采购人：重庆市水利工程运行安全总站电梯加装工程（含电梯安装）（第二次）磋商项目名称：重庆市水利工程运行安全总站采购执行编号：HYZB2022-416X竞争性磋商文件政府采购

二、资金来源-4-一、竞争性磋商内容-4-第一篇采购邀请书-4-目录二〇二二年十二月采购代理机构：重庆市弘禹水利咨询有限公司

第二篇项目技术需求-7-七、联系方式-6-六、其它有关规定-5-五、采购项目需落实的政府采购政策-5-四、磋商有关说明-4-三、供应商资格条件-4-

五、项目管理班子人员配备要求-9-四、付款方式-8-三、履约保证金-8-二、报价要求-8-一、工期、工程缺陷责任期、工程地点及验收方式-8-第三篇项目商务需求-8-

第五篇供应商须知-16-四、采购终止-15-三、无效响应-15-二、评审标准-12-一、磋商程序及方法-10-第四篇磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止-10-

六、关于质疑和投诉-18-五、成交通知-18-四、成交供应商的确认和变更-17-三、磋商要求-16-二、竞争性磋商文件-16-一、磋商费用-16-

第六篇政府采购合同-21-十一、政府采购信用融资-20-十、项目验收-20-九、签订合同-19-八、交易服务费-19-七、采购代理服务费-19-

五、其他资料-57-四、资格条件-49-三、商务部分-47-二、技术部分-45-一、经济部分-44-第七篇响应文件编制要求-43-

财政预算资金，预算金额为49.336058万元。二、资金来源一、竞争性磋商内容重庆市弘禹水利咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市水利工程运行安全总站（以下简称：采购人）的委托，对重庆市水利工程运行安全总站电梯加装工程（含电梯安装）（第二次）进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。第一篇采购邀请书

①供应商具有建设行政主管部门颁发的有效的钢结构工程专业承包三级及以上资质；（提供资质证书复印件加盖供应商公章）供应商须同时满足以下①和②资质条件（三）本项目的特定资格要求：（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；三、供应商资格条件

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。四、磋商有关说明供应商为代理商或经销商参与投标的，须具有电梯生产厂商针对本项目的唯一授权委托书和《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理，许可子项目有曳引驱动乘客电梯（提供唯一授权委托书原件和生产许可证复印件加盖供应商公章）。供应商为电梯生产厂商参与投标的，须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证级别为B级，品种为曳引驱动乘客电梯。（提供制造许可证书复印件加盖供应商公章）。②供应商须为电梯生产厂商或代理商或经销商。

户名：重庆市弘禹水利咨询有限公司采购代理机构账号：2.报名方式：凡有意参加磋商的供应商，请在竞争性磋商文件发售期内将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至295007607@qq.com，并从供应商银行账户将磋商文件费汇入采购代理机构账户，否则不予受理。1.竞争性磋商文件发售期：2022年12月1日至2022年12月8日。（四）竞争性磋商文件发售期限：（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（六）响应文件递交截止时间：2022年12月13日北京时间10:00（五）递交响应文件地点：重庆市江北区兴隆路22号（重庆市弘禹水利咨询有限公司9楼）3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。注：未进行报名的潜在供应商将不得参与投标。账号：346090100100344021开户行：兴业银行重庆新牌坊支行

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。五、采购项目需落实的政府采购政策（七）磋商开始时间：2022年12月13日北京时间10:00

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。六、其它有关规定

联系人：刘老师（一）采购人：重庆市水利工程运行安全总站七、联系方式（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。（六）本项目接受联合体参与磋商。

地址：重庆市江北区兴隆路22号电话：023-88731235联系人：张老师（二）采购代理机构：重庆市弘禹水利咨询有限公司地址：重庆市渝北区龙溪街道柳荫街81号电话：023-89117303

采购人提供的本项目施工图中所示范围的全部内容以及采购人提供的工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。（二）采购范围本项目位于重庆市渝北区，重庆市水利工程运行安全总站办公楼加装外部运行电梯。（一）项目概况下列的服务需求为符合性审查中的实质性要求，并明确响应，标明差异情况，凡有负偏离情况按无效响应处理。第二篇项目技术需求

（五）安全文明施工及安全措施供应商须根据该项目做出施工组织设计，至少包含施工方案、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系措施、施工进度等。供应商施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范要求。（四）技术要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。（三）质量要求注：工程量清单及施工图另册。

（七）其他成交供应商不得将本项目转、分包给第三方，如成交供应商将本项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。（六）关于转、分包③建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除不安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题，协助解决安全生产中的疑难问题。②本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且施工单位需制定专门安全措施方案。①本项目安全文明施工专项费、组织措施费根据《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）规定计算。

（二）项目地点：重庆市渝北区。（一）工期：90日历天；工程缺陷责任期24个月。一、工期、工程缺陷责任期、项目地点及验收方式下列的商务需求为符合性审查中的实质性要求，并明确响应，标明差异情况，凡有负偏离情况按无效响应处理。第三篇项目商务需求采购人有权进一步核查各供应商在磋商文件中的提供的资料，若在评标期间、评标结果公示期间、合同谈判过程期间、合同实施期间有供应商投诉或经磋商小组、采购人核查并经查实发现提供了虚假资料，其情型按照《政府采购法》第七十七条执行。

（四）本项目将设置总价最高限价为493360.58元（其中包含安全文明施工费暂定金额9973.84元）。供应商的总报价不得超过最高限价，否则由竞争性磋商小组作无效响应处理。（三）安全文明施工费：本项目安全文明施工费由供应商根据《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）费用定额规定计算。（二）供应商按照采购人给出的项目工程量清单及图纸，竞标人应结合自身实力及市场行情进行报价，报价包括担不限于人工费、材料费、机械工具费、安全文明施工费、利润、规费、税费等，供应商不得自行变更采购范围。否则由竞争性磋商小组作无效响应处理。（一）本项目采用总价合同计价方式。二、报价要求（三）验收方式：项目施工完成，质量符合本磋商文件、国家及重庆市工程验收规范要求，由成交供应商提出验收申请，由采购人组织开展对项目的验收工作，并形成专门的验收报告。

（2）履约担保的退还：工程竣工验收合格后15个工作日内无息退还。（1）成交供应商在收到成交通知书15个工作日内，成交供应商向采购人缴纳成交金额10%的履约担保；三、履约保证金（七）成交供应商应充分研究项目现场情况及图纸要求，严格按工期要求组织并完成合同范围内全部工作。因成交供应商自身原因导致工期延误的，成交供应商应按磋商文件及合同约定采取赶工措施确保按期完工，相关的赶工费用已包含在磋商报价中。（六）对施工中不能受影响的地上建筑物（构筑物）、地下管线等应加强监控量测和保护，费用计入磋商报价，不另行计取。（五）本项目的报价应为人民币报价。

五、项目管理班子人员配备要求注：预付款担保函包括银行保函、担保保函。工程竣工验收合格后并收到等额增值税发票15个工作日内，采购人向供应商支付至合同价总金额的97%（预付款担保同时终止），剩余3%的为工程质量保证金，验收合格之日起，两年工程缺陷责任期满后30天内甲方一次性无息支付给乙方。合同签订后，成交供应商向采购人提供支付合同金额40%的担保函，采购人在收到等额增值税发票15个工作日内向成交供应商支付合同金额40%的预付款。四、付款方式注：履约担保形式为现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

六、人员管理要求注：拟派本项目的项目经理与技术负责人可为同一人，且未经采购人同意均不得更换。（四）安全管理人员：拟派的安全管理人员为供应商本单位人员，应具有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（提供证书复印件加盖供应商公章和供应商为其缴纳的2022年8-10月社保证明材料）”。（三）特种设备作业人员：拟派的特种设备作业人员为供应商本单位人员，应具有中华人民共和国特种设备作业人员证，作业项目代号为T（提供特种设备作业人员证复印件加盖供应商公章和供应商为其缴纳的2022年8-10月社保证明材料）。（二）项目技术负责人：拟派的目技术负责人为投标供应商本单位人员（或电梯生产厂商单位人员），应具有建筑工程类中级及以上职称（提供职称证复印件加盖供应商公章和供应商（或电梯生产厂商）为其缴纳的2022年8-10月社保证明材料）。（一）项目经理：拟派的项目经理须为投标供应商本单位人员（或电梯生产厂商单位人员），并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（提供注册证复印件加盖供应商公章和供应商（或电梯生产厂商）为其缴纳的2022年8-10月社保证明材料）。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。一、磋商程序及方法第四篇磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止项目实施过程中，未经采购人同意，成交供应商擅自更换项目经理、技术负责人，采购人有权单方面解除合同，并追究成交供应商给采购人造成的经济损失。采购人工作日期间将随时点名，未经批准，成交供应商拟投入本项目的项目经理或技术负责人擅自离开施工现场的违约责任：10000元/人·次违约处罚。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。注：

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

供应商为联合体参与磋商的，联合体单位均为小微型企业的，给予5%的扣除，以扣除后的报价参与评审。供应商为非联合体参与磋商的，对小微型企业给予5%的扣除，以扣除后的报价参与评审。注：关于小微企业报价扣除比例说明二、评审标准（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。技术部分得分为0分的供应商，将失去成为中标候选人的资格。

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；（一）供应商不符合规定的资格条件的；供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：三、无效响应4.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商为联合体参与磋商的，联合体单位为大中型企业与小微型企业的，并且在联合体协议书中约定小微型企业的合同份额占到合同总金额的30%及以上的，给予2%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等技术的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：四、采购终止（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。二、竞争性磋商文件参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。一、磋商费用第五篇供应商须知（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

三、磋商要求（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。（三）竞争性磋商文件的解释（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。（二）联合体响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。2.响应文件组成1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。（一）响应文件

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。5.联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。3.联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行磋商和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人和采购代理机构。2.以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应满足供应商资格条件（详见“第一篇”）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致的扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。（五）提交响应文件的份数和签署2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。（四）修正错误

（一）成交供应商的确认四、成交供应商的确认和变更各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。（七）供应商参与人员响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。（六）响应文件的递交

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家网上发布成交结果公告。五、成交通知成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。（二）成交供应商的变更采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

1.质疑时限、内容提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。（一）质疑六、关于质疑和投诉（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

1.2.4事实依据；1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；1.2.6提出质疑的日期；1.2.5必要的法律依据；

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。（二）投诉3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3.其他采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（二）代理服务费缴纳账号：（一）供应商中标后向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费为人民币10000.00元整。七、采购代理服务费4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

九、签订合同无八、交易服务费账号：346090100100344021开户行：兴业银行重庆新牌坊支行户名：重庆市弘禹水利咨询有限公司

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。十、项目验收（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。（三）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。（二）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

甲方：重庆市水利工程运行安全总站电梯加装工程（含电梯安装）施工合同第六篇政府采购合同供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。十一、政府采购信用融资

3、承包范围：甲方提供的本项目施工图中所示范围的全部内容以及采购人提供的工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。2、工程地址：重庆市渝北区龙溪街道柳荫街81号。1、工程名称：重庆市水利工程运行安全总站电梯加装工程（含电梯安装）。一、工程概况及承包范围根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙方双方协商一致，订立本合同。乙方：

3、付款方式：2、合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减且双方核对一致的款项外，合同价格不予调整。备注：价款包括人工费、材料费、机械工具费、安全文明施工费、利润、规费、税费等等本项目全部费用。1、签约合同价（含税）为：人民币（大写)成交价（¥元）。二、签约合同价与合同价格形式及付款方式

1、本工程工期：90日历天，从合同签订之日起计算。三、合同工期（2）甲方付款前由乙方负责提供合法有效的增值税发票；否则甲方有权迟延付款且不承担任何责任。注：预付款担保函包括银行保函、担保保函。工程竣工验收合格后并收到等额增值税发票15个工作日内，采购人向供应商支付至合同价总金额的97%（预付款担保同时终止），剩余3%的为工程质量保证金，验收合格之日起，两年工程缺陷责任期满后30天内甲方一次性无息支付给乙方。（1）合同签订后，成交供应商向采购人提供支付合同金额40%的担保函，采购人在收到等额增值税发票15个工作日内向成交供应商支付合同金额40%的预付款。

1、有权对乙方施工工期、质量、安全等不达标进行教育、批评、整改、返工、要求承担违约金（每次违约金为500元至2000元，由甲方根据情况具体决定，乙方不持任何异议）、赔偿损失、减少乙方施工工作量、终止合同等权利。五、甲方权利和义务（二）工程缺陷责任期：依照国家相关规定执行。缺陷责任期内出现任何质量问题，由乙方无偿维修，乙方应在接到甲方的维修通知后在1个工作日到场进行维修；若因质量问题给甲方或第三方造成任何损失，均由乙方承担。（一）质量标准：合格。依据甲方要求和预算报告等技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。以及国家相关配套规范进行验收。验收工程质量必须一次性验收合格。四、工程质量2、甲方要求赶工时，乙方必须无条件执行，赶工措施费包含在本合同价格中，不因赶工另增加任何费用，乙方必须满足甲方下达的日进度、日工程量。

1、按合同约定进行施工并通过甲方验收后，有按时从甲方领取工程费的权利。六、乙方权利和义务5、按合同向乙方支付工程费的义务。4、协调乙方进场施工相关事宜的义务。3、安排管理人员开展现场安全、质量及进度督促的权利。2、对乙方违背施工管理规则制度、施工程序、安全操作规程有处罚的权利。

7、按现行相关法律、法规，同自己雇用的工人签订劳动合同及安全生产责任书，及时支付民工工资，与工人发生的纠纷由乙方进行处理与甲方无关；乙方工人在施工现场遭受的或对任何第三人造成的财产损失或人身损害，均由乙方自行承担相应责任。6、加强法律、法规知识教育，管好自己的工人，在本施工现场内不得有任何违法乱纪的行为，否则后果自负。5、加强班前教育、落实安全技术交底。4、组织充足的管理人员、劳动力、物资、设备、材料等，确保工程进度和质量及安全等达到甲方要求，在合同约定的时间内保质保量完成工作。乙方采购的所有进场材料的质量应完全符合国家现行质量标准、符合设计要求。若乙方未按上述要求进行材料采购，甲方有权拒绝将其用于本工程，并要求乙方自行拆除，无偿清退出施工现场，造成的损失全部由乙方负责，若乙方拒不拆除，甲方有权请第三方拆除，因此而产生的各种费用由乙方承担甲方有权从乙方的各种款项中直接扣除。3、必须遵守施工管理规章制度，服从甲方的管理和指挥，否则甲方有权要求乙方承担每次500-2000元的违约金（具体金额由甲方根据具体情况确定，乙方对此予以认可），并承担因此给甲方造成的经济损失。2、对甲方的违章指挥有拒绝执行的权利。

七、施工安全12、履行合同应尽的其他义务。11、乙方无力保证工程进度、质量、安全、不服从管理，甲方有权单方解除本协议，乙方应当向甲方支付合同价款20%的违约金；若前述违约金不足以弥补乙方给甲方造成的损失，甲方还有权向乙方进一步追偿。10、加强材料、机具、物质、材料等的看管和使用责任，若丢失概由乙方负责。9、加强特种作业人员的雇用及管理工作，严禁无证上岗。8、严格按工艺流程和操作规程进行施工，否则造成的一切责任由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。

2、由于乙方违约不能按时完成本合同工期完工的，乙方应提前三个工作日书面告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日，违约金为合同总价的万分之四；延期超过三十日，甲方有权解除合同，乙方除了应当支付前述逾期违约金外，还应当承担合同价款20%的违约金，甲方有权从应当支付乙方的款项中进行扣除。1、由于甲方违约不能在本合同规定的时间内支付合同价款时,甲方应提前三个工作日书面告知乙方，并征得乙方同意,否则甲方应向乙方支付违约金,其支付办法是，每延迟一日，违约金为合同总价的万分之一，违约金总额最多不超过合同总价的百分之十。八、违约责任3、保障他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。2、乙方履行本工程的安全监管职责，统一负责管理本工程的施工安全、消防和抗灾等工作，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产受到损害。施工过程中，因施工安全防范措施不力造成的一切安全责任由乙方负责承担。1、乙方负责现场施工安全；工地附近或工区内，因施工对地面及地下的水、电路、电缆和其它设施造成的损失（含工区附近建筑物、构筑物及居民的人身、财产造成的损失），由乙方负责赔偿。

在履行本合约过程中若发生纠纷或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。协商后仍无法达成一致的，依法向重庆仲裁委员会申请仲裁。九、合同争议解决方式6、乙方不得将其承包的全部建设工程转给他人，或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包，否则，甲方有权单方解除合同，乙方应当承担合同价款20%的违约金。5、乙方完成所有合同约定内容，并经甲方验收后，于5日内将场内所有建筑材料、施工设备设施等撤离现场，并结清相关水电费及其他费用，逾期未撤离，乙方应承担2000元/日的拖延费。4、不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由当地商会或其他有权机构出具的不可抗力事件证明。3、双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。“不可抗力”指本协议签署后出现的双方所不能控制的、不可预见或不能避免并不能克服的，致使一方不能全部或部分地履行本协议的事件，诸如地震、疫情爆发、台风、水灾、火灾、爆炸、战争等。

3、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执两份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等效力。2、本合同如有未尽事宜，经双方协商可签补充协议，补充协议与合同有同等法律效力。1、合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。十一、其它双方确认，合同尾部的联系地址为双方合法有效的送达地址，适用于双方之间往来文件的送达与诉讼文书的接收；一方变更送达地址的，应当提前书面通知另一方，书面通知送达之前视为未变更；一方以EMS等特快专递的形式向另一方发出通知的，发出之日起第3日视为送达。十、通知送达

地址:地址：电话：电话：或委托代理人：或委托代理人：法定代表人：法定代表人：甲方：（盖章）乙方：（盖章）（以下无正文）

发包人（全称）：安全管理协议（以下无正文）年月日年月日银行帐号:开户银行:

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。二、责任目标本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。一、协议有效期限为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：承包人（全称）：

5．不发生流行性传染病（无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；2．不发生火灾事故；1．不发生人身重伤事故；（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。1．人员轻伤事故。（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。三、安全责任3．其他安全未遂事故和异常事件。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等），建立安全措施方案。6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。四、接口及协调14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

4．特种作业人员资格证书。3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。1．企业安全生产许可证书复印件。承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：五、安全资质审查

2．无刑事案件牵连。1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。承包人提供的人员必须满足下列要求：六、人员基本素质6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

4．承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。七、劳动保护3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

九、开工前安全条件检查3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。八、施工机具与材料5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。十、安全监督3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

十一、安全培训与授权7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。十二、职业健康与卫生防疫4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。3．承包人应组织“入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。十三、文明施工与环保要求3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

（一）基本要求十四、工程风险管理与事故预防7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（二）现场作业基本安全条件3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。（8）其他。（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。十五、事故报告与应急救援承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：十六、安全业绩考核

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。十七、协议条款的修订发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

或其委托代理人（签名）：法定代表人（签名）：承包人（单位公章）：或其委托代理人（签名）：法定代表人（签名）：发包人（单位公章）：

4．高处作业不系安全带、安全带系在移动或不牢固的物件上、换位时失去安全带保护；高处作业人员不系安全绳、安全绳低挂高用。3．在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作地点的下面不设围栏、未设专人看守或其他安全措施。2．作业人员随意解除、挪动已设置的安全措施或擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线。1．进入施工生产区域的人员不正确穿戴使用劳动防护用品。习惯性违章行为附件：

10．上下层垂直立体作业无隔离防护措施，或错开作业期间无专人监护。9．临水、临空、临边等部位不设安全防护栏杆和挡脚板。8．施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处不设明显警示标志，未采取加盖板或设置围栏等防护措施。7．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施。6．施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。5．高处作业不用绳索传递物品，随手上下抛掷器具、材料。

16．现场倒闸操作不戴绝缘手套，雷雨天气巡视或操作室外高压设备不穿绝缘靴。15．空气压缩机房的维修平台和电动机地坑的周围无防护栏杆，或栏杆下部无防护网（板），地沟未铺设盖板；移动式空压机无防雨、防晒、隔离防拦等设施。14．将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运动中转动设备的遮拦内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作。13．隧洞作业未采取必要的安全措施。12．高边坡作业未在作业面上方设置防护设施。11．在高处平台、孔洞边缘倚坐或跨越栏杆。

22．建设项目施工单位不严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。21．水上作业不佩戴救生工具。20．未经值班人员许可，擅自进入带电运行设备区域。19．在带电设备周围使用金属梯子进行作业；在户外变电站和高压室内不按规定使用和搬运梯子、管子等长物。18．在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。17．停电作业不验电接地或不按规定顺序装拆接地线、不按规定使用个人保安线。

28．使用吊篮载人。27．组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前未按规定使用防倒杆装置等防倒杆措施或采取突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线。26．对基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等单项工程无专项施工方案和安全技术措施，或专项施工方案未完善编、审、批手续，或方案不符合强制性标准要求。25．专责监护人不认真履行监护职责，从事与监护无关的工作。24．开工前没有对所有作业人员进行安全技术交底、不明确工作范围、安全措施不交代或交代不清，盲目开工。23．作业人员不按照审批后的施工方案进行作业或随意变动施工方案；擅自扩大工作范围、工作内容。

34．施工临时用电未严格执行“三相五线制”、线路敷设不整齐、绝缘不可靠、用其他金属丝代替熔断丝。33．在梯子上作业，无人扶梯子或梯子架设在不稳定的支持物上。32．龙门吊、塔吊拆卸(安装)工程中未严格按照规定程序执行。31．在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。吊运重物时从人头顶通过或吊臂下站人。30．起重时凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。29．吊车起吊前未鸣笛示警或起重工作无专人指挥。

40．使用电动工器具时未接入漏电保护装置、金属外壳不接地或接地不可靠、或不戴绝缘手套。39．带电作业，不按规定使用绝缘工具。38．使用未经检验或检验不合格的特种设备。37．不按规定使用合格的安全工器具或超过检测周期的安全工器具进行作业。36．配电箱、开关箱无防雨、防尘和防砸措施。35．配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置未实行“三级配电、两级保护”，配电箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。

46．未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。45．在宿舍、办公室、休息室内存放易燃易爆物品，使用电炉。44．在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施。43．对有爆炸和火灾危险的场所，未按危险场所等级选择相应的防爆型照明器。42．爆破物、有害气体和液体存放处不设明显且符合国际标准的安全警示标志。41．使用电动工具时将电源线直接插入插座孔或钩挂在闸刀开关上使用。

52．高空作业搭设的脚手架不符合安全要求。51．机器的传动部分没有装防护罩或其他防护设备，露出的轴端没有设护盖。50．无证驾驶、酒后驾驶、客货混装。49．特种作业人员不持证上岗或非特种作业人员进行特种作业。48．爆破作业时无专人指挥、无统一信号和专人警戒。47．消防设施配备不足或使用已过期失效的消防器材。

58．电气设备外壳无接地。57．高低压线路对地、对建筑物等安全距离不够。56．电器防误闭锁装置不全。55．易燃易爆区、重点防火区内的防火设施不全或符合规定要求。54．起重机械，如绞磨、汽车吊、卷扬机等无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏。53．深沟、深坑四周无安全警戒线，夜间无警告红灯。

64．未按规定配备符合国家标准和行业标准的安全防护装置、安全工器具和个人防护用品。63．未按规定落实安全生产措施、计划、资金。62．未按规定设置安全监督机构和配置安全员。61．不建立健全安全生产管理制度和基础台帐。60．未建立和完善各级人员安全生产责任制，使各级人员安全管理职责不清、安全责任不明。59．临时电源无漏电保护器。

70．使用无相应资质的单位在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。69．对排查出的安全隐患未制定整改计划或未落实整改治理措施。68．违章指挥，强令工人冒险作业。67．临时工从事有危险的工作时，未派专人监护。66．新进场人员（包括农民工）未进行安全教育或未配证上岗作业的；或安排非特种作业人员进行特种作业的。65．施工单位不为现场从事危险作业人员依法办理保险的凭证。

76．发生施工安全事故后，不按规定程序进行报告或不遵循“四不放过”原则组织开展事故调查及处理。75．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。74.未按要求编制生产安全事故应急救援预案和施工度汛方案。73．建设工程中租用未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具。72．承发包工程未依法签订安全协议，未明确双方应承担的安全责任。71．对承包方未进行资质审查或违规进行工程发包。

项目法人（甲方）：项目所在地：。项目工程名称：。工程建设廉政合同77.法律法规、强制性规范规定的其他违章行为。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行的合同，自觉遵守合同。（一）严格遵守党和国家有关法律法规的规定。第一条双方的责任：为加强工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本廉政合同。施工单位（乙方）：

（二）甲方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（一）甲方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受乙方的财物。不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。第二条甲方应遵守的内容：（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物。第三条乙方应遵守的内容：（五）除本合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任：（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

第八条本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。第七条本合同作为（改）合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲乙双方监督单位加盖公章，法定代表人或授权代理人签字后生效。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。第五条本《廉政合同》的监督单位为项目所在地行政主管部门。（三）乙方及其工作人员违反本《廉政合同》规定，根据查证金额的10倍，由乙方向甲方承担违约金，并从履约保证金中予以扣除。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议行政主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的的处罚。

按期支付农民工工资合同年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

第一条基本要求为保证工程建设过程中对农民工管理规范有序，工资依法支付，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动保障监察条例》、《重庆市建设领域农民工工资支付监管暂行办法》（渝人社发〔2009〕65号）等相关法律法规的规定，小坝二级水库生态渔业示范基地（一期）综合楼装饰工程（工程名称）的项目法人（以下简称甲方），与中标单位即施工单位（以下简称乙方），特订立如下合同。施工单位（乙方）：项目法人（甲方）：项目所在地：。项目工程名称：。

（一）若乙方发生拖欠农民工工资和其他应付农民工的费用（包括工伤赔偿金等）的情况，甲方有权动用本工程进度款，用于支付拖欠的农民工资和其他应付农民工的费用。第二条本工程实行农民工工资支付保证金制度。（四）本工程农民工工资支付情况应当接受项目所在地人力资源与社会劳动保障主管部门和水行政主管部门的监督管理。（三）本工程监理单位对施工单位农民工工资支付行为加强监督，督促其按月结清农民工工资，施工单位应接受监理单位的监督管理。（二）施工单位（本合同乙方）对农民工工资支付负总责，即本合同乙方对所承包工程的农民工工资支付负直接责任。（一）本工程农民工工资支付实行项目业主责任制，即本合同甲方在工程项目发生拖欠农民工工资时，承担监督和维稳责任。

第四条接受监督管理的约定（三）乙方按照与农民工依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期，按月支付农民工工资，实行月结月清制度，支付的工资不得低于当地最低工资标准。（二）乙方招用农民工，应严格劳动用工制度，必须依照《中华人民共和国劳动法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。（一）甲方负责按本工程施工承包合同约定及时支付工程款，并跟踪、监督乙方及时足额支付农民工工资，乙方应接受甲方监督。第三条甲乙双方的责任和义务（二）甲方接到农民工关于工资拖欠的投诉时，应及时核实农民工投诉情况，对乙方拖欠工资属实的，应责成其立即纠正，对于不服从协调解决，拒不改正拖欠行为的，将告知农民工通过申请劳动仲裁等合法途径维护自身权益。

（二）乙方违法拖欠或克扣农民工工资或拒绝纠正违法行为，甲方有权向监督单位建议将其列入工程建设不良行为并记入信用档案。如乙方发生两次及以上拖欠行为，拒不改正，甲方可向监督管理单位申请清退乙方。（一）甲乙双方约定，本工程接受监督管理单位对农民工工资支付的监管，接受监督管理单位视具体情节提出的资金使用、处理意见。第五条监管与处罚（三）本《合同》有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收，且乙方结清本工程所有农民工工资和其他应付给农民工的费用之日止。（二）检查方式：本《合同》的履约情况检查由甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致意见，由监督管理单位依据事实裁定。（一）双方约定：本《合同》的监督管理单位为项目所在地劳动保障行政部门。监督管理单位负责对《合同》执行情况检查，提出在本《合同》规定范围内的裁定意见，执行本《合同》第五条所规定的处罚。

第九条未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议解决，补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。第八条本《合同》一式肆份，甲、乙双方各执贰份。第七条本《合同》为重庆市水利工程运行安全总站电梯加装工程（含电梯安装）（工程名称）施工承包合同的附件，与工程施工承包合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人（或其授权代表）签署，加盖公章立即生效。（二）按照本工程施工合同约定负责办理工程保险的一方，应及时投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”、“人身意外伤害险”，由保险公司赔偿工程施工过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失，乙方所获得的损失赔偿首先用于清欠不可抗力事件发生前的所有农民工工资和其他应付费用。当乙方有权获得工期顺延时，负责办理保险的一方应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因乙方原因不能按期竣工，在延迟的施工时间内发生的不可抗力引起的一切损失由乙方自行负责。（一）由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因导致不能履行合同或延迟履行合同的，不适用第四条和第五条规定。第六条不可抗力事件的合同责任

环境保护协议书年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

3.进出施工现场的车辆不准用喇叭叫门，施工现场内行驶不超过5千米/小时。2.乙方自备的施工机械、车辆尾气排放必须符合国家规定，不得泄漏油污。施工强噪音机械须封闭使用，采取降噪措施。清洗机械设备的废弃物存放在指定地点，不随便抛扔。1.施工时间控制在6：00—22：00时之间（此时间之外没有夜间施工许可证不准施工）。工程施工场界噪声控制，白天75分贝以内，夜间55分贝以内（打桩机械噪音控制在85分贝，夜间不准施工）。为遵守国家和地方环境保护法律、法规，保证施工生产符合环境管理的要求，甲乙双方经友好协商协议如下：乙方：甲方：

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。以上条款经甲乙双方签定执行，乙方如有违反，甲方有权收回工程发包项目。对环境造成的损害及由此产生的经济损失，由乙方承担全部责任。7.乙方施工人员要杜绝故意敲打、喊叫及随便便溺等不良行为，禁止向建筑物外抛扔任何物品。6.运输化学、易燃、易爆、有毒物品要有保护措施和符合有关规定，其它要求：（见附件）。5.搬运货物轻拿轻放，不准抛扔。砖、砌块码放不超过1.5米。4.现场运输材料不得遗洒。运输粉状材料须遮盖或装袋、用容器，防止遗洒与飞扬。搬运货物轻拿轻放，不准抛扔。

甲方：工程质量保修书年月日年月日甲方代表或委托人：乙方代表委托人：甲方（盖章）乙方（盖章）

1、根据国家有关规定，结合本工程的具体情况，本工程的质量保修期执行国家相关规定，自完工验收之日起。质量保修期从工程实际竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：二、质量保修期一、工程质量保修范围和内容：详见《合同》为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。乙方：

四、质量保修金的支付3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保结构工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。2、发生紧急事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢险。非承包人施工质量引起的事故，抢险费用由发包人承担。1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。三、质量保修责任2、工程完工后，乙方应主动回访（每季度回访一次），每次必须签署保修回访单，否则，其保修金在保修期满时不予支付。

本工程质量保修书为施工合同附件，由发包人承包人双方共同签署。双方约定的其他工程质量保修事项：无。六、其他两年保修期满后，若无质量问题，30天内甲方一次性无息支付给乙方。五、质量保修金的返还本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。质保金不计利息。

第七篇响应文件编制要求年月日年月日经办人(签字)：经办人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：发包人：承包人：（本页无正文）

三、商务部分（二）其他资料（格式自定）（一）技术响应偏离表二、技术部分（一）竞争性磋商报价函一、经济部分

（三）法定代表人授权委托书（格式）（二）法定代表人身份证明书（格式）（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件四、资格条件及其他（二）其它优惠服务承诺（格式自定）（一）商务响应偏离表

（三）其他与项目有关的资料（二）联合体协议（格式自定）（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他资料（五）特定资格条件证书或证明文件（四）基本资格条件承诺函（格式）

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。（采购代理机构名称）：竞争性磋商报价函（一）竞争性磋商报价函一、经济部分

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。

联系人：网址：邮编：电话：传真：地址：供应商（公章）或自然人签署：8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等技术。

磋商项目名称：项目号：（一）技术响应偏离表二、技术部分年月日

1.本表即为对本项目“第二篇项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签署或盖章）供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：

磋商项目名称：项目号：（一）商务响应偏离表三、商务部分（二）其他资料（格式自定）2.本表可扩展。

1.本表即为对本项目“第三篇项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签署或盖章）供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：

磋商项目名称：（二）法定代表人身份证明书（格式）（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件四、资格条件（二）其它优惠承诺（格式自定）2.本表可扩展。

法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）年月日（供应商公章）特此证明。（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。致：（采购代理机构名称）：磋商项目名称：（三）法定代表人授权委托书（格式）（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（附：被授权人身份证正反面复印件）（签署或盖章）（签署或盖章）被授权人：供应商法定代表人：在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。我单位对被授权人的签署负全部责任。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。注：被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）年月日（供应商公章）

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。（供应商名称）郑重承诺：致（采购代理机构名称）：基本资格条件承诺函（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件年月日（供应商公章）特此承诺。我方对以上承诺负全部法律责任。3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

主要人员简历表项目管理机构组成表（七）项目管理机构供应商基本情况表

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他资料注：供应商应按“第三篇项目商务需求”中“六、项目管理班子人员配备要求”要求附相关证明资料。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……为本标的提供的服务人员人，其中与本企业签订劳动合同人，其他人员人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；为本标的提供的服务人员人，其中与本企业签订劳动合同人，其他人员人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填写时应注意以下事项：日期：企业名称（盖章）：

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。注：各行业划型标准：4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。监狱企业证明文件（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。（三）其他与项目有关的资料（二）联合体协议（格式自定）若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。日期：供应商名称（盖章）：

（结束）

采购文件发售登记表重庆市弘禹水利咨询有限公司