环条件书的各项内容将以安健环协议的形式作为合同附件，与合同正文具有同等效力。

无2.3其它的要求、措施。2.2.2未达到配备专职安全员条件的，应配备兼职安全员。2.2.1乙方须配有专职或兼职安全员，专职安全员必须持证上岗。配备专职安全员的判断条件及配备数量如下：2.2本施工项目应配备的专职（兼职）安全员数量。

3.1.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。3.1.3对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。3.1.2在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。3.1.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。3.1甲方应承担的责任和义务3安健环责任

3.1.10对于较大的工程项目如机组检修等定期召开安全工作例会，布置安全工作，及时向乙方传达有关安全工作的文件及通报等，并监督学习与贯彻执行。3.1.9签订安健环协议前，将《作业安全管理》、《外包工程管理》标准告知乙方。3.1.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。3.1.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。3.1.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。3.1.5及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。

3.2.5项目开工前，所有从业人员必须接受甲方组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。开工前乙方工作负责人须经甲方组织的考试合格并授权。3.2.4乙方应对全体工作人员每年进行一次安全知识与技能教育并考试合格，并将工作人员安全考试成绩报甲方安健环分部备案3.2.3依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。3.2.2接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。3.2.1乙方必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，必须严格遵守《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定（包括《作业安全管理》、《外包工程管理》等），对所辖项目的施工全过程安全负全责。3.2乙方应承担的责任和义务

3.2.8工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。3.2.7每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。应每天召开班前会（站班会）、班后会，并做好记录。对于高风险工作，凡甲方项目负责人不在场时，不得施工作业,否则要追究乙方责任。对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。对高风险、中度风险工作须制订独立的安全作业方案并经甲方审批。3.2.6项目开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。特种作业人员必须持证上岗。配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。3.2.11特别强调施工中应符合下列安全要求：3.2.10电力生产区域内施工，在开工前必须按甲方《工作票管理》标准办理好工作票。3.2.9工程项目开工前乙方负责人应填写“外包工程施工安全许可证申请表”，经甲方有关部门审核，办理“外包工程施工安全许可证”后，凭证办理工作票许可开工手续。

在指定吸烟点吸烟。除指定吸烟点外，禁止吸烟。禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。高处作业必须正确使用合格的双绳全身式坠落悬挂安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。进入生产现场及施工场所必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。危险地带应设围栏并挂警告牌。

采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。现场使用的各类危险品只限当天的用量，做好必要的隔离措施，不得在现场过夜存放。遵守甲方安全生产管理标准有关危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。

从事高处作业人员无高血压；3.2.16乙方所有工作人员应身体健康，无妨碍从事相应作业的器质性病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、震病、震颤辟痹症、精神病、痴呆症、以及其他疾病和生理缺陷，并经具备相应资质医疗机构体检合格。并符合以下要求：3.2.15工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位书面同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。3.2.14严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。3.2.13乙方施工人数在30至50人之间的，配置一个急救箱；在50至100人之间的，配置两个急救箱，依此类推。3.2.12在正常白班工作时间（8：30～12：00,13:30～17:00）之外以及节假日进行工作，均应进行加班申请，早上开工时间不应早于8:30，加班申请应在每天16：00前提出。

对从事非施工、作业类的员工（包括：咨询、技术指导、项目管理；不进行高处作业、受限空间内的卫生清洁等），年龄上限为60周岁。对从事施工、作业类的员工（包括：设备设施检修与维护；日常零星维护；进行高处作业或受限空间内的卫生清洁；保安、消防等），年龄上限为55周岁。禁止未满18周岁的工作人员进厂。3.2.17严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。根据乙方提供的员工名单，甲方有权审查施工人员的健康情况必须符合本项目的要求。对工作人员年龄的要求：从事起重作业人员无听觉障碍。从事起重、驾驶人员矫正后视力正常；

3.2.23发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。3.2.22乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。3.2.21乙方按甲方规定要求参加安全例会和安全、文明施工检查，在现场施工中接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出对安全管理方面的要求应严格执行，对甲方提出的各项整改内容必须按要求进行整改，及时消除事故隐患，并将整改情况书面及时反馈甲方。甲方有权制止乙方施工作业中的违规违章行为，直至停止乙方的工作，情况严重者，甲方有权即时终止施工合同并将有关个人或乙方单位清退出厂，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。3.2.20严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。3.2.19乙方应严格做好用工管理，不得跨单位、跨项目、跨区域、跨范围借工作业。3.2.18乙方施工过程中不得擅自更换项目经理、工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员。特殊情况需要换人时须征得甲方的同意。

乙方受到经济考核后，应在处罚单发出后5个工作日之内到甲方财务部门缴清考核金，每延迟一天，按10%缴纳滞纳金；逾期5天不交的，在原有考核金基础上加倍处罚。对逾期不交的考核金、滞纳金，甲方有权在该项目的应付工程款中予以扣除。对乙方的违章违规行为，每有一次考核100～2000元。乙方未按要求整改到位或在1周内连续违章的，进行加倍考核。4.1对乙方违章行为，按照甲方制定的《外包工程管理》标准进行考核。对拒不接受甲方安全监督管理和处罚的，甲方有权立即中止合同。4甲方对乙方违反安全管理的考核3.2.25乙方应充分投保，以应对潜在的安全生产赔偿责任。3.2.24乙方在施工中所携带钱财、设备、材料等物品应自行看管好，如有丢失，可告知甲方协助调查，如属非甲方原因造成的损失，由乙方自行承担；如发现乙方所雇佣员工盗窃甲方物品财物时，由乙方承担甲方财产损失，情节严重者，甲方有权将事故责任者移交司法机关处理。

擅自损坏、毁坏安全防护设施造成的事故。使用有隐患的或未经许可擅自拆除安全防护设施造成的事故。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的事故。不按施工方案施工，不执行安全技术措施所造成的事故。4.3发生下列情况之一者，由乙方负全部责任、承担全部经济损失（从应付工程款扣除）：4.2若乙方因不符合安全生产条件（如资质不符、安全隐患未消除等），甲方按章停止乙方承包工程项目，对在做的项目下令停工，由此造成的工期延误及经济损失由乙方完全承担。

4.5合同应付工程款不足以抵扣考核扣除金额及经济赔偿的，甲方有权向乙方继续追偿。造成设备损坏事故，按实际损失赔偿。造成火灾事故或主设备停运事故，事故损失不超过3万元，按3万元扣除；事故损失超过3万元的，按实际损失赔偿。造成轻伤事故，每受伤1人扣除3万元。造成重伤及以上事故，每伤亡1人扣除10万元。4.4由于乙方责任发生安全生产事故的，给甲方造成不良社会影响、财产损失或影响工期等因素的，考核扣除金额如下（从应付工程款扣除）：

立项部门分部主任签字：

2.1#4脱硫清灰工作2.项目范围甲方（指沙角A电厂），计划将于2022年11月初到2022年12月31日期间进行#4机组临停检修现将“#4脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作”项目工程承包给乙方，为了确保工程施工的顺利进行及工程的总体质量，甲方特制定本施工技术条件书。乙方应合理地组织施工，科学地进行管理，有效地安排好人力物力，按甲方NOSA安健环管理及锅炉点检专业的检修作业“文件包”管理的要求，做到文明施工，实现按时、按量、保质、保安全完成该工程。1.项目简介2022年4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目技术条件书沙角A电厂

3.3具体技术要求3.2实施本项目的技术难度等级为：中3.1本项目施工风险等级为：中3.项目施工风险等级、技术难度及技术要求2）吸收塔水坑及地沟清理。1）吸收塔塔底沉积物清理，吸收塔塔壁及入口烟道结晶体清理。

3.3.5开工前进行技术交底及安健环交底，所有参与施工的人员清楚了解本工程存在的风险，并在安健环交底表格上签字。严格执行甲方的“点检”管理。3.3.4乙方应根据检修内容科学地进行施工管理，提前准备好人力、物力，针对本项目制定详细的施工方案并经甲方相关部门批准。3.3.3施工方案要求：主要内容包括工程概况、编制依据、施工组织（人力、物力）、进度计划、施工工艺及质量控制、安健环控制措施、质量保证体系等，甲方作为评分的重要参考依据。3.3.2乙方在投标前可到甲方详细了解工作量，要求乙方投标时文件完整清晰，并针对本工程附上施工方案、保障体系、资质及施工能力、工作业绩、安健环管理、个人防护用品的配置、服务承诺等项目文件（复印件），甲方作为评分的重要参考依据。《电业安全工作规程》第1部分：热力和机械GB26164.1-20103.3.1本工程执行以下行业标准的有关规定，但不限于此，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本工程。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本工程：

3.4.2按照“管生产必须管安全”的原则，乙方必须建立健全安全监察机构和各级人员安全生产责任制，该工程应有明确的安全生产第一责任人，并应设置专责的安全员（按规定30人以下队伍可设兼职，30人以上要设专责的安全员），安全机构的组织名单应报甲方（沙角A电厂安健环分部）备案。得到控制；对环境的影响降到最低，每项工作均顾及安全、健康、环保）。认可并遵守甲方的安健环政策（第一遵守国家、地方的法律法规和相关行业标准；第二致力本质安全，控制风险，节约资源，保护环境；第三持续提升全员安全、健康、环保、节约的行为素养；第四持续改进，不断提高安健环管理水平）。3.4.1乙方必须认真贯彻电力工业“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。认可NOSA五星安健环系统理念（所有意外均可避免，所有存在的危险皆可3.4施工管理要求3.3.7在施工过程中，由于乙方未按规程和标准施工，造成返工或材料设备损坏的由乙方负责。3.3.6施工进度按照“机组检修进度”执行，并且不因为进度问题影响检修质量。

3.4.8所有工作人员在开工前均应进行安全生产规程的学习考试，合格者方可进入施工现场。工作负责人必须通过甲方（沙角A电厂安健环分部）考试，并发给“工作负责人资格证”才可担任工作负责人。3.4.7施工过程中应自觉接受甲方沙角A电厂安监部门和点检部门的现场安全监督和指导。若发现违章作业等不安全情况，甲方安监人员及点检人员有权停止其工作，在未采取改进措施前，不得进行工作，并按甲方的有关管理制度（条例）进行处罚。3.4.6严格执行电力安全生产法规及工作票、操作票制度。3.4.5施工人员必须认真贯彻执行与安全生产有关的各种法规，严格执行甲方有关的规程制度、安全技术措施及现场管理条例。3.4.4乙方的工作负责人必须熟悉锅炉的基本原理，熟悉本工程的技术要求、存在的风险及预防措施。全体人员应具配完备的个人防护用品，如安全带、口罩、防滑鞋、手套等，并熟悉工程现场有关的安全要求。3.4.3乙方的安全监察机构负责整个工程中的安全监督和安全生产的组织工作，并负责整个工程中的安全管理工作及安全活动和安全生产的宣传工作。

4.1安全生产许可证；4.项目实施单位所需资质要求3．4.12乙方必须按甲方NOSA安健环管理。3.4.11双方的安全责任按照《关于沙角A电厂外包工程项目安全管理的补充协定》执行。3.4.10严格执行施工工艺规程，保证施工安全，质量合格。3.4.9乙方的安监人员应坚守在施工现场，随时督促，提醒施工人员遵章守法，尤其在高空、交叉作业等特殊环境下，要加强安全管理，制止各类违章现象。

普通施工人员至少（6）人。项目实施总人数至少（8）人；5.施工人员所需资格要求4.4乙方必须提供详细的施工安全管理措施、方案（在中标后最终审核后实施）。4.3乙方必须提供详细的施工技术方案（在中标后最终审核后实施）。4.2具有建筑机电安装工程专业承包资质或电力工程施工总承包资质。

本工程相关人员配置要求为施工人员办理工伤社会保险。5.2.3从事施工、作业类人员（包括：设备设施检修与维护；日常零星维护；进行高空作业或受限空间内的卫生清洁；保安、消防等），年龄须为18—55周岁；从事非施工、作业类人员（包括:咨询、技术指导、项目管理，不进行高空作业、受限空间内的卫生清洁等），年龄须为18—60周岁。5.2.2工程技术人员不少于1人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于1人；5.2.1项目经理具有5年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有5年以上从事电力设施施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称；施工人员所需资格要求

7.项目具体工程量清单6.3所有试验仪器设备在投标文件上列出清单，并标出型号、检验机构、检验有效期，提供检验合格证副本；招标时甲方作为评分的重要参考依据。6.2所有安全带、安全绳经甲方检验部门检验合格，并贴上有效合格证方可使用。6.1所有工器具、仪器经检验部门检验合格，并贴上有效合格证方可使用。6.施工工器具要求（1）年龄填写式样“18~55岁”或“18~60岁”；（2）特种作业人员式样：如需焊工，“数量”栏可填“不少于*人”。

9.1项目工程由乙方（投标方）包工、包工具、起吊工具器、检验、测量仪器；9．项目承包方式8.1本项目计划实施工期：#4号机组临停检修计划2022年11月初，实际具体开工日期，以甲方通知为准。8．项目实施工期要求7.2、吸收塔水坑及地沟清理。7.1、吸收塔沉积物清理，吸收塔塔壁及入口烟道结晶体清理。

10.2本工程实行三级验收制度。即经使用班组质检员、部门（或专业）质检员、厂部质检员验收。《电业安全工作规程》第1部分：热力和机械GB26164.1-201010.1质量要求及验收标准执行以下行业标准的有关规定：10．质量要求及验收标准9.3架子、保温工作另有外包。9.2甲方只提供现场电源、水源方便；

11.1本技术条件书并未对一切技术细节完全做出规定，也未完全引述有关标准和规定的条文，投标方应提供符合本技术条件书和有关工业标准以及发包方提出的合理技术要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求；11．其它10.9乙方在施工过程中不得擅自更换项目经理、工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员。特殊情况需要换人时须征得甲方的同意。10.5质保期：一年，乙方应对本工程所有检测部件负责，本工程的质量保证期为1年，即从竣工之日起1年内发生如因乙方存在的严重漏检、误判造成甲方的设备事故，将追究乙方责任。10.4所有记录及总报告应在检修结束后的15天内提供给甲方（包括文档资料及电子板资料）。10.3施工过程中应作好详细的施工记录，现场有缺陷的部位要标注清晰，健全施工质量文件档案，竣工验收时连同检修总结，全部提交甲方存档。

立项部门分部主任签字：技术分部主任/主任工程师签字：11.5其它未尽事宜，双方协商解决。11.4甲乙双方一旦签定合同时，本技术条件书变为技术协议书作为合同附件，所有条款不变，与合同正文具有同等法律效力。11.3本技术条件书所使用的标准与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。11.2投标人在投标前应了解清楚本次工程的范围、风险和技术要求等内容，可到发包方现场或有关部门了解调查，以及查询有关资料。若投标方没有提出异议，在技术协议阶段将不产生任何价格因素；

招标时间：2022年10月招标单位：广东电力发展股份有限公司沙角A电厂招标文件2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目沙角A电厂

4.投标人资格要求33.禁止转包和违法违规分包要求32.项目概况与招标范围31.招标条件3第一章招标公告3目录

投标人须知前附表6第二章投标人须知68.联系方式47.发布公告的媒介46.投标文件的递交45.招标文件的获取4

6.评标105.开标104.投标文件编制93.投标文件82.招标文件71.总则6

3.主要工作内容及工程量142.项目概况141.项目地点14第三章合同条款148.质疑和投诉137.授予合同13

9.甲方权利、义务168.合同金额及付款方式147.工期146.转包和分包145.承包方式144.工程质量标准14

15.不可抗力1714.违约责任1613.安健环责任条款1612.质保期1611.工程检查验收1610.乙方权利、义务16

附件1：投标承诺书20第四章投标文件格式1919.附件1918.其他条款1817.争议1816.保险18

附件7：投标方业绩表27附件6履约情况表26附件5：财务状况表（近三年）25附件4：授权委托书24附件3：法定代表人身份证明书22附件2投标函(格式)21

附件13：不违法违规分包承诺书33附件12：不转包承诺书32附表11：供应商、承包商廉洁承诺书31附表10：投标差异表（商务和技术）30附件9：拟派项目主要人员配备情况29附件8：正在实施的和新承接的项目情况表27

本招标项目2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目，项目业主为广东电力发展股份有限公司沙角A电厂，建设资金来自业主自筹，招标人为广东电力发展股份有限公司沙角A电厂。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加该项目施工投标。1.招标条件2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目招标公告第一章招标公告附表15：报价总表(参考格式)35附件14：沙角A电厂立项项目竣工承包商评价的应用及考核方法34

3.2本工程允许非主体、非关键性工作进行分包，投标人必须签订《不违法违规分包承诺书》（附件13）。允许分包内容和分包要求如下：3.2本工程禁止分包，投标人必须签订《不违法违规分包承诺书》（附件13）。3.1本工程禁止转包，投标人必须签订《不转包承诺书》（附件12）。3.禁止转包和违法违规分包要求见本项目技术条件书。2.项目概况与招标范围

4.投标人资格要求3.2.2.3分包应按照合同约定或者取得招标人同意后进行，接受分包的人不得再次分包。投标人在提交投标文件时正式签订不违法违规分包承诺书（附件13），一旦违反承诺，项目单位应立即责令其停工，扣除其所有履约保证金，并且将其列入集团的承包商黑名单。造成后果的，按照有关法律法规规定和合同约定追究其责任。3.2.2.2中标人在签订合同后，原则上不再接受合同约定以外的分包。如确有特殊情况需要分包的，则需特别向项目单位提出申请，由原项目招标领导小组集体研究决定。500万元及以上的项目，此类分包决定需报粤电集团公司核准。3.2.2.1接受分包的单位应当具有相应资格条件和履约能力。如需进行分包的投标，投标人应同时提交意向分包人的资质、从业人员相关证件等资料，由评标委员会同时评审。3.2.2分包要求：3.2.1允许分包内容：无。

本项目不接受联合体投标；投标人在近三年来无重大经济行为受到刑事、行政处罚及民事起诉，也不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除的情况出现；投标人不得直接或间接地与招标人雇用或曾经雇用过的，为本次招标编制技术规范和其他文件或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联；投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；业绩要求：具有至少1项已完成类似项目业绩。提供合同复印件（至少含合同首页、签署页等合同关键页）及业绩的合同完成情况证明（如甲方质量验收单、用户反馈意见等）。若其所示业绩有虚假，该投标文件为无效投标文件；投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照；具有建筑机电安装工程专业承包资质或电力工程施工总承包资质及安全生产许可证.

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年11月8日16时00分，地点为广东省东莞市虎门镇沙角A电厂商务分部。6.投标文件的递交5.2招标文件售价：免费。5.1凡有意参加投标者，自招标文件发布之日起至2022年11月8日，在粤电商务网上通过注册成为合格供应商后下载获取招标文件。请务必在粤电商务网上进行“我要报价”的操作，该操作将对下一步开评标工作有一定的影响，请配合完成！5.招标文件的获取单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与投标。

地址：广东省东莞市虎门镇沙角招标人：广东电力发展股份有限公司沙角A电厂8.联系方式本次招标公告仅在粤电商务网网址：http://www.gdydb2b.com/上发布。7.发布公告的媒介6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

第二章投标人须知电话：0769-8513647585136912技术部门联系人：蒋东权、李文浩电话0769-85136862，传真0769-85565002商务分部联系人：袁方邮编：523908

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表1.1.1根据《中华人民共和国招投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1项目概况1.总则投标人须知前附表

1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.2.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.2招标范围、计划工期、质量要求1.1.4本招标项目建设地点：见投标人须知前附表1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应参由此造成的后果承担法律责任。1.5保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.4费用承担见投标人须知前附表1.3投标人资格要求

招标人不集中组织踏勘现场标前会。1.8踏勘现场和投标预备会所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.7计算单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文，应附有中文注释。1.6语言文字

2.1本招标文件的组成：2.招标文件1.9.3评标委员会成员：指由招标方依法自行组建，负责本次招、评标工作的机构。1.9.2乙方、投标方。指响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人或者其他组织。1.9.1甲方、招标方。指广东省电力发展股份有限公司沙角A电厂1.9定义及解释

2.1.7招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.1.6投标文件格式；2.1.5安键环部分：“2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目安健环条件书”。2.1.4技术部分：“2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目技术条件书”。2.1.2投标人须知；2.1.1招标公告；

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有投标人。2.3招标文件的修改2.2.3投标人在收到澄清后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在截标前4日内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清

3.1.2投标人法定代表人资格证明书、法定代表人授权书；3.1.1投标人投标函；3.1商务部分：投标文件的组成应包括但不限于下列资料：3.投标文件2.3.2投标人收到修改内容后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.1.8投标方业绩表、正在实施的和新承拉的项目情况。（见附件6：投标方业绩表）3.1.7经会计师事务所审计并签字的近三年资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表、审计报告；银行资信证明（信用等级）；3.1.6质量、环境、职业健康保证体系及其认证证明；3.1.5企业简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）；3.1.4实施该项目的相关许可证、行业资质等级证书；（复印件）3.1.3按规定年审后的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；（复印件）

工期按照甲方要求为准。按本项目的技术条件书要求，提出本项目技术方案书及详细的施工组织设计书，包括：工程任务情况、施工方案、质量控制措施、安健环措施、工程施工进度计划、施工力量、工程管理组织机构、类似项目业绩等，投标方的技术投标书应对以上内容单列并逐条响应。3.2技术、工期部分3.1.11供应商、承包商廉洁承诺书。3.1.10拟派项目主要人员配备情况；3.1.9近三年履约情况；

3.3.4各报价书上必须完整列明工作内容，并注明税种、税率。3.3.3请在报价中充分考虑采取各项安健环措施所需的各项费用，该项费用可单独列出。各投标单位的报价应为完成招标文件规定工作内容的各项费用，自负盈亏，包干使用。包括但不限于完成项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、保险费、其他杂项开支、安健环措施等所需一切费用及税金，以及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。3.3.2报价需列出详细的分项报价、总报价、优惠方式及其他构成，措施费用单独列出。3.3.1投标所使用的货币为人民币，投标价格为含税价格。3.3报价部分

4.1一般要求4.投标文件编制投标有效期为投标截止日期后120天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标。3.4投标有效期3.3.6其它:投标方认为必要的部分。3.3.5差异表:开列出所有与招标文件内容不符合的项。

4.1.6投标方必须在其投标信函中确认已明白本招标文件中的所有内容并且接受其所有条件。然而，投标方有权在差异表中开列与招标文件要求不一致的内容（注：不满足招标文件要求的实质性偏差将影响投标者的中标机会）。凡未列入差异表的条款，均被认为投标者已完全接受。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应填写差异表汇总说明。4.1.5投标文件应填写清晰，不得加行或涂抹，修改应加盖公章。4.1.4投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字，增加的说明或描述性文字应用明显的标志与原文字区别开，以便于评标委员会阅读。4.1.3各项目的附属工作均由各单位自行负责。4.1.2技术条件书中若提到有关图纸、质量技术标准，及其他不明之处，请投标单位报价前到专业查询。4.1.1各单位应根据我厂所发报价要求、技术条件书、安健环条件书到现场实地考察或向专业了解项目的具体内容，各项目技术条件书供各报价单位参考，即使有些项目的具体工作没有列出，但在施工或服务过程中经专业确认应属该项目范围内的维护、施工工作，则中标单位均应将该项目的全部工作完成且不另外增加费用。

4.2知识产权4.1.8投标文件应按要求签字及加盖公章。③技术部分正本1份，副本1份。②商务部分正本1分，副本1份；①价格报价表（必须单独密封）2份；4.1.7投标方的投标文件应包括：

4.4.1投标文件的正本、副本均应采用牢固包装封装。包装上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。包装上应骑缝加盖投标人公章。4.4投标文件的递交投标文件中涉及到招标文件第4条“投标文件”所规定的技术及商务内容时，正本均应由投标人法定代表人或其授权人签名并盖章，副本可复印。提交的报价表每一页均应由投标人法定代表人或其授权人签名并加盖公章。4.3投标文件的签署4.2.2投标价应包含影响所有权人的专利权、商标权或其他知识产权的有关费用及税费。4.2.1投标方应保证，招标方在接收投标人提供的服务时，如有第三方因该服务向招标方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标方承担。

5.开标4.5.3从投标截止时间至投标方在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标方不得撤回其投标文件。4.5.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.5.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.5投标文件的修改与撤回4.4.2在投标文件提交的报价表应用信封单独密封，封面上注明“报价表”和“保密”字样。

5.4通过资格审查的投标人不足三人，本次招标失败。5.3只对确定资格符合要求的投标书进行评标。5.2资格审查主要审查投标人是否具备圆满履行合同的能力，具体条件见投标人资格要求。5.1招标人对投标人的资格进行审查，本项目对投标人的资格审查采取资格后审方式，开标后对投标人的资格进行审查。在招标方纪检人员监督下进行开标、评标，并全过程监督。评标方法：本次评标采用资格后审，有效最低价法

6.2资格审查和投标文件符合性审查6.l.3如果在评标过程中发现投标人采用任何手段进行串标、贿赂和违反招投标纪律的行为，招标人将有权废除其投标。6.1.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消中标资格。6.1.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料，以及有关授予合同的信息均不应向投标人或其他无关的第三人泄露。6.1评标纪律6.评标

6.4.1如评委认为投标人报价存在重大缺漏项或标准不符事项，评标委员会有权按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似项目合同价格或估价折算,调整评标价格（仅在评标时进行调整，如其中标，中标价仍按其投标价格）。6.4错误的修正为了有助于投标文件的审查、评价与比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件中的有关问题，有关澄清的要求与答复，应在规定的时间内以书面形式进行，但不允许更改投标报价和投标文件的其他实质性内容，按照本须知6.4款的规定更正算术错误不在此例。6.3投标文件的澄清6.2.2评标委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性审查；符合性审查通过的进入后续评审，符合性审查不通过的投标文件将作为废标处理。6.2.1评标委员会首先对投标人进行资格审查，资格审查通过的进入后续评审，资格审查不通过的投标文件将作为废标处理。

6.5评标程序6.4.2.3评审价格：将评委会根据招标文件和本评标工作方案调整后的各投标人的投标报价定义为评审价格。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。6.4.2.2单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。6.4.2.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，应当按下述原则进行修正：6.4.2评审价格的调整

细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可在评标结束前要求投标人对细微偏差予以澄清，投标人拒绝澄清的，评标委员会可在详细评审时作出对投标人不利的量化。所谓细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评审内容详见《资格审查表》和《投标文件符合性审查表》。未实质响应招标文件要求的投标文件为无效的投标文件，招标人将不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为响应招标文件的投标文件。未实质响应招标文件要求的投标文件不进入详评。就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定、要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对投标人的服务范围或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任产生重大限制的差异或保留，而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。在详细评标之前，评标委员会将对所有投标文件进行初步评审，检查投标文件与招标文件有无重大偏差，是否在实质上响应了招标文件的要求，以确定其是否为有效的投标文件。6.5.2初评6.5.1招标人成立评标委员会，负责评标活动，对所有有效的投标文件材料，本着公开、公平、公正、科学、择优的原则，综合评定。

投标文件符合性审查表结论栏只填写“合格”或“不合格”。注：1、投标文件满足资格审查内容的打“○”，出现不满足审查内容的打“×”；只要出现一个“×”的，结论为“不合格”；资格审查表

7.2中标通知评标委员会根据评审情况，向招评标领导小组推荐预中标单位顺序，经领导小组最终批准的投标单位为中标单位。招标方有权接受最低价标，对未中标的单位，招标方无义务作出解释。7.1定标7.授予合同2、结论栏只填写“合格”或“不合格”。注：1、投标文件没有出现实质性偏离内容的打“○”，出现实质性偏离内容的打“×”；只要出现一个“×”的，结论为“不合格”；

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以向招标方纪检部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。8.质疑和投诉7.3.2中标单位接到中标电话或中标通知书后不及时来签订合同,或要求改变投标文件、或要求更改招标文件内容而拖延合同签订,招标机构有权取消其中标资格，而另选中标单位。7.3.1中标单位在接到中标电话或中标通知书后,必须在规定的时间内派授权代表到招标单位，协商签订协议书和商务合同。7.3签订合同根据最终评标结果,由广东电力发展股份有限公司沙角A电厂商务分部电话通知中标单位或向中标单位发出中标通知书。不论中标与否，投标文件一律不予退还。

合同签订地：广东省东莞市虎门镇沙角A电厂乙方：甲方：广东电力发展股份有限公司沙角A电厂甲方合同编号：2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目承包合同第三章合同条款

主要工作内容及工程量详细工程内容见本项目“技术协议书”。项目概况广东省东莞市虎门镇沙角A电厂。项目地点依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目的施工协商一致，订立本合同。

5.1项目工程由乙方（投标方）包工、包工具、起吊工具器、检验、测量仪器本工程；承包方式本项目“技术协议书”中规定的其它要求。满足国家颁布的现行与本项目有关的标准、规范及其它现行规范；工程质量标准详细工作内容及工程量见本项目“技术协议书”。

本项目计划实施工期：#4号机组临停检修计划2022年11月初，实际具体开工日期，以甲方通知为准。工期本工程禁止转包和违法违规分包。转包和分包5.3架子、保温工作另有外包。5.2甲方只提供现场电源、水源方便；

如果乙方有违约情形，乙方同意甲方自本合同款项中扣减乙方应付的违约金或赔偿金。竣工款：按97％合同金额。工程全部完工后，没有发生安健环责任事件，凭乙方出具的合同总额发票和甲方的竣工审批报告在20个工作日内支付；付款方式合同价款：本项目总承包价为￥万元(含增值税），其中不含税价为：，其中:本项目的安全生产费用为￥万元,清单如下（具体以投标方的投标文件为准）：合同金额及付款方式

甲方权利、义务对于上述因变更致使合同价格增减的，但增减费用在合同总价的5％以内，则合同总价不作调整。超过5％以外的范围按甲方的规定办好相关手续后，双方另行协商；执行合同中，如果确因实施内容与合同约定有实质性变更且引起费用增减，在得到甲方书面确认后，双方应严格按甲方制度规定事先办理好有关手续。若乙方擅自扩大施工范围，甲方有权不给予追加费用；除非项目最终实施内容与合同约定有实质性变更，否则价格不作变更；合同价款的调整8.2.2质保金：按3％合同金额。工程竣工结算后1年内未出现乙方的质量问题或出现问题但返修及时，售后服务良好时支付。

乙方按合同约定的内容和时间完成以下工作：乙方权利、义务合同约定的甲方应做的其他工作。按合同约定时间支付工程款项；甲方指定项目经理负责联系，并对项目的质量、进度、安全进行监督；甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：

工程竣工验收后，在质保期内,如因乙方施工质量引起的问题由乙方处理，如因乙方供应的材料等不良引起质量问题或缺陷由乙方修复或更换，费用乙方自行承担，且对由此而造成甲方的损失承担全部赔偿责任。竣工验收中，如果甲方发现有不符质量要求的情形，乙方必须无条件进行返工。符合质量要求后再进行验收，竣工日期以最后验收合格的日期为准；施工完毕，乙方应整理出完整的施工记录，并提出验收要求，由甲方组织人员进行竣工验收。验收合格，乙方填写竣工验收报告，甲方审查确认后，双方签署竣工验收证书，并将工程移交给甲方管理；工程检查验收本项目“技术协议书”约定的承包人应做的其他工作。合同签订后，乙方指定一名项目经理，负责协调本项目全过程的各项工作；

详见甲、乙双方签订的本项目“安健环协议书”。安健环责任条款在质保期内，如因乙方施工质量或供应材料不良引起的问题由乙方及时维修或更换处理，并且承担由此而发生的一切费用支出；特殊情况：若合同乙方所采购设备、部件、软件的供应厂家质保期超过一年，以期限长的为准；本项目“技术协议书”中另有规定的，以“技术协议书”规定的质保期为准；一般情况：设备、部件及现场服务的免费质量保证期为“竣工报告”结算栏商务分部主任签字日期算起，为期1年；质保期

任何一方不履行或不完全履行合同规定的责任与义务，或者有其他违反本合同的行为，而给另一方造成损失，违约的一方须负责对损失进行赔偿，因一方违反本合同的义务而导致本合同提前终止，不免除违约一方赔偿损失的责任，同时不免除继续履行合同的责任。若项目达不到约定的质量要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，并需返工至符合质量要求为止，同时承担由此所产生的一切费用；如果乙方严重违反合同规定的应尽义务，已经使工程造成严重损害，或继续进行施工将给本工程造成严重损害或工期严重延误的，构成严重违约，甲方可另派人员进驻现场接管工程，并解除合同，终止乙方的承包，除此之外，还将对乙方追溯由此造成的一切损失。除不可抗力外，甲方与乙方签订合同后，如乙方未按规定时间和供货要求进行施工或供货的，视同违约处理，甲方有权解除合同；由于乙方责任导致本项目延迟竣工，每延迟壹天应支付甲方违约金800元。违约责任

不可抗力事件发生后，乙方应立即书面通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料；不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方及乙方责任造成的爆炸、火灾，以及严重的自然灾害和灾难如台风、洪水、地震等。不可抗力乙方应该严格按照8.1条款的安全生产费用清单配备安全施工防护设备。如果乙方未能按清单要求配备足够的安全防护设备，甲方有权直接从合同款提前支付工人配备安全防护设备所需的费用；同时甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金额不高于合同总价款的10%。乙方若达不到合同约定质量要求，应当支付不低以合同总价款10%的违约金给甲方，乙方并需返工至符合要求为止并承担所需的一切费用。乙方必须与聘请的用工人员签订书面用工协议。如果乙方在施工过程中出现与乙方的施工人员出现劳资纠纷,或者与材料供应商发生货款纠纷，必须第一时间书面告知甲方,由甲方协助乙方与乙方的施工人员协商解决劳资纠纷或者与材料供应商协商解决货款纠纷；如果乙方与乙方的施工人员在人工工资或者与材料供应商供货款协商不成,则甲方有权直接从合同款提前支付人工工资给乙方的施工人员或供货款给材料供应商；同时甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金额不高于合同总价款的10%。

如果乙方怠于处理，导致第三方受害方影响甲方施工的，甲方有权暂扣合同款，必要时自合同款中代为乙方支付。发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。乙方开工前必须向甲方书面提供入场人员的名单及人员已购买工伤保险相应凭证复印件，由甲方相关管理部门对乙方入场人员及办理保险的情况进行核实，并作为开工前的必备条件。否则不得入场，而且一切责任全部由乙方自行承担。乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。保险因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方协商解决。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署书面确认的文件（包括会议纪要、补充协议、变更文件、工程签证资料等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期；本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力；其他条款因施工行为导致的第三方向甲方的索赔，相关争议的处理、应诉和损失均由乙方承担。凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地人民法院提起诉讼；争议

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自签订之日起合同生效；本合同未尽事宜，由双方友好协商；投标书及相关文件。招标书及相关文件；本合同、本项目“技术协议书”及“安健环协议书”等；合同文件应能相互解释，互相说明，除另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

甲方：广东电力发展股份有限公司沙角A电厂乙方：地址：东莞市虎门镇沙角村地址：电话：0769-85136812电话：纳税人识别号：91441900731486219H纳税人识别号：开户行：中国建设银行东莞虎门南栅支行开户行：账号：44001779043051217515账号：甲方盖章：乙方盖章：甲方负责人/授权代表：乙方法人/授权代表：签订日期：2022年月日签订日期：2022年月日甲方：广东电力发展股份有限公司沙角A电厂乙方：地址：东莞市虎门镇沙角村地址：电话：0769-85136812电话：纳税人识别号：91441900731486219H纳税人识别号：开户行：中国建设银行东莞虎门南栅支行开户行：账号：44001779043051217515账号：甲方盖章：乙方盖章：甲方负责人/授权代表：乙方法人/授权代表：签订日期：2022年月日签订日期：2022年月日附件2：本项目安健环协议书。附件1：本项目技术协议书；附件

根据你们项目的招标文件要求，（全名及职衔）经正式授权并以投标人为（投标人名称）的名义投标。提交投标文件：1份正本（含电子文件），1份副本。致：广东电力发展股份有限公司沙角A电厂附件1：投标承诺书沙角A电厂财务部邓惠珍收电话：0769-85135099开票联系及发票邮寄：第四章投标文件格式

在该工程完工撤出前现场配备的施工人员与我方具有劳动合同关系，另在中标后能够提供劳动合同关系证明文件，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并提供其证明文件。本投标人如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件澄清修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期全面履行《合同书》中的全部责任和义务。我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我们同意本投标自投标截止之日起120天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。我们愿意遵守招标文件的各项规定，提供符合“招标文件”所要求的资料。签字代表在此声明并同意：

在施工期间，我们将保证按投标文件中技术管理人员及施工机械的安排及时进驻现场。未经招标单位允许，不得更换项目经理。若投标人中标，在建设过程中，除招标单位的原因外，若工程总造价超过中标人在投标文件中的总报价时，对于超出部分由中标人自行承担。若投标人达不到前述承诺的，招标单位有权解除合同，投标人向招标单位支付相当于工程建设投标总报价10%的违约金，并赔偿招标单位因此产生的其他损失。投标人的工程建设投标总报价已考虑到了工程实施和合同执行过程中的各种不确定因素以及由这些不确定因素所引起的经济和其他风险，并已在投标总报价中考虑了一定的风险系数，如不可预见费。在合同执行过程中，由于投标人的原因，若投标人工艺技术的各项指标不能达到招标文件的各项技术指标要求和投标人的承诺时，投标人在双方协商的期限内通过返工、整改、修复等补救措施致使各项指标达标，因此所产生的一切费用均由投标人自行承担，并同时就工期延误向招标单位做出赔偿；若采取补救措施后仍不能达标的，招标单位有权解除合同，投标人向招标单位按合同的有关条款的要求支付违约金和赔偿金。在合同执行过程中，由于投标人的原因，若投标人不能履行、或者有事实和行为表明投标人不能履行合同中关于检修项目的各项技术指标达标、或者工程建设费用、工程工期保证等相关义务时，招标单位有权选择与投标人解除合同，同时有权要求投标人按合同的有关条款的要求予以经济赔偿，并负相应的经济和法律责任。本投标人如果中标，将按照本投标人投标文件中设备清单、工程造价、工程工期等内容实施工程总承包，并保证各项指标符合招标文件的要求。

我公司承诺本项目投标截止日前3年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准），且在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除的情况出现；我公司承诺一年内未发生人身死亡事故。我公司承诺（包括联合体各方）目前没有处于诉讼、没有处于财产被接管、冻结、破产的状态，且银行资信和商业信誉良好；(投标人财务状况良好,对外没有重大债权债务纠纷)我公司承诺（包括联合体各方）没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内，且近三年无被政府及行业组织处罚的经历；我公司承诺（包括联合体各方）没有处于被责令停业的状态；我们同意提供招标单位要求的有关投标的其他资料。

法定代表人或其委托代理人（签章）：所有有关本次投标的函电请寄：我们理解,招标单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。我公司承诺我公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系；我公司承诺（包括联合体各方）我公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；我公司承诺（包括其分包商）在近三年来无重大经济行为受到刑事、行政处罚及民事起诉，也不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除的情况出现。

附件2投标函(格式)电话：传真：邮编：投标申请人名称：（公章）技术负责人（签字）：项目负责人（项目经理）（签字）：职务：

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。4、一旦我方中标，我方保证按投标文件承诺完成并移交全部工程。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。1、根据你方的项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按合同条款、工程建设标准、设备采购的要求承包上述工程的施工、设备采购、安装调试、工程移交并承担任何质量缺陷保修责任。广东电力发展股份有限公司沙角A电厂：

（4）我方投标文件中有重大虚假陈述；（3）中标后因我方的原因在规定的时间内未能或拒绝签订合同；（2）我方不能够按招标文件的要求提交履约保函；（1）在贵方规定的投标有效期内我方撤回投标文件；7、如果我方出现下列情况之一，则取消我方的中标资格：6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）单位地址：投标申请人：（盖章）法定代表人或其委托代理人（签章）：（6）我方中标后擅自更换关键人员；（5）我方中标后不能按招标文件所附合同条款签定合同；

日期：_____年____月____日开户银行电话：开户银行地址：开户银行账号：开户银行名称：邮政编码：电话：传真：

经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：附件3：法定代表人身份证明书

日期：年月日投标人：（盖章）特此证明。系（投标人单位名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：

我公司对被授权人的签名负全部责任。(投标单位名称)的(法人代表姓名、职务)代表本公司任命在本书上签字的(被授权人姓名、职务)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。特签字如下，以资证明。（投标单位名称）,中华人民共和国合法企业，法定地址。致:广东电力发展股份有限公司沙角A电厂项目名称：附件4：授权委托书

地址:投标单位：（公章）投标单位名称:职务:职务:被授权人签名:授权人签名:在撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权有效内签署的)不因授权的撤消而失效。

地址：传真：公司名称：电话号码：附件5：财务状况表（近三年）日期：年月日

公司基本情况：（自行描述）公司简介：注册营业执照号：公司开户银行名称及账号：注册资金：经济性质：

附件6履约情况表职务：日期：投标人法定代表人或其委托人签字：投标人名称：（公章）我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

附件7：投标方业绩表2、以上纠纷、争议、仲裁的诉讼记录，停牌或停业处分记录，重大质量安全事故，违约或不恰当履约引起的合同中止是指以受到行政机关的书面行政处罚为准，或以仲裁机关的书面仲裁为准，或以法院的书面判决为准。招标方说明：1、申请人如实填写，若隐瞒不报，经查实取消申请和投标资格，若中标则取消其中标资格。投标申请人名称：___________________________________

3、业绩数量：尽可能提供近年来完成的业绩，10个合同业绩得满分。2、投标人未提交本表的，视为没有类似工程经验。招标方注：1、投标人若有类似工程经验，请按上述表格列出。如有附证明文件请在表中注明“是”，注明文件包括中标通知书或委托书或合同或发包人出具的有关证明复印件或原件和工程竣工验收证明。合同只须提交显示出发包人和承包人名称、项目名称和签字时间的部分即可。签字（盖章）：投标申请人名称：

附件9：拟派项目主要人员配备情况2、投标人未提交本表的，视为没有类似工程经验。招标方注：1、投标人若有类似工程经验，每个合同须单独按上述表格列出，并附上中标通知书或委托书或合同或发包人出具的有关证明复印件或原件和工程竣工验收证明，无相关证明资料，在评审时将不予确认。合同只须提交显示出发包人和承包人名称、项目名称、金额和签字时间的部分即可。投标申请人名称：附件8：正在实施的和新承接的项目情况表

附表10：投标差异表（商务和技术）日期：2021年月日投标人法人代表（或其授权代理人）：（签字或盖章）投标人名称：（盖章）2、金额大于（含）500万元或施工人员超过（含）10人的工程施工项目评标时，投标人拟委派的项目经理需到场进行述标，评标内容中增加一条对项目经理的评分项。投标人中标后，评审过的项目经理原则上不予更换。招标方注：1、投标人提交拟派遣的作业人员名单，根据技术条件书及评分表的要求提交相应资料。人员的信息材料包含但不限于：施工人员资质、数量、年龄以及技术要求等符合相应的工作要求，身份证复印件、作业资格证书复印件、劳动合同复印件、社保缴存证明复印件等。

沙角A电厂（甲方）：附表11：供应商、承包商廉洁承诺书签字（盖章）：差异表投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

五、不泄露甲方商业秘密。四、不与其他公司相互勾结、串通，不采取任何手段排挤其他竞标人参与公平竞争和损害甲方利益的行为。三、不隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料；不进行虚假承诺、夸大产品或服务性能和质量等指标；二、不同甲方人员（同上）从事本项目相关的物资、服务等交易买卖及中介活动，不转包、违法分包项目；不共同从事其他营利性经营活动或提供便利条件。一、在工作范围外，乙方人员保证不私下接触甲方人员（包括但不限于物资采购、商务经办人员、招评标专家、计划部门技术人员、各级审批、监督人员，并含上述人员的配偶、子女、亲属及其他特定关系人），同时不以任何理由向甲方人员（同上）行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、以及支付应由个人支付的各种费用，以及提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。为加强对2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目管理，保障招投标工作公平、公开、公正开展，预防商业贿赂和不正当竞争，保障各方合法权益，乙方在参与甲方招投标项目中作如下承诺：

法定代表人或其授权委托人：（签字）乙方（承诺单位）：（盖章）九、本廉洁承诺书经乙方法定代表人或其授权委托人签署并加盖乙方公章后生效。八、如违反以上承诺，自愿接受甲方依据有关规定对乙方进行严肃处理（包括但不限于取消入围供应商资格、中标资格以及终止合同等），并赔偿甲方的全部损失；情节严重的，由甲方列入黑名单，规定时间内禁止参加甲方组织的所有采购、工程项目招投标活动。七、甲方人员（同上）如果发生索贿现象、或是提示乙方提供利益或服务等各种不廉洁行为及发生其他违纪违法情况的，乙方有义务及时向甲方纪检监察部、纪委举报，甲方保证乙方的利益及招投标资格不因举报而受到侵害。六、不发生其他影响招投标活动依法、公正开展及损害甲方经济利益、形象和声誉的不廉洁、不诚信行为。

二、接受你方扣除我方所有履约保证金共元的处罚。一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。我方（投标人名称）于年月日自愿参与你方（2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目）的投标，如我方中标，我方承诺：不将中标项目转包给第三方。如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：广东电力发展股份有限公司沙角A电厂：附件12：不转包承诺书年月日

电话：/（法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）法定代表人或委托代理人身份证号码：法定代表人或委托代理人：（签字）承诺人：（投标人名称，盖单位章）四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。三、接受你方将我方列入粤电集团承包商黑名单的处罚。

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。如违反上述承诺，我方自愿接受你方的以下处罚：我方（投标人名称）于年月日自愿参与你方（2022年_4号机组临停检修脱硫附属设备清灰、清理结晶体工作项目）的投标，如我方中标，我方承诺：一、不将合同约定可以分包以外的工作进行分包；二、按照合同约定分包的工作，分包人不得再次分包。广东电力发展股份有限公司沙角A电厂：附件13：不违法违规分包承诺书年月日

法定代表人或委托代理人身份证号码：法定代表人或委托代理人：（签字）承诺人：（投标人名称，盖单位章）四、如因此造成人身伤亡和财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。三、接受你方将我方列入粤电集团承包商黑名单的处罚。二、接受你方扣除我方所有履约保证金共元的处罚。

二、一个完整年度内任何一个项目的承包商评价得分低于70分（不含70分）的，需及时约谈该承包商单位负责人,发出“警告”级别考核通知书；一个完整年度同一承包商出现两个项目的承包商评价得分低于70分（不含70分），需及时约谈该承包商单位负责人，应将其列入灰名单。一、任何一个项目的承包商评价得分低于60分(不含60分)时，及时约谈该承包商单位负责人，应将其列入灰名单。为进一步促进承包商提高服务质量和管理水平，规范、合理使用承包商项目竣工时的评价得分，特制订本办法。具体内容如下：附件14：沙角A电厂立项项目竣工承包商评价的应用及考核方法年月日电话：/（法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）

投标人（签字，盖章）：投标人已阅知本考核方法，并承诺：如项目中标，投标人将按签订的合同和协议书要求做好项目实施过程中的各项工作，争取在“承包商评价”和“项目评价”中取得高分，并接受招标方最终的评价考核结果。五、评价内容如下：四、考核等级分为警告、暂停合格供方3个月、暂停合格供方6个月、列入灰名单、列入黑名单。达到上述考核等级的承包商，报厂部审批后发出考核通知书。三、一个完整年度内同一承包商出现两个及以上项目考评得分低于80分（不含80分）但大于70分的，应在下一年度的第一季度内，及时约谈该承包商单位负责人，并发出“警告”级别考核通知书。新的年度内，该承包商若仍出现两个及以上项目考评得分低于80分（不含80分）但大于70分的，下一年度则应提升考核级别。

本项目安全生产费用报价清单：注：请按技术条件书中工作量清单分项报价。报价总表：报价单位：元附表15：报价总表(参考格式)2022年月日

按财政部、安全监管总局《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(财企〔2012〕16号)文件要求，建设工程施工企业的安全生产费用以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：中标后严格按照本清单使用安全生产费用，否则按合同条款进行考核。投标方未单独和足额列出安全生产费用清单时，招标方有权作废标处理；投标单位必须根据本项目安全施工需要，详细列出安全生产费用清单；招标方要求说明：注：以上项目内容为样例说明,投标人可根据项目具体情况进行增减。

签字（盖章）：市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5％。房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0％；