（三）投标保证金投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。（二）投标文件格式要求本工程需用的附表样表：见第四章投标人的投标文件一式一份，正本一份，装袋密封，包封应写明招标人名称、工程名称和投标人名称，并加盖投标人单位公章和法定代表人印章，密封袋上有接缝处均需加盖投标人单位公章和法定代表人印章。（一）投标文件的组成

3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。2、投标保证金建议采用网银汇款或银行柜面电汇，也可采用工程保函(银行保函、保险保函)形式递交（采用工程保函的，应在递交投标文件的同时出具保函原件(要求注明投标项目名称)，并同时在投标文件内提供复印件加盖单位公章）。开户行：工行嘉兴经济开发区支行。账号：1204064029049011109；户名：嘉兴经济开发区建筑业企业欠薪保证金专户；l、投标人按照嘉开管办〔2018〕76号文件关于印发《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》的通知执行。投标保证金提交至：

③投标单位有不真实投标或违法违规行为。②中标单位未能在规定期限内签署合同协议。①投标单位在定标前撤回其投标文件。6、如果投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。5、投标保证金退还按照嘉开管办〔2018〕76号文件关于印发《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》的通知执行。4、按年度缴纳投标保证金后，投标人在区招投标中心参与投标时可按年度连续使用，不再每次分别缴纳及退还保证金。

（五）投标文件的份数和签署4、招标人所做出的澄清和解答，将以电子文档形式答复，投标人应当自行在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）下载接收，请投标人自行下载，否则，后果自负。3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。2、投标人将自行对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。1、本次招标不组织标前答疑会议，各投标人自行现场踏勘。（四）投标预备会及现场勘察

1、投标文件应按照招标文件规定密封制作，若投标人的投标文件未按招标文件规定进行密封制作和标记，招标人将不承担与此有关的责任。（一）投标文件的密封与标志五、投标文件的递交3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人的法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖其印章。2、投标文件“正本”要求打印，封面应写明招标人名称、工程名称和投标人名称，并加盖投标人单位公章和法定代表人印章。1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”，并在封面上注明“正本”。

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。（三）投标文件的修改与撤回2、招标人可以补遗书的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。1、投标人递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。（二）投标截止期2、包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章。

（二）投标文件制作密封要求2、开标会议在嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室及浙江省嘉兴市誉天公证处的监督下，由招标代理机构组织并主持。1、招标人委托浙江省嘉兴市誉天公证处全程做好标书密封情况鉴定、开启投标文件、评标等全过程现场公证。根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，并根据疫情防控需要，按照“不见面、少接触”的原则，本项目不要求投标人至开标现场参加投标代表身份核验、开标及开启投标文件等活动。（一）开标六、开标2、投标人的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

（三）投标文件有下列情况之一的，招标人予以拒收:3、标书密封要求：凡密封袋上有接缝处均需加盖投标人单位公章和法定代表人印章。2、整份投标文件规定如下：总共页数不超过100张A4纸（即200页），不含封面、封底，正文部分必须打页码，单面、双面打印均可，页码必须连续。投标文件：投标人必须把授权委托书、投标书、工程量清单报价表、技术部分相关内容（施工部署及现场施工组织管理机构、施工总进度计划及保证措施、劳动力配备计划现场投入主要机械设备检测仪器、主要材料构配件供应进度计划、主要分部分项施工方法及技术措施、质量保证体系及控制要点、安全保证体系及安全文明施工措施要点、民工工资发放安排及控制体系等）、资格后审资料的复印件等内容装袋密封（正本一份），袋上标明投标文件。投标文件一式一份，正本一份，并标注正本，以正本为准，并分别要求装订成册。1、标书制作应规范：

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标人认为适当的其他内容。（四）投标文件鉴证和公布4、招标文件规定的其他应当拒收的情况。3、投标人未按招标文件要求提交投标保证金；2、逾期送达的或未送达指定地点的；1、上述投标文件制作密封要求任何一项不满足的；

（二）评标原则评标委员会由评标专家共5名组成，从嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家库中评标专家库随机抽取评标专家5名。（一）评标小组七、评标唱标内容将做好记录，并由相关人员签字确认。（五）唱标和记录

（五）投标文件的评审、比较和否决为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。（四）投标文件的澄清详见第四章。（三）评标办法应遵循公正、合理、科学的原则。

（六）评标过程的保密5、招标人经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。4、招标人依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，并确定合格的中标人。3、招标人可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。2、招标人应当对投标人报价进行分析和比较。1、招标人仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

1、招标人根据嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室备案的中标通知书通知中标人，中标人应在接到中标通知后7日内，应按招标文件前附表规定向招标人提供数额为人民币贰万元的履约保证金，并与招标人按有关法律法规和招标文件签订施工合同。（一）中标通知书八、授予合同3、中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

合同协议条款将由招标人(甲方)与中标人(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)的《合同条件》。第二章合同主要协议条款招标人将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标人签订。（二）合同签订2、中标通知书将成为合同的组成部分。

1.工程名称：嘉兴国际商务区2023年度零星园林绿化养护维修项目一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉兴国际商务区2023年度零星园林绿化养护维修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：嘉兴国际商务区投资建设有限公司第一部分合同协议书

服务期：自2023年1月1日起至2023年12月31日。二、合同工期5.承包范围：嘉兴国际商务区2023年度零星园林绿化养护维修项目。主要为商务区范围内零星绿地及已完工项目的绿化补种，在建项目养护期内死亡绿植的补种、草皮的清理、洒播草籽等，以及根据项目需求的苗木迁移、移栽等；公园范围内的保洁及维护，包括公园内卫生间的保洁、园路、绿道、花坛等所有设施。（具体工作内容及范围按招标方委托的为准）4.工程内容：嘉兴国际商务区2023年度零星园林绿化养护维修项目。3.资金来源：自筹。2.工程地点：嘉兴国际商务区内

1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准绿化养护期：一年（以单个项目完工并经甲方确认之日起计算）。单项工程工期：以发包方委托为准。

人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；

五、项目经理2.合同价格形式：单价合同。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十一、补充协议本合同在浙江嘉兴签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十三、合同份数本合同自签字并盖章生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义1.一般约定第三部分专用条款略，按建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)第二部分通用条款账号：账号：

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、招标补充文件及其他文件等、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.1合同

1.1.3.8永久占地包括：本工程范围内的用地及部分道路。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及国家、省、市建设管理部门发布的规范性文件和相关规定。1.3法律1.1.3.9临时占地包括：/。

1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、招标文件及其补充文件、工程量清单等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；

需要由承包人提供的文件，包括：根据实际需要双方协定；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：根据实际需要双方协定。发包人向承包人提供图纸的数量：根据实际需要双方协定；发包人向承包人提供图纸的期限：根据实际需要双方协定；1.6.1图纸的提供

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：根据实际需要双方协定。承包人提供的文件的形式为：根据实际需要双方协定；承包人提供的文件的数量为：根据实际需要双方协定；承包人提供的文件的期限为：根据实际需要双方协定；

承包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定。承包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；发包人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定。1.7.2发包人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络

1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：根据需要由双方协商确定。监理人接收文件的地点：根据需要由双方协商确定；

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无场内道路和交通设施，承包人应根据施工组织设计实施场地内的各项场内道路及交通设施。关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场双方协商确定。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：结算时，工程量按实计算，全费用综合单价不变。工程量应按发包人明确认可的签证单，并按相应的计算规则计算。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使工程现场管理的协调，对任何作为结算价款调整依据的工期、工程变更、签证单进行审核确认。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：发包人代表；

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工现场内用水（包括自来水临时开通）、用电由承包人自行解决，所需水、电、电讯线路由承包人完成，发包人做好配合及协调工作，费用已按市场价计入投标报价中。施工期用水、用电涨价风险因素已一并考虑计入报价。（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：根据需要由双方协商确定。2.4.1提供施工现场

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如遇上述情况时，承包人应提出具体保护实施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，由承包人实施，所需费用，承包人已列入投标报价。（7）图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。（6）水准点与坐标控制点交验要求：/。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。需要承包人提供办理证件相关资料的，承包人必须在合同签订后5个工作日内提交。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由承包人自行与各相关管线单位协调，及时对各相关管线单位的管线进行调查、摸底，承包人根据自行协调的内容对相关管线进行核实和保护，相应费用已计入投标报价内。如施工期间地下管线有损坏，承包人承担由此产生的一切费用。（3）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：施工临时道路由承包人自费解决，费用已计入投标报价。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款。2.5资金来源证明及支付担保

（6）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质3套，电子文档1套。承包人提交的竣工资料移交时间：在提供竣工报告后一个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档。

6、施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。5、对已知的施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护由承包方负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。4、在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。2、承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。1、根据施工任务及完成情况提供相应的工程量报表。如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

12、本工程承包人已充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，计入清单的建设措施费用中。11、施工过程中承包人应注意对原有已完成设施的保护，如有损坏，应负责恢复原样，风险包干。10、施工过程中应注意对各类公用管线（包括：自来水管、污水管、雨水管、井盖、电力管线、电信管线、有线电视管线、燃气等其他埋地管道、管线）及其配套设施的保护，如有损坏，由承包人负责赔偿，管线的保护措施按相关管线部门的要求，投标人须自行现场查勘后在投标报价时综合考虑。9、若施工过程中遇到与其他项目需交叉施工的，由承包人自行协调处理，投标报价时已综合考虑该因素。8、原有绿化迁移、场地清理平整费用已由承包人在报价中综合考虑，结算时不作调整。7、确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。

18、施工过程中，道路施工范围要求作安全隔离处理，现场施工作业人员要求穿带反光安全工作服，安排专人清理道路上的抛洒物，费用包含在投标报价组织措施费内。17、施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，土方、建筑垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由承包人自行考虑。发包人不提供多余土方、废料的堆放及处理场地，承包人自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由承包人勘察现场后自行确定。多余土方、废料原则上须运出开发区、国际商务区范围，如需在开发区、国际商务区区域堆放，必须按规定进行审批，办理相关行政审批手续，并由开发区渣土运输中标人（如果有）承接相关业务。上述全部费用已由承包人综合考虑计入报价。若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，一切后果由承包人承担。16、本项目严格执行《嘉兴市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法》，承包人农民工工资支付保证金缴存按上述规定执行。同时，根据《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区预防和解决建设领域拖欠农民工工资问题管理办法（试行）》规定，承包人必须开设农民工工资预储专用存款账户并为农民工办理银行工资卡，发包人拨付的工程款将按农民工工资或劳务费所占的合理比例列入存款账户，专项用于支付农民工工资，上述因素已由承包人在投标报价时综合考虑，结算时费用不作调整。15、本项目施工过程中若涉及到材料设备开模费的已由承包人综合考虑并计入报价中，今后不再另行增加该费用。14、施工过程中如涉及与电力、交通等部门协调的由承包人自行解决，发包人只提供协助服务，所需费用已计入投标报价中。13、承包人已充分考虑在施工过程中产生的二次搬运费用，计入清单措施费中，结算时不另行支付。

联系电话：；职称等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施；（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。通信地址：；电子信箱：；

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以人民币3万元的罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：支付每人每次5000元违约金，且发包人有权要求更换项目经理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须按照发包人进行考核，到施工现场的时间不少于单项工程工期的80%，如达不到此条款的每人每天1000元罚款，并在下次支付工程款时扣除。（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员必须按照发包人进行考核，到施工现场的时间不少于单项工程工期的85%，如达不到此条款的每人每天500元罚款，并在下次支付工程款时扣除。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：支付每人每次500元违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。3.3承包人人员

允许分包的专业工程包括：无。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：按发包人要求。禁止分包的工程包括：本合同工程未经发包人同意均不得分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包

3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：按通用条款。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：无。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人的监理内容：详见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，应在签订合同前以网银、电汇、转账、工程保函等形式向发包人提交贰万元作为履约保证金。履约保证金将在合同服务期结束后的一个月内，若承包人无违约情况将全额退还承包方，若承包方有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还承包方（无息）。承包人是否提供履约担保：是。

监理工程师执业资格证书号：详见监理合同；职务：详见监理合同；姓名：详见监理合同；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在是施工现场的办公场所由承包人提供。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：详见监理合同。通信地址：详见监理合同；电子信箱：详见监理合同；联系电话：详见监理合同；

5.1.1特殊质量标准和要求：无。5.1质量要求5.工程质量（3）/。（2）/；（1）工程进度款的支付及预付款的扣回；

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。

承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。6.1安全文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按现行地方政府行政管理部门的文件执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.4关于治安保卫的特别约定：/。安全防护措施费由承包人承担。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款。

7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。

7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：由双方协商确定。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已具备开工条件。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约，承包人每延误一天按人民币1000元计取向发包人支付违约金，直到逾期竣工违约金的上限。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。

（1）5级以上的地震；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金的20%。

8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）风速达到8级以上的强台风。（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨；

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

施工现场需要配备的试验设备：按发包人要求。施工现场需要配置的试验场所：按发包人要求。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。

关于变更的范围的约定：因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付，增加部分按变更审定款的50%计入，减少部分按变更审定款的100%计入，其余内容按通用条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按通用条款。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人要求。

10.5承包人的合理化建议组价原则：根据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）等计价依据及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂估价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证认可的施工月份的《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，定额不明确的由业主签证确认。新增维修项目单价由发包人委托审计确定全费用综合单价后下浮15%（价格参照信息价，时间段按发包人签证认可的施工月份为准，按市政定额组价，取费按市区中值计取），无信息价内容的缺项部分以经发包人确认的签证价为准；工程量以签证工程量为准。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。

10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

①招标文件、答疑纪要、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；综合单价包含的风险范围：1、单价合同。12.1合同价格形式：本工程采用全费用单价合同12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：已包含在投标报价中（除合同中明确属可调范围，其余一律不作调整）。⑤合同执行期间内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。④合同执行期间，施工临时停电、停水造成的停工；③合同执行期间，投标人工、材料、机械费价格的市场变化；②合同执行期间，工程造价管理部门公布的人工、材料、机械费价格变化；

12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。

承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：无。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：按季度计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；浙江省配合贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）相关补充和调整管理规定及相关计价依据所规定的工程量计算规则计算。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款。12.3.3单价合同的计量

服务期满后，发包人向承包人付至完成上报合格工程价款的90%；每季度结算一次，承包人于每季度末向发包人提交已完成工程量清单及相应的纸质资料后，经发包人（及监理人）审核完成后，发包人于下一季度的第一个月内向承包人支付合格工程量价款的85%；；关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每季度最后一个月的25日前。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。12.4.2进度付款申请单的编制注：以上每次付款前由承包人上报给监理申请付款，经总监理工程师及发包人核准签字后由发包人支付，各项付款时承包人必须向发包人提供正规的发票，付款汇入承包人指定的账户内。承包人不按规定程序申请付款以及不提供正规发票的，发包人可以延迟支付，且该等延迟不视为发包人违约。养护期满、工程竣工结算审定后一个月内，发包人向承包人支付至结算审定价的100%。履约保证金在服务期满后一个月内退还。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。关于竣工验收程序的约定：按通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；承包人提交竣工付款申请单的期限：工程完工并经甲方确认后28天内。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。13.6.1竣工退场

发包人完成竣工付款的期限：结算审计（价）完成后30天内支付。发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批；如项目按规定程序由财政、审计部门进行审计（价）时，审计（价）的时间执行相关部门的规定。14.2竣工结算审核（4）发包人应支付承包人的合同价款。（3）应扣留的质量保证金；（2）发包人已支付承包人的款项；

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：5份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清有关审计（价）中发生的相关费用：工程结算按规定程序由财政、审计部门及发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%的，则超过部分的审核费由承包人负责，发包人可以在支付或准备支付给承包人的任何款项中扣除。在最终审核价格出具之前，发包人可以拒绝承包人相应的支付请求，并不承担包括未付款项孳息等在内的任何责任。承包人资料不齐或不符合竣工备案条件的，发包人可拒绝承包人的支付要求。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：请求建设行政主管部门、行业协会或第三方进行调解。

缺陷责任期的具体期限：绿化工程壹年养护期届满。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：14天内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14天内。14.4.2最终结清证书和支付

（2）/%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第3种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:含在工程养护费内。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第3种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:包含在工程绿化养护费内。

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；工程保修期为：15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。

本工程施工图所包含的所有项目，质量保修期未明确的均为2年。(7)其他项目保修期限约定如下：(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；(5)供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；(3)装修工程为/年；

发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。15.4.3修复通知

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息支付违约金。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任

16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担因其违约延误的工期。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期。

（2）施工质量管理违约责任：（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天扣罚人民币1000元计取，直到逾期竣工违约金的上限（履约保证金的20%）。延期10天以上的，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。16.2.1承包人违约的情形

发包人可从工程款中直接扣除超上述违约金，如累计扣除金额超过履约保证金的30%，发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。⑤未按图施工，但不具备整改条件，在不影响结构、安全及使用功能的情况下，扣除实际与图纸之间差额部分金额并再支付差额部分同等金额的违约金。④因承包人原因造成工程停工整改，每停工整改一次，扣除承包人人民币30000元。③有行政主管部门参与的工程验收：因承包人原因造成工程一次验收未通过，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金10000元/次；若再次验收未通过的，违约金按上述金额逐次翻倍。②行政主管部门、督查部门例行检查：若行政主管部门、督查部门在例行检查中发现工程存在质量问题，发出整改通知书（或督查通知书），视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金5000元/次；若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍。①日常施工质量管理：发包人（或监理人）日常检查过程中发现承包人未按图施工，施工质量达不到相关验收标准或合同中规定的质量要求，发包人（或监理人）可采用口头通知的方式要求承包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人（或监理人）有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的整改通知书为准，每书面通知整改一次，扣除承包人人民币5000元，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍。未按图施工，但已不具备整改条件，在不影响结构、安全及使用功能的情况下，扣除实际工程量与图纸工程量之间差额部分的金额并要求承包人再支付差额部分同等金额的违约金。

16.2.3因承包人违约解除合同（7）发包人不提供多余土方、废料的堆放及处理场地，承包人自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）已由承包人勘察现场后自行确定。多余土方、废料原则上须运出开发区、国际商务区范围，如需在开发区、国际商务区区域堆放，必须按规定进行审批，办理相关行政审批手续，并由开发区渣土运输中标人（如果有）承接相关业务。上述全部费用已由承包人综合考虑计入报价。若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，一切后果由承包人承担。（6）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次处以罚款人民币30000元。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。（5）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人须按照发包人进行考核，到施工现场的时间不少于单项工程工期的80%，如达不到此条款的，以违约论，按每人每天支付1000元违约金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员到施工现场的时间少于单项工程工期的80%，如达不到此条款的，以违约论，按每人每天500元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认并报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。发包人可从工程款中直接扣除违约金，上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。(4)承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，发包人可采用口头通知的方式要求承包人进行整改；如整改后仍达不到投标书承诺的，发包人有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约。承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的整改通知书为准，每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。（3）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包方人必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人3万元人民币，行政主管、督查等部门例行检查发出书面通知时亦执行此项条款。发包人可从工程款中直接违约金，上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。

关于其他保险的约定：按现行规定执行。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保建筑工程一切险以及其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的一切内容。费用已包含在投标报价中。。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行规定执行。

20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定

(1)由于建设单位原因，发生工期顺延，建设单位与承包单位不发生其他费用支付。合同服务期满后并全部单项工程经甲方确认合格后退还履约保证金（无息结算）。绿化养护期：一年（以单个项目完工并甲方确认之日起计算）21、补充条款：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。

（7）施工中因技术措施不当及操作失误引起的改变施工方案所发生的一切费用及缩短工期、文明施工、行车干扰因素所产生的费用、规定范围以外的施工便道所增加费用均包含在总报价内。（6）施工用电、用水由承包方方自行考虑风险，此部分费用已计入投标报价。（5）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，承包人应向发包人支付履约保证金的10%，同时可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。(4)承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。(3)在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。(2)由于其他原因，若发生工程款延期支付，承包单位必须正常施工，不得影响工期。

（13）苗木移植要求养护期内包活，坏死苗木必须按同规格补上。工程养护期间坏死的苗木一经发现，要求3天内立即补植（补种苗木要求同品种、同规格、不缺冠、不偏冠的全冠移栽苗），垃圾及枯枝死树要求随清随运，发现未做到位视情节严重处以1000-5000/次罚款（以现场照片为准）。（12）本工程包括草花播籽和日常养护、乔灌木养护、土地平整和排水沟系建立、河道清理和水生植物种植等，详见招标文件养护期内养护项目及要求。（11）养护工作必须精细，养护期内所有苗木绿化缺损，坏死均由中标方负责及时补种，涉及的一切费用已包含在中标单价中。所有苗木及花草在保活养护期内：①保证苗木、花草成活率100%，无病株、无死株，季节因素、补植费用等均已计入报价。死亡苗木须按同品种同规格补植；②发现病株、死株及时按原标准更换；③绿化区域内无明显杂草，发现杂草及时清除；④做好树木防台、防旱、防寒、防虫、防雪、除雪等工作；⑤保持绿化草坪高度一致。（10）养护单位必须确保养护区域内路面、行道树穴清洁、干净，做到无果皮纸屑、无积水积泥、无堆积杂物；对于养护期内所有苗木绿化缺损、坏死均由养护单位负责及时补种；养护区域内若出现违章搭建及无证占绿、乱种植等现象，养护单位必须当场予以制止，并清理干净、恢复原样，相关一切工作均由养护单位负责处理。以上涉及的一切费用等综合考虑，已计入报价。（9）施工过程中，现场施工作业人员要求穿安全工作服，安排专人清理道路上的抛洒物，费用包含在投标报价组织措施费内。（8）完工初验前，由承包方先上报完成的全部工作量，由业主方（监理方）与施工方项目经理共同核实工作量。初验及竣工验收前，就工程量完成情况，由验收组进行复核，以利于最后的竣工验收和结算的审定。

附件B．若承包人没有及时就《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区绿化养护管理考核实施办法》的考核扣分内容做相应的整改，或者承包人在接到发包人及监理人发出的整改通知后仍没有在规定期限内及时整改的，或者整改后仍达不到验收及养护要求的，发包人将另行安排施工单位进行整改，由此所产生的费用将由承包人承担并在支付工程款时扣减，此部分费用由投标人考虑在报价中。A.在养护期间，承包人必须严格按照《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区绿化养护管理考核实施办法》（试行）的要求，及时做好清除杂草、杂物、防病除虫、防寒防暑以及浇灌与排水、修剪整形、施肥、补植等工作。发包人将按照《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区绿化养护管理考核评分标准》对承包人进行日常考核、月度综合考核。承包人应及时就考核扣分内容做相应的整改。因考核所发生的扣罚款在支付工程（进度）款时扣减。具体核减标准如下：以工程合同价的10%作为扣款基数(养护扣款=工程合同价的10%×当次考核扣分数/100)，最高至合同价的10%；本次招标养护期限为壹年，单个项目以完工并经甲方确认之日起计算，各投标人投标报价时，所有用于绿化养护所产生的费用应综合考虑在投标报价中，今后不另增加费用。（15）养护要求及扣罚规定（14）开工及任务要求：施工单位在接到业主方书面资料后3天内必须进场施工，不得以任何理由延期施工，并按相关要求按期完工，且要求有相关移植设备。

附件4：主要建设工程文件目录（略）附件3：工程质量保修书（略）附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：

附件10：支付担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

为加强绿化工程完工后的养护工作，把工程在一年养护期内养好、管好，真正做到3分靠种，7分靠样的绿化管理宗旨。制定以下要求，落实施工单位做好养护工作。绿化养护工程质量保修书附件12：附件12：绿化养护工程质量保修书其它附件：附件11：暂估价一览表（略）

绿化养护的内容包括：基本工作指一般的正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。具体如下：二、绿化养护内容2、绿化养护工程保修期限约定如下：养护期限为一年（以单个项目完工并经甲方确认之日起计算）。1、绿化养护工程的内容为：承包养护期限内，承包人应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本绿化养护工程的质量保修责任。一、绿化养护范围、内容、期限

6、草坪养护：养护期满后单纯性草坪纯洁度保持大于95%。混合草坪应达到没有影响景观的双子叶植物和与草坪不协调的木本植物的要求。5、保护措施：即使作到抗旱、防风、防寒。园林绿地在整个养护过程中，应防止人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。在不影响景观条件下，经监理、业主同意后可在树木周围设置栏杆围护。4、施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。3、中耕除草：绿地中影响植物景观的直立性杂草和影响苗木生长的各类野生藤蔓，应及时清除，及时清除树木周边生长的杂草，保证树木的正常生长。2、灌溉与排水：根据天气、立地条件和树种的抗旱能力，进行适期、适量的灌溉，保持土壤中有效水分。1、修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

发包方采取每月不定期随机抽查与定期普查相结合的办法，对承包方养护质量进行考核验收，以此作为工程竣工验收的依据。养护期间，建设单位在养护检查中，按照嘉兴经济开发区绿化养护质量标准及考核办法（见附件）进行考核，若发现施工单位不按照要求养护、养护管理不到位，则按照嘉兴经济开发区绿化养护质量标准，扣减养护款。三、考核验收9、病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。8、抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中7、补植：及时补植，力求种类、规格与原有的接近。