招标
高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目
渔光互补光伏发电施工总承包组件支架主变箱变基础逆变器配电装置远动通信测控保护计量一次调频光功率预测系统消防系统AGC/AVC系统视频会议系统集控子站试验调试厨房用具备品备件电力电缆控制电缆钢芯铝绞线光纤光缆避雷线接地材料塔材进线间隔标识标牌电缆沟盖板电缆标示桩门型构架综合楼配电楼集电线路杆塔基础防雷接地勘察设计设备建筑工程施工许可证机电安装扩建间隔测试定值计算送电方案联调验收跨越钻越公路铁路协调线路正常投运水土保持环境保护许可手续挡墙护坡排水沟植被恢复绿化监理监测安全设施并网安评林业用地报批占用林地土地报审地方施工备案手续选址意见书建设用地规划许可证建设工程规划许可证不动产权证规划调整专题变更的手续办理征地土地流转外送线路塔基用地补偿电力工程工程设计新能源光伏工程
金额
50000万元
项目地址
湖北省
发布时间
2022/09/28
公告摘要
项目编号2022sbz031
预算金额50000万元
招标公司潜江高锐达新能源有限公司
招标联系人股经理
招标代理机构陕西兵咨建设咨询有限公司
代理联系人刘工0033236
标书截止时间2022/10/09
投标截止时间2022/10/18
公告正文
点击下载附件: 附件_8a94948281f647a101837e65292a06e9.pdf附件_8a94948281f647a101837e65292a06e9.pdf
更多咨询报价请点击：
https://bulletin.cebpubservice.com/biddingBulletin/2022-09-28/8270060.html
高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目
（招标编号：2022SBZ031）
项目所在地区：湖北省，省直辖县级行政区划，潜江市
一、招标条件
本高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目已由项目审批／核准/备案
机关批准，项目资金来源为自筹资金50000万元，招标人为潜江高锐达新能源有限公司。本
项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：100MW
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
（001）高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目：
三、投标人资格要求
（001高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目）的投标人资格能力要
求：3.1投标人应满足以下资格要求：
资质条件：投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格具有以下条件之一，
允许投标人在国家法律、法规允许的范围内进行分包。若投标人为施工企业参与，施工企业
还应具有安全生产许可证
①电力工程施工总承包贰级及以上资质或机电安装总承包壹级资质
②工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业甲级资质或新能源乙级资质
3.2业绩要求：投标人应具有类似业绩。类似业绩是指：2017年1月1日至投标截正时间内
建成并网至少1个及以上光伏工程项目类似国内业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相
0332
应能力，以合同或完成竣工验收的业绩为判断依据。
3.3人员要求（投标人应同时满足以下要求）：
①项目经理或项目总负责人具备一级注册建造师资格，担任过至少1个国内50MW及以上光
伏项目建设的项目经理，具有有效安全生产考核合格证书（B证）
②专职安全负责人具有注册安全工程师执业资格或安全生产考核合格证书。
3.4财务要求具有良好的财务状况，近三年无连续亏损。良好的银行资信和商业信誉，没
有处于被贵令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
3.5信誉要求：投标人不得存在下列情形之一
3.5.1在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒
名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的：
3.5.2在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://ww.gsxt.gov.cn/）被列入严重
违法失信企业名单的：
3.5.3被法院列为被执行人（查询网址http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认
为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管
理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.6本次招标不接受联合体投标
3.7投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控
股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条
件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2022年09月28日09时00分到2022年10月09日17时0分
获取方式：获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于2022年9月28日至
2022年10月9日：每日9-17时（北京时间，下同），持营业执照、资质证书、类似业绩（满
足业绩要求的类似业绩）、法人授权委托书、被委托人身份证等复印件加盖公章一套现场购
买标书（行通疫情影响另知）：发售招标文件事宜由陕西兵咨建设咨询有限公司负责，具体
联系方式如下：
0033236
五、投标文件的递交
递交截止时间：2022年10月18日14时30分
递交方式：西安市碑林区雁塔路中段2号兵工大厦4000室纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2022年10月18日14时30分
开标地点：西安市碑林区雁塔路中段2号兵工大厦4000室
七、其他
项目名称：高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目
1.招标条件
本招标项目高锐达新能源高锐达新能源潜江市高石碑镇100MW渔光互补光伏发电项目，已
完成潜江市发展和改革委员会备案，项目业主为潜江高锐达新能源有限公司，招标人为潜
江高锐达新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：湖北省潜江市高石碑镇。
2.2建设规模：100MW
2.3计划工期：100MW项目于2023年12月31日全容量并网发电，具体开工日期以监理实
际下达的开工令为准。投资额约：50000万元
2.4招标范围
本次招标为本工程（含主体及外送线路）的合法合规性项目前期文件、土地征租、勘察设计、
设备采购、土建工程施工、设备安装及调试、工程试运行、线路接入、生产准备、移交生产
及质保期内的全部工作（包括但不限于）
（1）本工程前期文件包括但不限于：所有必要文件和证照原件取得，备案文件、外送线路
核准文件、土地预审、规划选址意见、不占用林地证明（如占用林地，需办理林地手续）、
环评、水保、地灾、压覆矿、接入系统、文物、军事、社稳、职业病、安评、防洪、电价等
前期批复或审查意见（以上如有）。
设3
（2）本工程全部勘察设计：
（3）本工程所有设备的采购及保管、成品保护、安装和调试，包括但不限于组件、支架、
主变、箱变、逆变器、高低压开关柜、配电装置、SVG、二次安防、远动通信、测控保护、
计量、一次调频、电力系统网络安全监测装置、光功率预测系统、直流不间断电源视频监
控、消防系统、AGC/AVC系统、视频会议系统、集控子站等所有设备及配套设备的采购、安
装、汇线、试验、调试等内容：
另外，办公和生产、生活家具及家电采购、厨房用具、备品备件、安全工器具、常用工器具、
安全设施配置标准按照清单采购：
（4）本工程所需的材料包括电力电缆、控制电缆、钢芯铝绞线、光纤光缆、避雷线、接地
材料、塔材、进线间隔、通信、标识标牌、电缆沟盖板（统一使用带标志的复合盖板）和电
缆标示桩（按招标人标准制作）等工程配套及相关的材料
（5）本工程的土建工作包括：进场道路的改造、施工损毁道路的修复、场内检修道路、箱
变基础、逆变器基础、门型构架、综合楼、配电楼、SVG室、升压站/开关站（包括建构筑
物、各类设备基础等）、集电线路、杆塔基础、防雷接地、消防等相关土建工作；
（6）本工程外送线路及对侧变电站新建/扩建/改建间隔的全部工程施工。包括但不限于勘
察设计、设备及材料采购、建筑及安装、试验、调试、扩建间隔、线路参数测试及保护定值
计算，编写送电方案，整体自动化联调及整条线路的验收，负责施工过程中涉及跨越钻越（包
括公路、铁路、线路）的协调工作，直至线路正常投运的所有工作；
（7）本工程的水土保持、环境保护工程施工（挡墙、护坡、排水沟、植被恢复、绿化等）
及监理、监测、安全设施“三同时”、并网安评等所有需要进行配套的工作：上述工作须满
足政府相关职能部门的相关要求，并承担所需发生的费用：
（8）办理与本工程施工有关的所有许可文件并支付相关费用,包括但不限于林业用地的勘察
及报批（如涉及占用林地）、土地报审、地方施工备案手续、选址意见书、建设用地规划许
可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、不动产权证、劳动安全与职业健康及环
境保护许可手续、规划调整及前期所有专题及需要变更的手续办理等；
（9）负责完成征地、土地流转及相关协调工作，并承担全部协调及工作费用，发包人仅负
贵签订征地、土地流转补偿协议，由承包人负责永久征地的土地出让费及其补偿费用，以及
第一年（协议签订之日起一个完整年度）的租地费用，外送线路塔基用地补偿、通道砍伐费
用由承包人负责
（10）负责办理本工程并网验收（满足国网电力公司的最新标准要求）、电力工程质量监督
检查、各种证照手续、调度（包括但不限于购售电合同、并网调度协议、供用电合同人、
讯协议、通信电路开通、电力业务许可证、防雷接地检测、消防验收、档案验收、水保环评
验收、安全设施验收、劳动安全卫生验收、农业实施方案验收、能量管理平台建设和全场并·三
网性能试验（包括电能质量检测、有功功率测试、无功功率测试、电网适应性检测等）、竣
工验收等并支付相关费用，并确保所采购设备通过上述检测，必须由发包人名义签订答岗的
由发包人签订合同，由承包人承担相关费用，其它相关协调工作及配合费用均由承包人承担；
（11）本项目在全部容量成功并网，实现所有设备带电安全稳定运行，全容量无故障连续并
网运行时间不应少于光伏组件接收总辐射量累计达60kWh/m的时间之后，光伏组件进入质
保期（发生异常或故障设备运行时间重新计算），其他设备及建筑安装工程通过移交生产验
收，进入质保期项目全容量通过试运行（即连续、无故障并网运行时间不少于光伏组件接
收总辐射量累计达60kwh/m的时间）之日起2年期间的运维服务工作，具体详见双方于签
订本合同的同时签订的《委托运维合同》：
（12）在工程范围内的，与本工程有关的其他事项如未在报价文件中列出，视同已包含在投
标报价中，由承包人承担：
（13）本工程质保期时间为2年。
3投标人资格要求
3.1投标人应满足以下资格要求：
资质条件：投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格：具有以下条件之一，
允许投标人在国家法律、法规允许的范围内进行分包。若投标人为施工企业参与，施工企业
还应具有安全生产许可证。
O电力工程施工总承包贰级及以上资质或机电安装总承包壹级资质
②工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业甲级资质或新能源乙级资质：
3.2业绩要求：投标人应具有类似业绩。类似业绩是指：2017年1月1日至投标截止时间内
建成并网至少1个及以上光伏工程项目类似国内业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相
应能力，以合同或完成竣工验收的业绩为判断依据。
3.3人员要求（投标人应同时满足以下要求）：
①项目经理或项目总负责人具备一级注册建造师资格，担任过至少1个国内50MW及以上光
伏项目建设的项目经理，具有有效安全生产考核合格证书（B证）
②专职安全负责人具有注册安全工程师执业资格或安全生产考核合格证书。
3.4财务要求具有良好的财务状况，近三年无连续亏损。良好的银行资信和商业信誉，没
有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
3.5信誉要求：投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒
名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的
3.5.2在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重
上http://zxgk.court.8ov.cn/zhixing/招标人认
3.5.3被法院列为被执行人（查询网址
为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管
理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.6本次招标不接受联合体投标。
3.7投标人不能作为其他投标人的分包人
加投标。单位负责人为同一人或者存在控
股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条
件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.招标文件的获取
获取招标文件的时间及地点凡有意参加投标者，请于2022年9月28日至2022年10月9
日：每日9-17时（北京时间，下同），持营业执照、资质证书、类似业绩（满足业绩要求的
类似业绩）、法人授权委托书、被委托人身份证等复印件加盖公章一套现场购买标书（行通
疫情影响另知）：发售招标文件事宜由陕西兵咨建设咨询有限公司负责，具体联系方式如下：
电话：029-87671197
电邮：sxbqzb0126.com
购买文件地址：西安市碑林区雁塔路中段2号兵工大厦4000室
招标文件费500元／份：售后不退。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止时间及地点投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为
2022年10月18日14:30时（如有变化，另行通知）。
5.2逾期送达的或未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理P
5.3开标场所：西安市碑林区雁塔路中段2号兵工大厦4000室
6.发布公告的媒介
本次招标公告仅在中国招标投标公共服务台（www.cebpubservice.cn）。未经许可，其它任何
网站不得转载；如有发现，将追究非法转载单位的责任
7.联系方式
招标人：潜江高锐达新能源有限公司
地址：潜江市高石碑镇钟长路54号
招标代理机构：陕西兵咨建设咨询有限公司
地址：西安市碑林区雁塔路中段2号兵王大厦4008室
1
联系人：刘工
电话：029-87671197
电子邮件：sxbqzb@126.com
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招标人：潜江高锐达新能源有限公司
地址：潜江市高石碑镇钟长路54号
联系人：股经理
电话：15927718599
电子邮件：sxbqzb@126.com
招标代理机构：陕西兵咨建设咨询有限公司
地址：西安市雁塔中段2号兵工大厦4001
联系人：刘楠
电话：029-87671197
电子邮件：sxbqzbo126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）签名）
招标人或其招标代理机构：（盖章）
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部