中标
张家港市凤凰镇夏市村股份经济合作社的夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目招标公告
道路硬化房屋建筑和市政基础设施工程苏家巷和小陆家宕道路改造电灌站砖砌蓄水池市政道路工程新浇混凝土路面施工组织设计安装群体工程临时占地永久占地施工图纸联络关于现场图纸准备超大件超重件交通设施电讯施工现场施工条件变更基础资料发生的不可抗力造成工程无法施工工程竣工验收报告工程预付款进度款硬化处理档案馆质监站消防验收结算审计临时办公用房值班室一般桌椅工程设备现场布置卫生清洁整治检测机构进行工程质量见证取样检测取样送样协调和管理报表成本控制新材料工程照管半成品安全文明施工施工场地治安管理计划施工进度计划的修订测量基准点基准线水准点测量放线现场工艺试验人材机建材钢筋焊接试验设备稳固爬梯围栏安全网配电箱漏电开关安全警示牌建筑物基坑架空管线工程保险构配件新结构构件幕墙预制桩门窗供热供冷系统采暖供冷期电气管线给排水管道住房装修消防水管卫生间房间外墙面防渗地基基础主体结构住宅小区给排水设施配套工程预付款担保建设工程施工材料设备工程分包劳务高档办公用品堆放各类人工施工设备施工临时设施临时用水临时用电设施现场施工总平面图总平面管理安全生产用品环境保护质量控制材料管理施工场地(现场)提供和维护安全防护设施安全带防护衣超高脚手架防护网坡道专项检查装备良好的易燃易爆物品仓库手提灭火器工器具校核保养提升架挂钩挂环钢丝绳铁扁担标定水平运输机械搭设顶升使用拆除砖石结构外用电梯塔吊安全围护安全开关警示铃警示灯护身栏杆大型机械设备进出场及安拆安全操作防护罩施工起重机械出入通道口楼梯口电梯井口孔洞口隧道口基坑边沿危险品存放处标准道路标志报警标志危险标志控制标志安全标志指示标志警告标志生活区设置足够的照明看守临时道路人行道防护棚基坑支护降水土方开挖高大模板起重吊装爆破工程深基坑地下暗挖空心砌体应急救援器材应急救援预案永久工程支撑临时加固永久性结构施工边坡地下洞室施工安全监测仪器临时供电系统临时消防组消防队消防基本知识消防演练自救临时工程紧急疏散提供消防通道消火栓水龙带灭火桶灭火铲灭火斧阀门检查井升降消防水箱泵房紧随工作面疏散楼梯疏散设施临时消防设施设立消防设备消防系统配置临时消防证书可能漏电伤人电器照明接地线避雷装置维修定期检查制度施工道路办公区照明系统电缆线路照明电线控制柜开关箱漏电保护器三相五线制三级配电两极漏电保护供电三相四线制配电五芯电缆零线埋地电缆配电设备电力供应系统临时用电方案食堂临时厕所工具房生活宿舍膳宿条件供水卫生设备炊具灭火设备家具劳动保护防寒防雨防尘绝缘保护常用药品急救设备传染病预防劳动者必须的休息时间挑平台脚手板门架马道急救担架爬架挂架施工安全措施计划施工机具浴室文化活动室各种扣件紧固件绳索具小型配件镙钉材料运输材料装卸现场清理垃圾箱磁砖自动冲刷设备洗手盆定时清理石棉制品开挖支护截水灌浆衬砌挡护结构排水系统污水和废气处理道路污染防治卫生防疫禁止有害材料节能减排完工缺陷修补水土保护施工环保措施计划分离分解污水收集和处理系统试运行排污口接入临时沉淀池化粪池冲刷池密闭车厢治安保卫场地清理恢复临时围墙安全维护大门的表面维护重新刷漆安全帽地下设施和周边建筑物的临时保护临时保护设施材料代换进度例会的内容将涉及合同管理进度协调工程管理检验燃料备用品协助工程制造装配准备材料车间施工机械计日工五金件石材路面等表面测试服务系统尾工相应施工计划施工场地(现场)清除所有杂物竣工清场热拌再生沥青混合料路面沥青路面拆除路面水泥混凝土混凝土管道路下穿管围堰临河段筑围堰移动式施工护栏m100社会保险费住房公积金税金
金额
-
项目地址
江苏省
发布时间
2022/08/10
公告摘要
项目编号fzb2022-g029
预算金额71.32万元
招标联系人孙海东
招标代理机构江苏正华新工程咨询有限公司
代理联系人季文洁15366266461
中标公司-
中标联系人-
公告正文
张家港市凤凰镇夏市村股份经济合作社的夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目招标公告
夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目施工招标公告
项目编号：FZB2022-G029
1. 招标条件
本招标项目夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目已由相关部门批准建设，项目业主为张家港市凤凰镇夏市村股份经济合作社，建设资金来自自筹，项目出资比例为其他资金100%。项目已具备招标条件，现对该项目夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
2.1.1建设地点：夏市村4、14组
2.1.2建设规模：分别为苏家巷和小陆家宕道路改造，拆除原混凝土路面约2900平方米，新浇混凝土路面约3400平方米；拆除并新建电灌站水泵砼设备基础及电灌站砖砌蓄水池等。
2.1.3合同估算价： 71.32万元；
2.1.4工期要求： 30日历天；
计划开工日期： 2022年09月01日，竣工日期： 2022年9月30日；
2.1.5 其他: /
2.2招标范围：夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目：包含市政道路工程；
3. 投标人资格要求
3.1投标人须具备有独立的法人资格的市政公用工程施工总承包资质叁级及以上，并取得有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书B证，且必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
（4）项目负责人：投标人为其缴纳的有效社保证明（2022年05月—2022年07月），如社保为代收代缴形式，须进一步提供包括但不限于以下能够证明项目负责人为投标人正式员工的材料供评标委员会评审：1.投标人或代收代缴单位对此情况的证明性材料；2.与投标人签订的有效劳动合同；3.相关费用由投标人划转至代收代缴单位的银行转账明细（含2022年05月—2022年07月）。
以上材料须提供相应原件核查。否则视为未提供，并将导致资格审查不通过。
3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：
□ □投标人 □项目负责人 承担过类似工程；
类似工程认定标准： ；
□ 自 年 月 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
□ 自 年 月 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
□ 自 年 月 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
□ 自 年 月 日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： 。
3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。
3.5 本次招标 不接受（接受/不接受）联合体投标。
采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。
3.6省外投标企业需提供《江苏省省外建筑施工企业资质资格核验书江苏省建筑业企业信用管理手册》原件（园林工程不适用）。
3.7本工程按照江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）第6号、苏建函建管（2019）233号文件精神，企业投标所用的资质在“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”中动态核查结果须为合格，若企业资质核查为不合格，资格审查将不通过（园林工程不适用）。
4. 招标文件的获取
4.1招标文件获取时间为：2022年08月10 日8 时30分至2022年08月 23 日14时00分；
4.2招标文件获取方式：张家港市人民政府http://www.zjg.gov.cn/中下载获取。
在相关管理部门处罚期间内的施工单位，开标时不接受其投标文件。
4.3招标文件每套售价 300元，售后不退。开标前直接支付招标代理公司。
5. 投标截止时间与投标文件的提交
5.1 投标截止时间为 ：2022年08月 23 日14时00分。
5.2投标文件递交地点: 张家港市凤凰镇行政审批局215室（凤凰镇中山路36号，西张派出所北侧）
在截标时间前递交完成的书面投标文件及相关资料，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
6. 资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。
7. 评标方法
本次招标采用 □综合评估法 □经评审的最低投标价法 ？合理低价法（本工程按标底价下浮25%作为最高上限价，超最高限价的按废标处理），评标标准和方法详见招标文件第三章。
企业信用评价：详见招标文件第三章。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告在 张家港市人民政府http://www.zjg.gov.cn/上发布。
公告发布时间为：2022年 08月10日至2022年08月15日
9. 联系方式
招 标 人：张家港市凤凰镇夏市村股份经济 招标代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司
合作社
地 址：张家港市凤凰镇 地 址：苏州市宝带西路1566号新锐科创中心
2 幢 13 楼
邮 编： 215600 邮 编：215600
联 系 人： 孙海东 联 系 人：季文洁
电 话： 13862215833 电 话：15366266461
传 真：/ 传 真：0512-58690008
电子邮箱：/ 电子邮箱：741298521@qq.com
8.10 招标文件 夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目8.10 招标文件 夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目
清单说明等清单说明等
二、《施工招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要勾选。一、张家港市住房和城乡建设局结合本地实际，在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（2017年版适用于资格后审）》基础上进行修订，编制《张家港市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（2019年版，适用于资格后审）》(以下简称：《施工招标文件示范文本》)。该文本适用于张家港市（除保税区、冶金工业园锦丰镇）范围内采用资格后审方式招标的房屋建筑和市政基础设施工程。使用说明（2019年版适用于资格后审）施工招标文件示范文本张家港市房屋建筑和市政基础设施工程
七、《施工招标文件示范文本》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。六、《施工招标文件示范文本》第四章“合同条款及格式”由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况自行编制。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。五、《施工招标文件示范文本》第三章“评标办法”分别规定了经评审的最低投标价法、综合评估法和合理低价法三种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人选择使用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。四、《施工招标文件示范文本》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。三、招标人按照《施工招标文件示范文本》第一章“招标公告”的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀请。招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
施工招标夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目十、各使用单位或个人对《施工招标文件示范文本》的修改意见和建议，可向张家港市建设工程招标投标管理处反映，以便及时完善。九、《施工招标文件示范文本》第七章“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。八、《施工招标文件示范文本》第六章“图纸”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。
2022年08月10日编制人：钱陆萍招标人（招标代理机构）：江苏正华新工程咨询有限公司项目编号：FZB2022-G029招标文件
1总则16投标人须知16投标人须知前附表10第二章投标人须知10第一章招标公告7目录
1.6保密171.5费用承担171.4投标人资格要求161.3招标范围、计划工期和质量要求161.2资金来源和落实情况161.1项目概况16
1.12知识产权181.11偏离171.10分包171.9踏勘现场171.8计量单位171.7语言文字17
2.4招标控制价192.3招标文件的修改182.2招标文件的澄清182.1招标文件的组成182招标文件181.13同义词语18
3.5备选投标方案213.4投标保证金193.3投标有效期193.2投标报价193.1投标文件的组成193投标文件19
4.3投标文件的修改与撤回224.2投标文件的递交214.1投标备份文件的密封和标记214投标213.7投标备份文件213.6投标文件的编制21
6.1评标委员会226评标225.3特殊情况处理225.2开标程序225.1开标时间、地点和投标人参会代表225开标22
7.2中标通知及中标结果公告237.1定标方式237合同授予236.4评标结果公示236.3评标236.2评标原则23
8.2对投标人的纪律要求248.1对招标人的纪律要求248纪律和监督247.5签订合同247.4支付担保237.3履约保证金23
第三章评标办法（合理低价法）2610招标人补充的其他内容259解释权258.5异议与投诉258.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求258.3对评标委员会成员的纪律要求24
2.3详细评审282.2初步评审标准262.1评标入围262.评审标准261.评标方法26评标办法前附表26
3.5投标文件的澄清和补正323.4详细评审313.3初步评审313.2评标入围313.1评标准备303.评标程序29
第四章合同条款及格式41附件四38附件三37附件二35附件一313.6推荐中标候选人32
第七章技术标准和要求97第六章图纸963．其他说明942．投标报价编制要求921．工程量清单编制说明92第五章工程量清单92
本招标项目夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目已由相关部门批准建设，项目业主为张家港市凤凰镇夏市村股份经济合作社，建设资金来自自筹，项目出资比例为其他资金100%。项目已具备招标条件，现对该项目夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。1.招标条件夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目施工招标公告第一章招标公告第八章投标文件格式119
2.1.4工期要求：30日历天；2.1.3合同估算价：71.32万元；2.1.2建设规模：分别为苏家巷和小陆家宕道路改造，拆除原混凝土路面约2900平方米，新浇混凝土路面约3400平方米；拆除并新建电灌站水泵砼设备基础及电灌站砖砌蓄水池等。2.1.1建设地点：夏市村4、14组2.1项目概况2.项目概况与招标范围
3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书B证，且必须满足下列条件：3.1投标人须具备有独立的法人资格的市政公用工程施工总承包资质叁级及以上，并取得有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.投标人资格要求2.2招标范围：夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目：包含市政道路工程；2.1.5其他:/计划开工日期：2022年09月01日，竣工日期：2022年9月30日；
（4）项目负责人：投标人为其缴纳的有效社保证明（2022年05月—2022年07月），如社保为代收代缴形式，须进一步提供包括但不限于以下能够证明项目负责人为投标人正式员工的材料供评标委员会评审：1.投标人或代收代缴单位对此情况的证明性材料；2.与投标人签订的有效劳动合同；3.相关费用由投标人划转至代收代缴单位的银行转账明细（含2022年05月—2022年07月）。（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
□自年月日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；□自年月日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；类似工程认定标准：；□□投标人□项目负责人承担过类似工程；3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：以上材料须提供相应原件核查。否则视为未提供，并将导致资格审查不通过。
3.6省外投标企业需提供《江苏省省外建筑施工企业资质资格核验书江苏省建筑业企业信用管理手册》原件（园林工程不适用）。采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。3.5本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。□自年月日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：。□自年月日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
4.3招标文件每套售价300元，售后不退。开标前直接支付招标代理公司。在相关管理部门处罚期间内的施工单位，开标时不接受其投标文件。4.2招标文件获取方式：张家港市人民政府http://www.zjg.gov.cn/中下载获取。4.1招标文件获取时间为：2022年08月10日8时30分至2022年08月23日14时00分；4.招标文件的获取3.7本工程按照江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）第6号、苏建函建管（2019）233号文件精神，企业投标所用的资质在“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”中动态核查结果须为合格，若企业资质核查为不合格，资格审查将不通过（园林工程不适用）。
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。6.资格审查在截标时间前递交完成的书面投标文件及相关资料，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。5.2投标文件递交地点:张家港市凤凰镇行政审批局215室（凤凰镇中山路36号，西张派出所北侧）5.1投标截止时间为：2022年08月23日14时00分。5.投标截止时间与投标文件的提交
公告发布时间为：2022年08月10日至2022年08月15日本次招标公告在张家港市人民政府http://www.zjg.gov.cn/上发布。发布公告的媒介企业信用评价：详见招标文件第三章。本次招标采用□综合评估法□经评审的最低投标价法☑合理低价法（本工程按标底价下浮25%作为最高上限价，超最高限价的按废标处理），评标标准和方法详见招标文件第三章。7.评标方法
邮编：215600邮编：2156002幢13楼地址：张家港市凤凰镇地址：苏州市宝带西路1566号新锐科创中心合作社招标人：张家港市凤凰镇夏市村股份经济招标代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司联系方式
2022年08月10日电子邮箱：/电子邮箱：741298521@qq.com传真：/传真：0512-58690008电话：13862215833电话：15366266461联系人：孙海东联系人：季文洁
投标人须知投标人须知前附表第二章投标人须知
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：张家港市凤凰镇夏市村股份经济合作社地址：张家港市凤凰镇联系人：孙海东电话：13862215833电子邮箱：/传真：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏正华新工程咨询有限公司地址：苏州市宝带西路 1566 号新锐科创中心 2 幢 13 楼联系人：季文洁电话：0512-58690008/15366266461电子邮箱：741298521@qq.com传真：0512-58690008 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 夏市村4、14组 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 其他资金 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 详见合同条款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 分别为苏家巷和小陆家宕道路改造，拆除原混凝土路面约2900平方米，新浇混凝土路面约3400平方米；拆除并新建电灌站水泵砼设备基础及电灌站砖砌蓄水池等。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期：30日历天计划开工日期：2022年09月01日计划竣工日期：2022年09月30日除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）：/ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 分 包 | ☑不允许□允许分包内容要求：/分包金额要求：/接受分包的第三人资质要求：/ |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、最高限价 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2022年08月 16日 10:00 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2022年08月 17 日 16:00 |
| 2.4 | 最高限价 | 金额：534883.905 元其中暂估价：0元，暂列金额:0元 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | ☑ 投标函；☑ 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；□ 联合体协议书（如有）；☑ 已标价的工程量清单；□ 施工组织设计；□ 拟分包计划表（如有）；☑ 投标人基本情况表；☑ 项目负责人简历表；□ 投标人（项目负责人）类似工程业绩一览表☑ 其他资料需提供原件待核查材料：☑ 企业营业执照；☑ 企业资质证书； £ 企业开户许可证；☑ 安全生产许可证；☑ 注册建造师证书；☑ 安全生产考核B证；☑ 项目负责人养老保险缴费证明（详见招标公告）□ 企业或项目负责人类似工程业绩（含中标通知书或直接发包通知书、施工合同、竣工验收证明材料）；☑ 省外投标企业需提供《江苏省省外建筑施工企业资质资格核验书 江苏省建筑业企业信用管理手册》需提供扫描件的材料：□ 投标保证金;□ 会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表（年-年）; □ 授权委托人养老保险缴费证明（年月-年月）□ 企业业绩、项目经理业绩其他证明材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后45日历天 |
| 3.2.3 | 合同价格形式 | ☑单价合同□总价合同 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票。投标保证金的金额：人民币 1 万元递交方式：投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户。账户名称：张家港市凤凰镇财政所非税收入户开户银行：张家港市农村商业银行西张支行银行账号：801000003578088其他要求：/ |
| 3.4.6 | 投标保证金退还 | 详见投标人须知3.4.6 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 施工组织设计暗标编制要求 | ☑不采用□采用技术标正文一律采用A4页面，文字采用“宋体”小四号“常规”字（黑色）；图表可采用A3页面，图表中所用字体为“宋体”“常规”字（黑色），字号不限；不得设置页码、页眉、页脚，行间距为单倍行间距；技术标文件内容、文字均不得出现彩色的文字、标识、图形等；技术标不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等；技术标暗标页数控制在80页内（以网上评标系统统计为准），如超过规定页数，按照评标办法前附表2.3.3（2）相应扣分 |
| 3.6.6 | 其他编制要求 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年08月 23 日14:00 |
| 4.2.3 | 递交投标文件地点递交投标文件的份数 | 张家港市凤凰镇行政审批局215室（凤凰镇中山路36号，西张派出所北侧）投标备份文件递交地点：/。正本一份，副本二份，投标文件正副本分开装订，密封于同一个档案袋内。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间开标地点：张家港市凤凰镇行政审批局215室（凤凰镇中山路36号，西张派出所北侧） |
| 5.1.2 | 参加开标会的投标人代表 | 投标人代表指：法定代表人（应提交法定代表人身份证明原件及本单位为其缴纳的有效社保证明2022年05月—2022年07月）或其委托代理人（应提交法定代表人授权委托书原件及本单位为其缴纳的有效社保证明2022年05月—2022年07月） |
| 5.2.1 | 开标程序 | 1、 开标会议由招标人或其委托的招标代理单位主持，宣布收到的投标文件，检查投标单位法定代表人或委托代理人、项目负责人身份证、投标保证金递交等情况，当众启封投标文件。2、开标时，如投标人提交虚假证明材料的，该投标人的投标书无效，建设行政主管部门按有关法律法规处理，并记入企业、项目负责人信用档案。3、 主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律。(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场并检查有关证件材料及投标保证金递交情况。(3)宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名。(4)经确认无误后，按照宣布的开标顺序，当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。(5)招标人在投标截止时间前收到的有效投标文件，开标时都应当众宣读。(6)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。(7)开标结束。 |
| 5.2.2 | 启封时间 | 2022年08月23日14:00 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人。评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标方法 | □综合评估法¨经评审的最低投标价法☑合理低价法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是☑否推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | □ 是 履约保证金的形式：银行保函履约保证金的金额：中标价的%投标人在收到中标通知书后，须在 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格☑ 否□ 是 差额履约担保的形式：银行保函差额履约担保的金额：（采用经评审的最低投标价法时，中标人应向招标人提供保函形式差额履约担保，担保金额为招标控制价和中标价的差值，但不超过中标价的10%）。 |
| 7.4 | 支付担保 | ☑ 否□ 是 建设单位要求承包商提供履约保证金的，必须同时向承包商提供业主工程款支付担保。建设单位工程款支付担保方式、额度与承包商履约保证金对等。详见苏住建规（2017）4号文。 |
| 8.5.1 | 异议提出的时间 | 有关异议投诉的要求按照江苏省住建厅苏建规字（2016）4 号文执行 |
| 8.5.2 | 招投标监督管理部门 | 张家港市凤凰镇行政审批局招投标管理条线 |
| 10. 需要补充的其他内容 | ||
| 1、工程量清单中主要材料的品牌具体见招标文件，若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人的品牌，需在投标人要求澄清招标文件的截止时间以前，以书面方式向招标人提出，并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式在“招标投标交易平台”告知所有投标人予以增加。2、招标投标活动中的资格审查和业绩认定等以投标企业提供的原件为准，且在有效期内。3、参加开标的投标人代表携带身份证原件及密封的投标文件在投标截止时间前签到，当场提交投标保证金，否则拒绝接受标书，不进入评审。4、项目负责人（携带有效身份证原件）必须在投标截止时间前到达开标现场，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标。5、根据张住建工【2020】10 号文，每个季度考评扣分将直接运用于下个季度全市招投标活动，在评标环节扣除。具体扣分分值详见苏州相关文件。6、招标文件中“招标投标交易平台”是指：“张家港市人民政府”网站。7、疫情防控期间，尽可能减少进入开评标现场人数，每家投标单位只允许1人参与现场开标，与开标无关的人员不得进入会场。投标单位尽量将项目经理与授权委托人设定为同一人，若实在有困难，原则上不得超过2人参加现场开标。为更好开展开评标活动，请各投标代表做好个人防护措施，在指定开评标时间提前半小时到达。参加开标的相关单位人员出示的苏康码为绿码才能进入开标室提交投标文件。8、所有进入开评标现场人员应遵守中心《疫情防控期间开评标工作纪律》，听从现场工作人员安排，确保交易活动安全、有序进行。9、按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书通知》建市办【2021】40 号文要求，规范使用一级建造师电子证书。 | ||
1.1.4本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。1.1.3本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。1.1.2本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1项目概况1总则
1.2.4本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。1.2.2本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。1.2.1本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。1.2资金来源和落实情况1.1.5本项目建设地点：见“投标人须知前附表”。
1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。1.4投标人资格要求1.3.3本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。1.3.2本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。1.3.1本次招标范围：见“投标人须知前附表”。1.3招标范围、计划工期和质量要求
（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
1.5费用承担1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。（9）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)，投标人被列为失信被执行人的，详见苏信用办（2018）23号。（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.10分包1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人根据需要自行踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.13同义词语构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。1.12知识产权投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.11偏离投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
（1）招标公告；2.1.1本招标文件包括：2.1招标文件的组成2招标文件构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
（7）技术标准和要求；（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；
招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程最高限价金额见“投标人须知前附表”。2.4招标控制价2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“邮件或传真或信函等”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“招标投标交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。2.3招标文件的修改2.3.1招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“招标投标交易平台”发给所有投标人。2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。2.1.2根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。（8）投标文件格式；
3.2投标报价3.1.3“投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。3.1.2招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。3.1.1投标文件组成见“投标人须知前附表”；3.1投标文件的组成3投标文件
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.3本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。
3.4.5具体投标保证金递交：3.4.4在原定投标有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复。投标单位可以拒绝要求，并不会因此而被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期限。3.4.3投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效；3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达负责受理投标保证金的单位帐户。3.4投标保证金
3.4.6投标保证金的退还程序：开户行：张家港市农村商业银行西张支行银行帐号：801000003578088账户名称：张家港市凤凰镇财政所非税收入户（1）银行本票、银行汇票方式；投标人应按要求以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款帐户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。投标保证金可以采用下列任何一种形式：
⑷、投标单位串通投标的。⑶、中标单位无正当理由拒绝签订合同。由此给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部份予以赔偿；⑵、投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；⑴、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标单位在投标后无正当理由和书面澄清即撤回投标的；3.4.7投标单位出现下列情况，经招标处批准同意，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。（1）未中标人在中标结果公示结束后到凤凰镇审批局招投标管理条线办理投标保证金退还手续。（2）中标人在与招标人签订合同后，凭双方合同和经办人有效身份证件（原件）到凤凰招投标管理条线办理投标保证金退还手续。（3）招标人因特殊情况书面要求所有投标人延长投标有效期，并相应延长投标保证金有效期的，同意延长投标有效期的投标单位不允许修改其投标文件。若投标人书面表示拒绝延长的，自拒绝延长之日起五个工作日内，由招标人出具证明，经凤凰招投标管理条线备案后，经办人携带有效身份证件（原件），到凤凰招投标管理条线办理投标保证金退还手续。
3.6.3施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表3.6.4补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。3.6投标文件的编制除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.5备选投标方案
4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的，招标人不予受理投标备份文件。4.1.2投标备份文件的封袋上应标明招标人名称、项目名称。4.1.1投标备份文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。4.1投标备份文件的密封和标记4投标3.7投标备份文件3.7.1投标备份文件是指投标人与递交的投标文件一致的书面投标文件。3.7.2投标备份文件应当妥善保管。
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，递交密封完整的书面投标文件。投标文件的装订要求：纸质标书正副本分开装订，投标文件进行密封。正副本密封于一个档案袋内；所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人及法定代表人或委托代理人的印章或签字，否则不予接收其投标文件。4.2投标文件的递交、密封与标记4.1.7除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。4.1.6标书格式规定的部位都应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名。4.1.5投标文件封面、投标附件资料均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签名。由委托代理人签名的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签名、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式，否则投标文件签署授权委托书无效。4.1.4投标文件的正本和副本均需打印,且均需要编排目录，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”。正本和副本不一致时，以正本为准。
4.2.5投标人应按本须知前附表第4.2.3项规定的份数提交投标文件。4.2.4不符合上述规定的标书将不予接收评审，逾期递交投标文件的，招标人不予受理。4.2.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.2密封袋上必须注明下列识别标识：（含框）招标人名称：工程名称：[工程名称]投标人名称：在[标前须知中规定的开标截止时间]之前不得开封。招标人名称：工程名称：[工程名称]投标人名称：在[标前须知中规定的开标截止时间]之前不得开封。
凤凰镇建设工程工程招标投标管标管理告知书
招二
气
在招投标活动中，投标单位如发生下列行为之一的，即可暂停在凤凰镇投标三个月，一年内连续
出现两次下列行为之一的，即刻取消一年投标资格。
1、报名成功后不按规定时间、地点递交资格审查材料的
2、非本单位授权委托人递交预审材料的：
3、企业业绩审核时提交证明材料经核实为虚假的；
4、资格预审合格的投标企业不获取招标文件或获取招标文件后放弃投标的（除不可抗力情况外）
5、未按招标文件要求提供投标保证金的：
6、不同投标企业使用同一个人或同一企业资金交纳投标保证金；
7、资格预审合格投资企业未按招标文件规定时间、地点递交（上传）投标文件的：
8、项目负责人与资格预审时不一致的；
9、授权委托人、项目负责人无有效证明材料的或虚假社保等证明材料的：
10、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
11、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
12、投标时递交两份或多份内容不同的投标文件；或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多
个报价、且未声明哪一个有效的；
13、改变招标文件提供的工程量清单数量的，或改变招标文件规定的暂估价、暂列金额、甲供材料价
格的，或改变招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率的；
14、项目经理或总监不按时参加开标会议的
15、投标报价超过招标文件设定的招标控制价的；
在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。4.3投标文件的修改与撤回4.2.9除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。4.2.8标书格式规定的部位都应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名。4.2.7投标文件封面应加盖投标人及法定代表人或委托代理人的印章或签字。由委托代理人签名的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签名、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式，否则投标文件签署授权委托书无效。4.2.6投标文件的正本和副本均需打印,且均需要编排目录，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明[正本]、[副本]。正本和副本不一致时，以正本为准。
5.2.1开标程序见投标人须知前附表。5.2.2每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内递交有效的投标文件。5.2开标程序5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；5.1开标时间、地点和投标人参会代表5开标
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。6.1评标委员会6评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。5.3特殊情况处理
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
6.4.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。6.4评标结果公示评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标
7.3履约保证金评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。7.2中标通知及中标结果公告除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。7.1定标方式7合同授予
7.5.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。7.5签订合同建设单位要求承包商提供履约保证金的，必须同时向承包商提供业主工程款支付担保。建设单位工程款支付担保方式、额度与承包商履约保证金对等。详见苏住建规（2017）4号文。7.4支付担保7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
有下列情形的，招标人将重新招标：8.1重新招标8重新招标和不再招标7.5.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
9纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.2不再招标(3)除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。(1)投标截止时间止，有效投标人少于3个的；
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。9.5.1异议9.5异议与投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
10解释权9.5.3有关异议与投诉的要求按照江苏省住建厅苏建规字（2016）4号文执行。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。9.5.2投诉投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
评标办法前附表第三章评标办法（合理低价法）见“投标人须知前附表”。11招标人补充的其他内容构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
| 评标入围 | ||
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 评标入围条件 | 投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标☑ 至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；☑ 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；☑ 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件；☑ 投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=最高限价 |
| 2.1.3 | 信用评价分筛选 | ☑ 不采用£ 采用，筛选条件： □ 采用1.筛选条件投标人的信用评价分： ;2.经筛选满足条件的投标人少于 15 人的， 招标人将重新招标。☑ 不采用采用信用评价分筛选， 经筛选满足条件的投标人少于 15 人的，应当重新招标。 |
| 2.1.3 | 评标入围方法和数量 | 当满足评标入围条件的投标文件超过 9家时，根据下列方法筛选进入后续评标程序的投标人。1.入围筛选方法：☑ 直接确定☑ 方法一；□ 方法二；□ 方法三；□ 方法四；□ 方法五□ 开标时从以下方法中随机抽取确定：□ 方法一；□ 方法二；□ 方法三；□ 方法四；□ 方法五2.评标入围方法具体细则见附件三。其中：方法一中： G1值取值范围：10% 、 15% 、 20% 、 25% 、 30%，开标时随机抽取确定；抽取每档按 5%计； G2值取值范围： 10% 、15% 、20%，开标时随机抽取确定； 抽取每 档按5%计；方法二中： G1 值取值范围：，开标时随机抽取确定；抽取每档按 5%计； G2 值取值范围：%，开标时随机抽取确定；抽取每档按 5%计； 方法三中：G1、G2 值的抽取范围参照方法一或方法二； 方法四中：G1、G2 值的抽取范围按照方法一或方法二； |
| 初步评审 | |||
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
| 2.2.2 | 评审标准 | 形式评审标准 | （1）投标人名称：与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； （2）投标函签字盖章：有法定代表人的签字或盖章； （3）报价唯一：只能有一个有效报价 |
| 2.2.2 | 评审标准 | 资格评审标准 | （1）营业执照：具备有效的营业执照； （2）安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证； （3）资质证书：具备有效的资质证书； （4）资质等级：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； （5）财务要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定； （6）业绩要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； （7）拟派项目负责人要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； （8）其他要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求。 |
| 2.2.2 | 评审标准 | 响应性评审标准 | （1）投标内容：符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； （2）工期：投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； （3）工程质量：投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； （4）投标有效期：投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； （5）投标保证金：符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定； （6）已标价工程量清单：符合第二章“投标人须知”第 3.2.2 项规定 ①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的； （7）其他要求：无评标办法第 3.3.6 条所列情形 |
| 详细评审 | ||
| 条款号 | 条款内容 | |
| 2.3.1 | 分值构成 | ☑ 以投标报价为评审因素 投标报价： 100 分□ 以投标报价和信用评价为评审因素投标报价： 分投标人市场信用评价： 分 |
| 2.3.2 | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准值计算方法的确定□ 直接确定：□ 方法五；☑ 开标时从以下方法中随机抽取确定：☑ 方法一；□ 方法二；☑ 方法三；□ 方法四；□ 方法五；2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：K值取值范围：95%～98%；抽取每档按0.5%计，开标时随机抽取确定；方法二：K1值取值范围：95%～98%；抽取每档按0.5%计，开标时随机抽取确定；Q1值取值范围：65%-85%，抽取每档按5%计，开标时随机抽取确定；K2取值为：86% ；方法四：□ K取值为：；□ K值取值范围：，开标时随机抽取确定；方法五：K值取值范围：，开标时随机抽取确定；Δ值取值范围：，开标时随机抽取确定；3、特殊情形下，评标基准价调整方式：确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价按实计算； |
| 2.3.3(1) | 投标报价得分计算 | 评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每低1%扣0.6分（不少于0.6分），每高1%扣0.9分（负偏离扣分的1.5倍）；偏离不足1%的，按照插入法计算得分 |
| 2.3.4 （2） | 投标人市场信用评 价评分标准 | 投标人信用评价得分=信用分值*/% |
| 2.3.4 （3） | 投标人行为及标后履约考评扣分 | 按评标时考评扣分时效内的扣分值执行 |
| 2.3.4 （4） | 技术标 | 是否编制施工组织设计： □是， 合格性评审☑ 否，中标后中标人应按有关规定编制施工组织设计 |
| 2.3.4 （5） | 其它 | 评分相等时排序原则：☑ 投标报价低的排名在前□信用评价高的排名在前（投标报价也相等的，由招标人自行确定） |
| 条款号 | 条款内容 | |
| 2.1.3 | 入围筛选方法和数量 | 详见本章附件三：评标入围规则 |
| 2.2.2 | 资格评审标准（适用于未进行资格预审项目） | 详见本章附件一：资格审查不合格情形 |
| 2.2.3 | 无效标判定 | 详见本章附件二：无效标条款 |
| 2.3.2 | 评标基准价计算方法 | 详见本章附件四：评标基准价的计算 |
2.1.2信用评价分筛选（如采用）：见评标办法前附表。2.1.1不再进行后续评标的情形：见评标办法前附表。2.1入围筛选（适用于未进行资格预审项目）2.评审标准本次招标采用的评标办法为：合理低价法。1.评标方法
2.2.3无效标判定标准2.2.2资格评审标准（适用于已进行资格预审的项目）：见本标段资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。2.2.2资格评审标准（适用于未进行资格预审的项目）：见评标办法前附表。2.2.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.2初步评审标准2.1.3入围筛选方法和数量：见评标办法前附表。
见评标办法前附表。2.3.2评标基准价计算方法见评标办法前附表。2.3.1分值构成2.3详细评审标准判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，见本章附件二。
（3）投标人行为及标后履约考评扣分：见评标办法前附表。（2）投标人市场信用评价评得分：见评标办法前附表；（1）投标报价得分：见评标办法前附表；2.3.4评分标准见评标办法前附表。2.3.3投标报价的偏差率计算
（1）评标准备；评标活动将按以下五个步骤进行:3.1基本程序3.评标程序（5）其它：见评标办法前附表。（4）技术标
3.2.1招标人准备3.2评标准备（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。（4）澄清、说明或补正；（3）详细评审；（2）初步评审；
容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。3.2.1.3招标人或招标代理机构认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内审查，但不对投标文件作出评价。3.2.1.2招标人或招标代理机构应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的招标人（或招标代理机构）根据评标办法前附表2.1.1、2.1.2、2.1.3条款筛选入围投标人。3.2.1.1入围筛选
3.2.2.3熟悉文件资料评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人。招标人也可以直接指定评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。3.2.2.2分工评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。3.2.2.1签到3.2.2评标委员会准备工作
3.3.1形式性评审3.3初步评审招标人已做评标入围工作的，评标委员会应对评标入围成果进行复核，发现错误或遗漏的，应进行补正。经过评标委员会审核确认的评标入围成果视同是评标委员会的工作成果。招标人未做评标入围工作的，评标委员会应进行评标入围工作。3.2.2.4评标入围（核对招标人入围数据）招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件，未在开标会上当场拒绝的各投标文件，开标会记录，资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的），标底（如有），工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时），有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法。
3.3.3无效标判定当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。3.3.2资格评审（已进行资格预审项目）评标委员会根据本章第2.2.2款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，资格审查不合格。3.3.2资格评审（未进行资格预审项目）评标委员会根据本章第2.2.1款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。3.4.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于招标控3.4.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.4.1评标委员会按照本章第2.3款规定进行评审。3.4详细评审评标委员会根据本章第2.2.3款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.6澄清、说明或补正点有明显错误、四舍五入原因的除外；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。3.5算术错误修正
4.评标结果按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。3.7.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审结果，采用打分制的，应3.7.1评标委员会成员填写详细评审汇总表。3.7汇总评标结果在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。
是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。4.1.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排序，并确定排名第一的投标人为中标人。4.1.1评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人。第二章“投标人须评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：4.1推荐中标候选人
照一定的比例纳入评分体系中。5.2投标人市场信用评价：招标人可以将建筑施工企业市场信用动态考评得分作为评分因素，按5.1评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；5.说明评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。4.2提交评标报告
一、本项指投标人的资格条件不满足以下要求的：投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件：附件一:资格审查不合格情形（适用于未进行资格预审项目）和计算结果均保留两位小数，小数点后的三位四舍五入。5.3评标过程中，造价数据以万元为单位保留四位有效小数，第五位四舍五入；评分的计算过程
5.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；二、本项指投标人存在下列情形之一的：4.招标文件要求的财务和信誉要求（如有）。3.招标文件要求的类似项目业绩（如有）及其认定标准；2.拟派项目负责人符合招标文件规定的条件要求；1.资质条件符合国家规定和招标公告的要求；
11.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；10.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；9.为本标段提供招标代理服务的；8.为本标段的代建人；7.为本标段的监理人；6.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
17.投标保证金未按要求提交的；16.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。15.财产被接管或冻结的；14.被暂停或取消投标资格的；13.被责令停业的；12.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
见》（苏信用办（2018）23号）文件，被列为联合惩戒对象且在联合惩戒期限内的；21.根据《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意20.拟派项目负责人有行贿犯罪行为记录且自记录之日起未超过5年的；未超过5年的；19.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起18.因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
与投标；24.本工程不接受最新年度苏州市建筑施工企业综合考评结果考评等级为C类及以下投标人参三、本次招标下述_____条款生效：23.依法规定的其他情形。相关规定，投标人投标所用资质核查结果不达标的；22.根据《省住房城乡建设厅关于开展建筑企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）
28.近五年内（从截标之日起倒算），企业或拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评（市、区）建设行政主管部门通报批评的；27.近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；26.近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投25.近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。本章节是本工程招标文件（含招标文件的澄清、补充文件等）中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款列入本附件，并发布新的完整的《否决性条款摘要》。否则，增加的无效标条款无效。【提示】如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加或修改否决性条款的，招标人应当将新增附件二:无效标条款价不合格的。
4.投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；法、有效的委托书（原件）的；3.投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合的；2.投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
10.投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；9.联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；8.在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；7.组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；6.除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；5.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
14.投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目不一致的；13.投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础12.投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；除外；11.同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的
19.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支18.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；17.明显不符合技术规范、技术标准的要求的；16.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；15.未按招标文件要求提供投标保证金的；特征、计量单位、工程量不一致的；
24.投标文件关键内容模糊、无法辨认的；23.施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；22.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；21.不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；20.未按招标文件要求提供投标文件的；付办法的；
招标人应根据项目的实际情况，合理确定资格后审评标入围环节。当进入评标入围环节的投标人超过9家时，招标人可以选择一种评标入围方法，也可以在招标文件中明确两种以上入围方式，开标时采取随机抽取的方式确定。附件三:评标入围规则招标人修改或补充的重大偏差情形：（招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准）25.招标文件要求项目负责人当场开标而未按时出席的。
方法三：抽签入围法。采取随机抽取法确定R家投标人进入后续评标程序。招标人可以参照低价排序法（或均值入围法）的G1和G2值抽取、计算，先去除一部分投标人后再随机抽取，具体要求应在招标文件中明确。评标入围过程中，当投标人平均值以上（或以下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加平均值以下（或以上）的数量。按顺序取平均值以上的投标人时，末位报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标人同时入围。当R值取9时，平均值以上具体数量为4，平均值以下数量为5；当R值取12时，平均值以上具体数量为6，平均值以下数量为6；当R值取15时，平均值以上具体数量为7，平均值以下数量为8。方法二：均值入围法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*G1（G1值为10%、15%、20%）的最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*G2（G2值为10%、15%、20%、25%、30%）最高报价的投标人（去高、去低的数量分别为四舍五入后取整，末位报价相同的均去除），G1和G2在开标时抽取；计算剩余投标人的报价平均值，取平均值以上和以下若干家投标人进入后续评标程序。方法一：低价排序法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*G1（G1值为10%、15%、20%、25%、30%）最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*G2（G2值为10%、15%、20%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别为四舍五入后取整，末位报价相同的均去除），G1和G2在开标时抽取；再按报价由低到高取不少于R家投标人进入后续评标程序。排序第R位存在两个及以上报价并列相同的，同时入围；不足R家时，按实际数量计取。入围的投标人数量R根据进入评标入围环节的投标人数量决定。当进入评标入围环节的投标人为50家以上时，R值取15；当进入评标入围环节的投标人为30家以上不足50家的，R值取12；当进入评标入围环节的投标人为9家以上不足30家的，R值取9；不足9家的全部入围。
方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评附件四:评标基准价的计算第一轮先按进入评标入围环节的投标人企业信用分从高往低排名前R名（有企业信用分且并列的算同一名次，依次往下排名），在前R名中随机抽出R/2（R/2取整）家（若有信用分的投标人≤R/2家，则全部入围）；第二轮剩余的名额，在上述被抽中单位外的所有进入评标入围环节投标人中抽取。方法五：二轮抽签法。该方法适用于非选用企业信用分进行筛选资格后审方式招标。通过低价排序法（或均值入围法）中的G1和G2值抽取、计算、去除，确定进入最终入围范围的投标人；再通过低价排序（或均值计算）确定招标文件中规定入围50%的投标人（四舍五入取整）进入后续评标程序；剩余50%从最终入围范围内的尚未入围的投标人中通过随机抽取法确定。方法四：合成入围法。即采用低价排序法（或均值入围法）和抽签入围法相结合的方式确定一定数量的投标人进入评审程序。
方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕，招标控制价为B，则：（由招标人在招标文件中明确选取连续的七档）。K值的取值范围为95%-101%K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，评标基准价=A×K，标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。
目清单综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项方法四：以合理最低价作为评标基准价。方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。Q2=1-Q1，Q1取值范围为65%～85%；K1的取值范围为95%～101%（由招标人在招标文件中明确选取连续的七档）；Q1、K1值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。K2的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程88%～100%。K2由招标人在招标文件中明确。评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2
A=招标控制价×（100%－下浮率Δ）；评标基准价=（A×50%＋B×30%＋C×20%）×K方法五：ABC合成法。K值建筑工程为97%～93%，装修、安装工程下浮范围为95%～90%，市政工程下浮范围为93%～88%，园林绿化工程下浮范围为92%～85%，其他工程下浮范围为95%～90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。招标人需在招标文件中明确具体下浮区间。项目具体下浮率根据招标文件规定的下浮区间在开标时抽取，或者在招标文件中明确确定固定下浮率（下浮率取整）。评标基准价（合理最低价）=A×K当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整）和最低的20%项（四舍五入取整）后进行算术平均；当有效投标文件4-6家时，剔除各报价中最高值后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，取各报价中的次低值。由此计算出分部分项工程项目清单综合单价、单价措施项目清单综合单价、总价措施项目清单费用和其他项目清单费用，再按招标清单所列费率计算规费、税金，得出一个投标平均总价A。
下浮系数K、下浮率Δ，在开标时按下表取值范围内随机抽取。下浮系数、下浮率各地可根据实际调整。规定范围内：评标价算术平均值×70%与招标控制价×30%之和下浮25%以内的所有评标价；C=在规定范围内的最低评标价；评标价在A值的95%（及以上）范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%-92%（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范围内的其他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价（除C值外）中随机抽取B值；B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，在开标时随机抽取确定；抽取方式：若
| 分类 | 取值范围 | |
| 下浮系数K | 95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%、98.5%、99%、99.5%、100%、100.5%、101% | |
| 下浮率Δ | 房屋建筑工程 | 6%、7%、8%、9%、10%、11%、12% |
| 下浮率Δ | 装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程 | 8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15% |
| 下浮率Δ | 机电安装工程 | 9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16% |
| 下浮率Δ | 市政工程 | 12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20% |
| 绿化工程 | 17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25% | |
发包人（全称）：第一部分合同协议书（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）第四章合同条款及格式2.评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每低1%的所扣分值不少于0.6分，每高1%的所扣分值为负偏离扣分的1.5倍；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：
。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。
工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期
人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式
人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：
（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：。
（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。
十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。
组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：
第三部分专用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：
1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单及答疑文件、澄清书、投标书及其附件、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，履约合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定
1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（第613号）、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》其附件、张住建工【2016】16号关于贯彻执行省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函【2018】298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第9号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》、张住建工〔2020〕15号《关于贯彻落实<省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告>的通知》、苏建函价〔2021〕62号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》及其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：合同履约过程中确定。1.1.3.9永久占地包括：本工程规划用地范围以内的场地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程用地范围以内的场地。
1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计图纸或国家标准或招标文件要求的标准中较新较严格者。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和江苏省现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
发包人向承包人提供图纸的内容：合同范围内施工图纸全套。发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸4套(工程竣工时，承包人返回2套纸质竣工图及电子竣工图1套)，承包人需增加图纸套数的，经发包人同意后，由设计单位复制，费用由承包人承担；；发包人向承包人提供图纸的期限：签订本合同后一周内_；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）招标文件、工程量清单及答疑文件、澄清书；（4）投标书及其附件（如果有）；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子版；承包人提供的文件的数量为：按发包人及监理要求；承包人提供的文件的期限为：按发包人及监理要求；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织相关文件；1.6.4承包人文件
发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：现场工程部；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.6.5现场图纸准备
1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：现场工程部；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：现场工程部；
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：经过发包人同意后，承包人可无偿使用发包人修建的道路及交通设施，但要承担因使用而引起的修复、养护等费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地线为界（发包人另有注明的除外）,用地线范围以内由承包人实施。无论是谁实施的交通道路及设施，其他专业承包人均可使用。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，由发包人指定单位修复，由在场施工的承包人承担修复费用。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。1.11知识产权
发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量无论增减多少，综合单价均不调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量按实调整。1.13工程量清单错误的修正
通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路等接至施工场地由施工单位自行解决，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；（7）发包人的指令、通知由发包人派驻的工程师签字后，由监理以书面形式发工作通知单形式交给承包人，承包人代表在回执上签署姓名和收到时间生效。因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担。因承包人拖延或拒绝执行发包人指令而造成的损失由承包人承担。(8)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：双方另行约定。发包人是否提供支付担保：双方另行约定。发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。2.5资金来源证明及支付担保
承包人应履行的其他义务：A、承包人所派的项目管理班子必须和招投标文件中确定的一致。投标文件中的项目管理班子主要人员（项目经理（建造师）、施工员、质量员、安全员）必须常驻施工现场。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后15日内提供，发包人组织竣工验收之前。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：纸质资料2套及电子资料1套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：按档案馆、质监站、消防验收、使用单位、结算审计等相关竣工资料要求提供符合行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。
G、上述相关费用已经包含在投标报价中。承包方应适当地向发包人和监理人提供临时办公用房各一间、值班室一间，并提供一般桌椅等办公条件，并积极配合发包人所需的会议场所，并装有基本的空调设备。在开始实施任何工作或订购任何材料和工程设备之前，承包人应按照有效的图纸和其它合同文件重新核实相关工作的工程量，如果发现差异，在相应调整自身工作安排的同时，应立即通知总监理工程师及发包人。在合同履约期内，协助发包人和总监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失或损害是承包人的义务。施工期间交付验收合格之前为迎接发包人组织的参观检查，必需的现场布置、卫生清洁、整治工作。配合检测机构进行工程质量见证取样检测工作，负责取样送样工作。承包人应配合好质监、安监等相关管理部门的协调工作。
建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同范围内的工作，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表、支付申请，处理施工过程中的各项有关事宜。对本工程建设的质量、安全、工期、成本控制等。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；
3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：一次处以5000元/人罚款，同时处以500元/天的罚款，直至承包人更换为止。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：一次处以5000元/人罚款，同时处以500元/天的罚款，直至承包人纠正为止。（项目经理未到位时同样处理）。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以500元/天的罚款；无故缺席发包人主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以2，000元/次罚款。。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天。项目经理一旦中标则不允许更改（发包人另有要求的除外），并且保证施工期间每天必须在施工现场并且履行职责，否则发包人将视为违约上报建设主管部门，同时没收履约保证金并取消中标资格，由此产生的一切后果均由承包人承担。
3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：分项工程的施工员没在现场管理的，每次罚款500元，超过24小时没有施工员在场而继续施工的，罚款1,000元；其他人员按不足天数处以300元/天的罚款。。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：一次处以2，000元/人罚款，同时处以300元/天的罚款，直至承包人纠正为止。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：一次处以2，000元/人罚款，同时处以300元/天的罚款，直至承包人撤换为止。（同样适用于对承包人主要施工管理人员未到位的处罚）。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内，合同签订后7天内；当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担。
其他关于分包的约定：/；允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：执行行业管理规定。禁止分包的工程包括：按国家法律法规规定执行。3.5.1分包的一般约定
承包人是否提供履约担保：/。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从工程开工至取得整体项目竣工验收报告为止。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人的监理内容：详见监理合同。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员
（1）/；（2）/；（3）/。在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：按相应规范及规定执行。5.1质量要求5.工程质量
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按照通用条款执行。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零事故工程。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：24小时。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程形象进度同步支付。合同当事人对文明施工的要求：/。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。
7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后一周内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但不迟于《开工通知》载明的开工日期前7天。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对危险性较大的分部分项工程，承包人应该编制专项工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应当组织专家对专项方案进行论证，费用由承包人负责。上述方案未经审批或论证的不得实施。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：“项目开工前，按实名制管理有关规定，建立健全项目实名制管理的组织管理网络，明确岗位责任，编制、报审项目用工管理、工资结算与支付、欠薪应急处理等有关实名制管理方案，完成实名制系统对接和信息登记，开设工资保证金账户和工资专户，设立维权信息告示牌。”关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人办妥工程开工所需的各项审批许可手续。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内，但不迟于《开工通知》载明的开工日期前7天。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后一周内。
7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不晚于《开工通知》载明的开工日期前7天。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知承包人在收到中标通知书后应积极与发包人联系订立施工合同，施工合同订立后应该立即办理各种保险、服务费缴纳、项目税务登记、进市许可、安监等相关手续，办理时间最迟不晚于收到中标通知书之日起的30天。由于承包人自身原因30天内未完成手续办理，发包人有权取消承包人的中标资格，解除合同，由第二中标候选人替补，并没收投标保证金或履约保证金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。本工程设立工期奖励或处罚：A、工期奖罚：本工程提前不奖，延后扣除按规定应计算的赶工措施费用外按照[（延后天数÷定额工期天数）×2.50÷0.35]%的比例处罚，计算基础为分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费。如无定额工期时，“定额工期天数”按招标工期计。B：节点进度奖罚：如不能按节点进度完成，则每延迟一天扣罚分部分项清单费用的万分之一（节点工期由甲方另行制定、下达）。C：下达开工令后由于承包人原因每延迟一天开工，扣罚分部分项清单费用的万分之一；延迟十五天仍不能开工的发包人有权取消承包人的中标资格，解除合同，由第二中标候选人替补，并没收投标保证金及履约保证金。（以合同工期加工程师同意顺延的工期之和为参照对象）。D、因承包人原因造成工期延误，发包人出具的要求限时完成的工作通知单上的工期，不作为合同工期顺延的依据。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误
7.9提前竣工的奖励（1）/。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件
8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。
9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款执行。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人供应的工程材料设备在进场时均要报监理人及发包人确认。承包人报送的样品不符合发包人的要求时，发包人有权更改供应方式。
现场工艺试验的有关约定：按发包人或监理人的要求。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按通用合同条款及相关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用合同条款及相关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按通用合同条款及相关规定执行。9.1.2试验设备
承包人没有发包人的书面通知，不得任意更改设计内容。工程变更内容包括：对本工程的设计性质或数量在图纸上作出的改变或修正，并包括任何工程单项的增减或任何物料标准的改变。工程变更的程序和表式按照监理人提供的要求执行：关于变更的范围的约定：通用合同条款规定的5种情形；功能调整导致的拆改且不是承包人原因引起的等情形。10.1变更的范围10.变更
10.4变更估价（7）无论在何种情况下，承包人一旦收到发包人或授权代表或监理工程师的书面指令，则必须立即执行，而不得以价格未确定等其它原因而拒绝或拖延施工（不可抗力除外）。否则，工期延误由承包人负责。已开工工程若因发包人引起的原因中途停建、缓建，双方对在建工程应商定一个应做到的合理截止部位，同时赔偿承包方由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。若修改属工程材料代用、施工质量问题等的承包人的原因，则修改后增加的费用（含返工损失等）由承包人承担，工期不予顺延。由于执行发包人要求的工程变更而引起承包人的直接损失，包括材料积压、成品或半成品的加工改动，在确实、并经监理详细证明的情况下，且该损失并没有包含于该变更的费用之内的，应由发包人负担。对于图纸已标识或示意，承包人根据规范及自身的经验，在施工过程中可以完善设计的，在报价中已考虑其费用或增加的,施工过程中提出的此类完善设计的变更，只作为技术洽商处理，不能成为结算调整的依据。
4.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且张家港市工程造价管理机构发布的建材信息价缺价的，应由承包人根据变更资料、建设行政主管部门发布的计价办法和计量规则、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更资料、建设行政主管部门发布的计价办法和计量规则、张家港市工程造价管理机构发布的建材信息价（含该文件规定执行的苏州市建设行政主管部门发布的材料信息价格）、江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价格（其中的苏州市价格）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=[1-(中标价-暂列金额)/(标底价-暂列金额)]*100%。2.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。1.已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；关于变更估价的约定:因工程变更等非承包人原因引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：10.4.1变更估价原则
10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承发包人另行协商。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。10.5承包人的合理化建议5.工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化的，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
市场价格波动是否调整合同价格的约定：（1）施工期间人工工资单价按规定进行调整；（2）施工期内可调价要素的市场平均价格波动超过基准价格5%时，超过部分的价格按规定进行调整；（3）由于承包人原因，造成推迟开工或工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价不予调整，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价按约定进行调整；（4）以签证形式确认的工期延期，可以作为调整人材机差价的依据；以说明、证明等形式确认的工期延期，不能作为调整人材机差价的依据（有明确注明可调差的除外）。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人使用，结算时从承包人结算中扣除。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：可调价要素：1.张家港市建设行政主管部门发布建材信息价格的材料且其价值占单位专业工程分部分项工程费2%以上。
关于基准价格的约定：招标文件载明的标底使用的张家港市建设行政主管部门发布的材料建材信息价格（含该文件规定执行的苏州市建设行政主管部门发布的材料信息价格）；合同履行期间，因人工、材料价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。第3种方式：其他价格调整方式。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。
可调价要素价格的确定：按照张家港市建设行政主管部门发布的材料建材信息价格确定。施工期间可调价要素加权平均价=Σ（每月实际使用量×当月价格）／该要素总用量。下跌超出5%时，差价（负值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×0.95）×（1－该要素让利幅度）。涨幅超出5%时，差价（正值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×1.05）×（1－该要素让利幅度）；但施工期间可调价要素加权平均价低于投标单价时不作调整；（2）材料单价以基准价格为基础，涨、跌幅度在5%以内（含5%）时，其差价由承包人承担或受益；涨、跌幅度超出5%时，其超出部分的差价按约定予以调整，调整计算公式如下：（1）承包人合同履行期间人工单价按省级建设行政主管部门发布的人工工资指导价调整。但承包人对人工费或人工单价的报价高于省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布价格的除外。调整差价＝（施工期间人工工资指导价－招标控制价所采用的月份价格）×（1－该要素单价让利幅度）；
综合单价包含的风险范围：（1）工程量无论增减多少，综合单价均不调整；（2）可调价要素以外的材料无论价格涨跌幅度多少均不调整；（3）合同履行期间，可调价要素的平均价格波动涨跌幅在基准价格的±5%以内，综合单价均不调整；（4）机械使用费无论价格涨跌幅度多少均不调整；（5）招标控制价发布日之前市建设行政主管部门或造价管理部门发布的工程造价政策性调整文件已计入报价，漏项的均不调整。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付（3）实际开工日期晚于合同约定计划开工日期，不论推迟开工多少时间以及是否是发包人原因导致的推迟开工，上述基准价均不作调整。承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据（提醒：承包人在提交单价核定单后的5天内主动和发包人联系核价事宜）。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：1、因市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。2、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，由发包人承担：（1）国家法律、法规、规章和政策发生变化；（2）省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外；（3）由政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格调整。风险费用的计算方法：风险费计入相应的综合单价中。
预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。
工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、9本工程量计算规范、2014年江苏省计价定额和费用定额及本省、市或行业建设主管部门的规定。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保
关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：承包人应于（计量周期）20日之前向发包人报送上期20日至当月19日已经完成的工程量报告，并按发包人规定附具进度付款申请单、已经完成工程量报表和有关资料；监理人、跟踪审计单位（如有时）和发包人予以审核确认。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：与12.4.1条的周期同步。12.3.2计量周期
关于付款周期的约定：每月至多付款一次。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.2进度付款申请单的编制
发包人支付工程进度款时，将其中20%的款项，拨付至承包人的农民工工资专用账户。工程款（进度款）支付：工程竣工验收付50%，审计结束后付至70%，审计结束满2年后付至100%。（2）发包人支付进度款的期限：一般情况下，发包人在收到承包人工程款支付申请后的下个月月底支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内完成相关审批，按规定报送财政或相关单位支付。（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内完成审查。12.4.4进度款审核和支付
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。承包人所开具的工程款发票必须为本项目工程所在地税务部门出具的正规发票。开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。投标人在投标报价时应充分考虑工程款实际支付情况和相应资金成本等因素。
13.2.1竣工验收条件13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车
13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。13.2.2竣工验收程序（2）承包人提交竣工图的时间和份数：提交竣工图及竣工资料的时间同第13.2.1（1）条。竣工图及竣工资料应满足资料管理规程规定和城建档案馆要求，并协助办理城建档案馆资料预验收手续(竣工验收结束之日起一个月内必须提供给发包人)。承包人提交竣工资料和验收报告的时间：工程完工后28日内提供，竣工日期按竣工验收报告为准。无论何方原因造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定的要求时，发包方为履行政府承诺及使用单位的切实需求而将工程或其部分交付他人的，不视为发包方提前使用，承包方应当承担工程质量不符合国家规定或合同约定要求的责任。
工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按本合同相关条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。。
13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；
14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：工程款支付申请表、竣工验收报告、结算资料、竣工资料（结算）签收表等（具体按发包人要求）。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：按发包人要求。
承包人提交最终结清申请单的份数：2份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。发包人完成竣工付款的期限：/。发包人审批竣工付款申请单的期限：按发包人要求执行。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：/。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：/。
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；
15.4.3修复通知工程保修期为：按本合同附件3执行。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：质量保证金退还按相关规定。（3）其他扣留方式:/。
16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按本合同附件3执行。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：如为关键节点工期，则工期顺延。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承发包双方协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由于发包人支付合同价款需要审批，有一个时间段，因此承包人不得因合同价款支付不及时而停止施工或故意拖延施工或发生其他不利于工程顺利实施的情况出现。发包人积极做好工程支付的各种审批手续。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。发包人违约责任的承担方式和计算方法：
16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（4）违反发包人在合同履行期双方约定的其他要求。（3）承包人未按施工现场需要配备相应的人力、材料、机械设备的。（2）承包人没有达到合同规定的质量和文明工地施工要求。承包人违约的其他情形：（1）承包人提供的材料样品不符合招标文件要求或承包人未按投标文件确认的材料品牌规格采购的（发包人书面允许调整的除外）。
(6)未按施工规范组织施工，采用不正确的施工工艺和方法，发现一次罚款1，000元。(5)分项工程的施工员没在现场管理的，每次罚款500元；超过24小时没有施工员在场而继续施工的，罚款1，000元。(4)项目部与监理组下发的各项指令，逾期执行的每次罚款500元，不执行的每次罚款5，000元。(3)承包人项目经理（建造师）不足25天/月在现场的，处以不足天数的罚款：500元/天/人。其他主要技术及管理人员不足25天/月在现场的，处以不足天数的罚款：300元/天/人。如需离开工地现场2天以上，需向总监办和发包人提出请假申请。(2)项目经理或总工程师无故缺席发包人主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以2，000元/次罚款。(1)按施工需要须到位而未按时到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号的处以5，000元/台的罚款，同时处以500元/天的罚款直至承包人纠正为止。
(12)工程完工后30天内提交竣工图，每迟一天罚款1，000元。(11)原始资料和整理资料未按要求及时归档，每次罚款500元。(10)原始资料故意弄虚作假的或误差超3％，每次罚款1，000元。(9)承包人必须在发包人规定的时间内上报发包人要求的有关资料，如承包人未能按时上报，则每迟一天罚款500元。(8)工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致，每次罚款5，000元。(7)未及时有效协调、管理分包单位，造成现场混乱、工序脱节、延误工期、影响质量的罚款5，000元。
(18)未经检验合格的材料（原材料等）用于施工的，每次罚款3，000元。(17)原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筋焊接试验）不及时，频率未达到规定要求，每次罚款3，000元。(16)在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，每次罚款2，000次。(15)试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次罚款1，000元。(14)签证的时效为1个月，从发生起计算。超过时效的签证不予认可。(13)竣工图及签证资料经发包人确认后30天内提交竣工结算，每迟一天罚款1，000元。
(24)高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处罚款1，000元。(23)不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处罚款500元。(22)由于承包人自身原因造成工程质量不符合设计要求，需由设计单位进行补救设计时，设计费用、补救费用由承包人自理，原因和结果及时报告发包人、监理，并每次处罚款5，000元。(21)要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚500元。(20)上一道工序未经监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次罚款3，000元。(19)发现假冒、仿冒、贴牌（包括联营合作企业生产的）产品或不符合招标文件规定和国家有关制造、验收方面的规程和规范和环保要求的，不得使用并每次罚款5，000元。
(30)承包人不得拖欠施工人员工资，若拖欠施工人员工资，造成施工人员到建筑管理部门等上访，发包人可以按照承包人与施工人员已确定的数额直接从承包人工程款中扣除向施工人员支付，对发包人名誉造成损失时，发包人按照不超过前述工资额的10％计算承包人的赔偿金。(29)损坏现场及施工场地周围的树木、构筑物、建筑物、地下及架空管线，需自费恢复或按市价赔偿，对第三方造成损失的照价赔偿，并每处罚款500元。(28)出现打架斗殴的每次处罚款5，000元。(27)出现重大安全事故至人死亡或重伤的每次处罚款30，000元。(26)出现以下情况每次罚款50元：A进入施工现场不带安全帽；B施工现场抽烟；C随地大小便；D施工现场垃圾未及时清理。(25)出现以下情况每次罚款500元：A施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；B发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；C每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；D违反文明施工管理条列；E未做安全措施污染当地农田、水域；F承包人未对参加施工的人员进行安全教育；G承包人未对参加施工的人员签订劳动合同。
17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。关于承包人违约解除合同的特别约定：解除合同时的结算办法：本合同中标价-其他承包人完成合同所示剩余工作量所需的总价款-履约保证金-发包人支付给第三方的赔偿款-保修金。不免除或减轻因承包人违约造成的罚款及其它应承担的违约责任。16.2.3因承包人违约解除合同(32)发包人不承担合同价款外的任何形式的收费罚款等；若由于承包人原因，政府部门对发包人进行罚款，承包人不仅要缴纳罚款，发包人还要对承包人处以罚款额的1－3倍的追加罚款。。(31)承包人不得拖欠自行分包或供应商的工程款（或货款），若由于拖欠资金造成工期延误、停工、质量无法保证的，发包人可以按照承包人与分包单位或供应商已确定的数额直接从承包人工程款中扣除向分包单位或供应商支付，对发包人造成损失时，发包人按照不超过前述金额的10％计算承包人的赔偿金。
18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。关于其他保险的约定：承包人应当为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：/。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3争议评审20.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
21.3承包人与发包人、监理的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须是打印的。21.2发包人认为承包人已经无能力或无诚意完成本工程时，发包人有权将工程剩余部分发包给另外的承包单位。21.1当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担。21.补充条款（2）向甲方所属地人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；
21.9施工完毕，施工单位清理所有现场建筑垃圾及临时设施拆除垃圾。竣工前应拆除临时设施，清理现场所有建筑垃圾及生活垃圾，施工设备及剩余材料及时退场，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使发包人、监理满意的使用状态，确保工程项目及时验收和交付使用。工程竣工或合同终止30天内，承包人仍未将上述设施、设备、物品撤出及拆除的，视承包人放弃所有权，发包人有权自行或另行委托第三方处理，所需费用由承包人等额赔偿给发包人，发包人也可直接从未付款项中扣除。21.8由于承包人原因导致的一次或多次检测检验不合格造成的增加费用，由承包人承担，结算时扣除。21.7承包人采购材料设备的约定：承包人采购的材料在用于工程之前必须征得发包人同意。否则发包人有权拒绝。招标规定的由承包人采购的材料，发包人保留自行采购的权利。21.6节日、假日或任何其他法定休息日：承包人被认为在他的工作进度计划中已为一切公认的节日、假日或任何其他法定休息日留有余地。规定的合同期被认为是包括这些日期在内，有关这些问题不再考虑任何延期或额外费用。21.5工程工期：本工程工期已经包括了因异常险恶气候或潮湿日造成的时间损失在内，监理人不应准许因异常险恶气候或潮湿日而进一步延长时间。21.4投标文件中如存在关于工期、质量、安全、价格类的保留性条款一律不予接受，以招标文件为准。
21.15本项目超出工程量清单(以清单加图纸形式招标)的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。在工程实施过程中发包人有权根据实际情况调整工程量，也有权对部分乙供材料进行变更或调整为发包人供应。21.14检验试验费：是施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送达和其他为保证工程进行的材料检验试验工作所发生的费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件（如幕墙、预制桩、门窗）做破坏性实验所发生的试样费用和根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，对此类检测发生的费用，由建设单位承担，在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。21.13工程审核费用的支付方式：承包人的竣工结算必须遵循实事求是的原则，承包人提交的竣工结算经中介机构审核后，结算核减率在10％以内时，审核费由发包人支付；核减率超过10％（含10%），审核费用由承包人全额支付。21.12工程质量经评定的竣工质量等级与投标质量等级相同不奖不罚，业主不要求提高质量等级，若实际评定等级比投标质量等级高，业主不予奖励；若不能一次性通过验收合格，则必须整改到验收合格为止，同时处以1.5%的罚款，此奖罚的计算基础为分部分项工程费用。21.11除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。21.10国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
附件21.20承包人施工扬尘控制应严格贯彻落实《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J2032016）、《张家港市建筑施工扬尘污染控制方案》张住建发〔2018〕28号等相关规定，做到施工扬尘污染控制达标，无市民重大投诉。同时编制具有操作性的扬尘防治专项方案，落实各项扬尘防控措施。21.19关于安全文明施工措施费，详见省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告〔2020〕第11号文件，并按此文件执行；21.18工程开工前新冠肺炎疫情防控准备及开工后施工现场新冠肺炎疫情防控的费用支出，包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资，均由施工单位自行承担，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。施工期间（含新冠肺炎疫情期间），人工、材料设备、机械市场价格的波动引起的调整，严格按照招标文件“第三章合同条款及格式”中约定的价格调整相关条款执行。21.17施工单位应充分考虑新冠肺炎疫情对工程施工的影响，科学合理安排当前新冠肺炎疫情形势下的工程施工，坚决贯彻新冠肺炎疫情防控决策部署，全力落实施工现场各项防控措施。各投标单位在报价时应综合考虑各种影响因素，合理报价，影响因素包括但不限于工期、新冠肺炎疫情影响期间施工效率降低、工程开工前疫情防控准备及开工后施工现场疫情防控的费用支出、受新冠肺炎疫情影响，可能发生的人工、材料设备、机械价格的波动等。21.16建筑垃圾及废弃土方弃置，弃置方式及弃置点必须经当地政府有关部门批准，并满足本工程合同相关条款约定及张家港市相关部门规定，不得随意堆放影响周边环境，由此造成的后果和一切损失均由承包人承担。为解决弃置问题而产生的所有费用在投标报价时均包含在工程量清单相关子目的综合单价中，结算时不因任何原因另行计算。
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：
附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表
附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件13：档案资料归档移交目录参考附件附件12：廉政责任书格式
| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表
| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
二、质量保修期按合同承包范围。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；3．装修工程为贰年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：本工程保质期按国家有关规范执行，在正常使用条件下，中标单位负责免费保修及必要的保养。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；
五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任
地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：
担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
年月日传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件9：
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。
传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保附件10:年月日
1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
传真：邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：年月日
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
工程项目名称：工程建设项目廉政合同附件12：廉政责任书格式11-3：专业工程暂估价表
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| 小计： | |||
（一）严格遵守党和国家有关法律法规。第一条甲乙双方的权利和义务为保证工程建设项目高效优质和建设资金的安全、有效使用，防范违法违规行为，杜绝腐败现象，根据有关法律、法规精神，经甲、乙双方商定，在平等自愿的基础上订立本合同条款，共同遵照执行。施工或监理单位（乙方）：建设单位（甲方）：工程项目地址：
第二条甲方作如下承诺：（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，应向相关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（四）实行工程建设廉政制度，开展廉政教育活动，自觉遵守廉政规定。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、单位和他人利益，违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉履行合同内容。
一旦发生违反上述承诺的情况，甲方及其工作人员应承担相应的违约责任及损失。（五）甲方工作人员不得向乙方推荐工程分包单位和材料、设备的采购单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（四）甲方工作人员不从事于甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动，并不得为亲友从事上述活动提供方便。（三）甲方及其工作人员不要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境、旅游等提供的方便和支付的费用。（二）甲方及其工作人员不接受乙方安排的可能影响公正或工作地住宿、宴请和娱乐活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（一）甲方及其工作人员不索要或接受乙方及其工作人员的钱物（现金、有价证券、信用卡、物品等），不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
一旦发生违反上述承诺的情况，乙方及其工作人员应承担相应的违约责任。（四）乙方及其工作人员不为甲方、监理单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）乙方及其工作人员不以任何理由安排甲方、监理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。（二）乙方及其工作人员不以任何名义为甲方、监理单位及其工作人员报销应由甲方单位、监理单位及其工作人员个人支付的任何费用。（一）乙方及其工作人员不以任何理由向甲方、监理单位及其工作人员行贿或其他名义（礼金、奖金、补贴、劳务费）馈赠钱物（现金、有价证券、信用卡、物品等）。第三条乙方作如下承诺：
第五条本合同由所在市直属单位、镇、区纪监部门、市招投标管理部门负责组织实施，管理和监督。根据《苏州市建设工程招标投标严重不良行为惩戒实施办法（试行）》（苏建设规[2009]10号）、《张家港市关于建立工程建设不良行为记录制度的实施意见（试行）》（张监发（2009）5号）和《关于建立工程建设领域行贿行为档案查询处置制度的实施意见》（张检会（2012）8号）文件等相关规定，区分不同情形，禁止其在一定期限内参与政府投资（含国有资金投资）工程的招投标活动。（三）乙方或其工作人员存在如下违约行为的，乙方承担相应违约责任：（二）甲、乙及其双方工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（一）任何违反本合同约定义务和违反诚实信用原则的行为，均属违约行为。守约方有权向有关部门举报，要求违约方限期纠正其违约行为，采取适当的补救措施并赔偿损失。第四条违约责任：
附件13：档案资料归档移交目录（单位全称并盖章）（单位全称并盖章）甲方单位：乙方单位：第七条本合同一式五份，甲、乙双方及双方所在或上级纪检监察部门各执一份，送交招投标管理部门一份。第六条本合同与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方代表签署立即生效。本合同对双方违反廉政规定行为的处理，不免除该项目施工合同中双方约定的责任和义务。
| 市政基础设施工程档案资料归档移交目录 | |||||
| 城镇道路工程 | |||||
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | DL1.1 | 工程概况 | |||
| 2 | DL1.2 | 工程项目施工管理人员名单 | |||
| 3 | DL1.5 | 开工报告 | |||
| 4 | DL1.6 | 竣工报告 | |||
| 5 | DL2.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 | |||
| 6 | DL2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||
| 7 | DL2.2.1 | 测量交接桩记录及附件 | |||
| 8 | DL2.2.2 | 导线点复测记录 | |||
| 9 | DL2.2.3 | 水准点复测记录 | |||
| 10 | DL2.2.4 | 工程定位测量、放线验收记录 | |||
| 11 | DL2.3.2 | 原材料进场复验报告汇总表 | |||
| 12 | DL2.3.2.1 | 钢筋进场复验报告 | |||
| 13 | DL2.3.2.2 | 其他钢材进场复验报告 | |||
| 14 | DL2.3.2.3 | 水泥进场复验报告 | |||
| 15 | DL2.3.2.4 | 石灰进场复验报告 | |||
| 16 | DL2.3.2.5 | 粉煤灰进场复验报告 | |||
| 17 | DL2.3.2.6 | 砂、石料进场复验报告 | |||
| 18 | DL2.3.2.7 | 砖（砌块）进场复验报告 | |||
| 19 | DL2.3.2.8 | 土工（布、网、膜、格栅）产品进场复验报告 | |||
| 20 | DL2.3.2.9 | 砂袋进场复验报告 | |||
| 21 | DL2.3.2.10 | 塑料排水板（带）进场复验报告 | |||
| 22 | DL2.3.2.11 | 混凝土外加剂（及其他材料）复验报告 | |||
| 23 | DL2.3.2.12 | 道板（砖）、面砖、路缘石、料石面层进场复验报告 | |||
| 24 | DL2.3.2.13 | 沥青混凝土进场复验报告 | |||
| 25 | DL2.3.2.15 | 无机结合料粒料级配报告 | |||
| 26 | DL2.3.2.16 | 原材料检验试验报告 | |||
| 27 | DL2.3.2.17 | 无机结合料稳定类基层混合料中水泥（石灰）剂量试验报告 | |||
| 28 | DL2.3.2.18 | 无机结合料稳定类基层无侧限抗压强度试验报告 | |||
| 29 | DL2.3.2.19 | 其他 | |||
| 30 | DL2.4.1 | 混凝土试块检测报告汇总表 | |||
| 31 | DL2.4.1.2 | 混凝土试块检测报告 | |||
| 32 | DL2.4.2 | 混凝土强度评定 | |||
| 33 | DL2.4.3 | 砂浆试块检测报告汇总表 | |||
| 34 | DL2.4.3.1 | 砂浆试块检测报告 | |||
| 35 | DL2.4.4 | 砂浆强度评定 | |||
| 36 | DL2.4.5 | 钢筋连接试验报告汇总表 | |||
| 37 | DL2.4.5.1 | 钢筋连接试验报告 | |||
| 38 | DL2.4.6 | 土工试验记录汇总表 | |||
| 39 | DL2.4.6.1 | 土壤标准击实报告 | |||
| 40 | DL2.4.6.2 | 无机结合料标准击实报告 | |||
| 41 | DL2.4.6.3 | 轻型动力触探试验报告 | |||
| 42 | DL2.4.6.4 | 土的承载比（CBR）试验报告 | |||
| 43 | DL2.4.6.5 | 界限含水率试验报告（液、塑限联合测定法） | |||
| 44 | DL2.4.7 | 灰剂量检测报告试验汇总表 | |||
| 45 | DL2.4.7.1 | 灰剂量检测报告 | |||
| 46 | DL2.4.8 | 无机结合料7d无侧限抗压强度试验汇总表 | |||
| 47 | DL2.4.8.1 | 无机结合料7d无侧限抗压强度试验报告 | |||
| 48 | DL2.4.9 | 弯沉测试报告汇总表 | |||
| 49 | DL2.4.9.1 | 弯沉测试报告 | |||
| 50 | DL2.4.10 | 水泥土搅拌桩取芯强度试验报告汇总表 | |||
| 51 | DL2.4.10.1 | 水泥土搅拌桩取芯强度试验报告 | |||
| 52 | DL2.4.11 | 无机结合料压实度试验报告汇总表 | |||
| 53 | DL2.4.11.1 | 无机结合料压实度试验报告 | |||
| 54 | DL2.4.12 | 沥青混凝土压实度试验报告汇总表 | |||
| 55 | DL2.4.12.1 | 沥青混凝土压实度试验报告 | |||
| 56 | DL2.4.13 | 沥青混凝土面层摩擦系数、构造深度试验报告汇总表 | |||
| 57 | DL2.4.13.1 | 沥青混凝土面层摩擦系数、构造深度试验报告 | |||
| 58 | DL2.4.14 | 道路结构层各层厚度检测汇总表 | |||
| 59 | DL2.4.14.1 | 道路结构层各层厚度检测报告 | |||
| 60 | DL2.5.4 | 隐蔽工程验收记录 | |||
| 61 | DL2.5.13 | 软基分层沉降检测记录 | |||
| 62 | DL2.5.20 | 道路工程测试成果汇总表 | |||
| 63 | DL2.6 | 工程质量事故及事故调查处理记录 | |||
| 64 | DL2.7 | 工程施工总结 | |||
| 65 | DL2.8 | 新材料、新工艺施工记录 | |||
| 66 | DL3 | 路基分部工程质量验收记录 | |||
| 67 | DL4 | 基层分部工程质量验收记录 | |||
| 68 | DL5 | 面层分部工程质量验收记录 | |||
| 69 | DL5.1 | 沥青混合料面层子分部工程质量验收记录 | |||
| 70 | DL5.2 | 沥青贯入式与表面处治面层子分部工程质量验收记录 | |||
| 71 | DL5.3 | 水泥混凝土面层子分部工程质量验收记录 | |||
| 72 | DL5.4 | 铺砌式面层工程子分部工程质量验收记录 | |||
| 73 | DL6 | 广场与停车场工程分部工程质量验收记录 | |||
| 74 | DL7 | 人行道分部工程质量验收记录 | |||
| 75 | DL8 | 人行地道结构分部工程质量验收记录 | |||
| 76 | DL8.1 | 现浇钢筋混凝土人行地道工程子分部工程质量验收记录 | |||
| 77 | DL8.2 | 预制安装钢筋混凝土人行地道结构子分部工程质量验收记录 | |||
| 78 | DL8.3 | 砌筑墙体、钢筋混凝土顶板子分部工程质量验收记录 | |||
| 79 | DL9 | 挡土墙分部工程质量验收记录 | |||
| 80 | DL9.1 | 现浇钢筋混凝土挡土墙子分部工程质量验收记录 | |||
| 81 | DL9.2 | 装配式混凝土挡土墙子分部工程质量验收记录 | |||
| 82 | DL9.3 | 砌筑挡土墙子分部工程质量验收记录 | |||
| 83 | DL9.4 | 加筋挡土墙子分部工程质量验收记录 | |||
| 84 | DL10 | 附属构筑物分部程质量验收记录 | |||
| 85 | DL11.1 | 工程竣工报告 | |||
| 86 | DL11.2 | 单位工程质量竣工验收记录 | |||
| 87 | DL11.7 | 工程质量保修书 | |||
| 88 | DL11.8 | 道路工程竣工图 | |||
| 张家港市城建档案馆 | |||||
| 市政基础设施工程档案资料归档移交目录 | |||||
| 监理文件 | |||||
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | B1.4 | 监理会议纪要（工地例会、专题会议、内部会议） | |||
| 2 | B1.6 | 监理工作总结 | |||
| 3 | B1.7 | 监理工程师通知单 | |||
| 4 | B1.8 | 监理工程师通知回复单 | |||
| 5 | B1.9 | 监理工程联系单 | |||
| 6 | B1.10 | 监理工程师备忘录 | |||
| 7 | B1.11 | 建设单位工程师通知单 | |||
| 8 | B1.12 | 建设单位工程联系单 | |||
| 9 | B1.13 | 承包单位通用报审表 | |||
| 10 | B2.1 | 工程开工报审表 | |||
| 11 | B3.2 | 工程变更单 | |||
| 12 | B3.9 | 项目监理机构向有关主管部门质量安全通知单 | |||
| 13 | B3.10 | 质量事故报告及处理意见 | |||
| 14 | B5.2 | 工程暂停令 | |||
| 15 | B5.3 | 工程复工报审表 | |||
| 16 | B5.4 | 延长工期报审表 | |||
| 17 | B6.1 | 单位/分部工程竣工报验单 | |||
| 18 | B6.2 | 工程质量评估报告 | |||
| 张家港市城建档案馆 | |||||
| 市政基础设施工程档案资料归档移交目录 | |||||
| 建设单位文件 | |||||
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | A1.1 | 项目建议书 | |||
| 2 | A1.2 | 项目建议书的批复文件 | |||
| 3 | A1.3 | 可行性研究报告 | |||
| 4 | A1.4 | 可行性报告的批复文件 | |||
| 5 | A1.5 | 关于立项的会议记要、领导批示 | |||
| 6 | A1.6 | 专家对项目的有关建议文件 | |||
| 7 | A1.7 | 项目评估研究资料 | |||
| 8 | A2.1 | 征占用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见 | |||
| 9 | A2.2 | 规划选址意见书及附图 | |||
| 10 | A2.3 | 建设用地规划许可证、许可证附件及附图 | |||
| 11 | A2.4 | 土地使用权出让交易文件 | |||
| 12 | A2.5 | 土地使用证 | |||
| 13 | A3.1 | 工程地质勘察报告 | |||
| 14 | A3.2 | 水文地质勘察报告 | |||
| 15 | A3.3 | 建筑用地控制点通知单 | |||
| 16 | A3.4 | 验线合格文件 | |||
| 17 | A3.5 | 规划设计方案审查意见书及附图 | |||
| 18 | A3.6 | 有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、白蚁、审图、防雷、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和有关协议 | |||
| 19 | A3.10 | 施工图审查合格书 | |||
| 20 | A4.5 | 勘察中标通知书 | |||
| 21 | A4.6 | 设计中标通知书 | |||
| 22 | A4.7 | 施工中标通知书 | |||
| 23 | A4.8 | 监理中标通知书 | |||
| 24 | A4.9 | 勘察合同 | |||
| 25 | A4.10 | 设计合同 | |||
| 26 | A4.11 | 施工合同（含分包合同） | |||
| 27 | A4.12 | 监理合同 | |||
| 28 | A5.1 | 建设工程规划许可证、附件及附图 | |||
| 29 | A5.2 | 建设工程施工许可证 | |||
| 30 | A5.3 | 工程质量监督手续 | |||
| 31 | A6.5 | 工程结、决算 | |||
| 32 | A7.1 | 建设工程概况 | |||
| 33 | A7.2 | 工程竣工总结 | |||
| 34 | A7.3 | 单位（子单位）工程质量验收记录 | |||
| 35 | A7.4 | 勘察单位质量检查报告 | |||
| 36 | A7.5 | 设计单位质量检查报告 | |||
| 37 | A7.6 | 《工程质量保修书》 | |||
| 38 | A7.8 | 工程竣工验收报告 | |||
| 39 | A7.9 | 由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件 | |||
| 40 | A7.11 | 建设工程竣工验收备案表 | |||
| 41 | A8.2 | 室外地下管线覆土前测量成果 | |||
| 42 | A8.3 | 工程未开工前的原貌、竣工新貌照片 | |||
| 43 | A8.4 | 工程开工、施工、竣工的录音录像资料 | |||
| 张家港市城建档案馆 | |||||
16、在开标室、评标室喧哗，无理取闭的；
17、中标后，不在规定时间内签订合同、进行（网上）备案的，或没有正当理由拒不签订台同的；
18、其他影响招投标的不诚信行为，经镇建设局认定必须予以处罚的。
1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.1本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范(以下简称“计价规范”)、地方规定以及招标文件中包括的图纸等编制。1．工程量清单编制说明第五章工程量清单
(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；(2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范；(1)本招标文件；2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。2．投标报价编制要求1.5本条与本章第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；(6)建设工程设计文件及相关资料；(5)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：2.4“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。(10)其他的相关资料。
2.6.1总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。2.5.4“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.7.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。2.7.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。2.7其他项目清单费应按下列规定报价：2.6.4“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.6.3招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。2.6.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.11管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.10工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.9除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。2.8规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。2.7.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。2.7.3计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。。
3.1词语和定义3．其他说明。2.14有关投标报价的其他要求：2.13投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。2.12投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。3.2.2投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向招标人提出异议。3.2.1工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。3.2工程量差异调整本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。3.1.1同义词语
。3.4其他补充说明3.3.3专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格中。3.3暂列金额和暂估价
l.1.1本工程基本情况如下：1.1工程概况1.工程说明第一节一般要求第七章技术标准和要求第六章图纸
1.2.2施工场地(现场)临时供水管径。1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A：施工场地(现场)现状平面图。1.2现场条件和周围环境1.1.2本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：。.
1.2.4承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围。1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：施工现场临时供电容量(变压器输出功率)。施工场地(现场)临时雨水管径。施工场地(现场)临时排污管径。
1.4.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。1.4资料和信息的使用。1.3.1现场地质及水文资料和信息数据如下：1.3地质及水文资料环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
2.1.2承包范围内的暂估价项目。本工程承包人自行施工的工程范围如下：2.1.1承包人自行施工范围2.1承包范围2.承包范围
2.1.3.1承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见“工程量清单”—“暂列金额明细表”(不包括计日工)“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。2.1.3承包范围内的暂列金额项目。2.1.2.3上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见“工程量清单”—“材料和工程设备暂估单价表”。2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见“工程量清单”--“专业工程暂估价表”。
2.2.1由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：2.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备。2.1.3.4关于暂列金额的其他说明：2.1.3.3暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。2.1.3.2暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。
2.3.1承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：2.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面2.2.2由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件三“发包人供应的材料和工程设备一览表”。。
3.1合同工期3.工期要求按合同条款中相关内容执行。2.4.1承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：2.4承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施。
4.质量要求3.2.3承包人在投标函中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。3.2.2如果承包人在投标函中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。3.2.1承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。3.2关于工期的一般规定本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
5.适用规范和标准。4.2.1有关本工程质量方面的特殊要求如下：4.2特殊质量要求4.1.1本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。4.1质量标准
5.2.1适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。5.2特殊技术标准和要求5.1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。5.1适用的规范、标准和规程
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；6.1.2承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程，履行安全施工职责。6.1安全防护6.安全文明施工5.2.2有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。
（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
6.1.4承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。6.1.3安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。（11）其他：。（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
6.1.10所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。6.1.9承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。6.1.8承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。6.1.7承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。6.1.6承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。6.1.5承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.15基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。6.1.14施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通6.1.13承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。6.1.12承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。6.1.11在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。6.2临时消防。6.1.18安全防护方面的其他要求如下：6.1.17承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。6.1.16施工过程中发生安全事故的，发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
6.3临时供电。6.2.5临时消防方面的其他要求如下：6.2.4施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.3.6临时用电方面的其他要求如下：6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。6.3.2承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。6.3.1承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.4.4承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。6.4.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。6.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。6.4.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。6.4劳动保护。
6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。6.5.1承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。6.5脚手架。6.4.6劳动保护方面的其他要求如下：6.4.5承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
6.6施工安全措施计划。6.5.6脚手架的其他要求如下：6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
6.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。6.7文明施工6.6.3施工安全措施计划应当在约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：(1)施工安全管理机构的设置；(2)专职安全管理人员的配备；(3)安全责任制度和管理措施；(4)安全教育和培训制度及管理措施；(5)各项安全生产规章制度和操作规程；(6)各项施工安全措施和防护措施；(7)危险品管理和使用制度；(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；(9)其他：。6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；6.7.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
6.7.5在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
。6.7.10文明施工方面的其他要求如下：6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。6.7.8承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。6.7.7承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。6.7.6承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
6.8.5承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。6.8.4承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程，履行其环境与生态保护职责。6.8环境保护
6.9施工环保措施计划。6.8.9环境保护方面的其他要求如下：6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地(现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。6.8.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。
(5)节能减排措施；(4)施工噪声和光污染控制措施；(3)施工扬尘和废气的处理措施；(2)施工生产废水处理措施；(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；6.9.1施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
(11)道路污染防治措施；(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；(9)防止误用有害材料的保证措施；(8)人群健康保护和卫生防疫措施；(7)固体废弃物处理措施；(6)不可再生资源循环利用措施；
7.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。7.1承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。7.治安保卫6.9.2施工环保措施计划应当在约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。(13)其他：。(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；
。7.7施工场地(现场)治安管理计划的要求：7.6承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。7.5承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。7.4承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。7.3承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。
8.1承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护。7.9治安保卫方面的其他要求如下：。7.8突发治安事件紧急预案的要求：
9.样品和材料代换。8.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下。8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：8.2承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。
9.1.4得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。9.1.3监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。9.1.2对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。。9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：9.1样品
(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。9.2材料代换9.1.5提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。(6)价格上的差异；(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；(4)采用替代品的理由和原因说明；(3)替代品使用的工程部位；
10.1本工程需要进口的材料和工程设备如下：10.进口材料和工程设备(2)(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。
11.1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份，月进度报表、合同条款第约定的进度付款申请单。11.1进度报告11.进度报告和进度例会。10.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：。
。11.1.6有关进度报告的其他要求：11.1.5如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。11.1.4各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。11.1.3月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。11.1.2月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
。11.2.4有关进度例会的其他要求：11.2.3监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。11.2.2进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。11.2.1监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。11.2进度例会
。12.3本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。12.2本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：12.1承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。12.试验和检验
13.计日工12.8除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。12.7承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。12.6如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。12.5承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。12.4本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。
13.6施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。13.5已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格或有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。13.4计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。13.3按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。13.2在工程实际开工后14天内，承包人应当编制计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。13.1计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人通知承包人按计日工的方式实施变更的零星工作，其标价按已列入标价的工程量清单中的计价子目及单价执行。
14.1.2竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：14.1.1合同价款与调整、工程量付款、工程量确认、进度款支付除按合同通用条款规定外，应按专用合同条款约定的办法执行。14.1付款申请单14.合同价款与支付。13.7关于计日工的其他约定：
4)应扣减的价格调整(下调部分)；3)应扣减的变更金额；2)所有暂估价；1)所有暂列金额；(2)应当扣减的项目；(1)签约合同价；
2)实际发生的暂估价；1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；(3)应当增加的项目；7)发包人应扣减的其他金额。6)甩项工程的合同价值(如果有)；5)应扣减的发包人索赔金额；
14.1.5最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：(4)规费和税金差额部分。6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。5)应增加的承包人索赔金额；4)应增加的价格调整(上调部分)；3)应增加的变更金额；
(3)应当增加的金额：3)根据合同约定应扣减的其他金额。2)承包人不能完成缺陷责任的，发包人扣除的质量保证金；1)承包人没有完成缺陷责任的，发包人扣留的质量保证金；(2)应当扣除的金额：(1)按合同约定扣留的质量保证金；
14.2其他约定最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。3)缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；2)由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；
(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；15.1.1在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：15.1竣工验收前的清理15.竣工验收和工程移交。其他约定内容：
(7)检查和调试所有的五金件并上油；(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；(5)所有表面完成约定的装修和装饰；(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；
15.2.2竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。15.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。15.2竣工验收申请报告15.1.2清理工作所需费用由承包人承担。(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；（2）按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料；(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；15.2.3竣工验收申请报告应当包括下列内容：
(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；15.3.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：15.3竣工清场（8）其他：。（7）专用合同条款第19.7款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；（6）单位工程竣工验收成果和结论作为全部竣工验收申请报告的附件。
。16.其他要求(4)监理人指示的其他清场工作。(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；
1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：1．材料和工程设备技术要求第二节特殊技术标准和要求
2.特殊技术要求1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为。1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。。
| 序号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| …… | ||||
。3.1本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：3．新技术、新工艺和新材料。2.1除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：
4．其他特殊技术标准和要求
1.3《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》（CJJ43-91）；1.2《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）；1.1《工程测量规范》（GBJ50026-93）；1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。第三节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程。
1.9《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）1.8《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）1.7《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141-2008）1.6《钢渣石灰类道路基层施工及验收规范》（CJJ35-90）1.5《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）1.4《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）
1.15《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011)1.14《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》（建城(2002)221号）1.13《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）1.12《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》（CJJ4-97）1.11《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）;1.10《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
目录第八章投标文件格式4、施工单位不得擅自使用未经发包人书面认可之物料于本工程。3、如规范与设计图纸上的说明有矛盾和分歧或另有说明和要求，施工单位须以两者间发包人确认的较优者为准进行施工。2、本工程项目的施工和验收均按照设计图纸上的说明及现行国家有关部门所批准或发布的最新的规范和标准执行。
(一)投标人基本情况表五、投标人基本情况表四、授权委托书三、法定代表人身份证明二、投标函一、封面
一、封面八、其他资料七、工程量清单(一)项目负责人简历表六、项目负责人简历表(二)投标人资质
投标人：（盖单位章）招标编号：投标文件（标段名称）施工招标（工程名称）
我方保证工程质量达到标准，工期日历天。根据你方项目编号为（项目编号）的（工程名称）工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB￥元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。二、投标函年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。6、如我方中标：5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
单位地址：投标人：（盖单位公章）7、。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
日期：年月日传真：电话：邮政编码：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人：三、法定代表人身份证明
年月日投标人：（盖单位章）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：
投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。四、授权委托书
五、投标人基本情况表年月日身份证号码：委托代理人：身份证号码：法定代表人：（签字）
| 投标人名称 | ||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | |||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | ||||||
| 联系方式 | 传 真 | 网 址 | ||||||
| 企业统一社会信用代码 | ||||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 成立时间 | 员工总人数： | |||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 注册建造师 | ||||||
| 营业执照号 | 其中 | 高级职称人员 | ||||||
| 注册资金 | 其中 | 中级职称人员 | ||||||
| 开户银行 | 其中 | 初级职称人员 | ||||||
| 账号 | 其中 | 技 工 | ||||||
| 经营范围 | ||||||||
| 备注 | ||||||||
其他资料工程量清单六、项目负责人简历表投标人资质注：联合体各方分别填写
| 姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||
| 职务 | 职称 | 学历 | ||||||
| 建造师证号 | 专 业 | |||||||
| 参加工作时间 | 从事项目经理年限 | |||||||
| 项目负责人简历 | ||||||||
6、项目负责人:投标人为其缴纳的有效社保证明（2022年05月-2022年07月），如社保为代收代缴形式，须进一步提供包括但不限于以下能够证明项目负责人为投标人正式员工的材料供评标委员会评审：a、投标人或代收代缴单位对此情况的证明性材料；b、与投标人签订的有效劳动合同；c、相关费用由投标人划转至代收代缴单位的银行转账明细（含2022年05月-2022年07月）复印件加盖公章。5、投标人代表（法定代表人或其委托代理人）的本单位为其缴纳的有效社保证明（2022年05月-2022年07月）复印件加盖公章。4、注册建造师证书、安全考核合格B证书复印件加盖公章3、企业安全生产许可证复印件加盖公章企业资质证书复印件加盖公章营业执照复印件加盖公章
8、江苏省外投标企业需提供《江苏省省外建筑施工企业资质资格核验书江苏省建筑业企业信用管理手册》复印件加盖公章。7、委托代理人和项目经理身份证复印件加盖公章。
张家港市建设工程工程量清单计价编制备案表
填表日期：2022年8月8日编号：
联系电话：13862215833
联系电话：15962366273
招标工期：见招标文件
开标日期：见招标文件
招标方式：公开招标
工程类别：
市政工程三类
国家定额工期（天
）
（造价管理部门填写）
安全文明施工措施费
按分部分项工程费.8
其中基本费、5扬尘增加费34标化增加费%
按分部分项工程费×%
其中基本费%扬尘增加费%标化增加费%
按分部分项工程费×%
%
其中基本费%扬尘增加费%标化增加费
按分部分项工程费×%
其中基本费%扬尘增加费%标化增加费%
按分部分项工程费×%
其中基本费%扬尘增加费%标化增加费%
造价部门备案（答章）
备案章
注：现场安全文明施工措施费在招标暂按招标文件执行，竣工后按造价管理部门核定的费率计取。
三、编制依据二、招标范围：市政，具体详见招标文件。本工程位于张家港市凤凰镇夏市村。分别为苏家巷和小陆家宕道路改造。苏家巷拆除混凝土路面10cm厚约1300平米，拆除并新建电灌站水泵砼设备基础及电灌站砖砌蓄水池等，新浇混凝土路面15cm厚约1800平米；小陆家宕拆除混凝土路面15cm厚约1600平米，新浇混凝土路面15cm厚约1600平米。一、工程概况：工程名称：夏市村2022年“一事一议”道路硬化项目招标控制价编制说明
6、招标控制价材料价格按张住建工[2022]37号文，2022年7月份信息价,无信息价的材料按市场价格；人工工资单价按苏建函价〔2022〕62号文件执行。5、计税方式：采用一般计税方法，税金9%。4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《市政工程工程量计算规范》，配合使用《《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014)及现行有关文件规定；本工程计价和计税根据张住建工[2016]16号关于贯彻执行省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知、苏建函价〔2018〕298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、苏住建建[2018]38号关于贯彻落实《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知、苏住建建[2019]32号关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》的通知、苏住建建[2020]26号关于在工程计价措施中增列“苏安码管理增加费”的通知、张住建工[2021]29号文关于转发《苏州住建局关于明确房屋市政工程施工工地围挡品质提升相关费用计取办法的通知》的通知，苏工价〔2022〕4号关于调整房屋建筑工程承插型盘扣式脚手架和模板支架计价办法的通知、苏建筑安全委办[2022]13号文关于调整建设工程安全文明施工措施费费率的通知等相关文件规定执行；苏建函建[2022]288号文关于市住房城乡建设局关于进一步明确建设工程新冠疫情防控费用计取办法的通知；3、结合委托方实际现场的要求。2、招标文件中有关计价的要求1、招标工程量清单；
七、其他需说明的问题②、本工程所有的混凝土均采用商品混凝土；①、本工程所有材料均由中标单位自行采购，所有的材料均为合格产品，并需经检测单位检测合格后方可使用；六、材料要求：五、工期要求：见招标文件。四、工程质量：见招标文件。
6、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量的其他单价和合价中。5、本工程清单描述不到位的方面，以图纸描述作为补充，请投标人综合考虑报价。4、本工程所有砼均按商品砼考虑，如清单未描述是否采用商品砼，均以此说明为准；投标单位自行考虑砼的外加剂和垂直运输方案等，所发生的费用均需考虑在相应的项目中，结算不另行增加。3、施工单位要严格按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，落实层级安全生产管理责任，确保施工安全。施工过程中要配合甲方及交管部门做好交通组织工作，施工分流标识标牌、安全宣传等费用，施工单位综合考虑在报价内，结算不再另行增加。2、施工扬尘防治需严格贯彻落实《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《张家港市建筑施工扬尘污染控制方案》（张住建发〔2018〕28号）等现行相关规定，做到施工扬尘污染控制达标，无投诉。同时编制具有操作性的扬尘防治专项方案，落实各项扬尘防控措施。施工过程中裸土覆盖、洒水降尘等一切扬尘污染防治措施，请投标人综合考虑在投标报价内，结算不再另行增加。1、本工程施工地点位于张家港市凤凰镇夏市村村委会旁，周边为村庄农田，投标人应根据招标人提供的清单编制说明等，自行到工程现场踏勘，以便充分了解工地位置、场地、交通、储存空间、装卸限制、接电接水，临时设施搭设等具体情况，投标报价时应充分考虑该工程的特殊性，相关费用综合考虑在投标报价中。
12、施工过程中，施工现场视频监控应按相关规定规范设置，并满足发包人要求。设置视频监控涉及的相关费用已包含在安全文明施工费中，结算时不再另行增加。11、本工程控制价措施费中，已考虑大型机械进退场费等，投标人结合施工现场及自身情况自行综合考虑，结算不调整。工程竣工后因施工方所产生的建筑垃圾、临时设施（道路、工棚、临时办公等设施）需综合考虑拆除及外运弃置，结算时不再另行增加。10、本工程模板（含模板制作、安装、拆除、刷润滑剂、模板场内外运输等）市政部分计入分部分项综合单价中。9、本工程噪音控制等措施费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不调整。8、投标单位有义务对所承包范围的施工图纸进行详细审核，对图纸设计有错误的应书面提出。因投标单位未提出而造成的相应返工费用由投标单位自行负责，不予签证。该部分费用作为施工单位风险费用自行考虑在报价中。7、工程用水用电，由投标人自行考虑接驳点，自行接入，自行交纳费用。
规费一览表：17、本说明未详之处见设计图纸、招标文件、项目清单特征描述。设计图纸与清单描述不符之处，以清单描述为准。16、非承包人原因导致的停工限产，因延长工期导致增加的费用，投标时综合考虑，结算不另行增加，仅作工期索赔。15、本工程招标控制价中建筑工人实名制费用按省公告取费标准表中的费率计取，不考虑实名制设备由建筑工人工资专用帐户开户银行提供的情况；投标人自主报价，结算时不调整。14、所有原材料质量标准均按现行国家标准执行（若无，则按最新行业标准执行）且满足项目所在地建设主管部门的验收要求，所有材料（含成品、半成品）的采购均需提前送样并经建设方确认后封样方可进场施工。13、新冠疫情常态化防控费用已按规定计取，投标人自主报价，结算时不调整。
2022年8月8日江苏金港项目管理有限公司2、本工程不创建智慧工地。注：1、建筑工人实名制费用、苏安码管理增加费、新冠疫情常态化防控费用已按文件规定执行；本表中所标明的有关规费为不可竞争费用，各投标单位必须按下表费率计取各项费用，如发生错误，评标委员会将以无效标处理。
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部