武汉至松滋高速公路江陵至松滋段（含观音寺长江大桥）软基沉降观测招标JSCJGC-1标段(第二次)(HBSJ-202203GL-018011002)招标公告

招标

软基沉降观测高速公路观音寺长江大桥软基动态观测系统地表沉降坡脚水平位移深层位移观测观测标软土地基处理技术咨询观测数据的分析观测报告 JSCJGC-1 输电线及索道工程软土地基沉降观测线性工程设计监理

金额

161万元

项目地址

湖北省

发布时间

2023/06/28

公告摘要

项目编号hbsj-202203gl-018011002

预算金额161万元

招标公司湖北交投江陵长江大桥有限公司

招标联系人-

招标代理机构华杰工程咨询有限公司

代理联系人王秋实

标书截止时间-

投标截止时间2023/07/20

公告正文

武汉至松滋高速公路江陵至松滋段（含观音寺长江大桥）软基沉降观测招标JSCJGC-1标段(第二次)(HBSJ-202203GL-018011002)招标公告

招标编号：HBSJ-202203GL-018011002

1.招标条件

本招标项目武汉至松滋高速公路江陵至松滋段（含观音寺长江大桥） (以下简称“本项目”)已由湖北省发展改革委员会以《省发改委关于武汉至松滋高速公路江陵至松滋段（含观音寺长江大桥）项目核准的批复》（鄂发改审批服务[2022]59号）、湖北省交通运输厅以《省交通运输厅关于武汉至松滋高速公路江陵至松滋段（含观音寺长江大桥）初步设计的批复》（鄂交函[2022]91号）批准建设。建设资金来自企业自筹和国内银行贷款，资金已落实。招标人为湖北交投江陵长江大桥有限公司，招标代理为华杰工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目的软基沉降观测进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：湖北省荆州市
建设规模：武汉至松滋高速公路江陵至松滋段（含观音寺长江大桥）（以下简称“本项目”）位于荆州市，路线整体呈东西走向。项目起于江陵县熊河镇跃进村，顺接监利至江陵高速公路（S74），向西在滩桥镇高兴村设江陵北互通连接荆监一级公路；在太山村上跨浩吉铁路后于马家寨乡杨渊村设马家寨互通连接沿江一级公路；在同心村设置观音寺长江大桥（主跨1160m斜拉桥）跨越长江至公安县，在斗湖堤镇油江村设公安北互通连接G207国道；在夹竹园镇杨家湖村设公安北枢纽互通与二广高速（G55）互联；再跨越虎渡河至毛家港镇，在青羊岗村设玉湖互通连接X022县道；相继跨越官滋河、松东河、松西河至松滋市，在南海镇拉家渡村设小南海互通连接G351国道；经马鞍湖北面、庆寿寺湖南面，在史家冲村设南海枢纽互通连接岳阳至宜昌高速公路（S88）。本项目路线全长约55.250km，主线采用设计速度120km/h，其中马家寨互通至公安北枢纽互通段（含观音寺长江大桥）采用双向六车道，路基宽度34.5m；其余路段采用双向四车道，路基宽度27.0m；设计荷载等级采用公路—Ⅰ级。本项目建设工期为54个月。
其他：/

2.2招标范围

招标范围：本项目全线范围内软土路基（含桥头及特殊部位）施工期、交工验收期及试运营期的软基沉降观测咨询服务工作。主要包含但不限于以下内容：（1）根据国家、行业相关技术规范的有关规定和发包人要求，结合本项目的具体情况和技术要求，编制软基沉降观测实施方案，报发包人批准后实施。（2）建设并维护软基动态观测系统，完成地表沉降、坡脚水平位移、深层位移观测（测斜）等软基动态观测工作。（3）负责指导、督促施工单位按照批准的观测方案完成观测标的制作或购置、安装及保护等工作。如有损坏及时督促施工单位进行修复，确保观测数据的连续性。（4）根据地勘资料、项目工期计划，以及基于本项目沉降观测数据、趋势分析而形成的对本项目区域软土地基处理的认知，对设计单位制定的地基处理方案提供技术咨询，并独立出具咨询意见。（5）对施工单位的填筑速率、预压方案（含预压荷载、预压时间）进行审查和优化，并对特殊路段提出处理对策，确保本项目总沉降和工后沉降满足技术标准。（6）依据现场观测数据，在路面施工前，向招标人提交全线路基施工沉降土方量报告。（7）观测数据的分析、整理，观测报告的编写。具体观测项目和数量详见图纸（注：图纸仅供参考，实际以中标后招标人最终确定的为准）。
标段划分：本次招标划分 1 个标段，标段名称为：JSCJGC-1。
计划工期：2190日历天，计划开工日期2023年7月。其中：预计服务期为2190日历天（其中含施工期为1460日历天，交工验收期及试运营期为730日历天。）
合同估算价：161.00万元

2.3其他：实际服务开始时间以招标人正式下发的通知为准。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员、履约信誉等方面满足招标文件的要求。
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标，每个投标人允许中 1 个标。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：
3.6其它要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标。已经承接本项目设计或监理任务的单位，不得参加本次投标。否则，相关投标均将被否决。

4.招标文件的获取

4.1
凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2
完成注册登记后，请于2023年06月29日至2023年07月03日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人
（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2023年07月20日 09时30分
5.2
投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、湖北省交通运输厅网站（http：//jtt.hubei.gov.cn）(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人:	湖北交投江陵长江大桥有限公司	代理机构:	华杰工程咨询有限公司
地址:	湖北省荆州市江陵县中兴路25号	地址:	武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场A座19层
邮编:	434199	邮编:	430033
联系人:	付先生	联系人:	王秋实
电话:	0716-4897012	电话:	027-83308780
传真:		传真:
电子邮件:		电子邮件:
网址:		网址:	http://www.huajiezn.com
开户银行:		开户银行:
账号:		账号:

2023年06月28日

附录:

附录：
附录1 资格审查条件(资质最低要求)

标段	资质要求
JSJKJC-1	具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

注：
1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”、“投标人关联企业情况”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。
2、证明材料应附：企业法人营业执照副本或事业单位法人证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的彩色扫描件(各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内)。
3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照或事业单位法人证书的副本变更记录扫描件。
4、投标人应在“投标人关联企业情况”中列出单位负责人与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股、管理关系的不同单位的情况。
5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”、“投标人关联企业情况”注的内容不一致的，以上述要求为准。
6、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
附录2 资格审查条件(业绩最低要求)

标段	业绩要求
JSJKJC-1	近5年承担过1条高速公路、铁路等线性工程项目的软土地基沉降观测或软土路基沉降观测咨询服务工作。

注：
1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”、“正在服务和新承接的项目情况表”，并在本表后附相应证明材料；
2、近年完成类似业绩情况的业绩证明材料要求：投标人须提供合同协议书(或委托书)的彩色扫描件。若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可；
3、近5年指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以合同协议书(或委托书)签订时间为准；
4、线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道城市综合管网、输电线及索道工程；
5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其系统登记单位或名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。
6、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”、“正在服务和新承接的项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
附录3 资格审查条件(主要人员最低要求)

标段	人员	数量	资格要求
JSJKJC-1	项目负责人	1	中级及以上技术职称，近5年担任过1条高速公路、铁路等线性工程项目的软土地基沉降观测或软土路基沉降观测咨询服务工作的项目负责人。
JSJKJC-1	技术负责人	1	高级技术职称，近5年担任过1条高速公路、铁路等线性工程项目的软土地基沉降观测或软土路基沉降观测咨询服务工作的技术负责人。

注：
1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料；
2、项目负责人、技术负责人证书证明材料应附：投标人应提供拟投入主要人员的身份证、职称证的彩色扫描件；
3、项目负责人、技术负责人业绩证明材料应附：投标人须提供合同协议书(或委托书)的彩色扫描件。若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和人员任职情况，还应提供发包人（或委托人）出具的人员业绩证明材料，否则该项业绩不予认可；
4、项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构出具的拟委任的上述主要人员2023年1月份以来任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料彩色扫描件；
5、近5年指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以合同协议书(或委托书)签订时间为准；
6、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准；
7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段

信誉最低要求

JSJKJC-1

1、投标人未处于被责令停业，财产被接管、破产状态；
2、投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；
3、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
(1)在国家企业信用信息公示系统(http：//www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；
(2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
(3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
(4)其他在“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn/)中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：
1、本表中“近三年”是指2020年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况承诺函”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》。
附录5 重大偏差一览表

序号	评审因素	重大偏差认定标准
1	投标文件	投标文件不能正常打开
2	投标人名称	投标人名称与营业执照或事业单位法人证书不一致，且未提供相关部门的合法批件
3	投标文件签字盖章	投标文件的签署不符合以下任一要求均属于重大偏差： a.投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章； b.投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章； c.投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
4	联合体投标人	投标人以联合体形式投标
5	投标保证金	采用现金方式递交投标保证金的，不符合以下任一要求均属于重大偏差：（1）递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间；（2）由投标人的基本账户一次性足额汇入招标人指定投标保证金收取账户，汇款单位必须与投标人一致；（3）在汇款凭证上注明本次投标的工程项目名称及标段名称（可简写）。采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）递交投标保证金的，不符合以下任一要求均属于重大偏差：（1）递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间；（2）金额满足招标文件的规定；（3）投标文件“投标保证金”栏目中上传的电子保函或保单载明的内容符合招标文件的相关约定。
6	投标文件的内容	投标文件缺少以下任一项内容：投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、正在服务和新承接的项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、拟委任的主要人员汇总表、主要人员简历表、技术建议书。
7	报价唯一	一份投标文件有多个报价（指投标函中的报价）。
8	招标文件的获取	未从“电子交易平台”下载
9	营业执照或事业单位法人证书	投标人的营业执照或事业单位法人证书无效。
10	基本账户开户证明	未提供有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息。
11	资质	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”、“投标人关联企业情况”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。 3、证明材料应附：企业法人营业执照副本或事业单位法人证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的彩色扫描件(各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内)。 4、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照或事业单位法人证书的副本变更记录扫描件。 5、投标人应在“投标人关联企业情况”中列出单位负责人与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股、管理关系的不同单位的情况。
12	业绩	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、近5年承担过1条高速公路、铁路等线性工程项目的软土地基沉降观测或软土路基沉降观测咨询服务工作。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”、“正在服务和新承接的项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。 3、近年完成类似业绩情况的业绩证明材料要求：投标人须提供合同协议书(或委托书)的彩色扫描件。若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可； 4、近5年指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以合同协议书(或委托书)签订时间为准； 5、线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道城市综合管网、输电线及索道工程。 6、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
13	主要人员	投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：主要人员不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： 1、项目负责人：中级及以上技术职称，近5年担任过1条高速公路、铁路等线性工程项目的软土地基沉降观测或软土路基沉降观测咨询服务工作的项目负责人。 2、技术负责人：高级技术职称，近5年担任过1条高速公路、铁路等线性工程项目的软土地基沉降观测或软土路基沉降观测咨询服务工作的技术负责人。 3、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。 4、项目负责人、技术负责人证书证明材料应附：投标人应提供拟投入主要人员的身份证、职称证的彩色扫描件。 5、项目负责人、技术负责人业绩证明材料应附：投标人须提供合同协议书(或委托书)的彩色扫描件。若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和人员任职情况，还应提供发包人（或委托人）出具的人员业绩证明材料，否则该项业绩不予认可； 6、项目负责人、技术负责人应提供投标人所属社保机构出具的拟委任的上述主要人员2023年1月份以来任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料彩色扫描件。 7、近5年指2018年1月1日至投标截止日期前一日，以合同协议书(或委托书)签订时间为准。
14	信誉	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）投标人处于被责令停业状态的；（2）投标人处于财产被接管、破产状态的；（3）投标人被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内；（4）在国家企业信用信息公示系统(http：//www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；（5）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的（“近三年”是指2020年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准）；（7）其他在“信用中国”网站(http：//www.creditchina.gov.cn/)中被列入严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。（8）投标人未在在投标文件中填写并提供《信誉情况承诺函》的。
15	投标人身份	投标人存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本标段的代建人；（6）为本标段的招标代理机构；（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）已经承接本项目设计或监理任务的单位；（10）被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；（11）被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
16	利益冲突	投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包）投标的。
17	服务期限	投标函未填写服务期限或填写的服务期限不符合招标文件规定的时限。
18	质量目标	投标函附录未填报质量目标或填报的质量目标不符合招标文件的规定
19	安全目标	投标函附录未填报安全目标或填报的安全目标不符合招标文件的规定
20	投标价格	投标人的投标报价或算术错误修正后的投标报价(如有)超过本标段(包)最高投标限价或分项报价超过相应分项限价。
21	投标人不得存在的其他情形（二）	投标人存在以下任一情形： (1)串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； (2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； (3)不同投标人的电子投标文件经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。
投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。