中标
盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）采购公告
粪污资源化利用设施改造中小企业服务货物设计制造包装仓储运输装缷保险安装并自行维护调试甲供材料保管备品备件专用工具伴随服务技术图纸资料人员培训临时占地永久占地施工组织设计专项施工方案工程进度计划设备采购清单进场计划劳动力计划加工图大样图修改补充文件技术文件已标价工程量清单预算书交通运输自行现场勘查监督外部组织协调工程安全产品质量证明文件定样确认核算工程结算索赔违约事件工期顺延变更估价认价增减施工现场各方面关系施工条件基础资料工程管理施工用电电讯线路施工用水竣工图施工技术管理文件检验和检测报告施工记录检验批质量验收记录分项工程验收记录分部工程验收记录竣工验收证明施工噪声施工备案车辆准运用电负荷机电设备漏电保护装置临时水电设施维护布设供水供电使用维修临时用水收集整理粪污处理工艺流程图建筑垃圾施工道路保养设置排污系统生活垃圾清运卫生管理清洁安全检查整修安全保卫现场施工施工区域公共区域搭设配合排污设施拆除修复道路硬化相关标识标牌视察参观各专业工程间协调施工场地工作面施工总进度计划现场管理工期控制产品保护缺陷修补缺陷修复施工总包管理进度管理职业健康安全管理制度安全文明施工工序安全措施衔接督促落实及实施安全施工运输机械脚手架分水电表各系统管线分表接口容量临时设施建设排水生活卫生平衡收头临时建筑搭建作业时间工程技术资料工程档案文件资料应急演习施工图纸交底会审工程质量控制进度控制施工人员进行安全生产进场教育造价合同管理信息管理法律法规规章施工规范施工质量办公桌椅文件柜进度发出指示开工/停工分包单位的确定材料设备计日工四控两管一协调投资安全四控制治安保卫环境保护施工管理机构资源保证计划季节性施工技术组织保证措施智能监控布置已有设施加固施工措施新技术新产品新工艺新材料应用施工进度计划的修订测量基准点基准线水准点测量放线临时道路绿色围挡围墙施工设备工程设备材料与设备现场工艺试验试验设备临时工程临时用工健身娱乐装修住房建筑安装工程防火畜禽粪便畜禽粪污干粪撒肥车液态肥贮存池吸粪车黑膜贮存池污水输送泵配套管线固液分离机纳米发酵膜设备沼气火炬消防安全设施固粪撒肥车电气控制系统电缆配电总箱原料匀浆池干粪堆积发酵棚分离液过度池安全隔离围栏固肥箱体挖铲两用车纳米发酵膜及设备液态肥还田管网田间暂存池绿化固液分离池纳米膜微滤机大田施肥提升泵大田利用泵送沼气自流搅拌机发酵池四周防护网配套设备黑膜发酵池提升井配件底层土工布排渣抗漂浮工艺设施防渗防雨防溢暂存池四周防护网堆粪棚绿植玻璃钢材质安全防护项目建设区域平面图
金额
-
项目地址
江苏省
发布时间
2022/12/02
公告摘要
项目编号hazc-2022110353-xy
预算金额157万元
招标公司-
招标联系人-
中标公司-
中标联系人-
公告正文
盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）采购公告
盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目磋商公告（二次）
项目概况： 盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网登录会员系统http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并获取磋商文件，并于2022年 12月12日09点00分前递交响应文件。 |
一、 项目基本情况
项目编号：HAZC-2022110353-XY
项目名称：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）
预算金额：157万元
最高限价：157万元（含货物及设备采购安装以及与货物及设备采购安装服务有关的工程建设服务的评审、黑膜贮存池和干粪堆集棚的地下勘察、质量监理、工程结算审计费用），超过最高限价157万元的作废标处理。
采购需求：1.新建100m3原料匀浆池（包含搅拌机等配套设备等），2个5000m3黑膜发酵池（包含提升井、泵、管道及配件，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等），200m3液态肥暂存池（含防渗、防雨、防溢，输送泵等设施等），300？O堆粪棚（1.2M高砖混墙体），分离液过度池10m3等，200？O道路和场地等，700米隔离围栏等，项目区绿化（200？O草坪、绿植10棵）等，项目建设区域平面图、粪污处理工艺流程图及相关标识等。
2.购置并安装4台污水输送泵及配套管线等设施等，1台固液分离机等，1套纳米发酵膜设备等，1套HJ-150沼气火炬（含阻火装置、1台罗茨风机及管线）等，消防、安全设施1批，1辆5立方米固粪撒肥车，1辆挖铲两用车，就近还田Φ110mmHDPE管网1000m等 ，2个50m3田间暂存池等，电气控制系统、电缆及配电总箱等。（具体详见招标文件第四部分清单及采购需求）
质量要求：合格
合同履行期限：30天
本项目不接受联合体投标。
二、 申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第（1） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
（2）、本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
③、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。
④、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
（三）本项目的特定资格要求：
序号 |
资质内容 |
提交形式 |
|
1 （供应商可任选其中1项提供材料，2选1） |
（1） |
法定代表人（或负责人）资格证明（格式按照示范格式一要求） |
扫描件上传至电子标书 |
法定代表人身份证 |
原件扫描上传至电子标书 |
||
（2） |
授权委托书（格式按照示范格式二要求） |
扫描件上传至电子标书 |
|
受托人身份证 |
原件扫描上传至电子标书 |
||
2 |
营业执照 （在有效期内） |
原件扫描上传至电子标书 |
|
3 |
具备在有效期内的环保工程专业承包资质三级及以上的独立法人单位； |
原件扫描上传至电子标书 |
|
4 |
承诺书，（资格承诺制，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式三要求） |
扫描件上传至电子标书 |
|
5 |
（1）供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 |
||
6 |
不接受联合体供应商参加投标。 |
||
备注：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由评委对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
三、获取
磋商
文件
时间：2022年12月2日至2022年12 月9日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:00点（双休、节假日除外）
地点：淮安市公共资源交易网
方式：供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。
售价：0元
四、提交
响应
文件
截止时间、
磋商
时间和地点
截止时间：2022年12月12日上午09点00分
开标时间：2022年12月12日上午09点00分
地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见中心当日显示屏），本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”，供应商无需到达现场。
注：供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。
五、磋商保证金
本项目磋商保证金金额：0元整。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
（电子招投标说明）
①本项目采用电子招标投标。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。
②供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007
③本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。详见供应商须知中“全流程不见面交易采购”注意事项
④投标操作视频：
http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/infodetail/?infoid=8d63c311-3237-4388-b0df-050aec75208c&categoryNum=041005001
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称：盱眙县穆店镇人民政府
地 址：盱眙县穆店镇人民政府
联 系 人：王学林 电话：13770443883
2、采购代理机构信息
名 称：淮安德誉工程项目管理有限公司
地 址：盱眙县金鹏大道20-5号
联系方式：李方玉电话：0817-88332298
盱眙县穆店镇人民政府
2022年12月2日
附件：
202212.1招标文件）盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目11.15.docx202212.1招标文件）盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目11.15.docx
盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）采购文件.doc盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）采购文件.doc
二〇二二年十二月代理机构：淮安德誉工程项目管理有限公司采购人：盱眙县穆店镇人民政府项目名称：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）竞争性磋商文件“全流程不见面交易”
项目基本情况第一部分磋商公告（二次）第一章磋商邀请前附表
| 项目 | 名称 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 盱眙县穆店镇人民政府 |
| 2 | 采购代理机构 | 淮安德誉工程项目管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | HAZC-2022110353-XY |
| 4 | 招标内容 | 盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次），具体详见采购清单 |
| 5 | 采购预算价 | 157万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 磋商保证金 | 0元 |
| 8 | 履约保证金 | 中标价的1% |
| 9 | 磋商文件获取 | 供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。 |
| 10 | 磋商文件份数 | 供应商在规定的投标截止时间前在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见供应商须知第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。（中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。） |
| 11 | 开标时间 | 2022年12月12日09:00（北京时间） |
| 12 | 代理服务费 | 本次采购项目招标代理费：9500元，不单独立项，投标单位应充分考虑报价风险计入总价,由中标单位领取中标通知书时缴纳。 |
| 13 | 中标交易费 | 根据收费文件向交易中心缴纳 |
| 14 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 中标通知书领取时间、地点 | 淮安市公共资源交易中心盱眙分中心一楼大厅领取 |
| 17 | 其它要求 | 1.招标文件中表格如有（投标函、开标一览表等等）与电子文件中表格不一致以电子文件中表格为准； |
| 18 | 付款方式 | 预付款为合同总价的40%，待工程机械、材料、人工进场后支付；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计部门审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性付清。 |
| 项目概况：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网登录会员系统http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并获取磋商文件，并于2022年 12月12日09点00分前递交响应文件。 |
2.购置并安装4台污水输送泵及配套管线等设施等，1台固液分离机等，1套纳米发酵膜设备等，1套HJ-150沼气火炬（含阻火装置、1台罗茨风机及管线）等，消防、安全设施1批，1辆5立方米固粪撒肥车，1辆挖铲两用车，就近还田Φ110mmHDPE管网1000m等，2个50m³田间暂存池等，电气控制系统、电缆及配电总箱等。（具体详见招标文件第四部分清单及采购需求）采购需求：1.新建100m³原料匀浆池（包含搅拌机等配套设备等），2个5000m³黑膜发酵池（包含提升井、泵、管道及配件，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等），200m³液态肥暂存池（含防渗、防雨、防溢，输送泵等设施等），300㎡堆粪棚（1.2M高砖混墙体），分离液过度池10m³等，200㎡道路和场地等，700米隔离围栏等，项目区绿化（200㎡草坪、绿植10棵）等，项目建设区域平面图、粪污处理工艺流程图及相关标识等。最高限价：157万元（含货物及设备采购安装以及与货物及设备采购安装服务有关的工程建设服务的评审、黑膜贮存池和干粪堆集棚的地下勘察、质量监理、工程结算审计费用），超过最高限价157万元的作废标处理。预算金额：157万元项目名称：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）项目编号：HAZC-2022110353-XY
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：申请人的资格要求本项目不接受联合体投标。合同履行期限：30天质量要求：合格
④、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。③、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。（2）、本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：（1）、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
地点：淮安市公共资源交易网时间：2022年12月2日至2022年12月9日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:00点（双休、节假日除外）三、获取磋商文件备注：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由评委对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。（三）本项目的特定资格要求：
| 序号 | 资质内容 | 提交形式 | |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人（或负责人）资格证明（格式按照示范格式一要求） | 扫描件上传至电子标书 |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人身份证 | 原件扫描上传至电子标书 |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 扫描件上传至电子标书 |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （2） | 受托人身份证 | 原件扫描上传至电子标书 |
| 2 | 营业执照 （在有效期内） | 原件扫描上传至电子标书 | |
| 3 | 具备在有效期内的环保工程专业承包资质三级及以上的独立法人单位； | 原件扫描上传至电子标书 | |
| 4 | 承诺书，（资格承诺制，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式三要求） | 扫描件上传至电子标书 | |
| 5 | （1）供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 | ||
| 6 | 不接受联合体供应商参加投标。 | ||
地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见中心当日显示屏），本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”，供应商无需到达现场。开标时间：2022年12月12日上午09点00分截止时间：2022年12月12日上午09点00分四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点售价：0元方式：供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。
七、其他补充事宜（电子招投标说明）自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限本项目磋商保证金金额：0元整。五、磋商保证金注：供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/infodetail/?infoid=8d63c311-3237-4388-b0df-050aec75208c&categoryNum=041005001④投标操作视频：③本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。详见供应商须知中“全流程不见面交易采购”注意事项②供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007①本项目采用电子招标投标。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。
名称：淮安德誉工程项目管理有限公司2、采购代理机构信息联系人：王学林电话：13770443883地址：盱眙县穆店镇人民政府名称：盱眙县穆店镇人民政府1、采购人信息
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。1.适用范围一、总则第二章供应商须知联系方式：李方玉电话：0817-88332298地址：盱眙县金鹏大道20-5号
4.磋商费用3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。3.适用法律2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。2.合格的供应商
5.1磋商邀请5.磋商文件由以下部分组成:二、磋商文件4.3本项目招标控制价157万元，超过最高限价作废标处理。4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市政府公共资源交易中心盱眙分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6.磋商文件的澄清5.6响应文件5.5项目采购需求5.4合同格式及条款5.3评标标准5.2供应商须知
响应文件的编制7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。7.1在磋商时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。7.磋商文件的更正或补充6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人，采购人对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。
9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制交纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。9.磋商报价8.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。8.响应文件的编制
11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。11.服务承诺10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。10.技术要求响应偏离（本项目不涉及）9.4磋商报价应以人民币为货币单位。9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。
14.响应文件的签署13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。13.磋商有效期本项目磋商保证金金额：0元整12.磋商保证金
15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。15.1供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在磋商邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。15.响应文件的上传四、响应文件上传14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。17.响应文件的修改和撤回16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。16.响应文件被拒绝接收的情形15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18.1采购人将按照磋商邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。18.磋商组织五、磋商17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
18.2.5导入电子响应文件；18.2.4供应商、采购人对电子响应文件解密；18.2.3供应商在线承诺；18.2.2公布供应商名单；18.2.1公布磋商的会议纪律；18.2不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。
18.2.11网上公布成交候选供应商名单；18.2.10网上公布最终报价；18.2.9供应商进行两次或两次以上磋商报价；18.2.8磋商小组综合评审；18.2.7磋商小组与单一供应商磋商；18.2.6网上公布磋商顺序；
19.磋商程序18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。18.3磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。18.2.12磋商活动结束。
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。19.1响应文件的资格审查
19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。19.2响应文件的符合性审查（5）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库[2014]214号文件第21条第3款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（3）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。19.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
19.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。19.6响应文件的澄清19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；（4）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；（3）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；21.出现下列情形之一的，磋商终止:（9）供应商未完全满足磋商文件要求的；（8）在同一台电脑上传文件，导致机器码一致，作为围标串标处理。（7）供应商参加磋商时，未提供项目管理方案或经三分之二磋商小组认定方案存在重大偏差的；（6）经查实提供虚假材料谋取成交的；
22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。22.推荐成交候选供应商磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
六、确定成交及签订合同23.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。23.磋商过程保密22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。
25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理机构发放成交通知书。25.成交通知书24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。24.2采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布成交结果公告。24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。24.确定成交供应商
27.货物和服务的减少26.2成交供应商自成交通知书发出之日起12日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。26.签订合同25.3成交通知书将是合同的一个组成部分。25.2成交供应商应在中标通知书发出之前，须提供相当于中标总价1%的履约保证金
28.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。28.2乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商应在中标通知书发出之前，须提供相当于中标总价1%的履约保证金。乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。28.履约保证金27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
个成交候选供应商，或重新采购。28.6如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一28.5履约保证金在项目成果验收合格后无息退还。成交供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，办理履约保证金退还手续。款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷28.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；29.2上述应知其权益受到损害之日是指:29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。29.质疑处理七、质疑处理
（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。29.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。29.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。29.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（6）提起质疑的日期；（5）必要的法律依据；（4）事实依据；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；（2）质疑项目的名称、编号；
30.1小微型企业价格扣除30.政策功能落实政府采购政策功能落实29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式作出答复。29.7采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。30.2残疾人福利单位价格扣除（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。（1）本项目对小型和微型企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
30.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单呀位、监狱企业的，不重复享受政策。（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。30.3监狱和戒毒企业价格扣除（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4．如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。。3．对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。2．评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。1．本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。一、评审方法第三章评标标准
第四章、合同条款及格式注：1、供应商在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料（扫描件上传至电子标书），否则不得分。以上评分资质资料中标后三个工作日内需提供原件，供采购方查验。2、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商拟低价中标的，应当在投标时准备好书面说明和证明材料（书面说明和证明材料须包含本身成本、人工费用、运输、安装、税收、较其他供应商且能支撑自己报更低价格的优势说明等成本构成），以证明其报价合理性。综合评审因素和评分标准（100分）磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。二、评分标准
| 序号 | 项 | 目 | 评分内容 | ||||
| 1.计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价 | |||||||
| 投标报价 | 格得分为满分 50 分。 | ||||||
| 1 | 投标报价 | 报价得分=（评标基准价/投标报价）×50 | |||||
| 1 | （50 分） | ||||||
| （50 分） | 2.按上述公式计算出每个投标单位的投标报价水平得分，保留小数点后两位，小 | ||||||
| 2.按上述公式计算出每个投标单位的投标报价水平得分，保留小数点后两位，小 | |||||||
| 数点后第三位四舍五入。 | |||||||
| 1. | 项目设计和建设方案： 总体设想、方案针对性、粪污处理利用工艺流程及标段划分（最高得 8 分）； | ||||||
| 2. | 现场临时设施、临时道路布置（最高得 1分）； | ||||||
| 3. | 进度计划和各阶段进度的保证措施（最高得 2分）； | ||||||
| 4. | 各分部分项工程的方案及质量保证措施（最高得2 分）； | ||||||
| 实施方案 | 5. | 安全文明施工及环境保护措施（最高得 1分）； | |||||
| （16 分） | 6. | 管理班子的人员配备、素质及管理经验（最高得 1分）； | |||||
| （16 分） | 6. | 6. | |||||
| 7. | 劳动力、机械设备和材料投入计划（最高得 1 分）； | ||||||
| 一、企业类似项目8分 | |||||||
| 业绩、人员配置（16分） | 1. 企业自 2018年 1 月 1 日以来承建过类似畜禽粪污处理中心项目的每个项目得 4分，提供中标通知书、施工合同、经有关部门组织验收且盖章的竣工验收证明原件扫描上传在投标文件中，本项最高得8分。 | ||||||
| 二、企业人员配置8分 | |||||||
| 1.本项目技术负责人提供环境保护高级工程师得5分，环境保护中级工程师得 2分。 | |||||||
| 2.本项目的项目经理同时具备二级及以上机电工程专业和二级及以上建筑工程专业的得3分（不同时具备不得分） | |||||||
| （提供2022年3月份以来的6个月社保证明，扫描上传在投标文件中,本项最高得8分，没有不得分，如中标后查证有虚假行为作为废标处理，并作为虚假通报处罚）。 | |||||||
| 企业认证 | 1.企业通过 ISO9001 质量管理体系认证的得2分2.企业通过GT/50430管理体系的得2分 | ||||||
| （8分） | 3.企业通过 ISO 14001 环境管理体系认证的得 2分 | ||||||
| （证书网 | 3.企业通过 ISO 14001 环境管理体系认证的得 2分 | ||||||
| 4 | （证书网 | 4.企业通过 ISO 45001 职业健康安全管理认证的得 2分 | |||||
| 4 | 上能查询 | 4.企业通过 ISO 45001 职业健康安全管理认证的得 2分 | |||||
| 并在有效 | （本项以上证书覆盖范围必须含本项目所须招标公告里特定资质证书要求的内容） | ||||||
| 期內） | 证书原件扫描上传在投标文件中为准，如证书状态为撤销、无效或过期则不得分）。 | ||||||
| 投标企业获得AAA级重合同守信用企业证书的得3分，AA级得2分，A级得1分，相关证书原件扫描件上传电子投标文件中。 | |||||||
| 5 | 2、获得高新技术企业证书并在有效期内的，得2分。 | ||||||
| 相关证书原件扫描上传在投标文件中为准。 | |||||||
| 投标企 | 3、投标企业通过‘信用淮安’官方网站查询获得AAA级信用的得3分，AA级信用的得2分,A级信用的得1分（查询 截图上传至电子标书为准，不提供不得分）。 | ||||||
| 3、投标企业通过‘信用淮安’官方网站查询获得AAA级信用的得3分，AA级信用的得2分,A级信用的得1分（查询 截图上传至电子标书为准，不提供不得分）。 | |||||||
| 业的、信用及 | |||||||
| 售后服务 | |||||||
| 售后服务 | |||||||
| （10分） | 4.投标企业获得售后服务认证，五星级得2分，四星级得1分。原件扫描上传至电子标书为准，并且提供网查，不提供不得分，证书原件扫描上传在投标文件中为准，如证书状态为撤销、无效或过期则不得分） | ||||||
制定制定住房城乡建设部（示范文本）建设工程施工合同合同编号:（GF—2017—0201）
一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：。发包人（全称）：盱眙县穆店镇人民政府。第一部分合同协议书国家工商行政管理总局
2.购置并安装4台污水输送泵及配套管线等设施等，1台固液分离机等，1套纳米发酵膜设备等，1套HJ-150沼气火炬（含阻火装置、1台罗茨风机及管线）等，消防、安全设施1批等，1辆5立方米固粪撒肥车等，1辆挖铲两用车等，就近还田Φ110mmHDPE管网1000m等，2个50m³田间暂存池等，电气控制系统、电缆及配电总箱等。（具体详见招标文件第四部分清单及采购需求）。5.项目内容：1.新建100m³原料匀浆池（包含搅拌机等配套设备等），2个5000m³黑膜发酵池（包含提升井、泵、管道及配件，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等），200m³液态肥暂存池（含防渗、防雨、防溢，输送泵等设施等），300㎡堆粪棚（1.2M高砖混墙体等），分离液过度池10m³等，200㎡道路和场地等，700米隔离围栏等，项目区绿化（200㎡草坪、绿植10棵）等，项目建设区域平面图等、粪污处理工艺流程图及相关标识等。4.资金来源：财政资金。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：穆店镇境内。1.工程名称：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）
工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。竣工日期：年月日。。开工日期：年月日。合同工期：30天图纸（含变更）、招标人说明、招标文件、投标文件、招标清单、相关规范、合同及相关设计文件的全部内容。6.工程承包范围：
2.合同价格形式：固定单价合同。人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准
（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理
（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的价款，预付款为合同总价的40%，待工程机械、材料、人工进场后支付；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计部门审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性付清。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自双方法定代表人签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议
此部分直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。第二部分通用合同条款（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中，发承包双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、设计变更、工程变更签证、补充协议、备忘录等资料。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人在投标时已综合考虑，已包含发包价内，发包人不再额外予以补偿。1.1.3工程和设备名称：；1.1.2.5设计人：名称：；1.1.2.4监理人：
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工验收标准、规范，以及江苏省、淮安市、盱眙县建设以及环保等相关主管部门颁布的文件。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：江苏省、淮安市以及盱眙县现行的规范性文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可视情况协助办理；相关费用由承包人在投标踏勘现场时及投标时综合考虑，已包含发包价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸或现场确定。
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划、材料及设备采购清单与进场计划、劳动力计划、必要的加工图和大样图等；1.6承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同补充协议；（2）本合同协议书及各附件；（3）中标通知书；（4）本合同专用条款；（5）招标文件及招标时的澄清、修改、补充文件；（6）投标书及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；
（5）其他文件：及时按监理人或发包人要求提交。承包人提供的文件应首先递交监理人，并由监理人审核签署意见后报送发包人；（4）材料及设备采购清单与进场计划、已完工作量报表、劳动力计划等：每月25日前及每周工地例会前；（3）工程进度计划：每月25日前报月进度计划，每周工地例会前报周进度计划；（2）专项施工方案：专项工程实施前7日内；（1）施工组织设计：合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天；承包人提供的文件的期限为：
1.7.2交通运输：自行现场勘查。1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。承包人提供的文件的形式为：纸质文件与电子文件；承包人提供的文件的数量为：同类纸质文件不少于3份（具体由发包人根据实际需要确定），电子文件1份，承包人所有资料提交按规定时间的提交、每次例会及通知单等内容要在规定的时间内整改及提交；
（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（1）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；发包人对发包人代表的授权范围如下：；2.1发包人代表：；2.发包人1.7.3材料上涨与下浮是否调整合同价格：不调整，工程量或多或少或有或无或单栋或连栋均按实际发生工程量计算价格同投标报价。
2.2.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前15天。2.2.1提供施工现场2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理。（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；
3.1承包人的一般义务3.承包人本工程所需施工用电由发包人提供供电接口，从供电接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的电费和电损费用由承包人承担。（2）将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：本工程所需施工用水由发包人提供供水接口，从供水接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的水费和水损费用由承包人承担。（1）施工现场具备施工条件的要求及完成时间：已完成。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件（书面形式且装订成册）外，还应提供相关信息电子文件及影像文件且满足相关职能部门要求。承包人提交的竣工资料移交时间：申报工程竣工验收之前由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图）报相关部门验收。竣工验收合格并经发包人认可后28天内承包人向发包人提交完整竣工资料报送审计并完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及相关职能部门的移交工作,若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收,导致发包人的工程不能按期交付或投入使用,无论哪项拖延，均视为承包人违约,承包人按每拖延一天1000元向发包人支付违约金,并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。承包人需要提交的竣工资料套数：不少于4套含电子文件。承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工图、施工技术管理文件、产品质量证明文件、检验和检测报告、施工记录、检验批质量验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、竣工验收证明及竣工图等，具体应符合地方质量监督部门与城建档案管理机构等相关职能部门对施工资料的要求。
（6）承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。（5）承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用。（4）涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、渣土费及垃圾管理费等。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。（3）承包人必须遵守江苏省及淮安市、盱眙县行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。（2）承担发包人上级领导及其他相关部门检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监等单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。（1）发包人按照淮安市以及盱眙县建设行政主管部门的要求，及时提供用于申办本工程备案、报批等手续所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后7天内完成备案、手续的办理工作，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。
⑤承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由承包人承担。④承包人的自行分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理。③承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。②承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用在投标时已考虑，已包含在发包价内。①承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。（7）承包人必须对施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：
③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止。②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担。①设置、维修和管理临时排污系统。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清。⑦临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的批准，拆除后的临时水、电设施由承包人自行处理。⑥如因城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔。
（12）承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派其他承包人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨。（11）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。承包人对发包人及监理工程师提出的问题未及时落实与整改，视为承包人违约，发包人及监理工程师有权要求承包人支付1000元／天的违约金。（10）承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任。（9）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。⑤竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用。④承包人应按发包人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观。
a.配合专业工程的施工，包括提供施工场地和工作面。③承包人必须负责将专业工程项目的施工单位纳入总承包管理之中，对其进度、质量、安全等进行管理，确保按时、按质的完成上述整个项目内所有专业工程项目。具体责任包括但不限于如下列举。②承包人负责制定上述整个项目的施工总进度计划、总施工组织设计、执行监理人的有关指令，圆满解决施工、验收中的所有问题。①承包人负责上述整个项目的现场管理、工期控制、各专业工程间协调、产品保护、缺陷修补，并对整个项目质量保修期内的质量和缺陷修复负责。（14）承包人应履行施工总包管理职责（如有）。施工总包管理是指承包人对发包人采购的甲供材料以及另行发包的专业工程（以下简称“专业工程”）实施统筹管理，即承包人须承担专业工程在建设阶段、竣工验收后直至正式交付使用期间、缺陷责任期和保修期的所有管理责任，就质量管理、进度管理、安全管理、文明施工对发包人总负责，实施工程建设的总管理、总控制、总协调，确保本工程通过政府主管部门的验收，按计划交付发包人使用。具体工作如下：（13）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。
f.按照国家和地方颁布的工程质量标准、规范，有针对性地落实工程各阶段、各专业的质量管理措施，督查专业工程单位严格执行，确保工程达到本合同要求的质量目标。e.督查和落实专业工程单位严格按施工图所设计的要求进行施工。协助审查专业工程单位的施工组织设计，对工序、安全措施、施工条件等衔接进行协调并督促落实及实施。对施工交叉过程中或交叉作业时出现的安全问题及时让其纠正，确保安全施工。d.负责向专业工程单位，按届时的现场条件提供已有的垂直运输机械、脚手架的使用方便，且不得向其收取任何额外的费用。承包人应予无条件同意并进行严格管理。其分水、电表及以后的管线由使用单位负责安装并自行维护，同时本合同承包人也应安装分表。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人除根据各专业承包人水、电计量结果按市价向各户收取水、电费用之外，不得再收取其他额外费用。c.负责向专业工程单位提供施工用水、施工用电接口和容量、提供搭设临时设施的场地、并负责整个施工区域内（包括临时设施）的用水、用电、排水、生活卫生、文明安全施工等的协调、平衡、日常维护与管理。b.承担施工界面交接处产生的缺陷修补及收头处理。
（17）现场项目部环境和职业健康安全管理制度（16）发包人批准承包人临时建筑搭建位置，如在项目竣工前因特殊情况需要使用其占地时，无论何时，承包人应无条件且自费予以搬迁与重建，发包人不予任何补偿。（15）承包人应协调处理扰民与民扰问题，非发包人原因引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。i.施工过程中，必须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工；若承包人在合同实施过程中不能有效地履行施工总承包的管理与配合义务，则发包人有权按监理及跟踪审计出具的书面意见扣除承包人投标时所报各专业工程总包管理费用以及专业工程承包人支付的施工配合费用。h.督查专业工程单位落实产品保护工作。设置足够的为产品保护所需的人力及其他必要的临设，以确保已完工程的完好。g.督促和检查专业工程单位按发包人的要求整理各类施工及竣工(包括竣工图)的工程技术资料编制，并负责收集整理、汇总本工程施工过程中的有关图纸、技术资料和其他各类工程档案文件资料。
①承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。（18）在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定及要求或相关部门要求建设单位进行整改，都由承包人按要求支付有关费用。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。④承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制《应急预案》，组织应急演习。③针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理单位批准后实施。②《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。①承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。
3.2项目经理：注：上述相关费用由承包人在投标时自行考虑，已包含在发包价内。施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。⑤在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔，情节严重的可责令承包人停工直至终止合同。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中双倍扣回。④承包人应积极主动核对图纸中的路面标高、坐标、宽度、厚度、坡度、尺寸等技术数据，充分理解设计意图，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作；如承包人未能按要求及时提出，也不能免除承包人的责任。若有明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字、标识相互矛盾等）和发包人（包括监理人）不正确的指令，承包人应在施工该部位7天前书面报发包人，发包人接到联系单7日内解决，超出时间工期可顺延；如承包人未能按要求及时提出，造成各单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等工程质量、安全、进度损失，承包人承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误。③本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，监理单位依据报审表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。如若违反，监理单位可建议处罚违约金。②承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬。
项目经理如果一周有5个工作日（有请假手续经发包人书面同意的除外）或一个月累计10个工作日不在现场或二个月缺席工程例会3次及以上的，视为严重违约，发包人有权没收承包人的履约保证金并解除合同，将承包人清退出场，并上报建设行政主管部门、招投标监管部门，同时发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人交纳违约金1000元/天，如果是缺席的每周工地例会，向发包人支付违约金1000元/次。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人交纳违约金合同价的千分之一，同时责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如超过期限，发包人有权要求更换项目经理或解除本合同，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，每周不少于5个工作日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工地例会。承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作；对于项目经理在施工质量、安全等方面的职责和权利，承包人不得违法违规加以剥夺和限制。3.2.1项目经理：；
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价千分之二/人•次的违约金。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3承包人人员3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价的千分之五的违约金。同时发包人将上报至建设行政主管部门、招投标监管部门，且发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标。3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的履约保证金不予返还，且还应向发包人支付违约金不低于2万元，同时发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失，及时上报建设行政主管部门、招投标监管部门，且发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标。
禁止分包的工程包括：除发包人允许分包的专业工程外，均为禁止分包的工程。3.4.1分包的一般约定3.4分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人交纳违约金不低于合同价千分之一/人•次，如擅自离开施工现场而未参加工地例会的，向发包人交纳违约金不低于合同价千分之二/人•次，如月累计三次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于合同价千分之三，同时发包人有权要求承包人更换相应管理人员，由此造成的一切损失由承包人自行承担。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人交纳违约金不低于合同价的千分之二/人，必要时发包人有权要求承包人停工整顿，停工整顿期间造成的工期延误及损失由承包人自行承担，同时发包人将上报建设行政主管部门、招投标监管部门。承包人主要施工管理人员必须常驻工地，接受发包人及监理人的考勤，每周工地例会须通报考勤情况。离开施工现场前，项目经理必须提前书面向总监理工程师申请并报发包人批准，其他管理人员必须提前书面经项目经理签字确认后报总监理工程师批准并向发包人备案。
（2）履约担保金额：签约合同价的1%；（1）履约担保形式：成交供应商应在中标通知书发出之前，承包人向发包人提交履约保证金（不计利息），乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式，存入发包人指定的帐户中，为取得履约担保所需的费用由承包人承担；承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：提供。3.5履约担保主体结构、关键性工作的范围：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费负责提供发包人和监理人在施工现场的办公场所，并配备必备的办公桌椅、文件柜等设施，相关费用承包人投标时综合考虑，已包含在发包价内。发包人不再额外予以补偿。监理人的生活场所，由监理人自行解决。如果承包人向监理人提供食宿等，不论有偿或无偿，都将视为承包人违约，由承包人向发包人支付违约金每次不低于签约合同价的1%。关于监理人的监理权限：监理人的职责包括但不限于就工程质量和进度发出指示、进行检查、现场管理、在权限范围内合理调整量价、进行变更估价、索赔等。一般情况下，需要发包人事先批准的事项主要是（1）工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；（2）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（3）承包人付款的审核及确认（含索赔）；（4）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。（5）分包单位的确定；（6）材料设备价格及品牌的认定；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认等。关于监理人的监理内容：按监理规范的有关规定执行，包括但不限于四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系等，具体监理工作内容见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人（3）履约担保有效期：应当自本合同生效之日起至发包人签发并由监理人向承包人出具工程接受证书之日止。
5.1质量要求：合格5.工程质量4.3商定或确定；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员
合同当事人对文明施工的要求：本工程施工场地须符合有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等有关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。6.1.3文明施工6.1.2关于治安保卫的特别约定：由承包人负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人自行承担。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：一切安全责任由承包方负责。杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；本工程承包人应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护
7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工管理机构、资源保证计划、季节性施工的技术组织保证措施、施工现场全方位智能监控布置、已有设施、管线的加固与保护等特殊情况下的施工措施以及新技术、新产品、新工艺、新材料应用等。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定予以支付。注：上述相关费用由承包人投标时自行考虑，已包含在发包价内。施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。7.2.1施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天。
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。7.3.1开工准备
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的30%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付合同价的千分之一/天的违约金。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时道路、交通、绿色围挡（围墙）并满足相关部门要求等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑，已包含在发包价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿，承包人所承担的临时设施建设须符合相关政策文件规定。发包人已建设完成的临时设施费用将从承包人签约合同价款（临时设施费）中按实际发生的价款扣除。8.2.1承包人提供的施工设备和临时设施8.2施工设备和临时设施8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人在投标时已综合考虑，已包含在发包价内，发包人不再额外予以补偿。8.1材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备
9.2现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。施工现场需要配备的试验设备：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。施工现场需要配置的试验场所：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。9.1试验设备9.试验与检验
11.价格调整10.2变更估价：双方协商。关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。10.1变更的范围：双方协商。10.变更现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。
风险费用的计算方法：承包人投标时充分考虑风险并计算风险费用，已包含在投标价中。单价合同。包含的风险范围：1、除允许调整的建材市场价格风险；2、参考图纸及清单工程量发生变化的风险；3、招标文件中明示或暗示的风险费用；4、作为有丰富经验的承包人应可以预见的风险；5、如清单特征描述与图纸有遗漏的地方，由供应商在招标文件规定的时间提出答疑，招标文件规定时间未提出答疑的按特征描述与图纸中说明完成所有工作内容，合同价按投标报价执行，不予调整；6、法律法规、条例中规定的其他风险。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整
13.验收和工程试车关于付款周期的约定：预付款为合同总价的40%，待工程机械、材料、人工进场后支付；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计部门审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性付清。12.2.1付款周期12.2工程进度款支付图纸变更须经发包人同意，实际变更按实调整，其增减部分按投标价执行，竣工后由审计部门核定。风险范围以外合同价格的调整方法：
关于竣工验收程序的约定：按管理部门有关要求，其它按通用合同条款执行。13.2.1竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收
13.3竣工退场承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人应向发包人支付合同价的千分之一的违约金，并赔偿由此给发包人造成的各种损失。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：本条通用合同条款不适用该项目。承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。13.2.2移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：本条通用合同条款不适用该项目。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后及时认真细致地完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经其审核的竣工结算申请单后及时初审并签署意见后报盱眙县审计局进行全面审计，最终根据盱眙县审计局出具的审计报告时间，结合专用合同条款的约定，发包人审批竣工付款申请单。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。14.2竣工结算审核承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算申请单应包括的内容：除按通用合同条款执行外，尚应提交相关的资料清单，包括但不限于（1）竣工结算书原件、工程量计算书原件及电子文件；（2）施工合同原件、中标通知书复印件（原件备查）；（3）招标文件、招标答疑、投标文件原件及电子文件；（4）施工图纸、竣工图纸（蓝图）及电子文件；（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案管存档的资料）；（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；（7）电子录像及照片；（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）；（9）其他需要的资料。资料清单一式不少于3份。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2质量保证金缺陷责任期的具体期限：按附件3《工程质量保修书》约定执行。15.1缺陷责任期15.缺陷责任期与保修如因承包人提交的工程结算资料不完整，或者承包人不积极配合审计工作，或者承包人未及时确认审计结果，导致出具审核报告的时间延误，相应责任由承包人承担。
15.2.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.2.1承包人提供质量保证金的方式
15.3保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按附件3《工程质量保修书》约定执行。15.3.2修复通知工程保修期为：按附件3《工程质量保修书》约定执行。15.3.1保修责任
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，承包人在投标时已慎重考虑可能发生的风险，已包含在发包价内。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发生时双方另行商定，但不记取延期利息。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延但不补偿费用。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.1发包人违约的情形
16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满20天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.2因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（4）施工期间因承包人原因发生质量和安全事故，承包人除承担责任外，还必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用，并承担由此给发包人所造成的经济损失。（3）因承包人提供的竣工资料原因影响工程正常竣工验收的，每延迟一天，承包人应向发包人支付5000元的违约金。（2）因承包人原因被责令停工和返工的，除无条件及时整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次。（1）上道工序未经验收不得进入下道工序，否则视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金不少于10000元/次。各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担,,且承包人须向发包人支付违约金不低于20万元。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（7）被有关部门检查通报批评的，除立即无条件整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于10000元/次。（6）如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按合同价格2%的标准向发包人支付违约金。（5）如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按不少于合同价格的2%的标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，并将承包人清退出场，履约保证金不予返还，且承包人还须向发包人支付违约金不少于200000元，同时承包人还应赔偿由此给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索，且承包人向发包人支付违约金不少于20000元/次。（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按专用合同条款第7.5.2项执行，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人向发包人支付违约金不少于10000元/次。（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程二次验收工程质量仍不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币5万元的违约金；工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，尚未支付的工程款及履约保证金将不再支付，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的质量保证金不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人有权延期支付工程款。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的如材料和工程设备采购前不通知发包人跟踪的或未按发包人（或监理人）要求提供样品的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场；如进场材料未经有资质的检测机构检测并检测合格，在结算时对该部分材料和人工及工程设备等费用不予计量；如果承包人未报经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，后再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担，且承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次。
（13）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。（12）工程竣工验收合格后7日内，承包人应将工程交付发包人，每延迟一天承包人交纳违约金人民币5仟元，延期超过15天的视承包人违约，发包人有权单方解除合同，自行接收工程。（11）在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币5万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。（10）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。（9）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，发包人有权对承包人每次索赔不少于人民币5仟元的违约金；整改无效视承包人违约，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，按该部分所发生费用实际结算价的两倍从承包人合同价格中扣除，或视情节发包人有权单方解除合同直接将承包人清退出场，由此造成的一切损失由承包人承担：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距；②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标；③不服从监理单位管理；④如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映的；⑤其它类似情况。（8）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象及不符合规范的施工和质量问题发现一次由承包人支付违约金人民币5仟元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔；如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其它违约处罚条款继续有效。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人应再向发包人支付违约金20万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失。16.2.3因承包人违约解除合同（16）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：视为承包人违约，届时根据具体情况，予以处理及处罚。（15）在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。（14）承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。
18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。17.2因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家权威部门发布且被界定为灾害的洪水、风灾、雪灾等；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行坠落；因适用法律的变更或任何适用的后续法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。17.1不可抗力的确认17.不可抗力
18.3通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。关于其他保险的约定：承包人需为其施工现场的全部人员办理社会保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。18.2其他保险关于工程保险的特别约定：承担合同履行期间所有按规定投保的内容。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。18.1工程保险
20.补充条款（2）向盱眙县人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；19.1仲裁或诉讼：因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：19.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20.6一般变更，工程竣工由审计部门审计，重大变更重新签订补充协议，具体要求按补充协议执行。20.5本项目工程检测费用由发包人承担。如因质量不合格导致重复检测的费用由承包人承担。20.4对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从履约保证金中及时扣除，且承包人需及时重新补足履约保证金，或发包人有权从当期节点付款时扣除。20.3承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，并及时发放雇员工资，如造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币30000～50000元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担由此给发包人所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。20.2在付进度款时，承包人必须保证专款专用，若发现有擅自挪用资金的情况，发包人将有权无条件地解除合同，因此而造成的一切损失由承包人承担。20.1本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。
（2）、承包人施工进度缓慢或消极怠工，发包人或监理人认为承包人无法在合同工期内完成，发包人有权另行安排施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。（1）发包人在无违约责任的情况下，承包人擅自停工一周的，发包人有权单方面解除合同或安排其他施工队伍进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。如承包人擅自停工对发包人造成的损失，发包人有权追偿。20.10其他约定：1、有下列行为的发包人有权解除协议，并扣除履约保证金，缴纳风险保证金的一并扣除，承包人按照本合同专用条款16.2.3支付违约金，对发包人造成损失的发包人有权进行索赔：20.9关于签证、变更：a、现场发生工程变更签证时，承包人将工程变更签证报监理组初审（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、建设单位人员到场）；甲方根据监理工程师审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限签署意见报相关领导或经审计单位审计。b、签证单位必须有发包人代表、监理工程师、承包人的签章，签证单必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料及签证时间，在签署意见时，各单位应明确签证意见，不得出现“情况属实，以XX单位意见为准”等类似签证意见。C、临时用工签证单上需注明工作内容、工作量及工作时间。20.8因拆除修复等出现工程量增减情况，必须及时通知建设、监理、审计单位现场签证。20.7竣工验收后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。
（8）、合同及其附件中涉及的相关经济处罚，发包人签字盖章生效，不需承包人及监理签字确认。（7）、关于变更、签证计价及结算的约定：工程竣工由审计部门审计，在竣工审计结束后进行支付，期间不予支付变更、签证费用。（6）、承包人对于发包人正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程质量和进度的要求；发包人应按照变更、签证的内容及其完成情况及时审核。发包人、承包人双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接收方不得拒签。（5）、承包人必须严格按照设计文件的要求进行施工，所用的材料必须符合相关设计及规范要求，严禁使用劣质产品，如发现必须无条件返工。并处罚20000元/次。（4）、承包人不得以任何理由煽动施工人员攻击公务人员或行政机关，如有发现发包人可以单方面解除合同。（3）、承包人必须服从现场发包人现场代表、监理人的调解或指挥，不得野蛮施工。如三次警告无效后，发包人有权单方面解除合同。
（14）、承包人在收到发包人单独解除协议通知单后，应积极配合发包人进行已完成并经合格的工作量结算工作。结算工作量的单位由甲乙双方、监理单位、审计单位组成。现场清理工作需在7个日历天内完成，并退场。如承包人有异议可向盱眙县人民法院起诉。如承包人拒不退场或阻扰发包人安排的其他施工队伍进场施工的，延迟退场或阻扰其他单位施工的按5万元每天进行处罚，同时发包人可以向盱眙县人民法院起诉。（13）、因承包人在施工过程中造成他人经济损失及人身损失由承包人自行承担。（12）、垃圾清运（含生活垃圾）的运距、行政政策性收费均由承包人在投标时自主报价，如承包人未报价，视为给予的让利行为，发包人在结算时不予承担该项费用。（11）、在施工过程中，如遇阻工承包人需积极配合协调。对此造成的工程延误，由承包人书面向发包人申请，发包人批准后，方可对延误的工期给予顺延，但费用不予索赔。如发包人要求承包人继续施工的承包人应积极配合施工，如承包人不予施工的按照无故停工处理。（10）、承包人在施工时要对地下管线进行保护，因地下管线保护不力所造成的一切损失均由承包人承担。（9）、所有往来文件必须采用A4纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签名除外）。
签定日期：签定日期代表签字：代表签字：单位盖章：单位盖章：甲方：乙方：本合同经甲方、乙方、双方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，甲方、乙方各执两份、代理公司留存两份（含交易中心留存一份，备案一份）。21、合同生效及其它
一、双方的责任在工程项目建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人（全称）：发包人（全称）：建设工程廉政责任书合同附件1：
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
六、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
建设工程承发包安全管理协议合同附件2：年月日年月日法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
工程地址：工程名称：一、承包施工项目甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。承包单位：（以下简称乙方）发包单位：（以下简称甲方）
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。三、协议内容按照甲乙双方合同协议书二、工程项目施工期限
9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
建设工程质量保修书合同附件3：日期：2022年月日代表（签字）代表（签字）法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：甲方（盖章）：乙方（盖章）：
质量保修范围：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书。承包人(全称)：（简称乙方）发包人（全称）（简称甲方）
3、装修工程为贰年；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程质保期：以设计合理使用年限为准；双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：二、质量保修期具体质量保修内容双方约定如下：所有施工项目按规定保修
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。8、其他项目保修期限约定如下：按国家规定。7、绿化、苗木等免费养护期为贰年；6、道路、水泥地坪等为壹年；5、供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装为贰年；
四、保修费用4、质量保修完成后，由发包人组织验收。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后天内派人进行修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，产生的费用从质量保修金中扣除。三、质量保修责任
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：发包人(公章)：承包人(公章)：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。双方约定工程质量保修期限:本工程质保期为壹年。五、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
盱眙县穆店镇马湖村。占地面积100000平方米，属农村集体建设用地。2.项目地点盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）1.项目名称第五章清单及采购需求年月日年月日
3.项目主管单位4.经度：118.665501°纬度：32.885927°3.经度：118.663893°纬度：32.886145°2.经度：118.644086°纬度：32.885068°1.经度：118.665685°纬度：32.884601°GPS定位如下：
禽畜粪便不仅含有高浓度有机污染物，而且富含氮、磷等营养元素，氨氮含量高。针对生产畜禽粪污可以作为有机肥使用的特点，本项目采用“水解匀浆→厌氧无害化发酵→堆积好氧发酵→粪肥综合利用→零排放”工艺。（1）工艺流程5.项目建设工艺流程、主要内容和要求、工艺特点、技术参数、江苏省淮安市盱眙县穆店镇人民政府4.项目建设单位盱眙县农业农村局
养殖场内部污水收集管网畜禽粪便工艺流程如下图示：将畜禽粪污投入水解匀浆池，水解后的畜禽粪污，通过机械搅拌使之均匀，经过固液分离设备，干粪堆积通过纳米膜好氧发酵作为有机肥使用，液体泵入黑膜池厌氧无害化处理，产生的沼气通过沼气火炬燃烧；厌氧发酵所产生的液肥将通过吸粪车或输送管道运输至周边农田，供蔬菜果树施用。
固液分离池固液分离池干粪堆积发酵棚纳米膜发酵干粪堆积发酵棚纳米膜发酵过度池过度池
干粪撒肥车大田施肥或销售到有机肥厂撒肥车大田施肥或销售到有机肥厂固液分离微滤机固液分离微滤机
液态肥贮存池液态肥贮存池大田利用大田利用提升泵提升泵吸粪车黑膜贮存池黑膜贮存池
自流
大田利用大田利用泵送沼气
盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）全费用清单2.购置并安装4台污水输送泵及配套管线等设施，1台固液分离机等，1套纳米发酵膜设备等，1套HJ-150沼气火炬（含阻火装置、1台罗茨风机及管线等），消防、安全设施1批等，1辆5立方米固粪撒肥车等，1辆挖铲两用等车，就近还田Φ110mmHDPE管网1000m等，电气控制系统、电缆及配电总箱等。（具体详见招标文件第四部分清单及采购需求）1.新建100m³原料匀浆池（包含搅拌机、匀浆池四周防护网等配套设备），2个5000m³黑膜发酵池（包含提升井、泵、管道及配件，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施、发酵池四周防护网等），200m³液态肥暂存池（含防渗、防雨、防溢，输送泵、暂存池四周防护网等设施），300㎡堆粪棚（1.2M高砖混墙体等），分离液过度池10m等³，200㎡道路和场地等，700米隔离围栏等，项目区绿化（200㎡草坪、绿植10棵等），2个50m³田间暂存池（暂存池四周需加装2m高钢结构护栏外加喷塑30mm×30mm网眼钢丝网外包、玻璃钢材质、厚度≥8mm、安全防护和标识等），项目建设区域平面图等、粪污处理工艺流程图及相关标识等。（2）本项目建设的主要内容：火炬燃烧
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 1 | 040601012001 | 100m³原料匀浆池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ12@200 钢筋，3、池壁厚 240 砖混墙体， 4、匀浆池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、轻钢结构顶棚（顶棚支架防腐处理），6、配套搅拌机（3KW推流式潜水搅拌机，304不锈钢材质（含提升支架）等设备。7、含挖运回土方及余土弃置，池壁抹灰、防水等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 1 | |||
| 2 | 040601012002 | 5000m³液态肥黑膜贮存池 | 1、要求黑膜质量达到国标， 池底、壁整平压实。 2、黑膜焊接符合标准要求。 3、黑膜厚度1.5mm。（包含直径500mm提升井2座、4kw污水泵2台、进水管道及配件、φ为dn100、压力为1.0mp、长度为50m，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等）4、黑膜发酵池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、含挖运回土方及余土弃置等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 2 | |||
| 3 | 040601012003 | 200m³液态肥贮存池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝 土结构基础， 内配双层双向Φ 12@200 钢筋，3、 池壁厚 240 砖混墙体。4、液态肥贮存池需加装 2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），并留有进出2米宽门和安全标识。5、带浮球防溢装置控制黑膜池外排泵。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 4 | 011303001001 | 300㎡干粪堆积发酵棚 | 1、15cm 厚度 C25 混凝土场地，2、1.2米高砖混墙体，其余由防锈蚀彩钢封闭，3、4M高3mm厚DN100mm镀锌钢管立柱，2mm厚DN25mm镀锌圆管双层圆弧梁，1.8mm厚40mm×80mm镀锌方管1.2m宽间距檩条，0.4mm厚彩钢板屋面板及墙板，4米宽门洞带1.5米宽5米长防雨棚，2.6米高钢结构推拉移门， 轻钢结构的300 ㎡干粪堆积发酵棚，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐）。 | 座 | 1 | |||
| 5 | 030109001001 | 输送泵、管道、阀门及配件等 | 5.5KW污水泵4台；管道以PE 材质为主、压力1.0MP（管道直径按需求，符合使用要求）。 | 台 | 4 | |||
| 6 | 030113014001 | 固液分离机 | 处理能力≥25³/h,5.5kw主机斜筛微滤式固液分离机，304不锈钢材质（含符合使用要求砖混结构底座防雨棚）包安装和试用 | 套 | 1 | |||
| 7 | 040601012004 | 10m³分离液过度池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层；2、 250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ 12@200 钢筋， 3、池壁厚 240 砖混墙体， 3、分离液过度池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。（含高低液位自动启停装置），轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），输送泵、管道及配件。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 8 | 030307008001 | 1套HJ- 150 沼气火炬 | 包含配套的阻火装置及管道，50型罗茨风机配1.5KW电机，火炬为304不锈钢材质。 | 套 | 1 | |||
| 9 | 080802013001 | 消防设施及安全设施标识、项目标识 | 4kg 灭火器8个和安全标识、项目建设区域平面图、粪污处理工艺流程图及项目标识（具体平面图需和招标单位沟通后确定）。 | 批 | 1 | |||
| 10 | 050307008001 | 安全隔离围栏等 | 安全隔离围栏位于粪污处理设施和设备四周，且按照进出大门留有前后两个5米宽门以上等。高2m，丝粗5mm双边丝护栏网，混凝土预埋钢立柱，配套安全标识。 | 米 | 700 | |||
| 11 | 030106007001 | 固粪施肥车 | 四轮四驱动，5立方米固肥箱体符合国家车辆标准要求。 | 辆 | 1 | |||
| 12 | 030106007002 | 挖铲两用车 | 柴油版（外形尺寸：5500mm×1720mm×2650mm，整机重量：3400kg，爬坡度：30°，铲斗容量0.5m³以上,挖斗容量0.1m³以上，最大卸载高度:2800mm,最大挖掘深度：2000mm,最大挖掘高度：3300mm,额定装载质量:1000KG,额定功率:37KW） | 辆 | 1 | |||
| 13 | 030103005001 | 纳米发酵膜及设备 | 纳米发酵膜及设备1套（包含大功率鼓风机及管道，自动控制柜） | m³ | 80 | |||
| 14 | 031001006001 | 液态肥还田管网 | 液态肥还田管网，Φ110mmHDPE1000米，压力1.0Mp,(含配件、阀门、1200米消防软管等），出水口间距按需求定位，（包含挖土、回土、弃土外运费用）） | 米 | 1000 | |||
| 15 | 081003002001 | 电气控制系统、电缆及配电总箱 | 所有电缆、电气为国标（1.主电箱1只304不锈钢箱体、空开为100A/400V、现场控制系统电气5套；2.现场控制分箱1只304不锈钢箱体、空开为63A/400V；3.主电缆为10mm²四芯铜芯国标、长30m，控制电缆为2.5mm²三芯铜芯长100m）符合本项目所有设备及设施的使用要求。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 批 | 1 | |||
| 16 | 010101001001 | 道路和场地 | 垫层为 20cm 碎石压实， 5cm 瓜子片找平，3米宽、长度符合养殖场粪污设施场地需求，道路大门与安全隔离围栏前后大门联合使用。15cmC25 混凝土浇筑。包含场地平整、多余土方运输、夯实、模板支拆、混凝土切缝、覆盖养护、成品保护等。 | ㎡ | 200 | |||
| 17 | 040601012005 | 容积50m³田间暂存池 | 50m³田间暂存池，暂存池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包和安全标识，玻璃钢材质、厚度≥8mm，安全防护和标识（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 只 | 2 | |||
| 18 | 050101010001 | 项目区绿化 | 项目区绿化(百慕大+四季青）200㎡，景观树（女贞或红叶石楠，胸径≥5cm以上）10棵，含绿化土整形，包成活。满足甲方及使用功能要求。 | 批 | 1 | |||
| 19 | 不可竞争费用 | 不可竞争费用（评审费、监理费、审计费等）计3万元 | 项 | 1 | 30000 | |||
| 合计 | ||||||||
第六章响应文件注：液态黑膜贮存池、匀浆池、液态肥贮存池等开挖时如遇石头，由甲方负责安排专业公司破碎及处理石头（需按照乙方的指定的位置破碎清理成型为止），费用和收益与乙方无关，甲、乙双方互相免除对方因此项造成的责任。本项目按全费用报价。其应包括人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、规费、税金、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。报价自行综合考虑。
项目编号:项目名称:
磋商供应商:
致:盱眙县穆店镇人民政府一、竞争性磋商函磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。尊敬的供应商:年月日
（4）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。按磋商文件规定的各项要求：我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物和服务。据此函，签字人兹宣布同意如下：根据贵方磋商采购的（项目编号），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方（磋商供应商单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
电话:传真:地址:邮编:供应商名称:（公章）（7）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同条款”中规定的时间提供货物及调试服务，所有产品质保期壹年。（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。（5）我们同意按照磋商文件第一章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。
二、开标一览表日期:年月日职务:供应商或委托代理人（签字）:
| 项目名称 | |
| 磋商报价 | 报价为人民币大写： 元 |
3、价款支付时，须开增值税发票，税费中标人承担。2、开标一览表格式不得自行改动。注:1、磋商报价总计为招标文件中供应商须知第9条所述内容。法定代表人或其委托受托人签字：供应商：（加盖公章）
投标报价明细表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 1 | 040601012001 | 100m³原料匀浆池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ12@200 钢筋，3、池壁厚 240 砖混墙体， 4、匀浆池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、轻钢结构顶棚（顶棚支架防腐处理），6、配套搅拌机（3KW推流式潜水搅拌机，304不锈钢材质（含提升支架）等设备。7、含挖运回土方及余土弃置，池壁抹灰、防水等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 1 | |||
| 2 | 040601012002 | 5000m³液态肥黑膜贮存池 | 1、要求黑膜质量达到国标， 池底、壁整平压实。 2、黑膜焊接符合标准要求。 3、黑膜厚度1.5mm。（包含直径500mm提升井2座、4kw污水泵2台、进水管道及配件、φ为dn100、压力为1.0mp、长度为50m，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等）4、黑膜发酵池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、含挖运回土方及余土弃置等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 2 | |||
| 3 | 040601012003 | 200m³液态肥贮存池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝 土结构基础， 内配双层双向Φ 12@200 钢筋，3、 池壁厚 240 砖混墙体。4、液态肥贮存池需加装 2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），并留有进出2米宽门和安全标识。5、带浮球防溢装置控制黑膜池外排泵。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 4 | 011303001001 | 300㎡干粪堆积发酵棚 | 1、15cm 厚度 C25 混凝土场地，2、1.2米高砖混墙体，其余由防锈蚀彩钢封闭，3、4M高3mm厚DN100mm镀锌钢管立柱，2mm厚DN25mm镀锌圆管双层圆弧梁，1.8mm厚40mm×80mm镀锌方管1.2m宽间距檩条，0.4mm厚彩钢板屋面板及墙板，4米宽门洞带1.5米宽5米长防雨棚，2.6米高钢结构推拉移门， 轻钢结构的300 ㎡干粪堆积发酵棚，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐）。 | 座 | 1 | |||
| 5 | 030109001001 | 输送泵、管道、阀门及配件等 | 5.5KW污水泵4台；管道以PE 材质为主、压力1.0MP（管道直径按需求，符合使用要求）。 | 台 | 4 | |||
| 6 | 030113014001 | 固液分离机 | 处理能力≥25³/h,5.5kw主机斜筛微滤式固液分离机，304不锈钢材质（含符合使用要求砖混结构底座防雨棚）包安装和试用 | 套 | 1 | |||
| 7 | 040601012004 | 10m³分离液过度池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层；2、 250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ 12@200 钢筋， 3、池壁厚 240 砖混墙体， 3、分离液过度池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。（含高低液位自动启停装置），轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），输送泵、管道及配件。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 8 | 030307008001 | 1套HJ- 150 沼气火炬 | 包含配套的阻火装置及管道，50型罗茨风机配1.5KW电机，火炬为304不锈钢材质。 | 套 | 1 | |||
| 9 | 080802013001 | 消防设施及安全设施标识、项目标识 | 4kg 灭火器8个和安全标识、项目建设区域平面图、粪污处理工艺流程图及项目标识（具体平面图需和招标单位沟通后确定）。 | 批 | 1 | |||
| 10 | 050307008001 | 安全隔离围栏等 | 安全隔离围栏位于粪污处理设施和设备四周，且按照进出大门留有前后两个5米宽门以上等。高2m，丝粗5mm双边丝护栏网，混凝土预埋钢立柱，配套安全标识。 | 米 | 700 | |||
| 11 | 030106007001 | 固粪施肥车 | 四轮四驱动，5立方米固肥箱体符合国家车辆标准要求。 | 辆 | 1 | |||
| 12 | 030106007002 | 挖铲两用车 | 柴油版（外形尺寸：5500mm×1720mm×2650mm，整机重量：3400kg，爬坡度：30°，铲斗容量0.5m³以上,挖斗容量0.1m³以上，最大卸载高度:2800mm,最大挖掘深度：2000mm,最大挖掘高度：3300mm,额定装载质量:1000KG,额定功率:37KW） | 辆 | 1 | |||
| 13 | 030103005001 | 纳米发酵膜及设备 | 纳米发酵膜及设备1套（包含大功率鼓风机及管道，自动控制柜） | m³ | 80 | |||
| 14 | 031001006001 | 液态肥还田管网 | 液态肥还田管网，Φ110mmHDPE1000米，压力1.0Mp,(含配件、阀门、1200米消防软管等），出水口间距按需求定位，（包含挖土、回土、弃土外运费用）） | 米 | 1000 | |||
| 15 | 081003002001 | 电气控制系统、电缆及配电总箱 | 所有电缆、电气为国标（1.主电箱1只304不锈钢箱体、空开为100A/400V、现场控制系统电气5套；2.现场控制分箱1只304不锈钢箱体、空开为63A/400V；3.主电缆为10mm²四芯铜芯国标、长30m，控制电缆为2.5mm²三芯铜芯长100m）符合本项目所有设备及设施的使用要求。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 批 | 1 | |||
| 16 | 010101001001 | 道路和场地 | 垫层为 20cm 碎石压实， 5cm 瓜子片找平，3米宽、长度符合养殖场粪污设施场地需求，道路大门与安全隔离围栏前后大门联合使用。15cmC25 混凝土浇筑。包含场地平整、多余土方运输、夯实、模板支拆、混凝土切缝、覆盖养护、成品保护等。 | ㎡ | 200 | |||
| 17 | 040601012005 | 容积50m³田间暂存池 | 50m³田间暂存池，暂存池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包和安全标识，玻璃钢材质、厚度≥8mm，安全防护和标识（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 只 | 2 | |||
| 18 | 050101010001 | 项目区绿化 | 项目区绿化(百慕大+四季青）200㎡，景观树（女贞或红叶石楠，胸径≥5cm以上）10棵，含绿化土整形，包成活。满足甲方及使用功能要求。 | 批 | 1 | |||
| 19 | 不可竞争费用 | 不可竞争费用（评审费、监理费、审计费等）计3万元 | 项 | 1 | 30000 | |||
| 合计 | ||||||||
如果单价和总价不符时，以单价为准。报价应包括达到服务要求及标准的所有费用，包含上述所有费用，但不限于上述所有费用。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。注：法定代表人或其委托受托人签字：供应商：（加盖公章）
五、技术要求响应偏离表法定代表人或其委托受托人签字:供应商:（加盖公章）四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表
| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书证书编号 | 现任职务及职称 |
| 1、项目负责人 | |||||
| 2、技术负责人 | |||||
| 3、 | |||||
| 4、 | |||||
| 5、 | |||||
| 6、 | |||||
| 7、 | |||||
| 8、 | |||||
| 9、 | |||||
| 10、 |
| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
六、服务承诺（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第六部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。法定代表人或其委托受托人签字:投标人:（加盖公章）
八、磋商供应商综合评分所需的资料（详见采购公告要求）七、磋商供应商必须提交的资格证明文件（格式由磋商供应商自定、加盖公章）
2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。1、请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。（格式由磋商供应商自定、加盖公章）九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料
系（供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：法定代表人资格证明示范格式一
授权委托书示范格式二日期：年月日供应商：(盖章)特此证明。
所在单位：职务：受托人：姓名性别：出生日期：年月日法定代表人：委托方：地址：本授权书宣告：致（政府采购人）：
日期：年月日委托单位（公章）委托期限：至上述事宜处理完毕止。受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。兹委托受托人代表我公司参加（采购人）组织的（项目编号:）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。身份证：联系方式：
一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；我方在项目名称：（项目编号：）的招标过程中，做如下承诺：（采购单位）：承诺书示范格式三注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
特此承诺！六、企业具备良好的财务状况，按规定缴纳税金和社会保障金；五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
企业声明函示范格式四日期:年月日供应商：（盖单位公章）法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函示范格式五（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。日期：2022年月日
日期：供应商全称（盖章）：（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。
二〇二二年十二月代理机构：淮安德誉工程项目管理有限公司采购人：盱眙县穆店镇人民政府项目名称：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）竞争性磋商文件“全流程不见面交易”
项目基本情况第一部分磋商公告（二次）第一章磋商邀请前附表
| 项目 | 名称 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 盱眙县穆店镇人民政府 |
| 2 | 采购代理机构 | 淮安德誉工程项目管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | HAZC-2022110353-XY |
| 4 | 招标内容 | 盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次），具体详见采购清单 |
| 5 | 采购预算价 | 157万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 磋商保证金 | 0元 |
| 8 | 履约保证金 | 中标价的1% |
| 9 | 磋商文件获取 | 供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。 |
| 10 | 磋商文件份数 | 供应商在规定的投标截止时间前在淮安市公共资源全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。本项目采用“全流程不见面交易”模式，详见供应商须知第38条“全流程不见面交易采购”注意事项。（中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，投标单位在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页。） |
| 11 | 开标时间 | 2022年12月12日09:00（北京时间） |
| 12 | 代理服务费 | 本次采购项目招标代理费：9500元，不单独立项，投标单位应充分考虑报价风险计入总价,由中标单位领取中标通知书时缴纳。 |
| 13 | 中标交易费 | 根据收费文件向交易中心缴纳 |
| 14 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 中标通知书领取时间、地点 | 淮安市公共资源交易中心盱眙分中心一楼大厅领取 |
| 17 | 其它要求 | 1.招标文件中表格如有（投标函、开标一览表等等）与电子文件中表格不一致以电子文件中表格为准； |
| 18 | 付款方式 | 预付款为合同总价的40%，待工程机械、材料、人工进场后支付；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计部门审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性付清。 |
| 项目概况：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）的潜在供应商应在淮安市公共资源交易网登录会员系统http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并获取磋商文件，并于2022年 12月12日09点00分前递交响应文件。 |
2.购置并安装4台污水输送泵及配套管线等设施等，1台固液分离机等，1套纳米发酵膜设备等，1套HJ-150沼气火炬（含阻火装置、1台罗茨风机及管线）等，消防、安全设施1批，1辆5立方米固粪撒肥车，1辆挖铲两用车，就近还田Φ110mmHDPE管网1000m等，2个50m³田间暂存池等，电气控制系统、电缆及配电总箱等。（具体详见招标文件第四部分清单及采购需求）采购需求：1.新建100m³原料匀浆池（包含搅拌机等配套设备等），2个5000m³黑膜发酵池（包含提升井、泵、管道及配件，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等），200m³液态肥暂存池（含防渗、防雨、防溢，输送泵等设施等），300㎡堆粪棚（1.2M高砖混墙体），分离液过度池10m³等，200㎡道路和场地等，700米隔离围栏等，项目区绿化（200㎡草坪、绿植10棵）等，项目建设区域平面图、粪污处理工艺流程图及相关标识等。最高限价：157万元（含货物及设备采购安装以及与货物及设备采购安装服务有关的工程建设服务的评审、黑膜贮存池和干粪堆集棚的地下勘察、质量监理、工程结算审计费用），超过最高限价157万元的作废标处理。预算金额：157万元项目名称：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目（二次）项目编号：HAZC-2022110353-XY
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：申请人的资格要求本项目不接受联合体投标。合同履行期限：30天质量要求：合格
④、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。③、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。（2）、本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：（1）、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
地点：淮安市公共资源交易网时间：2022年12月2日至2022年12月9日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:00点（双休、节假日除外）三、获取磋商文件备注：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由评委对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。（三）本项目的特定资格要求：
| 序号 | 资质内容 | 提交形式 | |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人（或负责人）资格证明（格式按照示范格式一要求） | 扫描件上传至电子标书 |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人身份证 | 原件扫描上传至电子标书 |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 扫描件上传至电子标书 |
| 1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （2） | 受托人身份证 | 原件扫描上传至电子标书 |
| 2 | 营业执照 （在有效期内） | 原件扫描上传至电子标书 | |
| 3 | 具备在有效期内的环保工程专业承包资质三级及以上的独立法人单位； | 原件扫描上传至电子标书 | |
| 4 | 承诺书，（资格承诺制，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式三要求） | 扫描件上传至电子标书 | |
| 5 | （1）供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 | ||
| 6 | 不接受联合体供应商参加投标。 | ||
地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心（具体标室见中心当日显示屏），本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”，供应商无需到达现场。开标时间：2022年12月12日上午09点00分截止时间：2022年12月12日上午09点00分四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点售价：0元方式：供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/Template/Default/loginnew/index.html），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。
七、其他补充事宜（电子招投标说明）自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限本项目磋商保证金金额：0元整。五、磋商保证金注：供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系http://ggzy.huaian.gov.cn/EpointWeb/infodetail/?infoid=8d63c311-3237-4388-b0df-050aec75208c&categoryNum=041005001④投标操作视频：③本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。详见供应商须知中“全流程不见面交易采购”注意事项②供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》http://222.184.89.82/EpointWeb/InfoDetail/?InfoID=76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886&CategoryNum=005007①本项目采用电子招标投标。请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由供应商自负。
名称：淮安德誉工程项目管理有限公司2、采购代理机构信息联系人：王学林电话：13770443883地址：盱眙县穆店镇人民政府名称：盱眙县穆店镇人民政府1、采购人信息
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。1.适用范围一、总则第二章供应商须知联系方式：李方玉电话：0817-88332298地址：盱眙县金鹏大道20-5号
4.磋商费用3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。3.适用法律2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。2.合格的供应商
5.1磋商邀请5.磋商文件由以下部分组成:二、磋商文件4.3本项目招标控制价157万元，超过最高限价作废标处理。4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市政府公共资源交易中心盱眙分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6.磋商文件的澄清5.6响应文件5.5项目采购需求5.4合同格式及条款5.3评标标准5.2供应商须知
响应文件的编制7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。7.2对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。7.1在磋商时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。7.磋商文件的更正或补充6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人，采购人对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。
9.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制交纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。9.磋商报价8.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。8.响应文件的编制
11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。11.服务承诺10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。10.技术要求响应偏离（本项目不涉及）9.4磋商报价应以人民币为货币单位。9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。
14.响应文件的签署13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。13.磋商有效期本项目磋商保证金金额：0元整12.磋商保证金
15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。15.1供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在磋商邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。15.响应文件的上传四、响应文件上传14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。17.响应文件的修改和撤回16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。16.响应文件被拒绝接收的情形15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供三份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18.1采购人将按照磋商邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。18.磋商组织五、磋商17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
18.2.5导入电子响应文件；18.2.4供应商、采购人对电子响应文件解密；18.2.3供应商在线承诺；18.2.2公布供应商名单；18.2.1公布磋商的会议纪律；18.2不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。
18.2.11网上公布成交候选供应商名单；18.2.10网上公布最终报价；18.2.9供应商进行两次或两次以上磋商报价；18.2.8磋商小组综合评审；18.2.7磋商小组与单一供应商磋商；18.2.6网上公布磋商顺序；
19.磋商程序18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。18.3.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。18.3磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。18.2.12磋商活动结束。
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；19.1.1.3响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:19.1.1.2在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。19.1响应文件的资格审查
19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。19.2响应文件的符合性审查（5）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库[2014]214号文件第21条第3款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（3）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。19.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
19.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。19.6响应文件的澄清19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；（4）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；（3）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；21.出现下列情形之一的，磋商终止:（9）供应商未完全满足磋商文件要求的；（8）在同一台电脑上传文件，导致机器码一致，作为围标串标处理。（7）供应商参加磋商时，未提供项目管理方案或经三分之二磋商小组认定方案存在重大偏差的；（6）经查实提供虚假材料谋取成交的；
22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。22.推荐成交候选供应商磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
六、确定成交及签订合同23.3磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。23.磋商过程保密22.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。
25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理机构发放成交通知书。25.成交通知书24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。24.2采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布成交结果公告。24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。24.确定成交供应商
27.货物和服务的减少26.2成交供应商自成交通知书发出之日起12日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。26.签订合同25.3成交通知书将是合同的一个组成部分。25.2成交供应商应在中标通知书发出之前，须提供相当于中标总价1%的履约保证金
28.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。28.2乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商应在中标通知书发出之前，须提供相当于中标总价1%的履约保证金。乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。28.履约保证金27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
个成交候选供应商，或重新采购。28.6如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一28.5履约保证金在项目成果验收合格后无息退还。成交供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，办理履约保证金退还手续。款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷28.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起5个工
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；29.2上述应知其权益受到损害之日是指:29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-供应商”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。29.质疑处理七、质疑处理
（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。29.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。29.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。29.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（6）提起质疑的日期；（5）必要的法律依据；（4）事实依据；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；（2）质疑项目的名称、编号；
30.1小微型企业价格扣除30.政策功能落实政府采购政策功能落实29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式作出答复。29.7采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。30.2残疾人福利单位价格扣除（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。（1）本项目对小型和微型企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
30.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单呀位、监狱企业的，不重复享受政策。（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。30.3监狱和戒毒企业价格扣除（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4．如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。。3．对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。2．评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。1．本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。一、评审方法第三章评标标准
第四章、合同条款及格式注：1、供应商在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料（扫描件上传至电子标书），否则不得分。以上评分资质资料中标后三个工作日内需提供原件，供采购方查验。2、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商拟低价中标的，应当在投标时准备好书面说明和证明材料（书面说明和证明材料须包含本身成本、人工费用、运输、安装、税收、较其他供应商且能支撑自己报更低价格的优势说明等成本构成），以证明其报价合理性。综合评审因素和评分标准（100分）磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。二、评分标准
| 序号 | 项 | 目 | 评分内容 | ||
| 1.计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价 | |||||
| 投标报价 | 格得分为满分 50 分。 | ||||
| 1 | 投标报价 | 报价得分=（评标基准价/投标报价）×50 | |||
| 1 | （50 分） | ||||
| （50 分） | 2.按上述公式计算出每个投标单位的投标报价水平得分，保留小数点后两位，小 | ||||
| 2.按上述公式计算出每个投标单位的投标报价水平得分，保留小数点后两位，小 | |||||
| 数点后第三位四舍五入。 | |||||
| 1. | 项目设计和建设方案： 总体设想、方案针对性、粪污处理利用工艺流程及标段划分（最高得 8 分）； | ||||
| 2. | 现场临时设施、临时道路布置（最高得 1分）； | ||||
| 3. | 进度计划和各阶段进度的保证措施（最高得 2分）； | ||||
| 4. | 各分部分项工程的方案及质量保证措施（最高得2 分）； | ||||
| 实施方案 | 5. | 安全文明施工及环境保护措施（最高得 1分）； | |||
| （16 分） | 6. | 管理班子的人员配备、素质及管理经验（最高得 1分）； | |||
| （16 分） | 6. | 6. | |||
| 7. | 劳动力、机械设备和材料投入计划（最高得 1 分）； | ||||
| 一、企业类似项目8分 | |||||
| 业绩、人员配置（16分） | 1. 企业自 2018年 1 月 1 日以来承建过类似畜禽粪污处理中心项目的每个项目得 4分，提供中标通知书、施工合同、经有关部门组织验收且盖章的竣工验收证明原件扫描上传在投标文件中，本项最高得8分。 | ||||
| 二、企业人员配置8分 | |||||
| 1.本项目技术负责人提供环境保护高级工程师得5分，环境保护中级工程师得 2分。 | |||||
| 2.本项目的项目经理同时具备二级及以上机电工程专业和二级及以上建筑工程专业的得3分（不同时具备不得分） | |||||
| （提供2022年3月份以来的6个月社保证明，扫描上传在投标文件中,本项最高得8分，没有不得分，如中标后查证有虚假行为作为废标处理，并作为虚假通报处罚）。 | |||||
| 企业认证 | 1.企业通过 ISO9001 质量管理体系认证的得2分2.企业通过GT/50430管理体系的得2分 | ||||
| （8分） | 3.企业通过 ISO 14001 环境管理体系认证的得 2分 | ||||
| （证书网 | 3.企业通过 ISO 14001 环境管理体系认证的得 2分 | ||||
| 4 | （证书网 | 4.企业通过 ISO 45001 职业健康安全管理认证的得 2分 | |||
| 4 | 上能查询 | 4.企业通过 ISO 45001 职业健康安全管理认证的得 2分 | |||
| 并在有效 | （本项以上证书覆盖范围必须含本项目所须招标公告里特定资质证书要求的内容） | ||||
| 期內） | 证书原件扫描上传在投标文件中为准，如证书状态为撤销、无效或过期则不得分）。 | ||||
| 投标企业获得AAA级重合同守信用企业证书的得3分，AA级得2分，A级得1分，相关证书原件扫描件上传电子投标文件中。 | |||||
| 5 | 2、获得高新技术企业证书并在有效期内的，得2分。 | ||||
| 相关证书原件扫描上传在投标文件中为准。 | |||||
| 投标企 | 3、投标企业通过‘信用淮安’官方网站查询获得AAA级信用的得3分，AA级信用的得2分,A级信用的得1分（查询 截图上传至电子标书为准，不提供不得分）。 | ||||
| 3、投标企业通过‘信用淮安’官方网站查询获得AAA级信用的得3分，AA级信用的得2分,A级信用的得1分（查询 截图上传至电子标书为准，不提供不得分）。 | |||||
| 业的、信用及 | |||||
| 售后服务 | |||||
| 售后服务 | |||||
| （10分） | 4.投标企业获得售后服务认证，五星级得2分，四星级得1分。原件扫描上传至电子标书为准，并且提供网查，不提供不得分，证书原件扫描上传在投标文件中为准，如证书状态为撤销、无效或过期则不得分） | ||||
住房城乡建设部制定制定（示范文本）建设工程施工合同合同编号:（GF—2017—0201）
一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：。发包人（全称）：盱眙县穆店镇人民政府。第一部分合同协议书国家工商行政管理总局
2.购置并安装4台污水输送泵及配套管线等设施等，1台固液分离机等，1套纳米发酵膜设备等，1套HJ-150沼气火炬（含阻火装置、1台罗茨风机及管线）等，消防、安全设施1批等，1辆5立方米固粪撒肥车等，1辆挖铲两用车等，就近还田Φ110mmHDPE管网1000m等，2个50m³田间暂存池等，电气控制系统、电缆及配电总箱等。（具体详见招标文件第四部分清单及采购需求）。5.项目内容：1.新建100m³原料匀浆池（包含搅拌机等配套设备等），2个5000m³黑膜发酵池（包含提升井、泵、管道及配件，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等），200m³液态肥暂存池（含防渗、防雨、防溢，输送泵等设施等），300㎡堆粪棚（1.2M高砖混墙体等），分离液过度池10m³等，200㎡道路和场地等，700米隔离围栏等，项目区绿化（200㎡草坪、绿植10棵）等，项目建设区域平面图等、粪污处理工艺流程图及相关标识等。4.资金来源：财政资金。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：穆店镇境内。1.工程名称：盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目
工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。竣工日期：年月日。。开工日期：年月日。合同工期：30天图纸（含变更）、招标人说明、招标文件、投标文件、招标清单、相关规范、合同及相关设计文件的全部内容。6.工程承包范围：
2.合同价格形式：固定单价合同。人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准
（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理
（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的价款，预付款为合同总价的40%，待工程机械、材料、人工进场后支付；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计部门审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性付清。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自双方法定代表人签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议
此部分直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。第二部分通用合同条款（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中，发承包双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、设计变更、工程变更签证、补充协议、备忘录等资料。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人在投标时已综合考虑，已包含发包价内，发包人不再额外予以补偿。1.1.3工程和设备名称：；1.1.2.5设计人：名称：；1.1.2.4监理人：
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工验收标准、规范，以及江苏省、淮安市、盱眙县建设以及环保等相关主管部门颁布的文件。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：江苏省、淮安市以及盱眙县现行的规范性文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可视情况协助办理；相关费用由承包人在投标踏勘现场时及投标时综合考虑，已包含发包价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸或现场确定。
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划、材料及设备采购清单与进场计划、劳动力计划、必要的加工图和大样图等；1.6承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同补充协议；（2）本合同协议书及各附件；（3）中标通知书；（4）本合同专用条款；（5）招标文件及招标时的澄清、修改、补充文件；（6）投标书及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；
（5）其他文件：及时按监理人或发包人要求提交。承包人提供的文件应首先递交监理人，并由监理人审核签署意见后报送发包人；（4）材料及设备采购清单与进场计划、已完工作量报表、劳动力计划等：每月25日前及每周工地例会前；（3）工程进度计划：每月25日前报月进度计划，每周工地例会前报周进度计划；（2）专项施工方案：专项工程实施前7日内；（1）施工组织设计：合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天；承包人提供的文件的期限为：
1.7.2交通运输：自行现场勘查。1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。承包人提供的文件的形式为：纸质文件与电子文件；承包人提供的文件的数量为：同类纸质文件不少于3份（具体由发包人根据实际需要确定），电子文件1份，承包人所有资料提交按规定时间的提交、每次例会及通知单等内容要在规定的时间内整改及提交；
（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（1）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；发包人对发包人代表的授权范围如下：；2.1发包人代表：；2.发包人1.7.3材料上涨与下浮是否调整合同价格：不调整，工程量或多或少或有或无或单栋或连栋均按实际发生工程量计算价格同投标报价。
2.2.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前15天。2.2.1提供施工现场2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理。（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；
3.1承包人的一般义务3.承包人本工程所需施工用电由发包人提供供电接口，从供电接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的电费和电损费用由承包人承担。（2）将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：本工程所需施工用水由发包人提供供水接口，从供水接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的水费和水损费用由承包人承担。（1）施工现场具备施工条件的要求及完成时间：已完成。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：除提供纸质文件（书面形式且装订成册）外，还应提供相关信息电子文件及影像文件且满足相关职能部门要求。承包人提交的竣工资料移交时间：申报工程竣工验收之前由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图）报相关部门验收。竣工验收合格并经发包人认可后28天内承包人向发包人提交完整竣工资料报送审计并完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及相关职能部门的移交工作,若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收,导致发包人的工程不能按期交付或投入使用,无论哪项拖延，均视为承包人违约,承包人按每拖延一天1000元向发包人支付违约金,并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。承包人需要提交的竣工资料套数：不少于4套含电子文件。承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工图、施工技术管理文件、产品质量证明文件、检验和检测报告、施工记录、检验批质量验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、竣工验收证明及竣工图等，具体应符合地方质量监督部门与城建档案管理机构等相关职能部门对施工资料的要求。
（6）承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。（5）承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用。（4）涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、渣土费及垃圾管理费等。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。（3）承包人必须遵守江苏省及淮安市、盱眙县行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。（2）承担发包人上级领导及其他相关部门检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监等单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。（1）发包人按照淮安市以及盱眙县建设行政主管部门的要求，及时提供用于申办本工程备案、报批等手续所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后7天内完成备案、手续的办理工作，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。
⑤承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由承包人承担。④承包人的自行分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理。③承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。②承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用在投标时已考虑，已包含在发包价内。①承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。（7）承包人必须对施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：
③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止。②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担。①设置、维修和管理临时排污系统。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清。⑦临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的批准，拆除后的临时水、电设施由承包人自行处理。⑥如因城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔。
（12）承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派其他承包人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨。（11）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。承包人对发包人及监理工程师提出的问题未及时落实与整改，视为承包人违约，发包人及监理工程师有权要求承包人支付1000元／天的违约金。（10）承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任。（9）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。⑤竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用。④承包人应按发包人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观。
a.配合专业工程的施工，包括提供施工场地和工作面。③承包人必须负责将专业工程项目的施工单位纳入总承包管理之中，对其进度、质量、安全等进行管理，确保按时、按质的完成上述整个项目内所有专业工程项目。具体责任包括但不限于如下列举。②承包人负责制定上述整个项目的施工总进度计划、总施工组织设计、执行监理人的有关指令，圆满解决施工、验收中的所有问题。①承包人负责上述整个项目的现场管理、工期控制、各专业工程间协调、产品保护、缺陷修补，并对整个项目质量保修期内的质量和缺陷修复负责。（14）承包人应履行施工总包管理职责（如有）。施工总包管理是指承包人对发包人采购的甲供材料以及另行发包的专业工程（以下简称“专业工程”）实施统筹管理，即承包人须承担专业工程在建设阶段、竣工验收后直至正式交付使用期间、缺陷责任期和保修期的所有管理责任，就质量管理、进度管理、安全管理、文明施工对发包人总负责，实施工程建设的总管理、总控制、总协调，确保本工程通过政府主管部门的验收，按计划交付发包人使用。具体工作如下：（13）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。
f.按照国家和地方颁布的工程质量标准、规范，有针对性地落实工程各阶段、各专业的质量管理措施，督查专业工程单位严格执行，确保工程达到本合同要求的质量目标。e.督查和落实专业工程单位严格按施工图所设计的要求进行施工。协助审查专业工程单位的施工组织设计，对工序、安全措施、施工条件等衔接进行协调并督促落实及实施。对施工交叉过程中或交叉作业时出现的安全问题及时让其纠正，确保安全施工。d.负责向专业工程单位，按届时的现场条件提供已有的垂直运输机械、脚手架的使用方便，且不得向其收取任何额外的费用。承包人应予无条件同意并进行严格管理。其分水、电表及以后的管线由使用单位负责安装并自行维护，同时本合同承包人也应安装分表。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人除根据各专业承包人水、电计量结果按市价向各户收取水、电费用之外，不得再收取其他额外费用。c.负责向专业工程单位提供施工用水、施工用电接口和容量、提供搭设临时设施的场地、并负责整个施工区域内（包括临时设施）的用水、用电、排水、生活卫生、文明安全施工等的协调、平衡、日常维护与管理。b.承担施工界面交接处产生的缺陷修补及收头处理。
（17）现场项目部环境和职业健康安全管理制度（16）发包人批准承包人临时建筑搭建位置，如在项目竣工前因特殊情况需要使用其占地时，无论何时，承包人应无条件且自费予以搬迁与重建，发包人不予任何补偿。（15）承包人应协调处理扰民与民扰问题，非发包人原因引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。i.施工过程中，必须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工；若承包人在合同实施过程中不能有效地履行施工总承包的管理与配合义务，则发包人有权按监理及跟踪审计出具的书面意见扣除承包人投标时所报各专业工程总包管理费用以及专业工程承包人支付的施工配合费用。h.督查专业工程单位落实产品保护工作。设置足够的为产品保护所需的人力及其他必要的临设，以确保已完工程的完好。g.督促和检查专业工程单位按发包人的要求整理各类施工及竣工(包括竣工图)的工程技术资料编制，并负责收集整理、汇总本工程施工过程中的有关图纸、技术资料和其他各类工程档案文件资料。
①承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。（18）在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定及要求或相关部门要求建设单位进行整改，都由承包人按要求支付有关费用。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。④承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制《应急预案》，组织应急演习。③针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理单位批准后实施。②《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。①承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。
3.2项目经理：注：上述相关费用由承包人在投标时自行考虑，已包含在发包价内。施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。⑤在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔，情节严重的可责令承包人停工直至终止合同。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中双倍扣回。④承包人应积极主动核对图纸中的路面标高、坐标、宽度、厚度、坡度、尺寸等技术数据，充分理解设计意图，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作；如承包人未能按要求及时提出，也不能免除承包人的责任。若有明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字、标识相互矛盾等）和发包人（包括监理人）不正确的指令，承包人应在施工该部位7天前书面报发包人，发包人接到联系单7日内解决，超出时间工期可顺延；如承包人未能按要求及时提出，造成各单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等工程质量、安全、进度损失，承包人承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误。③本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，监理单位依据报审表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。如若违反，监理单位可建议处罚违约金。②承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬。
项目经理如果一周有5个工作日（有请假手续经发包人书面同意的除外）或一个月累计10个工作日不在现场或二个月缺席工程例会3次及以上的，视为严重违约，发包人有权没收承包人的履约保证金并解除合同，将承包人清退出场，并上报建设行政主管部门、招投标监管部门，同时发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：向发包人交纳违约金1000元/天，如果是缺席的每周工地例会，向发包人支付违约金1000元/次。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人交纳违约金合同价的千分之一，同时责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如超过期限，发包人有权要求更换项目经理或解除本合同，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，每周不少于5个工作日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工地例会。承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作；对于项目经理在施工质量、安全等方面的职责和权利，承包人不得违法违规加以剥夺和限制。3.2.1项目经理：；
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价千分之二/人•次的违约金。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3承包人人员3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价的千分之五的违约金。同时发包人将上报至建设行政主管部门、招投标监管部门，且发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标。3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的履约保证金不予返还，且还应向发包人支付违约金不低于2万元，同时发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失，及时上报建设行政主管部门、招投标监管部门，且发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标。
禁止分包的工程包括：除发包人允许分包的专业工程外，均为禁止分包的工程。3.4.1分包的一般约定3.4分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人交纳违约金不低于合同价千分之一/人•次，如擅自离开施工现场而未参加工地例会的，向发包人交纳违约金不低于合同价千分之二/人•次，如月累计三次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于合同价千分之三，同时发包人有权要求承包人更换相应管理人员，由此造成的一切损失由承包人自行承担。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人交纳违约金不低于合同价的千分之二/人，必要时发包人有权要求承包人停工整顿，停工整顿期间造成的工期延误及损失由承包人自行承担，同时发包人将上报建设行政主管部门、招投标监管部门。承包人主要施工管理人员必须常驻工地，接受发包人及监理人的考勤，每周工地例会须通报考勤情况。离开施工现场前，项目经理必须提前书面向总监理工程师申请并报发包人批准，其他管理人员必须提前书面经项目经理签字确认后报总监理工程师批准并向发包人备案。
（2）履约担保金额：签约合同价的1%；（1）履约担保形式：成交供应商应在中标通知书发出之前，承包人向发包人提交履约保证金（不计利息），乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式，存入发包人指定的帐户中，为取得履约担保所需的费用由承包人承担；承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：提供。3.5履约担保主体结构、关键性工作的范围：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费负责提供发包人和监理人在施工现场的办公场所，并配备必备的办公桌椅、文件柜等设施，相关费用承包人投标时综合考虑，已包含在发包价内。发包人不再额外予以补偿。监理人的生活场所，由监理人自行解决。如果承包人向监理人提供食宿等，不论有偿或无偿，都将视为承包人违约，由承包人向发包人支付违约金每次不低于签约合同价的1%。关于监理人的监理权限：监理人的职责包括但不限于就工程质量和进度发出指示、进行检查、现场管理、在权限范围内合理调整量价、进行变更估价、索赔等。一般情况下，需要发包人事先批准的事项主要是（1）工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；（2）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（3）承包人付款的审核及确认（含索赔）；（4）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。（5）分包单位的确定；（6）材料设备价格及品牌的认定；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认等。关于监理人的监理内容：按监理规范的有关规定执行，包括但不限于四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系等，具体监理工作内容见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人（3）履约担保有效期：应当自本合同生效之日起至发包人签发并由监理人向承包人出具工程接受证书之日止。
5.1质量要求：合格5.工程质量4.3商定或确定；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员
合同当事人对文明施工的要求：本工程施工场地须符合有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等有关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。6.1.3文明施工6.1.2关于治安保卫的特别约定：由承包人负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人自行承担。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：一切安全责任由承包方负责。杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；本工程承包人应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护
7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工管理机构、资源保证计划、季节性施工的技术组织保证措施、施工现场全方位智能监控布置、已有设施、管线的加固与保护等特殊情况下的施工措施以及新技术、新产品、新工艺、新材料应用等。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定予以支付。注：上述相关费用由承包人投标时自行考虑，已包含在发包价内。施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。7.2.1施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天。
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。7.3.1开工准备
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的30%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付合同价的千分之一/天的违约金。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时道路、交通、绿色围挡（围墙）并满足相关部门要求等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑，已包含在发包价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿，承包人所承担的临时设施建设须符合相关政策文件规定。发包人已建设完成的临时设施费用将从承包人签约合同价款（临时设施费）中按实际发生的价款扣除。8.2.1承包人提供的施工设备和临时设施8.2施工设备和临时设施8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人在投标时已综合考虑，已包含在发包价内，发包人不再额外予以补偿。8.1材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备
9.2现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。施工现场需要配备的试验设备：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。施工现场需要配置的试验场所：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置。9.1试验设备9.试验与检验
11.价格调整10.2变更估价：双方协商。关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。10.1变更的范围：双方协商。10.变更现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。
风险费用的计算方法：承包人投标时充分考虑风险并计算风险费用，已包含在投标价中。单价合同。包含的风险范围：1、除允许调整的建材市场价格风险；2、参考图纸及清单工程量发生变化的风险；3、招标文件中明示或暗示的风险费用；4、作为有丰富经验的承包人应可以预见的风险；5、如清单特征描述与图纸有遗漏的地方，由供应商在招标文件规定的时间提出答疑，招标文件规定时间未提出答疑的按特征描述与图纸中说明完成所有工作内容，合同价按投标报价执行，不予调整；6、法律法规、条例中规定的其他风险。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整
13.验收和工程试车关于付款周期的约定：预付款为合同总价的40%，待工程机械、材料、人工进场后支付；工程竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计部门审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后无质量问题一次性付清。12.2.1付款周期12.2工程进度款支付图纸变更须经发包人同意，实际变更按实调整，其增减部分按投标价执行，竣工后由审计部门核定。风险范围以外合同价格的调整方法：
关于竣工验收程序的约定：按管理部门有关要求，其它按通用合同条款执行。13.2.1竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收
13.3竣工退场承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人应向发包人支付合同价的千分之一的违约金，并赔偿由此给发包人造成的各种损失。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：本条通用合同条款不适用该项目。承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。13.2.2移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：本条通用合同条款不适用该项目。
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后及时认真细致地完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经其审核的竣工结算申请单后及时初审并签署意见后报盱眙县审计局进行全面审计，最终根据盱眙县审计局出具的审计报告时间，结合专用合同条款的约定，发包人审批竣工付款申请单。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。14.2竣工结算审核承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算申请单应包括的内容：除按通用合同条款执行外，尚应提交相关的资料清单，包括但不限于（1）竣工结算书原件、工程量计算书原件及电子文件；（2）施工合同原件、中标通知书复印件（原件备查）；（3）招标文件、招标答疑、投标文件原件及电子文件；（4）施工图纸、竣工图纸（蓝图）及电子文件；（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案管存档的资料）；（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；（7）电子录像及照片；（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）；（9）其他需要的资料。资料清单一式不少于3份。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2质量保证金缺陷责任期的具体期限：按附件3《工程质量保修书》约定执行。15.1缺陷责任期15.缺陷责任期与保修如因承包人提交的工程结算资料不完整，或者承包人不积极配合审计工作，或者承包人未及时确认审计结果，导致出具审核报告的时间延误，相应责任由承包人承担。
15.2.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.2.1承包人提供质量保证金的方式
15.3保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按附件3《工程质量保修书》约定执行。15.3.2修复通知工程保修期为：按附件3《工程质量保修书》约定执行。15.3.1保修责任
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，承包人在投标时已慎重考虑可能发生的风险，已包含在发包价内。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发生时双方另行商定，但不记取延期利息。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延但不补偿费用。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.1发包人违约的情形
16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满20天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.2因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（4）施工期间因承包人原因发生质量和安全事故，承包人除承担责任外，还必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用，并承担由此给发包人所造成的经济损失。（3）因承包人提供的竣工资料原因影响工程正常竣工验收的，每延迟一天，承包人应向发包人支付5000元的违约金。（2）因承包人原因被责令停工和返工的，除无条件及时整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次。（1）上道工序未经验收不得进入下道工序，否则视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金不少于10000元/次。各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担,,且承包人须向发包人支付违约金不低于20万元。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（7）被有关部门检查通报批评的，除立即无条件整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于10000元/次。（6）如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按合同价格2%的标准向发包人支付违约金。（5）如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按不少于合同价格的2%的标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，并将承包人清退出场，履约保证金不予返还，且承包人还须向发包人支付违约金不少于200000元，同时承包人还应赔偿由此给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索，且承包人向发包人支付违约金不少于20000元/次。（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按专用合同条款第7.5.2项执行，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人向发包人支付违约金不少于10000元/次。（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程二次验收工程质量仍不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币5万元的违约金；工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，尚未支付的工程款及履约保证金将不再支付，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的质量保证金不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人有权延期支付工程款。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的如材料和工程设备采购前不通知发包人跟踪的或未按发包人（或监理人）要求提供样品的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场；如进场材料未经有资质的检测机构检测并检测合格，在结算时对该部分材料和人工及工程设备等费用不予计量；如果承包人未报经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，后再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担，且承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次。
（13）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。（12）工程竣工验收合格后7日内，承包人应将工程交付发包人，每延迟一天承包人交纳违约金人民币5仟元，延期超过15天的视承包人违约，发包人有权单方解除合同，自行接收工程。（11）在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币5万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。（10）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。（9）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，发包人有权对承包人每次索赔不少于人民币5仟元的违约金；整改无效视承包人违约，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，按该部分所发生费用实际结算价的两倍从承包人合同价格中扣除，或视情节发包人有权单方解除合同直接将承包人清退出场，由此造成的一切损失由承包人承担：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距；②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标；③不服从监理单位管理；④如发包人或监理单位发现施工单位组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映的；⑤其它类似情况。（8）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象及不符合规范的施工和质量问题发现一次由承包人支付违约金人民币5仟元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔；如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程量价款的10%向发包人支付违约金，同时其它违约处罚条款继续有效。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人应再向发包人支付违约金20万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失。16.2.3因承包人违约解除合同（16）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：视为承包人违约，届时根据具体情况，予以处理及处罚。（15）在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。（14）承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。
18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。17.2因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家权威部门发布且被界定为灾害的洪水、风灾、雪灾等；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行坠落；因适用法律的变更或任何适用的后续法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。17.1不可抗力的确认17.不可抗力
18.3通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。关于其他保险的约定：承包人需为其施工现场的全部人员办理社会保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。18.2其他保险关于工程保险的特别约定：承担合同履行期间所有按规定投保的内容。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。18.1工程保险
20.补充条款（2）向盱眙县人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；19.1仲裁或诉讼：因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：19.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20.6一般变更，工程竣工由审计部门审计，重大变更重新签订补充协议，具体要求按补充协议执行。20.5本项目工程检测费用由发包人承担。如因质量不合格导致重复检测的费用由承包人承担。20.4对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从履约保证金中及时扣除，且承包人需及时重新补足履约保证金，或发包人有权从当期节点付款时扣除。20.3承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，并及时发放雇员工资，如造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币30000～50000元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担由此给发包人所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。20.2在付进度款时，承包人必须保证专款专用，若发现有擅自挪用资金的情况，发包人将有权无条件地解除合同，因此而造成的一切损失由承包人承担。20.1本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。
（2）、承包人施工进度缓慢或消极怠工，发包人或监理人认为承包人无法在合同工期内完成，发包人有权另行安排施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。（1）发包人在无违约责任的情况下，承包人擅自停工一周的，发包人有权单方面解除合同或安排其他施工队伍进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。如承包人擅自停工对发包人造成的损失，发包人有权追偿。20.10其他约定：1、有下列行为的发包人有权解除协议，并扣除履约保证金，缴纳风险保证金的一并扣除，承包人按照本合同专用条款16.2.3支付违约金，对发包人造成损失的发包人有权进行索赔：20.9关于签证、变更：a、现场发生工程变更签证时，承包人将工程变更签证报监理组初审（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、建设单位人员到场）；甲方根据监理工程师审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限签署意见报相关领导或经审计单位审计。b、签证单位必须有发包人代表、监理工程师、承包人的签章，签证单必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料及签证时间，在签署意见时，各单位应明确签证意见，不得出现“情况属实，以XX单位意见为准”等类似签证意见。C、临时用工签证单上需注明工作内容、工作量及工作时间。20.8因拆除修复等出现工程量增减情况，必须及时通知建设、监理、审计单位现场签证。20.7竣工验收后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。
（8）、合同及其附件中涉及的相关经济处罚，发包人签字盖章生效，不需承包人及监理签字确认。（7）、关于变更、签证计价及结算的约定：工程竣工由审计部门审计，在竣工审计结束后进行支付，期间不予支付变更、签证费用。（6）、承包人对于发包人正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程质量和进度的要求；发包人应按照变更、签证的内容及其完成情况及时审核。发包人、承包人双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接收方不得拒签。（5）、承包人必须严格按照设计文件的要求进行施工，所用的材料必须符合相关设计及规范要求，严禁使用劣质产品，如发现必须无条件返工。并处罚20000元/次。（4）、承包人不得以任何理由煽动施工人员攻击公务人员或行政机关，如有发现发包人可以单方面解除合同。（3）、承包人必须服从现场发包人现场代表、监理人的调解或指挥，不得野蛮施工。如三次警告无效后，发包人有权单方面解除合同。
（14）、承包人在收到发包人单独解除协议通知单后，应积极配合发包人进行已完成并经合格的工作量结算工作。结算工作量的单位由甲乙双方、监理单位、审计单位组成。现场清理工作需在7个日历天内完成，并退场。如承包人有异议可向盱眙县人民法院起诉。如承包人拒不退场或阻扰发包人安排的其他施工队伍进场施工的，延迟退场或阻扰其他单位施工的按5万元每天进行处罚，同时发包人可以向盱眙县人民法院起诉。（13）、因承包人在施工过程中造成他人经济损失及人身损失由承包人自行承担。（12）、垃圾清运（含生活垃圾）的运距、行政政策性收费均由承包人在投标时自主报价，如承包人未报价，视为给予的让利行为，发包人在结算时不予承担该项费用。（11）、在施工过程中，如遇阻工承包人需积极配合协调。对此造成的工程延误，由承包人书面向发包人申请，发包人批准后，方可对延误的工期给予顺延，但费用不予索赔。如发包人要求承包人继续施工的承包人应积极配合施工，如承包人不予施工的按照无故停工处理。（10）、承包人在施工时要对地下管线进行保护，因地下管线保护不力所造成的一切损失均由承包人承担。（9）、所有往来文件必须采用A4纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签名除外）。
签定日期：签定日期代表签字：代表签字：单位盖章：单位盖章：甲方：乙方：本合同经甲方、乙方、双方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报相关部门备案后，方可更改。本合同一式六份，甲方、乙方各执两份、代理公司留存两份（含交易中心留存一份，备案一份）。21、合同生效及其它
一、双方的责任在工程项目建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人（全称）：发包人（全称）：建设工程廉政责任书合同附件1：
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
六、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
建设工程承发包安全管理协议合同附件2：年月日年月日法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
工程地址：工程名称：一、承包施工项目甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。承包单位：（以下简称乙方）发包单位：（以下简称甲方）
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。三、协议内容按照甲乙双方合同协议书二、工程项目施工期限
9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
建设工程质量保修书合同附件3：日期：2022年月日代表（签字）代表（签字）法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：甲方（盖章）：乙方（盖章）：
质量保修范围：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书。承包人(全称)：（简称乙方）发包人（全称）（简称甲方）
3、装修工程为贰年；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程质保期：以设计合理使用年限为准；双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：二、质量保修期具体质量保修内容双方约定如下：所有施工项目按规定保修
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。8、其他项目保修期限约定如下：按国家规定。7、绿化、苗木等免费养护期为贰年；6、道路、水泥地坪等为壹年；5、供热与供冷系统，为贰个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装为贰年；
四、保修费用4、质量保修完成后，由发包人组织验收。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后天内派人进行修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，产生的费用从质量保修金中扣除。三、质量保修责任
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：发包人(公章)：承包人(公章)：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。双方约定工程质量保修期限:本工程质保期为壹年。五、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
盱眙县穆店镇马湖村。占地面积100000平方米，属农村集体建设用地。2.项目地点盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目1.项目名称第五章清单及采购需求年月日年月日
3.项目主管单位4.经度：118.665501°纬度：32.885927°3.经度：118.663893°纬度：32.886145°2.经度：118.644086°纬度：32.885068°1.经度：118.665685°纬度：32.884601°GPS定位如下：
禽畜粪便不仅含有高浓度有机污染物，而且富含氮、磷等营养元素，氨氮含量高。针对生产畜禽粪污可以作为有机肥使用的特点，本项目采用“水解匀浆→厌氧无害化发酵→堆积好氧发酵→粪肥综合利用→零排放”工艺。（1）工艺流程5.项目建设工艺流程、主要内容和要求、工艺特点、技术参数、江苏省淮安市盱眙县穆店镇人民政府4.项目建设单位盱眙县农业农村局
养殖场内部污水收集管网畜禽粪便工艺流程如下图示：将畜禽粪污投入水解匀浆池，水解后的畜禽粪污，通过机械搅拌使之均匀，经过固液分离设备，干粪堆积通过纳米膜好氧发酵作为有机肥使用，液体泵入黑膜池厌氧无害化处理，产生的沼气通过沼气火炬燃烧；厌氧发酵所产生的液肥将通过吸粪车或输送管道运输至周边农田，供蔬菜果树施用。
固液分离池固液分离池干粪堆积发酵棚纳米膜发酵干粪堆积发酵棚纳米膜发酵过度池过度池
干粪固液分离微滤机固液分离微滤机撒肥车大田施肥或销售到有机肥厂撒肥车大田施肥或销售到有机肥厂
提升泵提升泵吸粪车液态肥贮存池液态肥贮存池大田利用大田利用黑膜贮存池黑膜贮存池
泵送沼气自流
1.新建100m³原料匀浆池（包含搅拌机、匀浆池四周防护网等配套设备），2个5000m³黑膜发酵池（包含提升井、泵、管道及配件，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施、发酵池四周防护网等），200m³液态肥暂存池（含防渗、防雨、防溢，输送泵、暂存池四周防护网等设施），300㎡堆粪棚（1.2M高砖混墙体等），分离液过度池10m等³，200㎡道路和场地等，700米隔离围栏等，项目区绿化（200㎡草坪、绿植10棵等），2个50m³田间暂存池（暂存池四周需加装2m高钢结构护栏外加喷塑30mm×30mm网眼钢丝网外包、玻璃钢材质、厚度≥8mm、安全防护和标识等），项目建设区域平面图等、粪污处理工艺流程图及相关标识等。（2）本项目建设的主要内容：火炬燃烧大田利用大田利用
第六章响应文件注：液态黑膜贮存池、匀浆池、液态肥贮存池等开挖时如遇石头，由甲方负责安排专业公司破碎及处理石头（需按照乙方的指定的位置破碎清理成型为止），费用和收益与乙方无关，甲、乙双方互相免除对方因此项造成的责任。本项目按全费用报价。其应包括人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、规费、税金、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。报价自行综合考虑。盱眙县穆店朱郢生猪养殖场粪污资源化利用设施改造项目全费用清单2.购置并安装4台污水输送泵及配套管线等设施，1台固液分离机等，1套纳米发酵膜设备等，1套HJ-150沼气火炬（含阻火装置、1台罗茨风机及管线等），消防、安全设施1批等，1辆5立方米固粪撒肥车等，1辆挖铲两用等车，就近还田Φ110mmHDPE管网1000m等，电气控制系统、电缆及配电总箱等。（具体详见招标文件第四部分清单及采购需求）
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 1 | 040601012001 | 100m³原料匀浆池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ12@200 钢筋，3、池壁厚 240 砖混墙体， 4、匀浆池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、轻钢结构顶棚（顶棚支架防腐处理），6、配套搅拌机（3KW推流式潜水搅拌机，304不锈钢材质（含提升支架）等设备。7、含挖运回土方及余土弃置，池壁抹灰、防水等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 1 | |||
| 2 | 040601012002 | 5000m³液态肥黑膜贮存池 | 1、要求黑膜质量达到国标， 池底、壁整平压实。 2、黑膜焊接符合标准要求。 3、黑膜厚度1.5mm。（包含直径500mm提升井2座、4kw污水泵2台、进水管道及配件、φ为dn100、压力为1.0mp、长度为50m，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等）4、黑膜发酵池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、含挖运回土方及余土弃置等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 2 | |||
| 3 | 040601012003 | 200m³液态肥贮存池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝 土结构基础， 内配双层双向Φ 12@200 钢筋，3、 池壁厚 240 砖混墙体。4、液态肥贮存池需加装 2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），并留有进出2米宽门和安全标识。5、带浮球防溢装置控制黑膜池外排泵。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 4 | 011303001001 | 300㎡干粪堆积发酵棚 | 1、15cm 厚度 C25 混凝土场地，2、1.2米高砖混墙体，其余由防锈蚀彩钢封闭，3、4M高3mm厚DN100mm镀锌钢管立柱，2mm厚DN25mm镀锌圆管双层圆弧梁，1.8mm厚40mm×80mm镀锌方管1.2m宽间距檩条，0.4mm厚彩钢板屋面板及墙板，4米宽门洞带1.5米宽5米长防雨棚，2.6米高钢结构推拉移门， 轻钢结构的300 ㎡干粪堆积发酵棚，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐）。 | 座 | 1 | |||
| 5 | 030109001001 | 输送泵、管道、阀门及配件等 | 5.5KW污水泵4台；管道以PE 材质为主、压力1.0MP（管道直径按需求，符合使用要求）。 | 台 | 4 | |||
| 6 | 030113014001 | 固液分离机 | 处理能力≥25³/h,5.5kw主机斜筛微滤式固液分离机，304不锈钢材质（含符合使用要求砖混结构底座防雨棚）包安装和试用 | 套 | 1 | |||
| 7 | 040601012004 | 10m³分离液过度池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层；2、 250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ 12@200 钢筋， 3、池壁厚 240 砖混墙体， 3、分离液过度池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。（含高低液位自动启停装置），轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），输送泵、管道及配件。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 8 | 030307008001 | 1套HJ- 150 沼气火炬 | 包含配套的阻火装置及管道，50型罗茨风机配1.5KW电机，火炬为304不锈钢材质。 | 套 | 1 | |||
| 9 | 080802013001 | 消防设施及安全设施标识、项目标识 | 4kg 灭火器8个和安全标识、项目建设区域平面图、粪污处理工艺流程图及项目标识（具体平面图需和招标单位沟通后确定）。 | 批 | 1 | |||
| 10 | 050307008001 | 安全隔离围栏等 | 安全隔离围栏位于粪污处理设施和设备四周，且按照进出大门留有前后两个5米宽门以上等。高2m，丝粗5mm双边丝护栏网，混凝土预埋钢立柱，配套安全标识。 | 米 | 700 | |||
| 11 | 030106007001 | 固粪施肥车 | 四轮四驱动，5立方米固肥箱体符合国家车辆标准要求。 | 辆 | 1 | |||
| 12 | 030106007002 | 挖铲两用车 | 柴油版（外形尺寸：5500mm×1720mm×2650mm，整机重量：3400kg，爬坡度：30°，铲斗容量0.5m³以上,挖斗容量0.1m³以上，最大卸载高度:2800mm,最大挖掘深度：2000mm,最大挖掘高度：3300mm,额定装载质量:1000KG,额定功率:37KW） | 辆 | 1 | |||
| 13 | 030103005001 | 纳米发酵膜及设备 | 纳米发酵膜及设备1套（包含大功率鼓风机及管道，自动控制柜） | m³ | 80 | |||
| 14 | 031001006001 | 液态肥还田管网 | 液态肥还田管网，Φ110mmHDPE1000米，压力1.0Mp,(含配件、阀门、1200米消防软管等），出水口间距按需求定位，（包含挖土、回土、弃土外运费用）） | 米 | 1000 | |||
| 15 | 081003002001 | 电气控制系统、电缆及配电总箱 | 所有电缆、电气为国标（1.主电箱1只304不锈钢箱体、空开为100A/400V、现场控制系统电气5套；2.现场控制分箱1只304不锈钢箱体、空开为63A/400V；3.主电缆为10mm²四芯铜芯国标、长30m，控制电缆为2.5mm²三芯铜芯长100m）符合本项目所有设备及设施的使用要求。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 批 | 1 | |||
| 16 | 010101001001 | 道路和场地 | 垫层为 20cm 碎石压实， 5cm 瓜子片找平，3米宽、长度符合养殖场粪污设施场地需求，道路大门与安全隔离围栏前后大门联合使用。15cmC25 混凝土浇筑。包含场地平整、多余土方运输、夯实、模板支拆、混凝土切缝、覆盖养护、成品保护等。 | ㎡ | 200 | |||
| 17 | 040601012005 | 容积50m³田间暂存池 | 50m³田间暂存池，暂存池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包和安全标识，玻璃钢材质、厚度≥8mm，安全防护和标识（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 只 | 2 | |||
| 18 | 050101010001 | 项目区绿化 | 项目区绿化(百慕大+四季青）200㎡，景观树（女贞或红叶石楠，胸径≥5cm以上）10棵，含绿化土整形，包成活。满足甲方及使用功能要求。 | 批 | 1 | |||
| 19 | 不可竞争费用 | 不可竞争费用（评审费、监理费、审计费等）计3万元 | 项 | 1 | 30000 | |||
| 合计 | ||||||||
项目名称:
项目编号:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。尊敬的供应商:年月日磋商供应商:
按磋商文件规定的各项要求：我方愿以（大写、人民币）元（RMB￥元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物和服务。据此函，签字人兹宣布同意如下：根据贵方磋商采购的（项目编号），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表我方（磋商供应商单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。致:盱眙县穆店镇人民政府一、竞争性磋商函磋商文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子响应文件中只需加盖电子签章。
（7）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同条款”中规定的时间提供货物及调试服务，所有产品质保期壹年。（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。（5）我们同意按照磋商文件第一章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。（4）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。
日期:年月日职务:供应商或委托代理人（签字）:电话:传真:地址:邮编:供应商名称:（公章）
法定代表人或其委托受托人签字：供应商：（加盖公章）二、开标一览表
| 项目名称 | |
| 磋商报价 | 报价为人民币大写： 元 |
3、价款支付时，须开增值税发票，税费中标人承担。2、开标一览表格式不得自行改动。注:1、磋商报价总计为招标文件中供应商须知第9条所述内容。
法定代表人或其委托受托人签字：供应商：（加盖公章）投标报价明细表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 暂估价 |
| 1 | 040601012001 | 100m³原料匀浆池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ12@200 钢筋，3、池壁厚 240 砖混墙体， 4、匀浆池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、轻钢结构顶棚（顶棚支架防腐处理），6、配套搅拌机（3KW推流式潜水搅拌机，304不锈钢材质（含提升支架）等设备。7、含挖运回土方及余土弃置，池壁抹灰、防水等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 1 | |||
| 2 | 040601012002 | 5000m³液态肥黑膜贮存池 | 1、要求黑膜质量达到国标， 池底、壁整平压实。 2、黑膜焊接符合标准要求。 3、黑膜厚度1.5mm。（包含直径500mm提升井2座、4kw污水泵2台、进水管道及配件、φ为dn100、压力为1.0mp、长度为50m，底层土工布，排渣、抗漂浮工艺设施等）4、黑膜发酵池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。5、含挖运回土方及余土弃置等所有工序，满足使用功能要求。 | 座 | 2 | |||
| 3 | 040601012003 | 200m³液态肥贮存池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层； 2、250 厚 C25 钢筋混凝 土结构基础， 内配双层双向Φ 12@200 钢筋，3、 池壁厚 240 砖混墙体。4、液态肥贮存池需加装 2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），并留有进出2米宽门和安全标识。5、带浮球防溢装置控制黑膜池外排泵。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 4 | 011303001001 | 300㎡干粪堆积发酵棚 | 1、15cm 厚度 C25 混凝土场地，2、1.2米高砖混墙体，其余由防锈蚀彩钢封闭，3、4M高3mm厚DN100mm镀锌钢管立柱，2mm厚DN25mm镀锌圆管双层圆弧梁，1.8mm厚40mm×80mm镀锌方管1.2m宽间距檩条，0.4mm厚彩钢板屋面板及墙板，4米宽门洞带1.5米宽5米长防雨棚，2.6米高钢结构推拉移门， 轻钢结构的300 ㎡干粪堆积发酵棚，轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐）。 | 座 | 1 | |||
| 5 | 030109001001 | 输送泵、管道、阀门及配件等 | 5.5KW污水泵4台；管道以PE 材质为主、压力1.0MP（管道直径按需求，符合使用要求）。 | 台 | 4 | |||
| 6 | 030113014001 | 固液分离机 | 处理能力≥25³/h,5.5kw主机斜筛微滤式固液分离机，304不锈钢材质（含符合使用要求砖混结构底座防雨棚）包安装和试用 | 套 | 1 | |||
| 7 | 040601012004 | 10m³分离液过度池 | 1、100 厚 C15 素砼垫层；2、 250 厚 C25 钢筋混凝土结构基础，内配双层双向Φ 12@200 钢筋， 3、池壁厚 240 砖混墙体， 3、分离液过度池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包，并留有进出2米宽门和安全标识。（含高低液位自动启停装置），轻钢结构顶棚（顶棚支架加刷环氧沥青防腐），输送泵、管道及配件。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 座 | 1 | |||
| 8 | 030307008001 | 1套HJ- 150 沼气火炬 | 包含配套的阻火装置及管道，50型罗茨风机配1.5KW电机，火炬为304不锈钢材质。 | 套 | 1 | |||
| 9 | 080802013001 | 消防设施及安全设施标识、项目标识 | 4kg 灭火器8个和安全标识、项目建设区域平面图、粪污处理工艺流程图及项目标识（具体平面图需和招标单位沟通后确定）。 | 批 | 1 | |||
| 10 | 050307008001 | 安全隔离围栏等 | 安全隔离围栏位于粪污处理设施和设备四周，且按照进出大门留有前后两个5米宽门以上等。高2m，丝粗5mm双边丝护栏网，混凝土预埋钢立柱，配套安全标识。 | 米 | 700 | |||
| 11 | 030106007001 | 固粪施肥车 | 四轮四驱动，5立方米固肥箱体符合国家车辆标准要求。 | 辆 | 1 | |||
| 12 | 030106007002 | 挖铲两用车 | 柴油版（外形尺寸：5500mm×1720mm×2650mm，整机重量：3400kg，爬坡度：30°，铲斗容量0.5m³以上,挖斗容量0.1m³以上，最大卸载高度:2800mm,最大挖掘深度：2000mm,最大挖掘高度：3300mm,额定装载质量:1000KG,额定功率:37KW） | 辆 | 1 | |||
| 13 | 030103005001 | 纳米发酵膜及设备 | 纳米发酵膜及设备1套（包含大功率鼓风机及管道，自动控制柜） | m³ | 80 | |||
| 14 | 031001006001 | 液态肥还田管网 | 液态肥还田管网，Φ110mmHDPE1000米，压力1.0Mp,(含配件、阀门、1200米消防软管等），出水口间距按需求定位，（包含挖土、回土、弃土外运费用）） | 米 | 1000 | |||
| 15 | 081003002001 | 电气控制系统、电缆及配电总箱 | 所有电缆、电气为国标（1.主电箱1只304不锈钢箱体、空开为100A/400V、现场控制系统电气5套；2.现场控制分箱1只304不锈钢箱体、空开为63A/400V；3.主电缆为10mm²四芯铜芯国标、长30m，控制电缆为2.5mm²三芯铜芯长100m）符合本项目所有设备及设施的使用要求。（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 批 | 1 | |||
| 16 | 010101001001 | 道路和场地 | 垫层为 20cm 碎石压实， 5cm 瓜子片找平，3米宽、长度符合养殖场粪污设施场地需求，道路大门与安全隔离围栏前后大门联合使用。15cmC25 混凝土浇筑。包含场地平整、多余土方运输、夯实、模板支拆、混凝土切缝、覆盖养护、成品保护等。 | ㎡ | 200 | |||
| 17 | 040601012005 | 容积50m³田间暂存池 | 50m³田间暂存池，暂存池四周需加装2m 高钢结构护栏 外加喷塑 30mm×30mm 网眼钢丝网外包和安全标识，玻璃钢材质、厚度≥8mm，安全防护和标识（包含挖土、回土、弃土外运费用） | 只 | 2 | |||
| 18 | 050101010001 | 项目区绿化 | 项目区绿化(百慕大+四季青）200㎡，景观树（女贞或红叶石楠，胸径≥5cm以上）10棵，含绿化土整形，包成活。满足甲方及使用功能要求。 | 批 | 1 | |||
| 19 | 不可竞争费用 | 不可竞争费用（评审费、监理费、审计费等）计3万元 | 项 | 1 | 30000 | |||
| 合计 | ||||||||
四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表如果单价和总价不符时，以单价为准。报价应包括达到服务要求及标准的所有费用，包含上述所有费用，但不限于上述所有费用。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。注：
| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书证书编号 | 现任职务及职称 |
| 1、项目负责人 | |||||
| 2、技术负责人 | |||||
| 3、 | |||||
| 4、 | |||||
| 5、 | |||||
| 6、 | |||||
| 7、 | |||||
| 8、 | |||||
| 9、 | |||||
| 10、 |
法定代表人或其委托受托人签字:投标人:（加盖公章）五、技术要求响应偏离表法定代表人或其委托受托人签字:供应商:（加盖公章）
| 序号 | 项目采购需求中主要技术条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
（格式由磋商供应商自定、加盖公章）六、服务承诺（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第一章第六部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料八、磋商供应商综合评分所需的资料（详见采购公告要求）七、磋商供应商必须提交的资格证明文件
法定代表人资格证明示范格式一2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，交易中心及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，交易中心将对其进行严肃处理。1、请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。（格式由磋商供应商自定、加盖公章）
特此证明。系（供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：
本授权书宣告：致（政府采购人）：授权委托书示范格式二日期：年月日供应商：(盖章)
兹委托受托人代表我公司参加（采购人）组织的（项目编号:）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。身份证：联系方式：所在单位：职务：受托人：姓名性别：出生日期：年月日法定代表人：委托方：地址：
示范格式三注:供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。日期：年月日委托单位（公章）委托期限：至上述事宜处理完毕止。受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；我方在项目名称：（项目编号：）的招标过程中，做如下承诺：（采购单位）：承诺书
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：特此承诺！六、企业具备良好的财务状况，按规定缴纳税金和社会保障金；五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：企业声明函示范格式四日期:年月日供应商：（盖单位公章）
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。日期：2022年月日企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函示范格式五（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）
日期：供应商全称（盖章）：（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部