焦作车务段月山下行场东侧“五室”改造项目发包公告
（项目编号：JZCWD-LXGC-2023-037）

1.发包条件
本发包项目焦作车务段月山下行场东侧“五室”改造 项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。
2.项目概况与发包范围
2.1拆除既有货检、待检及列尾室，在其东南侧新建一层砖混结构货检、待检及列尾室。
2.2新建一层房屋，长29.4米，宽6.3米，层高3.3米，房屋总高5.4米，建筑面积约193.85㎡；包括焦作车辆段使用工具间、车辆间休室、卫生间及热饭点，焦作车务段使用备品间、商检间休室、列尾屏蔽室、列尾工作间、卫生间及热饭点。
屋面：聚苯板保温、SBS卷材防水双坡瓦屋面；
外墙面：聚苯板保温、真石漆涂料、仿石材墙裙；
地面：卫生间和热饭间防滑地板砖，其余均为普通地板砖；
内墙面：卫生间、热饭间、车辆间休室及列尾工作间瓷砖墙面，其余均为乳胶漆；
顶棚：卫生间和热饭间铝扣板吊顶，其余均为矿棉板吊顶。
门窗：外门为钢制防盗门、卫生间为钛镁合金门、其余房间为套装木门，窗为90系列灰色镀膜中空玻璃断桥铝钢化窗（带窗纱）。
2.3列尾屏蔽室设备整体搬迁，恢复其使用功能；
2.4护坡整修，新建混凝土台阶；
2.5给排水、强电、弱电、消防等配套设施改造。
2.6其他的整治项目；
2.7相关事项以现场实勘和图纸为准；
2.8建设地点：月山车站；
2.9发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。
2.10计划工期：100日历天。
2.11包段划分：发包范围按一个包段划分。
3.承包人资格要求
3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。
3.2 拥有铁路营业线或邻近营业线施工经验优先，需提供建设合同。
3.3本次发包不接受联合体承包。
3.4各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。
3.5承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。
4.公示、报名及获取发包文件
4.1凡有意参加承包者，请于2023年7月17日至2023年7月21日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。
5.承包文件的递交
5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。
7.联系方式
发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段
地址：河南省焦作市解放区车站街18号
邮编：454000
联系人：郭工
电话：0391-2564882
电子邮件：2646670100@qq.com

中国铁路郑州局集团
有限公司焦作车务段
2023年7月17日