焦作车务段修武站区东外勤室改造项目发包公告
（项目编号：JZCWD-LXGC-2023-056）

1.发包条件
本发包项目焦作车务段修武站区东外勤室改造项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。
2.项目概况与发包范围
2.1新建一层砖混结构外勤室20平方米，外墙保温真石漆涂料；备品间：乳胶漆墙面及顶棚、地板砖地面、铝合金窗、套装门；值班室：墙面瓷砖至吊顶、矿棉板吊顶、地板砖地面、铝合金窗、防盗门 。
2.2给排水、空调、电气、室外土建等工程配套。
2..3周边地面硬化。
2.4其他的整治项目；
2.5相关事项以现场实勘和图纸为准；
2.6建设地点：修武车站；
2.7发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。
2.8计划工期：60日历天。
2.9包段划分：发包范围按一个包段划分。
3.承包人资格要求
3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。
3.2 拥有铁路营业线或邻近营业线施工经验优先，需提供建设合同。
3.3本次发包不接受联合体承包。
3.4各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。
3.5承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。
4.公示、报名及获取发包文件
4.1凡有意参加承包者，请于2023年8月15日至2023年8月21日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。
5.承包文件的递交
5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。
7.联系方式
发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段
地址：河南省焦作市解放区车站街18号
邮编：454000
联系人：郭工
电话：0391-2564882
电子邮件：2646670100@qq.com

中国铁路郑州局集团
有限公司焦作车务段
2023年8月15日