焦作车务段月山货装车间党员活动室（点名室）整修项目二次发包公告
（项目编号：zcwd-db2023-07）

1.发包条件
本发包项目焦作车务段月山货装车间党员活动室（点名室）项目已由 中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。
2.项目概况与发包范围
2.1项目概况：
月山货装车间党员活动室（点名室），面积为77.5平，主要工作量为：原墙面处理，南侧中间窗户拆除1樘，普通砖零星砌体、零星抹灰；拆除原有旧线路及设备，电路敷设，音响及布线；轻钢龙骨加木龙骨打底制作二级吊顶，顶部加立面喷涂黑色立邦水性乳胶漆二遍，制作0.6铝方通吊顶，间距在10CM到15CM之间，制作铝合金格栅吊顶天棚77.5㎡；全部墙体加装竹木纤维墙板82.8㎡；制作踢脚线28.3m;制作窗帘盒6m、定制布艺窗帘18㎡；定制文件资料柜柜体17.2㎡；制作荣誉墙（不小于12㎡）；东侧设计制作主席台，定制主席台桌（长2.4米，宽可根据设计方案自定）；东侧墙面设计制作文化墙4.8㎡；制作党内制度类、揭示类等揭挂展板24㎡；配备投影仪一套（5000元以内），配备可升降幕布一套；制作党徽灯1个、筒灯不少于20个、线性灯不少于15m、方通灯不少于12套（根据设计方案，足够照明即可）；设计、制作、安装、保洁。
2.2其他的整治项目。
2.3相关事项以现场实勘为准；
2.4建设地点：月山货装车间；
2.5发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。
2.6计划工期：30日历天。
2.7包段划分：发包范围按一个包段划分。
3.承包人资格要求
3.1本次发包要求承包人须具备建筑装修装饰工程三级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。
3.2本次发包不接受联合体承包。
3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。
3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。
4.公示、报名及获取发包文件
4.1凡有意参加承包者，请于2023年10月16日至2023年10月21日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段党委办公室412房间现场递交并登记。
5.承包文件的递交
5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。
7.联系方式
发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段
地址：河南省焦作市解放区车站街18号
邮编：454000
联系人：徐老师
电话：0391-2564222
电子邮件：
503734444@qq.com

中国铁路郑州局集团
有限公司焦作车务段
2023年10月16日