五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综

合提升改造工程勘察、设计项目招标公告

1、招标条件

本招标项目五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造

工程勘察、设计项且，已由五华县发展和改革局以华发改[20221187号文（投资项目统

一代码：2204-441424-04-01-918330）批准建设，招标人为五华县棉洋镇人民政府，建

设资金来源由除争取地方专项债券、上级资金外，不足部分由建设单位自筹解决。项目

已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计进行公开招标。

2、项目概况及招标范围

2.1.项目名称：五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改

造工程勘察、设计项目

2.2.建设地点：位于五华县棉洋镇全镇内特色文旅示范带，其中包括联西、群星、

棉洋、竹坑、罗城、富城、黎洞七村联动示范带、七备径知青茶旅园、陈氏宗祠-天柱

山古烽火台连片及棉洋圩镇；

2.3.工程建设项目规模：本项目建设内容主要为五华县棉洋镇内的棉洋镇森林公

园、沿河路七村联动片区、七會径知青茶旅园片区、陈氏宗祠-天柱山古烽火台片区及

棉洋圩镇五个片区进行乡村特色文化旅游基础设施建设，各片区的具体建设内容为：

（一）棉洋镇森林公园片区。包括网红打卡点7处、休闲绿道1290米、活动节点场所

530平方米及旅游基础设施等；（二）沿河路七村联动乡村旅游示范带。包括生态河堤

长廊建设12959米、骑行绿道及配套设施建设6573米、光伏长廊8000平方米及旅游基

础设施等；（三）七备径知青茶旅园。包括茶园观光路20000米、茶文化园2000平方

米、民宿30座、古驿道修复及游客停车场建设等；（四）陈氏宗祠-天柱山古烽火台连

片文旅示范带。包括沿线道路长1614米、天柱山登山步道3000米、游客广场500平方

米及游客服务中心200平方米、游客停车场100个等；（五）棉洋美丽圩镇建设。包括

管道建设2700米、圩镇道路提升2740米、智慧农贸市场升级改造1938平方米、休闲

广场改造530平方米、屋顶光伏3000平方米、休闲绿道等旅游配套设施。

2.4招标范围：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量）；工程设计（方案设计、初

步设计、概算、施工图设计、预算等工程项目设计的相关工作）。

2.5勘察、设计周期：30个日历天（含审图时间）。

3、投标人资格要求

3.1投标人必须同时具备下列条件的独立法人或相应资质的联合体：

①具备工程勘察综合甲级；或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级或以

上的工程勘察资质；

②具备工程设计综合资质甲级；或市政行业工程设计乙级或以上资质；或同时具

备市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业设计乙级或以上的工程设计资质；

③具备工程设计综合资质甲级；或建筑行业工程设计乙级或以上资质；或建筑行

业（建筑工程）专业设计乙级或以上的工程设计资质。

注：关于资质有效期均按照《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指

标的通知》（建市[2016]226号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延

续有关事项的通知》（建办市函（2020）334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做

好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市（2021）30号）要求。

3.2投标人拟担任本项目负责人资格要求：

①勘察项目负责人：应具备注册土木（岩土）工程师执业资格；

②设计项目负责人：应具备一级注册建筑师执业资格。

3.3根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有

关工作的通知》粤建市（2015）52号的要求，省外企业已按要求在“进粤企业和人员诚

信信息登记平台”录入相关信息，并提供相关证明文件。

3.4投标人开标前已按照《梅州市建筑市场诚信管理办法（修订）》的要求和梅州

市住房和城乡建设局《关于建设工程企业诚信信息登记有关问题的通知》（梅市建函

2

（2016）365号）的要求在梅州市住建局建筑市场诚信管理平台自行申办企业信息登记

手续并已在该平台公开发布。

3.5投标人信誉要求：

自2021年1月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和

项目负责人在国家住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建

筑市场监管公共服务平台”、“梅州市住建局建筑市场诚信管理平台”上未有被限制参

与投标的信息。

3.6本次招标接受联合体投标。联合体所有成员均应具备独立法人资格且牵头人为

负责设计的企业，联合体不超过2家，联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员

各方的权利和义务。

4、资格审查要求和评标办法：

4.1本次招标采用资格后审方式；

4.2投标文件由评标委员会进行综合评审；

5、投标登记及购买招标文件：

5.1本项目采用网上投标申请方式（网上申请、纸质投标），凡有意参加投标者，

请于2022年月日至2022年月日16:00时前，投标人自行登录广州公共资源交

易中心交易平台网站进行投标申请，免费获取招标文件。（具体详见交易中心网站“建

设工程”-“项目查询（日程安排、答疑纪要）”）

5.2投标人在办理投标申请前还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，拟

派项目负责人须是本企业（企业信息登记）中的在册人员且证件证书号与广州公共资源

交易中心系统中的信息一致，否则不接受投标申请。企业信息登记的办理详情参见广州

公共资源交易中心网站（http：//www.gzzb.gd.cn）服务指南栏目。

6、投标文件的递交及相关事宜

投标文件递交的时间为：2022年月日时分至2022年月日时

分，提交到广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号），逾期将被拒

绝，同时在广州公共资源交易中心举行开标评标会。投标人的法定代表人或其授权委托

3

人（须持有有效的法定代表人证明书及授权委托书，如法定代表人投标则不需提供授权

委托书；如联合体投标的，由牵头人出具）应携带本人有效身份证备查并准时参加。逾

期送达的或者未送达指定地点的或网上投标登记不成功的投标文件，招标人不予受理。

注：递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意补充公告、招标答

疑中的相关信息。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网发布。本

公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。

镇

8、联系方式

招标人（盖章）：五华县棉洋镇政府

办公地点：广东省梅州市五华县棉洋镇黄桥街

联系人：曾先生联系电话：0753-4551922

招标代理机构（盖章乔招标代理有限公司

办公地址：梅州市梅江区都大道中合财富广场一号楼210-212号

联系人：陈工联系电话：07532388028

20033

日期：2022年月日

五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特

色文旅基础设施综合提升改造工程勘

察、设计项目

招标文件

建设单位：五华县棉洋镇人民政府

招标人：五华县梅洋镇人民政府

招标人地址：广东省梅州市五华县棉洋镇黄桥街

联系人：曾先生联系电话：0753-4551922

招标代理机构：广东中养招标代理有限公司

办公地址：梅州市梅江区客都大道中合财富广场一号楼210-212号

联系人：陈工联系电话：0753-2388028

2022年06月

(二)招标文件14(一)总则13第二章投标须知及投标须知前附表7第一章招标公告3目录

第三章评标办法和标准23(七)定标21(六)评标21(五)开标20(四)投标文件的递交19(三)投标文件的编制15

招标公告第七章投标文件格式51第六章勘察、设计有关资料50第五章勘察、设计任务书48第四章合同条款35

2.1.项目名称：五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目2、项目概况及招标范围本招标项目五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目，已由五华县发展和改革局以华发改[2022]187号文（投资项目统一代码：2204-441424-04-01-918330）批准建设，招标人为五华县棉洋镇人民政府，建设资金来源由除争取地方专项债券、上级资金外，不足部分由建设单位自筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计进行公开招标。1、招标条件五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目招标公告

3.1投标人必须同时具备下列条件的独立法人或相应资质的联合体：投标人资格要求2.5勘察、设计周期：30个日历天（含审图时间）。2.4招标范围：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量）；工程设计（方案设计、初步设计、概算、施工图设计、预算等工程项目设计的相关工作）。2.3.工程建设项目规模：本项目建设内容主要为五华县棉洋镇内的棉洋镇森林公园、沿河路七村联动片区、七會径知青茶旅园片区、陈氏宗祠-天柱山古烽火台片区及棉洋圩镇五个片区进行乡村特色文化旅游基础设施建设，各片区的具体建设内容为：（一）棉洋镇森林公园片区。包括网红打卡点7处、休闲绿道1290米、活动节点场所530平方米及旅游基础设施等；（二）沿河路七村联动乡村旅游示范带。包括生态河堤长廊建设12959米、骑行绿道及配套设施建设6573米、光伏长廊8000平方米及旅游基础设施等；（三）七畲径知青茶旅园。包括茶园观光路20000米、茶文化园2000平方米、民宿30座、古驿道修复及游客停车场建设等；（四）陈氏宗祠-天柱山古烽火台连片文旅示范带。包括沿线道路长1614米、天柱山登山步道3000米、游客广场500平方米及游客服务中心200平方米、游客停车场100个等；（五）棉洋美丽圩镇建设。包括管道建设2700米、圩镇道路提升2740米、智慧农贸市场升级改造1938平方米、休闲广场改造530平方米、屋顶光伏3000平方米、休闲绿道等旅游配套设施。2.2.建设地点：位于五华县棉洋镇全镇内特色文旅示范带，其中包括联西、群星、棉洋、竹坑、罗城、富城、黎洞七村联动示范带、七畲径知青茶旅园、陈氏宗祠-天柱山古烽火台连片及棉洋圩镇；

①勘察项目负责人：应具备注册土木（岩土）工程师执业资格；3.2投标人拟担任本项目负责人资格要求：注：关于资质有效期均按照《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）要求。具备工程设计综合资质甲级；或建筑行业工程设计乙级或以上资质；或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级或以上的工程设计资质。具备工程设计综合资质甲级；或市政行业工程设计乙级或以上资质；或同时具备市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业设计乙级或以上的工程设计资质；具备工程勘察综合甲级；或工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级或以上的工程勘察资质；

3.6本次招标接受联合体投标。联合体所有成员均应具备独立法人资格且牵头人为负责设计的企业，联合体不超过2家，联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的权利和义务。自2021年1月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在国家住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建筑市场监管公共服务平台”、“梅州市住建局建筑市场诚信管理平台”上未有被限制参与投标的信息。3.5投标人信誉要求：3.4投标人开标前已按照《梅州市建筑市场诚信管理办法（修订）》的要求和梅州市住房和城乡建设局《关于建设工程企业诚信信息登记有关问题的通知》（梅市建函〔2016〕365号）的要求在梅州市住建局建筑市场诚信管理平台自行申办企业信息登记手续并已在该平台公开发布。3.3根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市〔2015〕52号的要求，省外企业已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息，并提供相关证明文件。②设计项目负责人：应具备市政工程类高级（或以上）职称。

5.2投标人在办理投标申请前还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，拟派项目负责人须是本企业(企业信息登记)中的在册人员且证件证书号与广州公共资源交易中心系统中的信息一致，否则不接受投标申请。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）服务指南栏目。5.1本项目采用网上投标申请方式（网上申请、纸质投标），凡有意参加投标者，请于2022年月日至2022年月日16:00时前，投标人自行登录广州公共资源交易中心交易平台网站进行投标申请，免费获取招标文件。（具体详见交易中心网站“建设工程”-“项目查询(日程安排、答疑纪要)”）5、投标登记及购买招标文件：4.2投标文件由评标委员会进行综合评审；4.1本次招标采用资格后审方式；资格审查要求和评标办法：

8、联系方式本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网发布。本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。7、发布公告的媒介注：递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意补充公告、招标答疑中的相关信息。投标文件递交的时间为:2022年月日时分至2022年月日时分，提交到广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号），逾期将被拒绝，同时在广州公共资源交易中心举行开标评标会。投标人的法定代表人或其授权委托人(须持有有效的法定代表人证明书及授权委托书，如法定代表人投标则不需提供授权委托书；如联合体投标的，由牵头人出具)应携带本人有效身份证备查并准时参加。逾期送达的或者未送达指定地点的或网上投标登记不成功的投标文件，招标人不予受理。6、投标文件的递交及相关事宜

联系人：陈工联系电话：0753-2388028办公地址：梅州市梅江区客都大道中合财富广场一号楼210-212号招标代理机构（盖章）：广东中乔招标代理有限公司联系人：曾先生联系电话：0753-4551922办公地点：广东省梅州市五华县棉洋镇黄桥街招标人（盖章）：五华县棉洋镇人民政府

一、投标须知投标须知前附表第二章投标须知及投标须知前附表日期：2022年月日

2、资格审查方式1.2.投标人中标后应承担工程勘察、设计内容（详见本须知前附表第6项）。招标项目工程说明及要求：详见本须知前附表第1～7项。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家八部委第2号令《工程建设项目勘察、设计招标投标办法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定勘察、设计单位。1、工程说明总则

投标人应承担投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。4、投标费用投标人的资格要求见本须知前附表第9项。3、投标人的资格要求经资格审查合格的投标申请人才能成为投标人。本招标项目招标人对投标申请人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第8项。

6.1投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。6、知识产权5.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.2投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。5.1本工程不组织现场勘察，如有需要。投标人可自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察。5、踏勘现场

7.1.招标文件包括下列内容：7、招标文件的组成招标文件6.4招标人按本须知前附表第22条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。6.3招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。6.2招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

第6章勘察、设计有关资料第5章勘察、设计任务书第4章合同条款和格式第3章评标办法和标准第2章投标须知及投标须知前附表第1章招标公告

8.3招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。8.2招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按本须知前附表第11项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。8.1.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按本须知前附表第11项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。8、招标文件的澄清7.2.除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。第7章投标文件格式

9.4.当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。9.3.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。9.2.招标人在本须知前附表第11项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。9.1.在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按本须知前附表第11项规定的相同方式发布。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9、招标文件的修改、补充8.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

11.1.资格审查文件包括下列内容：11、投标文件的组成：投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件三部分组成。10.2.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。10.1.投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。10、投标文件的语言及度量衡单位投标文件的编制

（六）拟担任本项目设计项目负责人注册执业证书或职称证书、二代身份证、近三个月（2022年03月-05月）的社会保险凭证；（五）拟担任本项目勘察项目负责人注册执业证书或职称证书、二代身份证、近三个月（2022年03月-05月）的社会保险凭证；（四）资质证书副本；（联合体投标的各方均须提供）（三）企业营业执照副本；（联合体投标的各方均须提供）（二）法定代表人资格证明书及其授权委托书；（联合体投标的由牵头单位提供）（一）联合体协议书原件（如有）；

11.2.商务文件包括下列内容：备注：以上复印件资料须加盖投标单位公章，提供的资料须满足投标人资格要求，联合体投标的由牵头人盖章。（十）信誉承诺函。（九）投标人开标前已按照《梅州市建筑市场诚信管理办法（修订）》的要求和梅州市住房和城乡建设局《关于建设工程企业诚信信息登记有关问题的通知》（梅市建函〔2016〕365号）的要求在梅州市住建局建筑市场诚信管理平台自行申办企业信息登记手续并已在该平台公开发布，提供该诚信管理平台企业的查询截图；（八）省外企业提供已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息的相关证明文件；（七）投标保证金转账凭证或投标保函复印件；

（6）企业信誉、获奖；（5）投标人承担的项目情况表；（4）拟担任本项目勘察、设计人员汇总表；（3）投标人组织机构；（2）投标函附表；（1）投标函；

（3）项目设计思路和总体设计方案；（2）现状了解情况；（1）对项目理解情况及工作目的的认知；11.3技术文件应包括以下内容：（8）其他资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。（7）企业资质；

12.1投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。12、对投标文件的要求（7）其他投标人认为必要的资料（如有）。（6）服务承诺及技术保证；（5）工作计划及进度安排；（4）项目重要节点设计；

13.1.本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的勘察、设计范围，勘察、设计周期，以及勘察、设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。13、投标报价和合同金额12.5.投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。12.4.投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。12.3.投标人应当按照招标文件的提供的投标文件格式要求编制投标文件。12.2.投标文件应包含本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

14、投标有效期13.6投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价都不予接受。13.5未中标方案补偿费（无）13.4招标人和中标人按中标的勘察费、设计费报价金额签订合同。13.3.投标人应按第七章“投标文件格式”中的“投标函附表”的要求填写相应表格。同时，勘察、设计费评标基准价范围为勘察、设计费最高评标限价的90.00%-100.00%。如投标人的投标合价均不在评标基准价范围内，则评标基准价按90.00%进行计算。投标人报价精确到小数点后两位。13.2.合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第13.1款所确定的勘察、设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。施工图纸应通过有关部门审查合格并提供报建所需的勘察、设计文件及后续服务等工作。

15.3.投标保证金最迟在招标人与中标人签订合同后五日内，向中标人和未中标人一次性退还投标保证金或退还银行投标保函。招标文件中规定给予未中标人经济补偿的，也应在此期限内一并给付。15.2.对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。15.1.投标人应提供一份本须知前附表第15项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。15、投标保证金14.2.如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。14.1.投标有效期见本须知前附表第14项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

16、投标文件的份数和签署中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；投标人在投标有效期内撤回其投标文件；15.4.如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被没收：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

17、投标文件的装订、包封、密封和标识投标文件的递交16.4.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。16.3.投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章（联合体协议书须各方盖章签字其余所须加盖投标单位公章处由联合体牵头人盖章即可）并加盖骑缝章、法定代表人或委托代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。16.2.投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。副本可以是正本加盖公章签字后的复印件。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。16.1.投标人应按本须知前附表第16项规定份数的提交投标文件。

投标文件的内容（如资格审查文件、商务文件、技术文件、电子文件）；本须知前附表第2项所述的招标项目名称；17.2.2封套的封面上应标明：17.2.1正本和副本一起密封在一个封套中。17.2资格审查文件、商务文件、技术文件、电子文件的密封和标识规定如下：17.1.投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件必须分别单独装订、分别单独包封；资格审查文件、商务文件、技术文件、电子文件的总包封要求见第17.3项规定。

18.1.投标人递交投标文件的截止时间见本须知前附表第17项。在递交投标文件时，投标人的法定代表人或授权委托人应准时参加（身份证原件备查）。18、投标文件的递交17.3.资格审查文件、技术文件、商务文件、电子文件按照本须知17.2规定的包封、密封和标志后，按以下方式进行总包封：将资格审查文件、技术文件、商务文件、电子文件合包在一个总包封内，投标人应当参照投标须知17.2.2和17.2.3规定的包封、密封和标志进行总包封。17.2.3封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章（如联合体投标的仅加盖牵头单位公章）。（3）其他详见投标文件格式附件1。封套的封面上还应注明：年月日时分（即本须知前附表第18项所述开标日期和时间）以前不得开封。

19.2.投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第17条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。19.1.投标人可以在递交投标文件以后，在招标文件规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的价格。19、投标文件的补充、修改与撤回18.4.到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。18.3.招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。18.2.逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理，按投标人弃权处理。

（1）开标会在政府有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持；20.2.开标程序：20.1.招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标。20、开标开标19.3.从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

21、评标委员会与评标评标（5）开标结束。（4）开标时按招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封，宣读投标人的名称、投标报价、勘察设计周期及投标保证金递交情况；招标代理机构对开标宣读内容进行记录，投标人法定代表人（或法人授权委托人）在开标记录上对上述内容确认无误后签字确认；（3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的包封、标记和密封情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封；（2）按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

23.1.评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关确定中标人及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。23、评标过程保密22.1.遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。22、评标原则21.2.开标结束后，评标委员会开始评标。21.1.本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

定标24.2.评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。24.1.本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表的规定。24、评标23.3.中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。23.2.在投标文件的评审和比较、确定中标人及中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

27、中标通知书26.1.本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。26、合同授予标准（八）合同授予25.1国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。25、定标方式

28.2.中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。28.1.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。28、合同协议书的签订27.3.招标人将在发出中标通知书的同时，并将中标结果通知所有未中标人。27.2.招标人将本须知按前附表第20项规定的方式、时间和地点进行公示中标候选人，公示期为三日。公示期内有关部门未接到有关本工程招标投标书面投诉资料，招标人按有关规定确定中标人并向中标人发出中标通知书。27.1.中标人确定后，招标人将于15日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交勘察、设计招标情况的书面报告。

30.1未尽事宜按国家有关规定执行。30、其它（九）其它29.2.对于提交有效投标文件但未中标的其他中标候选人，招标人将按前附表第22项规定的标准给予经济补偿。（本项目不予补偿）29.1.招标人将与中标人按招标文件要求签订设计合同，对其方案设计不再另行给予补偿。29、补偿

二、评标委员会本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》等国家、地方政府有关招标投标的法律、法规、规章和规定。一、总则评标办法第三章评标办法和标准30.2本招标文件最终解释权归招标人。

3.4评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。3.3评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。3.2对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。商务文件的详细评审（评分）和技术文件的评审均应由评标委员会负责。3.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。三、评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：2.1.本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。2、在投标文件的评审和比较、确定中标人及中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。1、评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关确定中标人及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。四、评标过程保密3.6评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。3.5招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

一、总则评标细则分为评标准备、初步评审、详细评审、推荐中标候选人、提交评标报告。评标由评标委员会独立完成。六、评标程序评标采用百分制综合评分法推荐中标候选名次。五、评标办法

2、评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。1、招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。三、评标前的准备工作百分制综合评分法。综合评分法采用百分制进行量化，其中商务分占40%，技术分占50%，报价分占10%。二、评标办法与分值构成依照《中华人民共和国招标投标法》，结合本工程特点，遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则制定本办法。

3、资格审查评审合格标准按照本评标办法和标准第3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。2、资格审查文件评审办法本招标项目对投标人的资格审查方式为资格后审。1、资格审查方式四、资格审查

五、初步评审符合招标文件规定的其他资格条件的。企业资质证书的单位名称和投标单位名称一致的；全部资格审查申请材料符合投标须知前附表第9项的规定要求；完整提供招标文件第七章“资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；按照本招标公告及下列资格审查文件评审标准对投标人进行资格审查以确定符合招标文件规定资格要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；未按招标文件规定要求提交投标保证金的；投标文件未按要求加盖投标人公章，未经法定代表人（或授权代表）签字；未按要求密封；在详细评标之前，评标委员会将对投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：1、投标文件的符合性检查和响应性确定

投标文件附有招标人不能接受的条件；勘察、设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；投标人的勘察、设计费投标报价超出招标人规定的最高投标限价的或未填写的；投标有效期不满足招标文件要求的；投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。六、投标文件的澄清和补正招标文件规定的可以废标的实质性要求。投标文件存在虚假资料的；投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；侵犯他人著作权和特许权的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

1、评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行详细评审。七、详细评审5、按前款规定调整后的报价经投标人的法人代表（或其授权代表）确认后产生约束力。4、数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。3、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：2、评标委员会将会对投标人报价的组成、合理性、准确性、全面性进行分析比较。

本项目的评分细则分为商务部分、报价部分和技术部分。商务部分的得分为所有评委商务评分的平均值（投标单位的最终得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）；投标单位的报价部分得分若出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入；技术部分的得分应去掉一个评委最高分和一个评委最低分后的平均分为技术部分的最后得分（投标单位的最终得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。4、评分细则投标报价评审方法见《百分制综合评分法评分标准》。3、评标委员会按照综合评分法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。百分制综合评分法的评分标准见附表1《百分制综合评估法评分表》。2、百分制综合评分法评分标准

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告：九、评标报告3、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。2、若有效投标单位不足三家，应当依法重新招标。评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。1、评标委员会将各投标人的商务部分、报价部分和技术部分的得分相加，得出各投标人的总得分，根据各投标人总得分的高低进行排名，并推荐第一、第二、第三中标候选人。若出现最终得分相同时，则设计费报价低者优先。若出现投标报价也相同时，则由评委记名投票，以得票多少确定名次。八、确定中标人及中标候选人

百分制综合评分法评分标准1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。十、附则3、评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。2、评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

技术分评分标准（50分）勘察、设计费报价评分标准（10分）（一）商务分评分标准（40分）

合同条款前附表一、合同条款前附表第四章合同条款商务、价格和技术分之和为投标人的总得分。（四）总得分

［专业建设工程设计合同］建设工程设计合同（二）GF–2000–0210招标项目专用合同条款数据表〔民用建设工程勘察、设计合同〕

发包人：____________________设计证书等级：____________________（由设计人编填）合同编号：____________________工程地点：____________________工程名称：____________________

国家工商行政管理局监制中华人民共和国建设部签订日期：____________________设计人：____________________

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。第一条本合同签订依据发包人委托设计人承担______工程设计，工程地点为_______，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。设计人：________发包人：________

2.3设计人采用的主要技术标准是：_____2.2发包人提交的基础资料2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件第二条设计依据1.3建设工程批准文件。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3.4投标书3.3发包人要求及委托书3.2中标函（文件）3.1合同书构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：第三条合同文件的优先次序

8.1设计费支付条件和金额：第八条支付方式第七条本合同的设计费中标价（合同价）为____万元。设计项目负责人为：第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_____第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间_____第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

第九条双方责任8.3双方委托银行代付代收有关费用，设计人在收取每期款项前应提前提供适用于发包人的等额正式发票，经发包人财经制度审核批准后付款。若设计人不能及时提供发票或提供发票不符合发包人要求的，发包人有权拒绝支付任何款项。设计费合同价（中标价）为暂定价，具体结算以双方签订的合同及五华县财政局投资审核中心审核为准。（3）工程施工完成后，承包人提出申请，发包人项目资金到位，经有关部门审批后10个工作日内支付设计费余款。（2）承包人提交项目完整施工图纸、工程量清单预算且发包人项目资金到位后，发包人10个工作日内累计支付至设计合同结算金额的90%；（1）合同签订，发包人项目资金到位，承包人提交初步设计（含概算）后，发包人10个工作日内支付设计合同价的60%；

9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.3发包人必须按合同规定支付款项，合同签订日作为设计人设计开工的标志。9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。9.1发包人责任

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_20％。9.2.2设计合理使用年限为_50_年。9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。9.2设计人责任9.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_二_种方式解决：第十一条仲裁双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条保密9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.2设计人为本合同项目的服务至工程完工竣工验收合格为止。12.1设计人应派代表常到施工现场进行配合与解决有关问题。第十二条合同生效及其他（二）依法向项目所在地人民法院起诉。（一）提交_项目所在地_仲裁委员会仲裁；

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.7本合同双方签字盖章即生效，一式_____份，发包人____份，设计人____份。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加，费用由设计人负责。

银行帐号：银行帐号：开户银行：开户银行：或委托代理人：（签字）或委托代理人：（签字）法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

合同编号：工程地点：工程名称：[岩土工程勘察]建设工程勘察合同日期：年月日

中华人民共和国建设部签订日期：勘察人：发包人：勘察证书等级：（由勘察人编填）

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。发包人委托勘察人承担任务。勘察人发包人国家工商行政管理局监制

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：1.3工程规模、特征：1.2工程建设地点：1.1工程名称：第一条：工程概况

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。2.5发包人不能提供上述资料的，由勘察人负责收集，勘察人须事先以书面形式征得发包人同意。如因资料不全，出现意外，责任全部由勘察人承担。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标。2.2提供工程勘察技术要求和建筑总平面布置图。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

4.2收费标准及付费方式4.1.2勘察工作有效期限以合同规定的时间为准。4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日完成，按合同规定工程勘察周期提交全部勘察成果资料，由发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1开工及提交勘察成果资料时间第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式勘察人负责向发包人提交勘察成果资料一式六份。

第五条：发包人、勘察人责任（3）双方委托银行代付代收有关费用，在收取每期款项前，勘察人在收取每期款项前应提前提供适用于发包人的等额正式发票，经发包人财经制度审核批准后付款。若勘察人不能及时提供发票或提供发票不符合发包人要求的，发包人有权拒绝支付任何款项。（2）工程施工完工且发包人项目资金到位后支付勘察费的剩余尾款。（1）合同签订，发包人项目资金到位，承包人提交勘察成果后发包人支付勘察结算价的90%；本合同勘察费支付条件为：4.2.1本工程勘察费中标价为元，勘察项目负责人为：。

5.1.5本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.3勘察过程中若需发生重大变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.2发包人应及时为勘察人提供勘察现场的工作条件。5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1发包人责任

第六条：违约责任5.2.4本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。5.2.3在现场工作的勘察人的人员，应健全并遵守安全保卫、消防及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人应派人负责安全保卫工作，对在现场工作的勘察人的人员进行保健防护，并承担费用，并承担由于勘察人未按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察技术要求进行工程勘察而造成的安全保卫、消防等全部责任，并赔偿由此造成的全部损失。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的20%。5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2勘察人责任

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之二。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延，勘察费用不予调整，勘察人不应以任何理由向发包人提出经济索赔。

本合同一式份，发包人份、勘察人份。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。（二）依法向项目所在地人民法院起诉。（一）提交项目所在地仲裁委员会仲裁；第九条：本合同在履行工程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：第八条：其它约定事项：因发包人未能提供场区内的地下管线图，为保证野外钻探的安全，勘察人应对场区内的地下管线进行探测。如因资料不全，探测不明，施工中出现意外，造成损失，勘察人承担全部责任。如发生上述意外，发包人有义务联系、协调事故各当事人，帮助勘察人完成事故处理工作。

日期：年月日银行帐号：银行帐号：开户银行：开户银行：或委托代理人：（签字）或委托代理人：（签字）法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）发包人名称：（盖章）勘察人名称：（盖章）

第六章勘察、设计有关资料2、具备对本项目做好投资控制方案的能力，概算科学、合理、可信、可行。1、对本项目建设条件和特点理解深入情况；设计方案安全合理经济且满足工期的要求情况；强弱电线路老化严重，改造复杂有针对性解决方案（注意垄断性行业生态带来的改造成本变化）；周边道路等公用设施设计科学合理、处理得当；综合管线布置形式系统、合理、经济、实用，管理模式先进合理，能充分考虑与社区管理融合；有科学详尽的工程应急预案措施，可应对项目进展过程中的突发和不可预见的情况。投标人在编制技术文件时，应围绕下列技术要求编制技术方案。一、设计任务书第五章勘察、设计任务书

资格审查文件格式注：用于投标文件外层包封封面一、投标文件封套格式第七章投标文件格式项目可行性研究报告另附

投标人：（盖投标人单位公章）投标文件内容：资格审查文件（正本/副本）投标文件项目名称：五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目（用于资格审查文件封面）

（二）法定代表人资格证明书及其授权委托书；（联合体投标的由牵头人提供）（一）联合体协议书原件（如有）；资格审查文件包含以下内容：目录日期：__________年_____月_____日法定代表人或其委托代理人：（签字）

（八）省外企业提供已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息的相关证明文件；（七）投标保证金转账凭证或投标保函复印件；（六）拟担任本项目设计项目负责人注册执业证书或职称证书、二代身份证、近三个月（2022年03月-05月）的社会保险凭证；（五）拟担任本项目勘察项目负责人注册执业证书或职称证书、二代身份证、近三个月（2022年03月-05月）的社会保险凭证；（四）资质证书副本；（联合体投标的各方均须提供）（三）企业营业执照副本；（联合体投标的各方均须提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。联合体协议书联合体协议书格式备注：以上资料复印件须加盖投标单位公章，提供的资料须满足投标人资格要求。（十）信誉承诺函。（九）投标人开标前已按照《梅州市建筑市场诚信管理办法（修订）》的要求和梅州市住房和城乡建设局《关于建设工程企业诚信信息登记有关问题的通知》（梅市建函〔2016〕365号）的要求在梅州市住建局建筑市场诚信管理平台自行申办企业信息登记手续并已在该平台公开发布，提供该诚信管理平台企业查询截图；

6、本协议书联合体成员和招标人各执一份，附投标文件正本一份。5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。4、如果中标，联合体各方将依照下述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。1、（单位名称）为联合体牵头人，为联合体成员方。

分工内容：成员名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）分工内容：牵头人名称：（盖单位章）注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

单位性质：投标人名称：法定代表人资格证明书注：协议书联合体成员可根据联合体实际成员数量进行相应增减。年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日地址：

注：如联合体投标的，只需牵头方提供。年月日投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权委托书

注：1、如联合体投标的，只需牵头方提供。年月日身份证号码：附身份证复印件委托代理人：（签字或盖章）身份证号码：

我方承诺负责设计、勘察的企业自2021年1月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在国家住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”、“广东省建筑市场监管公共服务平台”、“梅州市住建局建筑市场诚信管理平台”上未有被限制参与投标的信息。投标人名称（联合体投标的须填写所有成员名称）在参加五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目投标，并郑重承诺：五华县棉洋镇人民政府、广东中乔招标代理有限公司：信誉承诺函信誉承诺函格式2、如法人参加投标，则无需提供授权委托书。

项目名称：五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目（用于商务文件封面）二．商务文件格式年月日法定代表人（或其授权代表）签字：投标单位盖章：

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖投标人单位公章）投标文件内容商务文件（正本/副本）投标文件

（3）投标人组织机构；（2）投标函附表；（1）投标函；商务文件应包含下列内容：说明日期：__________年_____月_____日

目录、序号和页码由投标人自行编列。（8）其他资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）（7）企业资质；（6）企业信誉、获奖；（5）投标人承担的项目情况表；（4）拟担任本项目勘察、设计人员汇总表；

据此函，签字人兹宣布同意如下：（2）金额为人民币（小写）：元（大写：）的投标保证金；（1）招标文件中要求的投标文件；根据已收到的，我单位经考察现场和研究五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目招标文件（含招标文件的澄清、修改、招标答疑纪要、补充通知）的所有内容后，决定参加投标。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：致：五华县棉洋镇人民政府（一）投标函

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。5、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目勘察、设计组，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要勘察、设计人员完成本项目的全部勘察、设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要勘察、设计人员，保证按投标函附表中承诺的勘察、设计周期完成勘察、设计并提供完善的施工配合服务。4、一旦我方中标，我方保证严格按国家现行规范及有关规定进行工程勘察、设计工作。3、我方承诺派出常驻施工现场勘察、设计代表，驻场费用包含在勘察、设计费用报价中，不再另行收费。2、我方承诺勘察、设计费投标报价包含了本项目初步设计及概算的相关工作，工程物探（盲探）、制订勘察纲要、进行测绘、勘探点定点测量费、取岩芯样收费、室内试验费、剪切波速测试、土壤氡浓度测试、检测、监测、其他费用：地下电缆探测费、技术工作费、大型机械搬运费、勘察所需的水电及附属设施等勘察作业以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等费用。1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件，接受招标文件全部条款，未经招标人允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖投标单位公章）9、我方承诺本工程招标代理服务费及招投标交易服务费由我（中标人）单位支付。8、我方提供业绩证明资料复印件如有虚假，愿意承担一切法律责任。7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件（含澄清、修改、补充文件）将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（三）投标人组织机构日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖投标单位公章）（二）投标函附表

（四）拟担任本项目勘察、设计人员汇总表注：联合体投标的，联合体各方均须提供。日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖投标单位公章）

（五）投标人承担的项目情况表日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖投标单位公章）注：投标人应根据评标办法的评审标准提供相关证明材料（如有）。

（六）企业信誉、获奖日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖投标单位公章）注：投标人应根据评标办法的评审标准提供相关证明材料（如有）。

技术文件根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料（如有）。（八）其他资料。注：投标人应根据评标办法的评审标准提供相关证明材料。（如有）（七）企业资质注：投标人应根据评标办法的评审标准提供相关证明材料。（如有）

投标人：（盖投标人单位公章）投标文件内容技术文件（正本/副本）投标文件项目名称：五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程勘察、设计项目

（3）项目设计思路和总体设计方案；（2）现状了解情况；（1）对项目理解情况及工作目的的认知；目录日期：__________年_____月_____日法定代表人或其委托代理人：（签字）

注：投标人应根据目录填写页码。（7）其他投标人认为必要的资料（如有）。（6）服务承诺及技术保证；（5）工作计划及进度安排；（4）项目重要节点设计；