考虑和预留。 3.3发包人根据工程实施情况,有权对合同工程工期（包括关键节点工期和逡工 日期）进行适当调整。 4、质量标准: 4.1设计要求的质量标准:满足施工的需要,并符合项日批准文件、城乡规划及专 业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。 4.2施工要求的质量标准:执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规 范,须达到合格或以上标准。 4.3安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。 签约合同价款 5.1本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定 5.2签约合同暂定总价为28326110.14元（大写:贰仟捌佰叁拾贰万陆仟壹佰壹拾 元壹角肆分）,其中: （1）施工图设计费暂定为578129.62元,中标折率为98.00%。暂定设计费-概算 施工图设计费（58928.18元）*中标折率 施工图设计费最终以预算审定的施工图设计费为准。 （2）工程建安费暂定为27747980.52元,中标折率为98.00%。暂定工程建安费= 概算工程建安费（28314265.84元）*中标折率 工程建安费最终结算价以财政部门结算审定的金额为准。 6、组成合同的文件 下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突 之处,以如下排列次序在前者优先适用: （1）相关政府主管部门关丁本工程的有关文件; （2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件; （3）合同协议书; （4）中标通知书; （5）合同专用条款; （6）发包人针对本工程管理的各项制度、规定; （7）合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]; （8）合同通用条款; 此页无正文 发包人 示包人（集团 佛山市禅城区骐升市攻投资建设有限公司广东省方独团有限公奇（公单） （公章） 法定代表人 法定代表入 动 或授权代理人:。 或授权代理人 法2 406J49020 地址:佛山市禅城区佛罗公路32号（自编6地址:佛山市亲仁路3号 号）三楼之二 邮政编码: 邮政编码:528000 电话: 电话:0757-82233784 传真: 传真:0757-82233784 开户银行: 开户银行:中国建设银行股份有限公司佛 山红棉支行 账号: 账号:44001668637050893908 承包人（联合体成员）:中天设谁限公司（公章 法定代表人 4406043 或授权代理人 地址:佛山市禅城区祖庙路2号之一部分 邮政编码:52800 电话:0757-8262588 传真:0757-82625882 开户银行:佛山农村商业银行股份有限公司永红支行 账号:80020000013595108 第二部分通用合同条款 通用合同条款直接引用《标准设计施工总承包招标文件》2012年版的通用合同条 款第二部分“通用合同条款”内容。此略。 第三部分专用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 1.1.1.1合同文件（或称合同）:指合同协议书、中标通知书、投标函及 投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、招标文件 投标文件,以及其他构成合同组成部分的文件。 1.1.1.4投标函:本合同特指《投标函》。 1.⊥.1.6发包人要求:指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件, 包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求,以及合同双方当事人 约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.7价格清单:本合同指承包人按合同专用条款第17.1款要求编制,并 经财政部门审核的价格清单。 1.1.1.8承包人建议书:指构成合同文件组成部分的出投标人在投标阶段提 交的技术标文件。承包人建议书还应包括屮标后承包人提供的设计图纸及相应说 明、详细的施工组织设计等文件。 1.1.2合同当事人和人员 2.2发包人:本合同发包人为佛山市禅城区骐升市政投資建设有限公司 1.1.2.3承包人:本合同承包人为广东省六建集团有限公司与广东中天工程 设计有限公司。 1.1.2.4包人项日经理:本合同项日经理人为何妩兰。负责项日总承包全 面组织工作。施工负责人为何妩兰。负责项目施工管理工作。 1.1.2.5施工图设计负责人:本合同设计负责人为魏朝料。负责项目设计管 理工作。 1.1.2.9监理人:本合同监理人为。 1.1.2.10总监理工程师:本合同总监理工程师为 1.1.4日期、检验和竣工 1.1.4.2开始下作日期:本合同签订生效之日即为开始工作日期,工期从即 日起算。 1.1.4.6基准日期:指投标截止之日的日期。 1.1.4.9竣工验收:本合同亦称“单项合同工程竣工验收”。 1.1.5合同价格和费用 1.1.5.4暂列金额:指招标文件中给定的,川于在签订办议书时尚未确定或 不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计 日工方式支付的金额。 1.1.5.5暂估价:指招标文件中给定的,用于支付必然发生但暂吋不能确定 价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额 1.1.5.6计日:本合同除另有约定外,不采用计日工方式计量及支付 1.1.5.8中标折率:承包人在投标阶段针对发包人给定的施工图设计费、工 程建安费控制价等条件分别填报的折率。 1.1.6其他 1.1.6.3变更:本合同的变更均是指在承包人的施工图纸经发包人及政府相 关部门批准后,根据第15条的约定,经指示或批准对发包人要求的改变。 1.4合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。本合同解释合同文件的优先顺 序如下: （1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件; （2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正 文件 （3）合同协议书; （4）屮标通知书; （5）合同专用条款; （6）发包人针对本工程管理的各项制度、规定; （⑦）合同附件[属本条第（1）项和第（6）项内容的除外]; （8）合同通用条款; 9）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等,属 本条第（7）项内容的除外] （10）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等,属木条第（7）项内容 的除外]; （11）价格清单; （12）国家及广东省、佛山市、禅城区的标准、规范及有关技术文件 （13）组成合同的其他文件 1.6文件的提供和照管 1.6.1承包人文件的提供:）包人交付的设计文件、份数及时间见下表: （1）施工图阶段 序号 设计文件名称 份数 提交日期 备注 本合同签订生效之日起30个 日历天内完成所有施T图设 施工图 计工作,提交施工图设计成 果 （3）承包人提交的成果包括书面报告、图纸,以及相对应的正式施工图设 计文件电子文件4份（可编辑的 AutocaD文件的光盘）,最终成果全部存档图纸 的可编辑的 Autocad文件的光盘4套。承包人应保证存档图纸的可编辑的 Autocad文件内窄与书面图纸一致,若可编辑的 AutoCAD文件的错漏或与书面图 纸不一致,发包人正确引用可编辑的 AUTOCAD文件为本项目使用时,造成损失的 承包人应负相应法律责任。 1.7联络 1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明 证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方 当事人。 1.7.2发包人接收文件的地点:项目所在地发包人项目部; 发包人指定的接收人为:∠。 承包人接收文件的地点:项目所在地承包人项日部 承包人指定的接收人为:∠。 监理人接收文件的地点:项目所在地监理人办公室 监理人指定的接收人为: 1.13发包人要求中的错误（B） 1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通 11 （2）作出变更决定; （3）批准承包人更换施工负责人、技术负责人、设计负责人、主要设计及 施工管理及技术人员。 （4）在合同履行期间,发包人有权根据具体情况调整监理人需经发包人批 准的权力范围并通知承包人。 尽管有以上规定,但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全 的紧急事件时,在不免除合同规定的承包人责任的情况下,监理人可以指小承包 人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作,即使没有发包人的事先批准, 承包人也应立即遵照执行。监理人应按合同规定计算相应增加的费用,并通知承 包人。 除上述规定以外监理人具体工作职责和权力以该项目监理合同及发包人的 监理工作要求为准。 3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承 包人直接成本增加利（或）上期延误的,发包人应承担由此增加的直接成本和（或） 工期延误。 4.承包人 4.1承包人的一般义务 4.1.1遵守法律 承包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反 法律而引起的任何责任。 4.1.2依法纳税 承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。 4.1.10其他义务 （1）在经批复的项目各案/核准批件基础上,进行施工图设计、获得施工图 审查通过意见,负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会 审,对设计图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处,以及设计图纸中错、漏、 碰问题,及时做好变更,并做好各系统管线的综合平衡工作 （2）本工程施工图中如有采用标准图的,承包人须免费提供标准图集,并 将本工程所参照的标准图集大样部分详图附在本工程的施工图纸当中。承包人有 （41）本项目结算和决算需送财政部门审核,承包人须配合发包人完成审核 手续,按需提供结算和决算材料,项目结算和决算以财局审核报告为准。 （42）若工程现场完工后,因承包人原因不能在30日历天内完成交工验收 的,每推迟一天,发包人收取承包人5000元违约金,违约金从工程结算款中扣 除。若工程交工验收后,因承包人原因不能在30日历天内完成移交工作的,每 推迟一天,发包人收取承包人5000元违约金,违约金从工程结算款中扣除。若 工程完成移交工作后,因承包人原因不能在30日历天内完成竣工验收的,每推 迟一天,发包人收取承包人5000元违约金,违约金从工程结算款中扣除。若工 程完成竣工验收后,因承包人原因不能在30日历天内提交结算书给发包人,提 交T程结算书的时间每延迟一天,发包人收取承包人5000元违约金。上述最高 违约金均不超过暂定工程建安费的2%。若逾期10天未交,发包人有权不予结算, 并在接收承包人完成的全部工程情况下不予支付后续任何费用 （43）设立农民工工资保证金账户（或提供农民工工资支付担保）（如有最 新文件,执行其规定。） 承包人按以下2种方式之提供 方式一:农民工工资保证金账户 ①承包人应在工程项目开工一个月内,由承包人在在指定的银行网点廾设工 資保训金专用帐户,发包人按工程总造价3%的比例一次性把全部瓷金存入该帐户。 该项资金视为发包人已付给包人的工程款 ②发生增加工程量的,在企业确定增加工程量后的5个工作日内,承包人按 增加工程量造价的3%划拨相应资金存入保证金专用帐户。未按时补足的,责令限 期整改。 ③账广内的实有金额最高不超过300万元人民币。 ④保证金帐户资金部分或全部用丁支付农民工工资时,承包人必须在15工作 日内补足资金。违反规定的,采取暂停施工措施,在补足资金后才能批准重新施 ⑤保证金实行每个工程项日一个专用帐户制度。 方式二:农民工工资支付担保 ①承包人应在工程项目开工一个月内,向发包人提供农民工工资支付担保 19 担保金额按签约暂定工程建安費的3‰,可采用银行保函或专业担保公司担保）。 ②支付担保金额合计最高不超过300万元人民币。 ③农民工工资支付担保全部用于支付农民工工资时,承包人必须在15工作日 内重新提交攴付担保。违反规定的,采取暂停施工措施,在重新提交农民工⊥资 支付担保后才能批准重新施工 （44）施工期间,因发包人和设计单位原因造成的增加、变更工程,承包 人必须无条件施工,并按本合同的结算方法结算。承包人不得拒绝,否则视为 违约。按违约情形的严重程度处以暂定工程建安费1%3%的违约金。另外发包人 有权另外委托其他施工单位实施处理,所发生的费用在本工程项目中支付。 4.2履约担保 通用条款不适用于本项目,双方约定如下 4.2.1履约担保金额:签约合同价的10%; 履约担保的形式:采用保函（包括银行保函、工程保证保险保单、专业工程担保 公司保）形式。 4.2.2承包人应在收到中标通知书后10个日历天内缴纳履约担保,如承包人 不缴纳履约担保,发包人可拒签合同,履约保函须提供一式两份（一正一副）, 工程竣工验收合格后由发包人出具证明办理退保手续,承包人须将加盖公章的保 凶复印件提交发包人后,发包人退还保函原件 4.2.3若承包人为联合体,由联合体的牵头人在收到中标通知书后10个日历 天内缴纳履约担保,如承包人不缴纳履约担保,发包人可拒签合同,履约保函须 提供一式两份（一正一副）,工程竣工验收合格后由发包人出具证明办理退保手 续,承包人须将加盖公章的保函复印件提交发包人后,发包人退还保函原件。 44联合体 4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担 连带责仟。 4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经 发包人同意,不得修改联合体协议。 4.4.4若承包人为联合体中标,合同签订后,联合体各成员应根据所承担的 工作内容分别向发包人提交各阶段的付款中请及相关瓷料,由发包人据此向联合 体成员分别支付各自费用 4.5承包人项目经理 4.5承包人项目经理 45.5承包人必须按照投标文件中所做出的承诺,建立以承包人项目经理 （项日总负责人）为首的现场管理机构,并执行《建改工程项日管理规范》 （GB/T50326-206）、《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2005）。 承包人的项目经理（项目总负责人）如下: 项目经理 姓名:何妩兰; 身份证号:44062197708250320 建造师执业资格等级:二级注册建造师 建造帅注卅证书号:粤244112031305 建造师执业印章号:粤2441112031305 安全生产考核合格证书号:粤建安B（2012）0007519; 联系电话:13929924340; 4.6承包人人员的管理 4.6.6承包人管理机构主要人员: 项目总负责人:何妩兰（粵24412031305） 项目设计负责人姓名:魏明科（粤高职证字第1100101036783号）: 项目施工负责人姓名:何妩兰（粤24112031305） 项日施工技术负责人姓名:钟礼明（粤高职证第1600101002594号） 专职安全员姓名:麦益坚（粵建安C（2006）008726）; 1）承包人人员在项目实施前必须全部到位且与投标文件承诺一致,并接 受总监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的现场施工管理人员不得有兼 职情况存在,并需接受监理人的监督。承包人应按合同约定指派项目经理,并在 本项目施工合同笭订之日起10天内到职。合同履行期间,上述人员如无特殊原 因不得吏换,因特殊原因吏换项目经理,须经发包人同意,可用资历相同并与承 包人有正式的劳动合同关系（以社保证明为准）的项目负责人更换,只能更换一次; 如第二次及以后再要求更换,视为承包人违约,承包人按附件七《承包人违约责 问题,承包人承担违约责任（承包人为联合体的,各成员单位均须承担连带责任）, 发包人不因承包人的设计质量缺陷承担任何额外费用支出。 （3）在项目实施过程中,如果发包人或政府主管部门提出修改设计的要求, 承包人应无条件进行优化设计、变更设计等,直至满足要求 （4）承包人设计人员工作开展要求 1）在设计阶段,项目经理、项目技术负责人须参与设计工作并与设计人员 合署办公,提出设计优化意见; 2）在施工阶段,设计专负贵人须全程提供施工现场配合服务并与施1人 员合署办公。 设计人员应指导施工人员按照没计文件施工;技术人员应进行现场服务,处 理现场问题;参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。对一些特殊工程,设 计人员应提供施工组织设计的书面建议,编写工程施工技术标准（施工作业指导 书）,对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明,对各条文进行摘录汇编; 对超规范（标准）之处,应初拟技术标准,供专家论证后执行。 3）设计人员应参加隐蔽工程验收、分部（了分部）、单位工程及工程竣上验 收,根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部（子分部）工程和上程 竣工验收意见 5.1.3设计的工作范围包括但不限于:完成本项目范围内所有初步设计、整 体方案深化、技术设计、施工图设计以及负责跟进相关部门对项日的审查、批复, 并确保审批通过、组织图纸会审、返工和重复设计、提供施工期服务以及设计后 续服务、提交相应的有关技术资料等。负责项目实施阶段全过程施工建设总承包、 设备及材料采购、安装、调试、工程保修、缺陷责仼期的修复,直至工程竣工验 收、项目移交 5.8工程设计要求 5.8.1工程设计总体要求 （1）承包人应在进行本项目工程施工图设计过程中,应从最大程度地节约 利川建设资源、最高效地环保维护本项目工程进行设计 2）承包人应对本项目设计及其任何缺陷和问题负全责,监理人、发包人、 政府主管部门对设计文件的审批、同意或未提出意见或异议,不应被视为对本合 （10）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究,对木工程的特点 和不确定因素进行认真考虑,并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问 题要进行多方案比较选择, （11）承包人的设计成果文件应尽可能减少施工难度,为施工创造方便合理 的施工条件;应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰,并尽可能 减少对施工期的影响 （12）在交付项目的部分或全部设计文件后,如获悉有更好的新工艺、新技 术、新材料、新设备等适用于木工程,承包人应向发包人推荐并提供科学的评估 （13）承包人须加强设计图纸的管理,建立完善的台账制度,图纸交收应有 详细目录。设计图纸应有完善的图纸名称、版本号和出图日期。设计变更应经发 包人有关变更审核程序审核后,才能止式发出并实施,设计变更审核时应与费川 预算一并提交。 5.8.2材料、设备选型设计要求 （1）设计成果文件屮选用的建筑材料、建筑构配件和设备,其质量标准必 须符合国家规范、标准要求。 （2）承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件为后续采购和安装提供 技术支持,内容包括设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数 表、采购说明和采购时间表等,并包含施工要求、安装说明,同时并对国内规范 以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。对于主要设备和材料,承包人应当提 供三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料 及样板等资料,经发包人审验批准后方可实施采购 （3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要 求,充分考虑设计的可实施性 （4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备）,应提 交进行性能价格的分析比较报告,不应选用不节能或口淘汰的产品:设备的选用 必须考虑相关的系统配套,原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和 设各或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时,才采用 进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、佛山市禅城区 有关法律、行政改法规和规章的要求,提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、 型号等方面的资料）。 （5）承包人应详细了解市场上本程的主要材料和设备生产商的供货能力 和供货周期（包括生产时间和运输时间）,并据此制订提前订货计划,确保项目 工期 59设计后续服务 承包人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设讣代表常驻施工现场, 做好施工现场服务,包括但不限于: （1）开工前在发包人指定的时间内,做好设计文件的技术交底工作和现场 控制点的交接工作; （2）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设 （3）其他设计问题。 （4）未经发包人批准,承包人在投标文件中承诺的常驻施⊥现场的设计代 表不得随意更换,未经发包人书面同意,承包人更换设计代表的。 （5）违反上述规定的,承包人按附件七《承包人违约责任明细表》承担违 约金 5.10限额设计 5.10.1承包人承诺在不降低发包人要求的主要标准和功能的前提下,按照发 包人确定的投资额度实施限额设计,确保经审定的预算金额不超过初步设计概 算。 （1）承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计,在投 资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资,明确投资控制主要指标, 在编制设计预算时逐步细化落实 （2）承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2 个方案）技术经济比较等技术手段对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程 中,必须进行相应深度的投资估算比较,确保方案的可比性并提供相应的工程数 量表、主要材料表（含推荐品牌）、主要设备清单（含推荐品牌）等,在确保工 程质量的前提下,降低工程投资。 （3）承包人应承诺如果根据承包人提供的设计文件编制的预算超出项目批 对工程进行保护和为公众提供安全和方便。该费用已包含在合同价内,承包人不 得向发包人另外收取任何费用。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身 损害等,由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。 （1）承包人应全面关照所有留在现场上的人员的安全,保护其管辖范围内的现 场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。 （12）视频监控安装约定:如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系 统时,承包人应按要求安装配备并承担相关费用（包括接入发包人办公室的视频 监控系统费用）。 10.4环境保护 10.4.2承包人应在进入现场前提交一式四份施工期问的环境保护方案,经监 理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括:施工现场所必须的照明灯光、护 板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单,以及建筑材料堆放、札械设备尾气 排放、建筑垃圾、施T和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中 所采川的材料、设备等应使监理工程师和发包人满意。 对于承包人施工过程中造成的环境污染问题,经发包人或者监理工程师指出 后,承包人未能在24小时之内采取整治措施,或者所采取的整治措施未有效消除 污染的,发包人可以自行或者委托他人代为整治,由此所产生的一切损失、费用 均由承包人承担 10.6补充条款 （1）建立文明施工及安全管理制度 ①按照《佛山市建设工程文明施工管理规定》及发包人提出的文明施工具体 技术措施和要求,落实各项文明施工管理措施,落实文明施工责任人,建立文明 施工检杳制度。 ②根据建设单位的文明施T书面意见和设计文件要求,在施工组织设计文件 中明确文明施工的具体措施,并提交监理单位审核确认后实施。 ③承包人应对施工管理人员、特种作业人员（需持证上岗）及其他员工进行 有岗位针对性的安全教育,促使各施工参与者重视和真正实现安全生产。 ④承包人进行施工活动时,必须编制安全措施计划,范围包含改善劳动条件、 防止事故发生、预防职业病和职业中毒等,具体包括防尘、防毒、防噪声、降温、 设置休息室等。 ⑤承包人应建立安全自检制度,通过采取有组织的定期检查,各级管理人员 的日常巡査,专业性检査,季节性检査,节假日前后检查,施工班组每天自检 互检、交接检査,不定期检查等,清除安全隐患、防止事故发生和改善劳动条件。 （2）设置文明施工及安全标识 ①承包人应在施工现场每个工点醒目位置设置施工铭牌、施工提示牌,并张 贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称,建设、施工、监理单位及项日经 理姓名,监督杋构名称,开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。 ②承包人应在主要施工部位作业点、危险区域及主要出口,有针对性挂设醒 日的安全警示牌并配备齐全的应急和安全设施。 ③临近机动车道的围蔽应设置成品铸钬或钢制防撞杄,按相关交通管理规定 设置夜间反光警示标志 （3）设置符合标准的施工围挡 ①承包人应在施工工地周围应当设置统、连续、密闭、牢靠的围挡（具体 标准参照《佛山市建设工程文明施工管理规定》）,外观宜与环境相协调。 ②围蔽脚线统一采用砖砌20厘米高、18厘米厚砖墙,防止余泥杂物泻出围 板外;围蔽周围应保持整洁,不得堆放材料、机具、垃圾等,有裸露士地应进行 绿化或硬地化措施,墙面不得有污迹,无乱张贴、乱涂乱画等现象;靠近围蔽处 的临时工棚屋顶及堆放物品高度不得超过其顶部。 （4）采取有效措施防止扬尘污染 ①承包人应保证施工机槭在挖土、装土、堆土、路面或材料切割、破碎等作 业时,不间断在作业面洒水;对已回填后的沟槽,全部覆盖防尘网或按实际天气 情况定时洒水,保持地面湿润;施工现场堆放的散休材料、弃土等,应当釆取密 闭或者遮盖等防尘措施 ②施工后应按要求及时清运现场各类废弃物,施工垃圾、工程渣土需要临时 存放现场的,应集中堆放在围挡内,并采用覆盖等措施。 ③承包人应在具备设置知形洗车场地和沉淀池的施工区域配备高压冲洗水 枪,对驶离工地的机动车辆冲洗干净;在不具备设置洗车设施施工区域,应采用 移动式冲水设备冲洗工地车辆,并安排工人保洁,确保车辆净车出场,不得使用 空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。 33 ④砂石、渣土、垃圾等的装载不超岀运输玍辆的箱体,运输过程无撒漏或泄 露,若运输过程中造成道路污染,必须在1小时内安排专人清理干净。 （5）采取措施防止施工噪声污染 ①承包人应采取有效措施保证施工过程中噪声排放控制在国家和地方噪声 排放标准之内,并按照建筑施工场界噪声测量办法对施工现场产生的噪声值进行 监测,作业时间保证在法律法规限制范围内。 ②通过科学的施工组织设计,合理地安排施工工序,尽量避免夜间进行产生 环境噪声污染的工序施工作业,如确需在夜间连续施工作业的,须有建设行政主 管部门出具的证明、经施工作业所在地的环境保护行政主管部门批准,并公告附 近居民。 （6）其他未尽事宜参照《佛山市建设工程文明施π管理规定》、《佛山市人 民政府办公室关于印发佛山市扬尘污染防治管理办法的通知》（佛府办L2014]24 号）、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市施工工地扬尘排污费征收管理试行 办法的通知》（佛府办（2014〕43号）、《佛山市扬尘污染防治条例》、广东省建 设工程标准定额站《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计 价有关事项的通知》的相关要求处理,若承包人违反上述规定、条例的相应内容, 则按规定、条例相应金额进行处罚 11.开始工作和竣工 11.1开始工作 开始工作的条什:本合同为设计施工总承包合同,自合同生效之日起开始计 算工期,承包人应按此约定进场开晨设计工作,并按发包人批准的进度计划及通 知,按期开工施工。 11.2竣工 预计竣工时间:见合同协议书 11.3发包人的工期延误 本款修改为 11.3.1本合同为工程总承包合同,承包人是工期控制的主体,除发包人的下 列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期外,承包人无权要求其 他的延长工期和增加费用要求。 （1）因计划调整导致暂停施L的,延长工期 发包人核实或检测的结果与承包人自检结果存在实质性差异时,承包人有异 议的,应在收到该等结果报告后3内提出,否则视为同意发包人提出的结果。如 有异议,可由双方共同委托双方认可的有资质的第三方进行检测,以第三方结果 为准。如第三方检测结果与发包人结果一致的,检测费用由承包人承担,如第三 方检测结果与承包人的结果一致的,检测费用由发包人承担。 13.4.3监理人重新检查 本款修改为: 承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量 有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位逃行钻孔探测或揭开重新检验,承包人 应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求 的,由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误;经检验证明工程质量不符 合合同要求的,由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 14.2现场材料试验 14.1.4监理人对包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验 和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承 包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不 符合合同要求的,出此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担;重新试验和 检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加 的费用和（或）工期延误。 14.2.3承包人应按有关规定和监理人的指示进行各项材料、中间产品、金 属结构、工稈实体质量的自检,并承担所需费用。第三方检测由发包人委托,包 括桩基检测等,第三方检测的费用由发包人支付。承包人、监理人应派员进行旁 站见证并签名确认。承包人应为监理人进行质量检查和检验提供必要的试验资料 和原始记录。监理人在质量检查和检验过程中,对原材料、中间产品、金属结构、 工程实体质量进行抽样检测的比例应满足相关规定,检测结果作为承包人的对比 检测对承包人的检验结果进行复核。 15.变更 15.1变更权 增加:施工图经过图审合格后,原则上不允许设计变更。因承包人自身原因 作结算依椐 2）措施项日费中以项或宗为单位的项日一律不作调整,作费用包干处理。 在编制投标文作时,投标人应考虑各种风险系数（如材料的涨价风险等）。 3）规费、税金等的计费程序按建设行政主管部门有关文件规定（凡相关 计费项目的费率有最高和最低值规定的,取中间值计算） （5）承包人投标文件中施上材料的规格发生更改,以实际完成的工稈量进 行结算;材料价按施工期间的《佛山市工程造价信息》发布价计算,没有发布价 的按市场价计算,特殊材料按发包人、承包人、监理三方签证,确定单价后乘以 中标折率作为结算依据。 （6）因设计变更引起工程量的变化,工程量增加部分和清单子目增加部分 在进度款中不予支付,待结算时按财政审核最终结果给予支付。 （⑦）工程的结算造价最终以财政部门委托的有资质的中介机构审定的为准。 木条款补充: 135.3.4关丁变更估价的约定: ①因设计修改、变更引起工程量变更时按以下条款执行: 在施工图纸范围内,当施工实际发生的清单项目工程量对比预算审核的工程 量清单中的清单项日工程量岀现增减10%的,发包人对增减部分的10%内的工程 量不作调整;当施工实际发生的清单项目工程量对比预算审核的工程量清单中的 清单项目工程量增减超过10%的工程量,按超过增减范围（即增减10%的工程量） 后的工程量进行调整结算。发生的项目工程量增减,必须以发包人、承包人、监 理人三方书面签证确认的工程量或完工图纸为依据结算 本工程土石方工程的土资源由承包方提供,合同综合单价、土方运距结算时 不作调整,土石方工程量按如下约定:如工程变更使土方数量总和的变化不超过 10%（含10%）,则结算时土方数量不作调整;如工程变更使土方数量总和的变 化超过10%的,仅对超过10%的工程量部分作出变更。 ②工程施工过程中,暂列金额没有使用或有结余,工程结算时应按承包人实 际完成的工作量计算,剩余部分仍归发包人所有。 ③由于设计变更、现场签证的原因造成清单中有具体⊥程量的措施项目费发 生变化的,经发包人与承包人协商可做调整,其他项目措施费不做调整。 40 ④因设计变更引起工程量的变化,工程量增加部分和清单子目增加部分在进 度款中不予支付,待结算时按财政审核最终结果给予支付。 15.4暂列金额 本条款修改为 合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金是指发包人为可能发生工程变 更而暂列的金额,包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数 量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的 金额,经财政邙门结算审定后,按照审定造价及相关审批手续完成后才可支付 暂列金是发包人自行确定设立的,承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生 经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列念不计入工程进度款付 款的基数,实际发生金钕需待财政部门结算审定后,按审定金额支付。 16.1物价波动引起的调整（B） 除法律规定或专用合同条款另有约定外,合同价格不因物价波动进行调整 17.合同价格与支付 17.1合同价格 17.1.1.1施工图设计费 本施工图设计费参照国家计委、建设部《L程勘察设讨收费标准2002年修 订本》（价格[2002110号）文收费标准执行,并根据承包人的中标折率计算施 工图设计费。 本合同中,施工图设计费（含中标折率）仅作为签约合同暂定价。施工图设 计费结算基价以预算审定的建安工程费作为最终计算基数,其屮专业调整系数 （1.0）、工程复杂程度调整系数（1.0）以及附加调整系数（1.0）。 17.1.1.2工程建交费 17.1.1.2.1本工程中标工程建安费（含中标折率）仪作为约合同暂定价。 经财政部门完成预算审核后,按以下表规定计算合同价格清单的单价或合价,汇 总即为工程建安费正式合同价格,并作为进度款支付、结算等依据。工程量确定 方式以经财政部门预算审核的工程量清单为依据 序号 费川名称 计算公式 备注 分部分项工程费分项工程建安费=合同综合单价×工 程量 合同综合单价=经财政部门审定的预 算审核中对应的分部分项工程子目单 价×中标折率 措施项日费 合同价中其他以“项”计价的措施项目 2.1/“项”为单位计 合价=经财政部门审定的预算审核中对 价的措施项目费 应的措施项目合价×中标折率 措施费=合同综合单价×工程量 以分部分项方式合同综合单价=经财政部门审定的预 2.2 计价的措施费算审核中对应的指施项目综合单价 中标折率 其他以费率计算 按财政部门预算审核的费用执行 按预算审核的费用 的措施费 不作调整 按祖庙街道相关财政部门审定的施工 其他项目费 图清单预算中对应金额×中标折率 按祖庙街道相关财政部门审定的施工 四规费及税金 图清单预算中对应费率 17.1.2结算原则 17.1.2.1施工图设计费:按本合同17.1.1.1款确定,施工图设计费结算折 率不因合同条款中约定折率包含的风险范围内的因素而调整 17.1.2.2工程建安费:以本合同17.1.1.2款确定的工程建安费价格清单为 基础,按此原则结算。 17.2预付款 17.2.1预付款支付方式 17.2.1.1施工图设计费预付款的支付方式 合同签订后且承包人提供展约保函后,由承包人提交支付申请,待发包人资 金到账后10个工作日内向承包人支付合同施工图设计费的20%作为预付款。 设计预付款在设计期间抵作施工图设计费,不再进行抵扣 42 17.2.1.2工程施工费预付款的支付方式 合同签订后且承包人提供履约保函后,由承包人提交支付申请,待发包人资 金到账后10个工作日内向承包人支付合同工程施工费的20%作为预付款。 预付款在进度款支付至3%吋抵扣预付款的50%,当进度款支付至50%时抵 扣余下的预付款。 17.2.1.3其他说明 联合体各成员应根据所承担的工作内容分别向发包人提交各阶段的付款申 请及相关资料,由发包人据此向联合体成员分别支付各自费用。 上述款项均不计算利息、。中标人应严格按税收政策规定,向招标人提供等额 有效的发票。 收款吋必须为有效发票。工程款应专款专用,一旦发包人人发现工程款被挪 作它用,发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。（由于财政拨款特殊性, 工程进度款支付时间以财政拨款支付日期为准） 承包人必须提交相关完税证明材料作为工稈款支付条件。承包人为非本市企 业,必须到相关部门办理跨区域涉税事项报验登记,并于廾具发票起5日内到禅 城区相关部门预缴税款。预缴增值税完侻凭证资料或有关税款缴纳证明材料作为 工程款的支付条件之一。 1722预付款担保 本工程不设置预付款担保。 173工程进度付款 17.3.1施工图设计费支付方式 （1）承包人向发包人提交施工图设训文件后,并通过施工图审查、预算审 核后,由承包人提交支付申请,待发包人瓷金到帐后10个工作日内向承包人支 付至预算审核施工图设计费的80%; （2）项目验收合格并通过财政部门结算审核后,山承包人提交支付申请, 待发包人资金到帐后10个工作日内向承包人支付至余下施工图设计费。 17.3.2工程施工费支付方式: （1）自本项目开工后,承包人在每月25口前向监理书面上报完成并经确认 的工程量及工程进度款（监理在5个日历天内审批并报发包人） （1）承包人应提交浚工付款申请单一式6份。 2）承包人提交结算报告的吋间:竣工验收合格后30天内。 （3）本工稈的结算方式:工程的结算以财政部门最终审定的结算价为准。 4）措施项日费中:绿色施工安全防护措施费结算时不予调整; （5）暂列金按实际发生结算,剩余部分仍归发包人所有。 6）经结算审核的工程审核结果作为该工程价款结算的依据,以及结算价 最终以街道财政局审核批复为准,结算送审建安费审减率在10%（含）以上的, 由工程承包方承担工程建安费结算评审效益费的100%承包方应承担的审核费用 在工程费审定金额中直接抵扣,工程尾款支付吋按抵扣后的金额支付 17.6最终结清 17.6.1最终结清屮请单 （1）修改为:竣工验收通过且合同结算完成后30天内,承包人向监理人提 交最终结清申诮单（一式五份）,并提供相关证明材料 18.3竣工验收 本条款修改为 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定:工程交工验收后,经施工单位自检、监理公司 复检和建设单位及设计单位对设计图纸的实施状况进行检查并由施工单位提交 竣工验收资料后,参建各方做出建筑质量评估意见,交给建设单位由其组织现 场验收,经验收合格并出具竣工验收报告,交由建设主管部门备案。 19.缺陷责任与保修责任 19.1缺陷责任期的起算时间 缺陷责仼期的具体期限:自工程通过竣工验收之日起24个月。 19.2缺陷责任 19.2.3修改为:监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经 杳明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人 原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用。 19.7保修责任 按《建设工程质量管理条例》规定执行。 损失报告的时间:灾害结束后7天内 22.违约 22.1承包人违约 22.1.1承包人违约的情形 （9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况:详见附件七《承包人违约 责任明细表》 22.1.2对承包人违约的处理 （4）承包人违约责任详细罚则:详见附件七《承包人违约责任明细表》 24.争议的解决 24.1争议的解决方式 发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议 评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议 评审组意见的,选择以下方式（2）解决 （1）向中国佛山仲裁委员会申请仲裁 （2）向工程所在地人民法院起诉。 24.4当事人仟一方就本合同相关纠纷提起诉讼的,若最终以双方和解或法 院调解形式解决的,因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出 的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）,由承包人承担。 25.补充条款 25.1保密 除合同通用条款规定外,双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的 文件保密,违者应对泄密造成的后果承担责任 25.2修缮整改 本项目竣工验收合格并移交前出现的质量缺陷问题,由承包人负责按质量保 修条款的规定和相关职能部门的要求进行修缯和整改。如不按期、按要求整改的 由建设单位在质保金屮扣除相关整改费用,交由相关管养部门进行整改 25.3水文气象 禅城区位于北回归线以南,属南亚热带和亚热带季风气候区,气候温和,四 47 季常绿。其春季潮湿多雨,夏季较热,时有暴雨,秋季晴多气,冬季温暖不寒 年平均气温2.1℃,8月最热,平均气温达29.4℃C,1月最冷,平均气温达14.4℃ 相对湿度81%,降雨量1600~2000m,日最大降雨量218m,降雨集中在四至九月, 占全年总雨量8%以上。年平均日照时数为1882.6小时,雾平均年出现16.9次, 出现最多的月份为3月。每年5~8月受台风影响较大 25.4施工协调会议与报表 （1）监理机构应在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议,检查承 包人的合同进度计划执行情况和工程质量情况,协调解决工程施工中的问题。 （2）承包人应在每周或每月按规定的格式提交周、月进度报告,其主要内容 有:上周（或月）前施工进度计划要求和实际完成的累计工程量统计;本周（月） 实际完成的工程量统计及工程形象进度;影响施工进度计划的因素和采取的改进 措施;工程质量情况（含质量事故和质量缺陷记录及处理情况）等。 25.5现场临时设施 25.5.1施工场地 承包人应在发包人提供的施工场地范围内负责全部临时工程设施的建造、管 理和维修,超出此范围以外部分由承包人自行处理。 25.5.2施工道路 承包人负责修建、维护和管理因施工所使用的各级道路（包括场内施工临时 道路）。承包人可利用已整治堤面作为施工道路,完工后要恢复堤面原状,费用 由质包人自行解决。 25.5.3工用电 （1）本工程施工供电方式由承包人自选及自行解决。 （2）承包人应负责设计、采购、安装、架设、管理和维护由供电电源至所有 各施工点和生活区的配电所和输电线路及其仝部配电装置。 （3）如需要,承包人应按监理机构的书面通知,为其他承包人提供施工川电 和生活办公用电,具体付费办法应由双方签定协议。 （4）在整个施工期间,承包人应负责配备一定容量的施工和生活备用电源以 应急需。 25.5.4供水、排水 第四部分合同附件格式 附件一:参建单位廉洁承诺书 附件二:安全生产协议 附件三:工程质量保修书 附件四:履约担保 附件五:工程质量终身责任承诺书 附件六:承包人本项目人员置表 附件七:承包人违约责任明细表 附件八:农民工工资支付管理办法 附件九:工人工资支付分账管理制度承诺书 附件十:联合体收款协议（如有 附件一:参建单位廉洁承诺书 廉洁从业承诺书 为加强廉政建设,规范各项公务活动,防止违法违纪行为发生,自愿接受监 督,现作以下承话 、严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、施工安装和市场 活动等各项规定。 、严格遵守国家法律法规及廉政建设的各项规定,并按要求落实廉清教育 责任,公布举报电话,自觉接受监督。 严格执行合同文件,履行权利义务（债权、债务） 四、不组织任何形式有可能影响甲方公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活 动;不向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、通讯工具、贵重物品及回扣、好处 费、感谢费等财物。 五、不以任何理由为甲方及其相关单位或个人报销非公务费用,不为其装修 住房、婚丧嫁娶、配偊子女的工作安排以及岀国（境）、旅游等提供方便。 六、发现甲方在业务活动中有违法、违纪、违规行为的,应及时提醒甲方, 情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等机美举报。 集们 投标单位名称:广东六建集团有限公严盖章） 法定代表人或其授权签字大;签名） 2020年06月。日 51 施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对方安全生产 实施监督管理。 编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包 工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施 在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提岀施工方法和安全操作规程,提 供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、 乙双方负责人和安技人员签宇备案。施工屮监督乙方按交底内容实施。 四、对乙方现场职工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安 仝教育,建立安仝教育档案。对单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种 作业人员的培训、考核、持证上岗,制止非特种作业人员从事特种作业。 五、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工 器具、架设机具、安全防护用品等,必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理 书面交接验收手续,一式两份甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。 六、对乙方自带机具、设备、安全防护用品进等进行技术指标、安全性能检验,合格者 方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。 七、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作 业。发现严重违章违纪和事故隐忠,立即责令停工,监督整改并按双方尚定的管理办法 进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担 八、合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具安全评价书。无安全评价书者不能 结算。 九、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证 其安全有效。 十、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置 灵敏有效的消防器材。 十一、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门 附件三:工程质量保修书 工程质量保修书 发包人（仝称）:佛山市禅城区骐升市政投资建设有限公司 承包人（全称）:广东省六建集团有限公司 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》, 经协商一致就祖庙街道永新村莲子片区网格雨污分流改造EPC项目签订工程质 量保修书。 工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修 责仟。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要 求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如 承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位,包括承包人承包范围 内的全部工程内容,以及工程范围内由承包人提供的设各、材料。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下 1.地基基础工程和主体结构上程为设计文件规定的工稈合理使用年限; 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年; 装修工程为/年; 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_/年; 供热与供冷系统为_/个采暖期、供冷期; 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_/年 7.其他项目保修期限约定如下:2年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 法定代表人授权书 兹授权我单位何妩兰担任祖庙街道永新村莲子片区网格雨污分流改造EPC项旦工稈项 目的施工项日负责人,对该工程项日的施工工作实施组织管玛,依据国家有关法律法规及标 准规范履行职责,对施工过程安全生产承担相应责任,并依法对设计使用年限内的工程质量 承担相应终身责任。 本授权书自授权之日起生效。 被授权人基本情况 姓名 何妩兰 身份证号 440602197708250320 注册执业资格 二级建造师注册证 注册执业让号 粤2441112031305 书 团 被投权人签字团川B是 授权单位（盖章东省大建集团有很公司 法定代表人（签字） 授权日期:2020年6用日 60 工程质量终身责任承诺书 本人何妩兰受广东省六建集团有限公司法定代表人魏琼升授权,担仟祖庙街道永新村莲 了片区网格雨污分流改造EC项且工程项目的施工项目负责人,对该工程项目的施工工作实 施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责,对施工过程安全生 产承担相应责任,并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。 承诺人签字:努 身份证号:440602197708250320 注册执业资格:二级建造师注册证书 注册执业证号:粤2441112031305 签字日期:2020年6肜日 附件六:承包人本项目人员配置表 执业或职业资格证明 备注 职务姓名 职称 证书级 证号 专业养老保险号 名称别 二级建造 建筑 项目经 师注册证粤21120105、 建筑装饰 级 理兼施 书 市政4406021977施工 何妩兰设计工程 工项目 安全生产/粤建安B（2012） 08250320人员 师 负责人 考核合格||000719 让（B证） 设计项 给水排水 给水排 设计 日负责魏朝科设计高级职称证高粤高职证字第水设计4409241979人员 人 工程帅 级1100101036783号 09185857 专职安 安全生产 粤建安C（2006） 4406021970施工 全员麦益坚 考核合格/ 0008726 1232114人员 证（C证） 项目技 市政路桥 市政烙 术负责钟礼明施工高级职称证高粤高职证字第桥施工4421971施工 人 工程师 级16010100259号 0301977人员 给排水 给排水工 给排水 专业负尹华升程高级工职称证高A081210001程4305241979施工 责人 程师 级 02030971人员 建筑机电 建筑机 机电专 设备安装 高粤高职证宇第电设备4401061965施工 业负责陈达泉高级工程职称证级09001011212安装04250031人员 人 帅 电气管坦 电气管 电气专 工程技术 高粤高职证字第理工程|452231979施工 业负责吴洪英高级工稈职称证级1500109878号技术09121124人员 人 师 安全生产粤安C（209 62 安全专 建筑施工考核合格 0001536 业负责夏捍高级工程证（C证） 4302021967施L 人 师 注册安全 05254010人员 工程帅执 44070034636 业证 高 给水排 职称证级2000101091371水设计 给水排水注册公用/ 给排水古文山设计高级设备工程 441621985设计 专业负 工程帅师（给水排 CS181300532给水排08101575人员 责人 水）注册执 水 业证书 建筑结构 高|粵高职证字第建筑结 结构专 设计高级职称证级170010114号构设计 业负责陈刚工程师注册结构 6201051969设计 人 T程师注级 S014401509 结构042108人员 册证书 建筑工程 建筑工 造价专 造价高级职称证级黔高201600511程造价150461986设计 业负责朱丽梅工程帅造价工程/建[造]1644001282造价06073808人员 人 师注册证 中 给水排 职称证级2060010108水设计 给水排水注册公用 驻场负赵展翔工程设计设备工程 4313219设计 责人 工程师师（给水排/19441294给水排11005员 水）注册执 水 业证书 附件九:工人工资支付分账管理制度承诺书（如有最新文件,执行其规 定。） 祖庙街道永新村莲子片区网格雨污分流改造EPC项目 工人工资支付分账管理制度承诺书 我可将按照《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》的规定,落实以 管理制度 1、对建设项日工程款中的工人工资与工程款等其他款项实行分开银行账户管理,在 区内商业银行设立“工人工资支付专用账户”专用于攴付工人工资。“工人⊥资支付专用 账户”的开立、使用和管理按照银行相关规定执行。“工人工资支付专用账户”只能通过 转账方式发放工人工资,不得用于其他用途,不得提取现金和开通网银等电子支付渠道。 2、在签订项目施工合同时,对设立工人工资支付专月账户、拨付工资款项方式以及 建立劳动用工管理台账等事项与建设单位作出明确约定。每期存入工人工资专用账户金额 由建筑施工企业在上报工程进度款时一并申报,并附上说明分别列明工程进度款和工人T 资金额,由监理单位项日总监审核确认。当期工人工資金额不得低于当期工程进度款金额 的15%。 3、按规定与录用的每位农民工签订《劳动用工合同》,明确工资支付方式、标准和 支付时间等;在用工之日起15个自然日内在设立“工人工资支付专用账户”银行为每个工 人办理个人工资账户。 4、承诺在收到建设单位拨付至“工人工资支付专用账户”款项后5个工作日内,按 照“及时支付、按时结算”的原则,依法按时足额支付工人工资,并在拨付工资后的3个工 作日内将工人工资支付明细表报建设单位各案 5、建立用工管理台账,真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、 工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息,并保存两年以上备查 6、期间如发生拖欠农民工工资现象,按以下方式处理: （1）对连续拖欠工人工资2个月以上或者累计拖欠3个月以上的,建设单位书面专题上报 业务主管部门、人力资源和社会保障部门等监督机构备案监察,并录入信用平台,按相关规 71 定对建筑施工企业市场进行社会公布,进行扣分处理,在准入、招投标资格和新开工项目施 工许可等方面进行限制 （2）工程完工后,发生拖欠工人工资情况,经建设单位多次督促支付仍未能解决的情 况下,在余工程款大于等于拖欠数额时,建设单位有权从剩余工程款中直接扣除并书面报 告建设主管部门代为支付工人工资; （3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工出访我司愿意无条 件接受建设单位或建设行政主管部门依照有关规定作出的行政处蜀决定。 建设单位（公章）:t山币禅城区头升市政施工单位公章 东省亦建 投资建设有限公 集团有限公 项理（签悦项目经用（菱语 日期:2020年6月日。 日期:2020年6月日 E0626 附件2 工人工资支付明细表 频目名称 月份 单位:元 施工班组员名单身份证号合同月合约定 体次应支 附:劳用 银行账号 资发放时间 付工资际克付累计支付尚末支付人员签名工合同 账等 建设单位现场负责人 国总监:工程项目经理:班组责任人:制装出间: 72 L