第一章 招标公告
钦南柳管道智能测试桩建设项目（第二次招标）
项目编号：ZY23-XN522-GC0267
1．招标条件
本招标项目钦南柳管道智能测试桩建设项目（第二次招标）项目业主为国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%，招标人为国家管网集团西南管道有限责任公司南宁输油气分公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1建设地点：广西境内。
2.2建设规模及主要建设内容：钦南柳成品油管道距建成投运已12年，沿线共设置5座线路阴极保护站，分别位于钦州输油站、4#阀室、南宁输油站、12#阀室和柳州输油站。南宁分公司2022年委托检测单位对钦南柳管道进行杂散电流干扰调查，发现钦南柳管道存在多处杂散电流干扰。该管道目前每月在测试桩测量管地电位和交流干扰电压来采集沿线管道阴极保护信息，检测结果无法反映管道24小时真实干扰情况。为便于监测沿线管道电位保护情况，本工程增设38套智能阴保测试桩，实现阴极保护智能监测。
2.3施工周期：自合同签订之日起至2023年12月31日。
2.4标段划分及各标段具体内容：不划分标段。
2.5招标范围：
钦南柳管道智能测试桩建设项目（第二次招标）工程施工全部内容，包括智能测试桩系统及配套土石方工程、系统接入及调试等全部工程内容，包工包料以及征地协调等工作。项目主要工程量：
新增智能测试桩38 套。每套测试桩含太阳能电池系统、阴极保护电位自动采集仪、测试桩桩体、ER腐蚀探头、极化探头、试片、参比电极等。
2.6本次招标设最高投标限价：本次招标最高限价为179.92万元（含9%增值税，含暂列金82840元），超过最高限价的投标将予以否决。工程量清单与招标文件关于具体金额小数点后不一致的，以招标文件为准。
2.7质量要求：合格。
2.8准入及信息备案要求：本项目中标人可在收到中标通知书15日内登陆https://xnxsfz.pipechina.com.cn/，申请准入西南管道公司承包商资源库，过期未申请视为放弃，已准入的单位无需申请。
3．投标人资格要求
*1.投标人资质要求
1.1投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；投标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.2 投标人须具有防水防腐保温工程专业承包贰级或石油化工施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上相关资质。须提供证书影印件。
1.3投标人须具有有效的安全生产许可证。
*2.人员要求
2.1项目经理：具有二级及以上注册建造师执业资格证（机电工程或建筑工程专业）；且具备有效的安全生产考核合格证书（建安B类）；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。须提供证书影印件和承诺书。
2.2 技术负责人：技术负责人具备工程序列中级及以上职称，且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。须提供证书影印件和承诺书。
2.3 专职安全员：具有不少于1名专职安全员，须具备安全生产考核合格证书（C证）。须提供证书影印件。
2.4 投标人须提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全员的社保管理机构出具的社保情况证明文件扫描件（需提供投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明），同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。（退休返聘人员提供退休证明及返聘合同代替）
因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。
*3. 投标人业绩要求
投标人近3年（2020年1月1日至投标截止日）须完成不少于1项油气管道交流干扰治理施工（含油气管道大修涉及交流干扰治理项目内容）的业绩。
投标人须同时提供合同、完工交接书或竣工验收报告扫描件。
*4.投标人财务要求
投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2021或2022年度审计报告扫描件，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。若为事业单位投标，提供相关财务证明资料，经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。
*5.其他要求
5.1本项目不接受联合体投标。
5.2智能测试桩应进行第三方检验，并提供相应检验报告。须提供报告影印件。
*6.承诺要求
投标人应承诺近三年内（2020年1月1日至投标截止日止）未发生以下情况或失信行为：
（1）发生造成3人及以上死亡，或者10人及以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失生产安全责任事故
（2）因环境污染直接导致3人及以上死亡或10人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成跨设区的市级行政区域影响的环境事件。
（3）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施；
（4）被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工，以及因其他分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷，并被法院判为败诉。
（5）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。
投标人须提供承诺书。
*7.信誉要求
投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：
7.1投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态；
7.2在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；
7.3投标人被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单；
7.4 投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人；
7.5投标人、拟委任的项目经理被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单且在投标截止时间前尚未从黑名单中移除的；
7.6在近三年（2020年1月1日至投标截止日止）内，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理有行贿犯罪的（以裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）发布的判决生效日为准）；
7.7 在近三年（2020年1月1日至投标截止日止）内，投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工，或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。
在近三年（2020年1月1日至投标截止日止）内，投标人被法院或国家行政管理部门认定为违法分包、转包、违规用工，以及因其他分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷，并被法院判为败诉。
7.8投标人在近三年（2020年1月1日至投标截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
7.9法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。
评标委员会将通过国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）、信用中国（网址： http://www.creditchina.gov.cn/）、裁判文书网网站（wenshu.court.gov.cn）以及政府相关部门官方网站等方式核查投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
不满足以上投标人资格要求条款的，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1投标人须在国家管网数字供应链平台（http://iscm.pipechina.com.cn:8090/home/）完成注册。未经注册的投标人在国家管网数字供应链平台首页进入“投标人入口”进行注册。
4.2请已完成注册且有意参加投标的潜在投标人，请于2023年9月22日00:00:00至2023年9月27日23:59:59（北京时间，下同）内登录国家管网数字供应链平台（http://iscm.pipechina.com.cn:8090/home/）下载招标文件，招标文件在国家管网数字供应链平台不收取标书费，但须完成4.4操作。
4.3本次招标项目为全流程网上操作，完成本次投标工作投标人需要使用CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。CA办理问题请致电在线客服（010-58515511），在线办理网址为：https://online.bjca.org.cn/v2/#/?channelId=ekVET3dBVE0=#reloaded
4.4潜在投标人需要同时在中国石油电子招标投标交易平台（http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html）及中国石油招标中心（http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index）完成以下操作：
① 投标登记
登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html。
（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）
② 支付标书费
登陆中国石油招标中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index。招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求。
登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》，咨询电话:4008800114，根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）。
4.5 潜在投标人在完成缴费后应在报名期间前往国家管网数字供应链平台及时报名。否则将导致无法投标。
5.投标文件的递交与开标
5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式，不接受纸质版投标文件。
5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同） 为2023 年10月13日 09时 00分，投标人应在截止时间前通过国家管网数字供应链平台 （http://iscm.pipechina.com.cn:8090/home/）递交加密的电子投标文件。
（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，受网速或网站技术支持时间的影响，建议投标人提前2日递交投标文件。）
5.2逾期未成功上传的电子投标文件，国家管网数字供应链平台将予以拒收。
5.3本次招标采取网上开标方式，所有投标人可准时进入国家管网电子招标平台（http://iscm.pipechina.com.cn:8090/home/）开标大厅参加在线开标仪式，不再集中组织线下开标仪式。投标人应准时进入网上开标大厅，并在开标时间后 30 分钟内解密投标文件；所有投标文件解密完成后 20 分钟内确认开标结果。
因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
5.4潜在投标人应在投标截止时间前按项目提交投标保证金，每项目贰万元。
6．发布公告的媒介
本招标公告在国家管网数字供应链平台（网址：http://iscm.pipechina.com.cn:8090/home/）上公布，同步推送至中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）。
7．联系方式
招标机构：中国石油物资有限公司西南分公司
地 址: 四川省成都市青羊区小关庙街6号
联 系 人：王先生 邮政编码：610017
电 话：028-68233734
邮 箱：wy_xnf@163.com(优先通过邮件方式联系)
财务咨询：彭女士 028-68233716
网站注册、U-Key办理及平台操作指导：
咨询电话：4008800114
交易平台运营机构：中油物采信息技术有限公司
能源一号网站邮箱：energyahead@cnpc.com.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。

中国石油物资有限公司西南分公司
(中国石油天然气集团有限公司招标中心西南分中心)
2023年9月