（小型发包）青田县道路安全隐患整治工程（第一批）发包公告

中标

道路安全隐患整治小型工程缺陷责任期缺陷的修复交通标志标线护栏减速带公交站路面道口标柱立面标记爆闪灯凸面镜小型公路养护施工发包图纸的修改自备发电机抗台防汛地质灾害工程防护劳务汇报材料施工设备工程设备其他物品设计建造运行道路维护交通管理拆除通讯缆线供水排污管道输气管道石料砾石黏土地方道路通车施工维护通行计划软件设备各类统计报表项目后评价报告洒水防尘清扫防震防噪措施警卫交通组织维护应急救援运营和谐稳定临时设施场内施工道路缺陷修复排水整理绿化项目风险预测事故应急预案交通安全设施汽柴油材料钢材水泥砼拌和机竣工决算建筑工程一切险材料设备工程分包住房装修婚丧嫁娶活动旅游通讯工具交通工具高档办公用品安全生产管理系统消防设施消防设备电气起重建筑登高架设锅炉压力容器焊接机动车船艇驾驶爆破潜水瓦斯检验 15T汽车吊车混凝土搅拌运输车混凝土振捣器小型运输车提供拆卸拼装机械质检自检安装保险税费隧道机电设施电信设施维修脚手架围挡登高车钢丝格栅

金额

项目地址

浙江省

发布时间

2022/10/09

公告摘要

项目编号-

预算金额-

招标公司青田县交通发展投资有限公司

招标联系人邱洋杰

招标代理机构温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

代理联系人周陈瑜13967095698

中标公司-

中标联系人-

公告正文

（小型发包）青田县道路安全隐患整治工程（第一批）发包公告

报名倒计时

天
小时
分钟

报名已结束

青田县小型工程施工发包公告

1．发包条件

青田县交通发展投资有限公司的青田县道路安全隐患整治工程（第一批），已经青田县发展和改革局文件（青发改审〔2022〕192号）及青田县交通运输局《准予行政许可决定书》（浙丽青交许〔2022〕5000015 号）批准建设。项目发包人为青田县交通发展投资有限公司(以下简称“发包人”)，资金来源为自筹解决，现对本项目的施工进行公开发包。

2．项目概况与发包范围

本项目青田县道路安全隐患整治工程（第一批）主要为G330国道、S333省道公路上的安全隐患进行交通标志、标线、护栏等安全设施进行整治。其主要建设内容为交通标志、标线、减速带、公交站路面及道口标柱、立面标记、爆闪灯和凸面镜等工程建设。

本项目发包范围为青田县道路安全隐患整治工程（第一批）的施工完成和缺陷责任期缺陷的修复（具体详见工程量清单）。

本项目计划工期为2个月，缺陷责任期为12个月。

3．投标人资格要求

本次施工发包要求投标人必须具备独立法人资格，并且入围2022年度青田县政府性投资小型公路养护工程施工预选承包商名单。

4．发包文件的获取

发包文件将于2022年10月09日（北京时间，下同）起在丽水市公共资源交易网（青田）（http://

lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布并供下载。

5. 投标资信文件的递交

5.1 投标资信文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月13日15时 30分，投标人应于当日15时30分前将投标资信文件递交至青田县政府采购招投标交易中心（地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼开标室（二））。

5.2 投标人不能按时参加开标会议的，不得参加该项目及其后连续两个项目的发包开标会议。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布。以后如有补遗书、澄清信息等与本项目发包相关的文件，发包人将在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布，投标人自行获取。投标人未及时获取所造成投标人损失的，一律由投标人自负。

7．联系方式

招标人：青田县交通发展投资有限公司招标代理：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道鹤城东路18号地址：青田县塔山小区29幢7单元201室

邮编：323900 邮编：323900

联系人：邱洋杰联系人：周陈瑜

电话：15067143572 电话：13967095698

青田县交通发展投资有限公司

2022年10月09日

附件

青田县道路安全隐患整治工程（第一批）小型发包文件（发布）.doc青田县道路安全隐患整治工程（第一批）小型发包文件（发布）.doc

备案单位：青田县交通运输局招标代理：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）招标人：青田县交通发展投资有限公司工程名称:青田县道路安全隐患整治工程（第一批）施工发包文件青田县小型工程

2．项目概况与发包范围81．发包条件8第一章发包公告8第一卷6目录编制时间：二〇二二年十月

第二章投标人须知107．联系方式86.发布公告的媒介85.投标资信文件的递交84．发包文件的获取83．投标人资格要求8

1.3发包范围、计划工期和质量要求171.2资金来源和落实情况171.1项目概况171.总则17附录2资格审查条件（项目经理最低要求）16附录1资格审查条件（资质最低条件）16

1.9踏勘现场181.8计量单位171.7语言文字171.6保密171.5费用承担171.4投标人资格要求17

2.3发包文件的修改192.2发包文件的澄清182.1发包文件的组成182.发包文件181.11分包181.10投标预备会18

3.5资格审查资料193.4投标保证金193.3投标有效期193.2中标价193.1投标资信文件的组成193.投标资信文件19

4.3投标资信文件的修改与撤回204.2投标资信文件的递交204.1投标资信文件的密封和标记204.投标203.7投标资信文件的编制203.6备选投标方案20

6.2评标原则216.1评标委员会216.评标215.2开标程序215.1开标时间和地点215.开标21

7.4签订合同227.3履约担保227.2中标通知227.1定标方式227.合同授予226.3评标22

9.2对投标人的纪律要求229.1对发包人的纪律要求229.纪律和监督228.2不再招标228.1重新招标228.重新招标和不再招标22

第四章合同条款及格式25第三章评标办法2410.需要补充的其他内容239.5投诉239.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求239.3对评标委员会成员的纪律要求22

项目专用合同条款29项目专用合同条款数据表27B．项目专用合同条款27A.公路工程专用合同条款26第二节专用合同条款26第一节通用合同条款26

1.7联络301.6图纸和承包人文件301.5合同协议书291.4合同文件的优先顺序291.1词语定义291.一般约定29

4.7撤换承包人项目经理和其他人员344.6承包人人员的管理334.3分包334.1承包人的一般义务304.承包人302.发包人30

7.2场内施工道路347.交通运输346.3要求承包人增加或更换施工设备346.施工设备和临时设施344.11不利物质条件344.8保障承包人人员的合法权益34

11.开工和交工3810.5季度计划、月度计划、旬计划3710.1合同进度计划3710.进度计划379.2承包人的施工安全责任359.施工安全、治安保卫和环境保护35

13.1工程质量要求3813.工程质量3812.1承包人暂停施工的责任3812.暂停施工3811.4异常恶劣的气候条件3811.1开工38

15.变更3914.1材料、工程设备和工程的试验和检验3914.试验和检验3913.7质量抽检3913.6清除不合格工程3913.2承包人的质量管理39

17.4质量保证金4217.3工程进度付款4117.2预付款4117.计量与支付4116.价格调整4115.3变更程序39

19.2缺陷责任4319.缺陷责任与保修责任4318.9竣工文件4218.交工验收4217.6最终结清4217.5竣工结算42

21.1不可抗力的确认4321.不可抗力4320.6对各项保险的一般要求4320.4第三方责任险4320.1工程保险4320.保险43

第三节合同附件格式4724争议的解决4623.1承包人索赔的提出4623索赔4622.2发包人违约4622.1承包人违约43

附件六项目经理委任书56附件五主要机械设备最低要求55附件四其他主要管理人员和技术人员最低要求54附件三安全生产协议52附件二廉政协议50附件一合同协议书48

4.其他说明603.计日工说明602.投标报价说明591.工程量清单说明59第五章工程量清单59附件七工程质量责任协议57

第八章投标资信文件格式70第四卷69第七章技术标准和要求68第三卷67第六章图纸66第二卷65

二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书75（二）投标函附录74（一）投标函73一、投标函及投标函附录73目录72投标资信文件71

四、承诺函79（二）拟委任的项目经理资历表78（一）投标人基本情况表77三、资格审查资料77（二）授权委托书76（一）法定代表人身份证明75

1．发包条件青田县小型工程施工发包公告第一章发包公告第一章发包公告第一卷五、投标人须知前附表规定的其他资料80

投标人资格要求本项目计划工期为2个月，缺陷责任期为12个月。本项目发包范围为青田县道路安全隐患整治工程（第一批）的施工完成和缺陷责任期缺陷的修复（具体详见工程量清单）。本项目青田县道路安全隐患整治工程（第一批）主要为G330国道、S333省道公路上的安全隐患进行交通标志、标线、护栏等安全设施进行整治。其主要建设内容为交通标志、标线、减速带、公交站路面及道口标柱、立面标记、爆闪灯和凸面镜等工程建设。2．项目概况与发包范围青田县交通发展投资有限公司的青田县道路安全隐患整治工程（第一批），已经青田县发展和改革局文件（青发改审〔2022〕192号）及青田县交通运输局《准予行政许可决定书》（浙丽青交许〔2022〕5000015号）批准建设。项目发包人为青田县交通发展投资有限公司(以下简称“发包人”)，资金来源为自筹解决，现对本项目的施工进行公开发包。

5.1投标资信文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月13日15时30分，投标人应于当日15时30分前将投标资信文件递交至青田县政府采购招投标交易中心（地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼开标室（二））。5.投标资信文件的递交lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布并供下载。发包文件将于2022年10月09日（北京时间，下同）起在丽水市公共资源交易网（青田）（http://4．发包文件的获取本次施工发包要求投标人必须具备独立法人资格，并且入围2022年度青田县政府性投资小型公路养护工程施工预选承包商名单。

地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道鹤城东路18号地址：青田县塔山小区29幢7单元201室招标人：青田县交通发展投资有限公司招标代理：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）7．联系方式本次发包公告同时在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布。以后如有补遗书、澄清信息等与本项目发包相关的文件，发包人将在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布，投标人自行获取。投标人未及时获取所造成投标人损失的，一律由投标人自负。6.发布公告的媒介5.2投标人不能按时参加开标会议的，不得参加该项目及其后连续两个项目的发包开标会议。

第二章投标人须知2022年10月09日青田县交通发展投资有限公司电话：15067143572电话：13967095698联系人：邱洋杰联系人：周陈瑜邮编：323900邮编：323900

注：发包文件的其它内容与投标人须知前附表不一致时，以投标人须知前附表为准。续上表投标人须知前附表第二章投标人须知

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	发包人	名称：青田县交通发展投资有限公司地址：青田县鹤城街道鹤城东路18号邮编：323900联系人：邱洋杰电话：15067143572
1.1.3	代理机构	名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）地址：青田县塔山小区29幢7单元102室邮编：323000联系人：周陈瑜电话：13967095698
1.1.4	项目名称	青田县道路安全隐患整治工程（第一批）
1.1.5	建设地点	位于G330国道和S333省道
1.2.1	资金来源	自筹解决
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	发包范围	详见发包公告
1.3.2	计划工期	2个月
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力	资质条件：见附录1项目经理资格：见附录2其他要求：无
1.4.2	是否接受联合体投标	接受
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许分包
2.1	构成的其他材料	发包人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）
2.2.1	投标人要求澄清的截止时间	投标人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问的，应在投标截止时间2天前向发包人提出,要求对发包文件予以澄清。
条款号	条款名称	编列内容
2.2.2	投标截止时间	2022年10月13日15时 30 分
2.2.3	投标人确认收到发包文件澄清的时间	发包文件的澄清将以补遗书的形式在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布，投标人自行获取。投标人未及时获取所造成投标人损失的，一律由投标人自己承担。无需确认收到发包文件的澄清时间。
2.3.1	发包文件的澄清或者修改时间	发包人可以对已发出的发包文件进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容发包人应当在提交投标资信文件截止时间至少1日前，在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布补遗书（紧急公告等），否则，发包人应当顺延提交投标资信文件的截止时间。
2.3.2	投标人确认收到发包文件修改的时间	发包文件的修改将以补遗书的形式在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布，投标人自行获取，投标人未及时获取所造成投标人损失的，一律由投标人自己承担。无需确认收到发包文件的修改时间。
3.1.1	构成投标资信文件的其他材料	无
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标资信文件截止之日起计算 90 天。
3.4	投标保证金	第3.4款小型工程施工预中标人提交的银行保函覆盖本工程的投标保证金贰万元和履约担保。小型工程发包人不再要求预中标人提交投标保证金，小型工程施工项目发包时发生投标保证金不予退还的，小型工程发包人向青田县交通运输局协助申请支付。中标人无正当理由不与发包人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	投标资信文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料,应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名。
3.7.4	投标资信文件副本份数	2 份
3.7.5	装订要求	其他装订要求:无
条款号	条款名称	编列内容
4.1.2	封套上写明	内层封套：投标人邮政编码：投标人地址：投标人名称：投标人联系人：投标人联系电话：发包人地址及名称：外层封套：送达投标资信文件地址：发包人名称：（项目名称）施工发包投标资信文件在年月日时分前不得开启
4.2.2	递交投标资信文件地点	青田县政府采购招投标交易中心（地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼开标室（二））
4.2.3	是否退还投标资信文件	否
4.2.6	发包人通知延后投标截止时间的时间	原定投标截止时间1天前在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上发布。请投标人及时查阅，否则造成投标人损失的，一律由投标人自负。
5.1	开标时间和地点	第5.1款细化为：开标时间：同投标截止时间；开标地点：青田县政府采购招投标交易中心（地址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼开标室（二））。
5.2.1	开标程序	（4）密封情况检查：由第一位递交投标资信文件的法定代表人或其授权委托代理人检查各投标资信文件的密封情况；（5）开标顺序：按投标资信文件后递交先开标的顺序开标；
6.1.1	评标委员会的组建	根据青田县小型工程施工发包有关规定执行。
7.1	中标候选人的确定	按抽签方法推荐1名中标候选人。
7.3	履约担保	履约担保的金额：签约合同价的2％
7.4.3	签订合同	在签订合同的同时，应签订相应的廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议。

需要补充的其他内容
条款号	条款名称	编列内容
3.1	投标资信文件的组成	第3.1.1项细化为：3.1.1投标资信文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）资格审查资料；（4）承诺函；（5）其他资料。以上内容必须使用发包文件第四卷第八章提供的格式和要求，投标人不得修改。
3.2	中标价	第3.2 款中标价等于经审定后的工程量清单预算价为基数再乘以(1-固定下浮率)来确定。经审定后的工程量清单预算价为人民币壹佰伍拾玖万零伍佰零伍元整（￥：1590505. 00元）。（2）固定下浮率根据2022年度青田县政府性投资小型公路养护工程施工预选承包商固定下浮率中审定后的工程量清单预算价对照分档确定。即:小型公路养护工程固定下浮率分为二档，第一档造价在60至200（含）万元间的固定下浮率为2.15%；第二档造价在200至400（含）万元间的固定下浮率为3.85%。合同中的工程量清单综合单价根据审定后的工程量清单综合单价乘以(1-固定下浮率)来确定。
3.3	投标有效期	第3.3.2项细化为：3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，发包人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标资信文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同期银行活期存款利息。
3.4	投标保证金	第3.4.4(2)目细化为：(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同；
条款号	条款名称	编列内容
7.1	定标方式	第7.1款细化为：发包人公示期满后中标候选人无违法、违规行为的将被确定为中标人。
7.2	中标通知	第7.2款细化为：在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，发包人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb）上通知未中标的投标人。
7.4	签订合同	第7.4.1项细化为：7.4.1 发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据发包文件和中标人的投标资信文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行活期存款利息不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金及同期银行活期存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。第7.4.2项细化为：7.4.2 发出中标通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向中标人退还投标保证金及同期银行活期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本规定的格式和要求签订廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量的权利和义务以及应承担的违约责任。
8.1	重新招标	第8.1款细化为：有下列情形之一的，发包人将重新发包：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评审后否决所有投标的；（3）中标人未与发包人签订合同的；（4）第7.4.5项规定的情形；（5）法律规定的其他情形。
条款号	条款名称	编列内容
9.5	投诉	第 9.5款细化为：投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应在公示期间向发包人提出书面异议。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复。在作出答复之前，发包人应暂停发包活动。投标人或者其他利害关系人认为发包活动不符合有关法律、法规规定或对发包人未在规定时间内作出答复或答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起7日内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004年第 11号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委2013年第23号令)以及《关于修改丽水市工程建设项目招标投标综合管理办法》（丽政办发[2019]6号）等有关规定，以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料，逾期未提交的投诉不予受理。监督部门：青田县交通运输局电话：0578-6819503地址：青田县鹤城街道临江东路59号邮编：323900监督机构：青田县公共资源交易管理办公室电话：0578-6036106地址：青田县鹤城街道瓯南街道石郭工贸区15号邮编：323900
10.1	防疫要求	补充第10.1款：10.1防疫要求1.严格执行浙江省、丽水市、青田县新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控规定，按浙江健康码“红码”、“黄码”管理的人员或经申请获得浙江健康码“红码”、“黄码”的人员不得参与项目投标；2.投标人员必须携带身份证原件，佩戴口罩，在交易中心指定地点自觉接受体温检测及防疫询问，并如实报告情况。通过身份核验和体温检测正常并出示浙江健康“绿码”后方可递交投标文件。3.限定参与人数。每个投标主体的投标人员不得超过2人。4.疫情未结束之前，开标情况、防疫要求可能会有改变，具体请各投标人关注相关公告。5.项目公告及开标时，如有新的疫情防控防疫要求，按最新要求执行。

1.总则附录2资格审查条件（项目经理最低要求）附录1资格审查条件（资质最低条件）附录

标段	施工企业资质等级要求
本标段	投标人必须具备独立法人资格，并且入围2022年度青田县政府性投资小型公路养护工程施工预选承包商名单。

标段	人员	数量	资格要求
本标段	项目经理	1	必须具有公路专业助理工程师及以上职称，年龄必须在60周岁以下。2、项目经理必须无在建项目或符合市、县关于项目经理承接业务的相关规定。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本发包项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本标段代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本发包项目发包人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备发包条件，现对本标段施工进行公开发包。1.1项目概况

1.3.1本次发包范围：见投标人须知前附表。1.3发包范围、计划工期和质量要求1.2.3本发包项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.2本发包项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.1本发包项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件。1.4投标人资格要求1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.5费用承担（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对和投标资信文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标资信文件时参考，发包人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除发包人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包1.10.3投标预备会后，发包人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买的投标人。该澄清内容为的组成部分。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，发包人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会

（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）发包公告；本包括：2.1发包文件的组成2.发包文件

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标资信文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；

2.3发包文件的修改2.2.3投标人确认收到发包文件澄清的时间见投标人须知前附表；2.2.2投标截止时间见投标人须知前附表；2.2.1投标人要求澄清的时间见投标人须知前附表；2.2发包文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对所作的澄清、修改，构成的组成部分。

（1）投标函及投标函附录；3.1.1投标资信文件应包括下列内容：3.1投标资信文件的组成3.投标资信文件2.3.2投标人确认收到发包文件修改的时间见投标人须知前附表；2.3.1发包人对的修改的时间见投标人须知前附表；

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标资信文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。（6）投标人须知前附表规定的其他材料。（5）承诺函；（4）资格审查资料；（3）投标保证金；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，发包人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标资信文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标资信文件。3.3投标有效期本项目发包中标价详见投标人须知前附表3.2款；3.2中标价

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按发包文件规定提交履约担保；（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标资信文件；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3发包人与中标人签订合同待工程完工后5个工作日内，向中标人退还投标保证金(除中标人在施工过程被发包人罚款外的金额)。3.4.2投标人未按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标资信文件作废标处理。3.4.1投标人在递交投标资信文件的同时，应按投标人须知前附表规定。

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.6备选投标方案“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料及项目经理职称证书的复印件。3.5资格审查资料（4）投标人提交了虚假资料。（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标资信文件中细微偏差进行澄清和补正；

3.7.5投标资信文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，发包人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。3.7.4投标资信文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.3投标资信文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名。3.7.2投标资信文件应当对发包文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标资信文件应按第八章“投标资信文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标资信文件的组成部分。其中，投标函附录在满足发包文件实质性要求的基础上，可以提出比发包文件要求更有利于发包人的承诺。3.7投标资信文件的编制

4.2投标资信文件的递交4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标资信文件，发包人不予受理。4.1.2投标人的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.1投标资信文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。外层封套均应加贴封条，内层封套封口处应加盖投标人单位公章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。4.1投标资信文件的密封和标记4.投标

4.3投标资信文件的修改与撤回4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标资信文件，发包人不予受理。4.2.4发包人收到投标资信文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标资信文件不予退还。4.2.2投标人递交投标资信文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标资信文件。

发包人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1开标时间和地点5.开标4.3.3修改的内容为投标资信文件的组成部分。修改的投标资信文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标资信文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。发包人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标资信文件，但应以书面形式通知发包人。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（2）公布在投标截止时间前递交投标资信文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（1）宣布开标纪律；5.2.1主持人按下列程序进行开标：5.2开标程序若投标人不能按时参加开标会议的，不得参加该项目及其后连续两个项目的发包开标会议。

5.2.2如发包人宣读的内容与投标资信文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标资信文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认发包人宣读的内容。（9）开标会议结束。（8）投标人代表、发包人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、质量目标、工期及其它内容，并记录在案；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标资信文件开标顺序；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标资信文件的密封情况；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）发包人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由发包人依法组建，详见投标人须知前附表。6.1评标委员会6.评标

评标按照第三章“评标办法”规定的方法。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

7.3履约担保在本章第3.3款规定的投标有效期内，发包人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.2中标通知发包人确定中标人，详见投标人须知前附表。7.1定标方式7.合同授予

8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.4.2发出中标通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.1发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据和中标人的投标资信文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同履约担保详见投标人须知前附表。

发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对发包人的纪律要求9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。8.2不再招标发包人将重新招标的：见投标人须知前附表；

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标资信文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标资信文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与发包人串通投标，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求

一、本次发包评标办法是采用抽签确定中标候选人。第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.5投诉

三、投标人有下列情况之一者将视为未参加发包会议：4、宣布结果，开标会议结束。3、随机抽取产生一名中标候选人；2、开标会议开始，由发包人或招标代理单位主持；1、开标时所有投标人的法定代表人或其委托代理人应出席开标活动，若是法定代表人出席开标活动的，请携带法定代表人身份证原件、资质证书副本扫描件(或营业执照副本扫描件）现场核验签字确认；如由委托代理人出席开标活动的，请携带法定代表人授权委托书、身份证原件现场核验签字确认。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标资信文件将不予接受（不予唱标）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标资信文件，发包人不予受理。二、开标程序

3、由发包人代表在投标人编号中随机抽取一名中标候选人。2、投标人按递交投标文件的先后顺序依次随机抽取投标人编号；1、对投标人到场人员身份进行核验确认；四、确定中标候选人的方法2、投标人提交的资料不符合发包文件要求的；1、投标人的法定代表人或委托代理人未按本发包文件有关条款规定到场参加会议者；

第四章合同条款及格式该评标办法仅适用于青田县道路安全隐患整治工程（第一批）施工发包，解释权属于发包人。2、发包人如发现中标候选人有不符合发包条件的，发包人将取消中标候选人的中标资格，上报有关行政主管部门按有关政策规定处理。推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力因素不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人重新组织招标。1、发包人公示期满后中标候选人无违法、违规行为的将被确定为中标人。五、定标原则

“A.公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》(上册)第四章第二节“A.公路工程专用合同条款”公路工程专用合同条款专用合同条款（略）“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”通用合同条款

续上表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。项目专用合同条款数据表B．项目专用合同条款（略）

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：青田县交通发展投资有限公司地址：青田县鹤城街道鹤城东路18号邮编：323900
2	1.1.2.6	监理人：签订合同后，通知承包人地址：邮政编码：
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图给承包人。
5	3.1.1	监理人在行使变更权利前需经发包人事先批准：(6)根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的工程变更。
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备：否
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无
9	11.5	逾期交工违约金:1000元／天
10	11.5	逾期交工违约金限额：10％签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金：无
12	11.6	提前交工的奖金限额：无
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励。

序号	条目号	信息或数据
14	16.1	本项目材料价格不调差。
15	17.2.1	开工预付款金额： / %签约合同价。
16	17.2.1	材料、设备预付款比例:本项目不支付材料、设备预付款。
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份。
18	17.3.3（1）	进度付款证书最低限额：20万元。
19	17.3.3（2）	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行六个月贷款利率加手续费。
20	17.4.1	质量保证金限额：签约合同价的1.5％。
21	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份。
22	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份。
23	18.2	竣工资料的份数：6份。
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否。
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行：否。
26	19.7	保修期：自实际交工日期起12个月。
27	20.1	建筑工程一切险的保险费率：3‰ 。
28	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）；保险费率：5‰ 。
29	24.1	争议的最终解决方式：仲裁；仲裁机构名称：丽水仲裁委员会。

1.1词语定义1.一般约定说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要对“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”“A.公路工程专用合同条款”中的同一条款一起阅读和理解。项目专用合同条款

1.1.2发包人：青田县交通发展投资有限公司为本项目的发包人，具体负责本项目的建设管理和招标等相关事宜，并于承包人在合同协议书中签字的当事人。通用合同条款1.1.2目细化为：1.1.2合同当事人和人员1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.4）。公路工程专用合同条款1.1.1.8目细化为：1.1.1合同

（3）投标函及投标函附录；（2）中标通知书；（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料.）；组成合同的文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：公路工程专用合同条款1.4款约定为：1.4合同文件的优先顺序

（9）图纸（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；（8）通用技术规范；（7）项目专用技术规范（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；（6）通用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（4）项目专用合同条款（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

在签订合同协议书前，发包人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，有权要求中标人调整至发包人认可的合理范围。公路工程专用合同条款1.5款后补充；1.5合同协议书（12）其他合同文件。（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；（10）已标价的工程量清单；

通用合同条款1.7.2项约定为：1.7联络图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。未经监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按22.1款承包人违约处理，且工程实施以批复的施工图为准（或批准变更图），招标阶段采用的图纸与施工图有差异的，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。通用合同条款1.6.3项细化为：1.6.3图纸的修改1.6图纸和承包人文件

4.1承包人的一般义务4.承包人发包人应按照《浙江省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知》（浙人社发〔2022〕13号）、浙江省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资专用帐户管理实施细则》的通知》（浙人社发〔2022〕14号）规定确定，工程正式开工后按月足额支付工资性工程进度款。通用合同条款2.6款补充：2.发包人1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

（3）承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决：为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发电机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。（2）针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛、地质灾害、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行预案所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何责任。承包人应在签订合同协议书后14天内或在合同明确的规定时间内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。通用合同条款4.1.3项细化为：4.1.3完成各项承包工作

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害在施工期间，承包人必须遵守相关施工操作规程及管理程序，不得在各种报表、检查试验记录中作假或诱导监理人作假。承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。通用合同条款第4.1.4项细化为：4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责（4）如果承包人不能按其计划进度完成或与其计划进度有较大偏离，或发包人的总体实施计划有调整，发包人在必要时将适当调整工程量，并根据实际完成数量和承包人的投标报价进行计量支付。

承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、设计人、质量监督部门、主管部门、其他承包人等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件（包括交通等）。除合同另有约定外，提供有关条件可能发生的费用，由承包人承担。通用合同条款4.1.8项细化为：4.1.8为他人提供方便承包人应保障发包人免于承担由于承包人所遭受的其他承包人或所有第三方的索赔，上述索赔一旦发生，承包人应自行负责及时处理索赔事项。如承包人处理不力，发包人可直接将在给承包人的任何一期支付中扣回等额的赔款，支付给相关方。凡是标段内与已建公路、通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等有交叉、干扰的地段，承包人应在尽量不干扰，基本确保公路正常运营以及注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；如因承包人采取的措施不力，影响公路、通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。通用合同条款第4.1.7项细化为：

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应分解工程款中的人工费用，在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用账户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任和一切费用。公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化：4.1.10其他义务

b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；a.与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视，按发包人的要求及时上报交工结算的相关材料并委派专人积极予以配合；（4）项目审计(含跟踪审计)、稽查和检查等的配合公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：承包人在本工程中，应严格按照中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府令第353号）、《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅省人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度的意见的通知》（浙政办发[2012]100号）、《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号文）、《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》（浙交〔2017〕145号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、《浙江省人力资源和社会保障厅等17部门关于印发<关于对严重拖欠工资用人单位及有关人员开展联合惩戒的合作备忘录>的通知》(浙人社发[2018]19号)、丽水市交通运输局文件《丽水市交通运输局关于进一步做好保障交通建设领域农民工工资支付工作的通知》（丽交〔2019〕108号）、浙江省住房和城乡建设厅等11个部门《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》(浙建[2020]7号)、《浙江省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知》（浙人社发〔2022〕13号）、浙江省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资专用帐户管理实施细则》的通知》（浙人社发〔2022〕14号）等文件有关规定执行。且要求承包人在签订合同协议之前，将农民工工资保证金缴纳至相关部门，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度，实行人工费用与其他工程款分账管理制度，将农民工工资与工程材料款等分账管理。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；承包人在使用现有地方道路、市政道路过程中，承包人须对地方道路、市政道路的桥梁承载能力进行调查，采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，方便车辆通行，同时道路维护管理考虑限制超载情况。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护及通行计划方案，报监理人及相关部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：（5）地方道路、市政道路的维护和管理e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场或厂家，承包人必须接受。d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，配备统一的软件设备，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

凡标段内与现有相关道路有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰正常交通运行的前提下，因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰，承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。(6)几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路、市政道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

承包人应做好相关工作，维护社会稳定，避免发生由于承包人或施工原因引起的周边群众性上访等群体性事件。（8）维护社会稳定以上各项承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。b.承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务，服从发包人和上级部门的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。a.为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，配合做好节假日期间的运营、和谐稳定工作，同时必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付；（7）交通组织、施工维护和管理

4.6.7项目经理及项目技术负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。4.6.6承包人的所有管理、施工人员需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：4.6承包人人员的管理本项目不允许分包。4.3分包

通用合同条款4.8.3项补充：4.8保障承包人人员的合法权益除合同另有规定外，不论何原因进行撤换承包人项目经理、项目技术负责人和项目部其他人员或在规定时间内承包人未能委派合格的项目部人员到位时，按承包人违约处理，参照第22.1.2.（5）.k项的规定向发包人支付违约金。公路工程专用合同条款4.7项补充：4.7撤换承包人项目经理和其他人员4.6.8除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

6.施工设备和临时设施4.11.1不利物质条件的范围:无。通用合同条款4.11.1项约定：4.11不利物质条件一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

7.交通运输违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延，缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。公路工程专用合同条款6.3款细化：6.3要求承包人增加或更换施工设备

通用合同条款第9.2.2项细化为：9.2承包人的施工安全责任9.施工安全、治安保卫和环境保护承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。通用合同条款第7.2.2项约定为：7.2场内施工道路

d.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；c.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；b.特殊工种（电工、电梯工、电焊工、汽车驾驶员等）要经过专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗；a.根据浙交【2008】288号关于《浙江省公路水运建设工程安全生产监督管理实施办法（试行）》的相关要求配备专职的安全员；（2）在实施和完成本标段工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人在安全方面应该充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使本标段工程的实施保持有条不紊，以免上述人员的安全受到威胁：（1）承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

（3）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。i.建立定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式，发现问题及时整改，及时采取措施排除险情。h.加强施工管理人员安全意识，避免违章指挥；g.加强安全法制观念，严格执行安全生产合同，必须坚持特殊安全操作持证上岗；f.建立严格的安全生产教育制度，坚持人员入场教育，坚持定期召开安全生产形势分析和事故苗头的安全教育会议，针对定期检查出来的问题召开分析会，并针对事故苗头或险情进行安全教育。增强安全施工意识，将安全工作落实到全体职工和生产各个环节。e.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行JTJ076—95《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第(5)目：(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。公路工程专用合同条款第9.2.8(1)目项细化为：9.2.5安全生产费用不低于投标总报价（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费及暂列金额）的2％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省交通运输厅浙交〔2013〕5号《关于印发《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》的通知的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知(浙交[2021]12号)、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》(浙交【2020】104号)的相关要求以及相关最新规定办理。公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：（4）在利用河道或通航水域施工时，应首先与地方当局取得联系，并编制完善的施工组织报相关主管部门批复后，方可进行施工。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。9.2.14承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。9.2.13在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。9.2.12在合同执行期间，承包人应综合考虑本项目交通组织维护、维护车辆通行等方面的特殊性，严格执行国家、地方政府、发包人等各有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章制度、交通组织维护方案、各项安全应急预案、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。公路工程专用合同条款补充第9.2.12项、9.2.13、9.2.14项：（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

9.4.13取土场和弃土场的防护、排水、整理、绿化等由承包人负责，必须达到设计规定以及水保、环保的验收要求，费用计入相关报价，发包人不再单独计量支付。因工程施工需要临时占用河道、水路的，承包人应编制切实可行的施工方案，对于危险性较大分部分项工程安全专项施工，承包人应按照浙交【2010】236号《关于印发<浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法（试行）》的通知执行，报监理人批准，并按照国家有关法规要求，征得相关管理部门同意后实施，切实做好防洪、防涝工作，并承担相应的费用。承包人对借土场（取土坑)、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。公路工程专用合同条款补充9.4.12、9.4.13项：9.4环境保护

（1）总体施工组织布置及规划承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：承包人应在签订合同协议书后28天内，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。通用合同条款及公路工程专用合同条款10.1款细化为：10.1合同进度计划10.进度计划

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（5）安全生产管理体系及保证措施（4）工程质量管理体系及保证措施（3）工期保证体系及保证措施（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施

公路工程专用合同条款补充第10.5款：承包人在施工组织设计中，应编制工程的月度用款计划。工程施工过程中，可根据工程进度调整用款计划。承包人必须在月末前15天报出调整后的下月度用款计划；月度用款计划准确度原则上要求控制在+10%内。公路工程专用合同条款第10.4款细化为：10.4合同用款计划其他应说明的事项以及相应的图表。（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（3）旬计划承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划应在上个月的25日前提交给监理人，月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。（2）月度计划承包人在总体计划（年度计划)总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划)的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。（1）季度计划10.5季度计划、月度计划、旬计划

11.4异常恶劣的气候条件11.1.3由于发包人因行政审批等各方面原因或非21.1款确认的其他不确定情况，发包人在与承包人签订施工合同后，发包人或监理人对本项目的开工时间或施工进场时间做出调整时，承包人应予以认可并做好相应的工作安排（包括人员、设备、备料等），同时发包人不接受承包人因此而提出的任何形式的追加额外费用的要求（合同另有规定的除外）。通用合同条款及公路工程专用合同条款补充11.1.3项：11.1开工开工和交工承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；（2）不利降水的衡量标准为：（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。公路工程专用合同条款11.4款约定为：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：无。公路工程专用合同条款12.1款（6）项约定为12.1承包人暂停施工的责任12.暂停施工（5）受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

公路工程专用合同条款补充第13.1.6项：承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。工程质量验收按技术规范及现行《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标：合格。公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：13.1工程质量要求13.工程质量

公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.2.3承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范，全面履行工程合同义务，依法对本工程质量负责。公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：13.2承包人的质量管理13.1.6承包人对施工过程中出现的工程质量缺陷、质量问题或质量事故不及时进行整改或修复，发包人将暂不支付工程款，直至整改或修复工作结束并符合规范要求。

13.7质量抽检公路工程专用合同条款补充第13.7款：（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采用措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。公路工程专用合同条款第13.6.1（1）目细化为：13.6清除不合格工程隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，并通知发包人查看，承包人分阶段（工序）进行拍摄或照相，并作为向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

15.变更14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。通用合同条款14.1.3项细化为：14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.试验和检验各级主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费不另行支付。

15.4变更的估价原则工程变更应严格按照规定的审批权限和程序办理有关变更手续。未经批准的工程变更方案，不得实施，不得办理工程计量支付。公路工程专用合同条款补充第15.3.5项：设计变更程序应参照交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005年第5号）和浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交【2008】70号）的相关规定和要求。公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：15.3变更程序

（2）取费标准、人工费、机械台班费用:交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、浙江省交通运输厅《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》（浙交[2019]116号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）和交通运输部2019年第26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820—2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）中“税金”有关规定的公告执行。（1）定额套用:交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018）；15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进组价：公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：

e、交通安全设施等材料单价根据浙江省交通工程管理中心出版的《质监与造价》价格信息专辑2022年第七期（总第222期）公布的浙江交通建设相关用材及产品厂商参考价格除税信息价及运费，其中运费按0.61元/t.km；d、汽、柴油材料单价根据浙江省交通工程管理中心出版的《质监与造价》价格信息专辑2022年第七期（总第222期）公布的汽柴油材料价格除税信息价；c、外购材料单价根据浙江省交通工程管理中心出版的《质监与造价》价格信息专辑2022年第七期（总第222期）公布的2022年二季度浙江省交通建设工程外购材料价格信息丽水市除税信息价；b、地方材料单价根据浙江省交通工程管理中心出版的《质监与造价》价格信息专辑2022年第七期（总第222期）公布的2022年7月份丽水市交通建设工程地方材料价格信息青田县除税信息价；a、钢材和水泥材料单价根据浙江省交通工程管理中心出版的《质监与造价》价格信息专辑2022年第七期（总第222期）公布的2022年7月份丽水市交通建设工程钢材和水泥价格信息丽水市除税信息价和青田县除税信息价；（3）材料单价：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，如16.1款无规定基期价格的材料按以下方式计入：

15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担；或承包人为了方便其施工而提出的变更，所增加的额外费用应由承包人承担。公路工程专用合同条款第15.4.5项约定为：(6)根据上述原则组价的综合单价乘以(1-固定下浮率)，作为该子目的单价。(5)无法套用任何现行定额的，由承包人报监人审核，并经发包审批同意后计取；(4)无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；f、《质监与造价》没有的材料单价可参照《浙江造价信息》2022年第7期材料除税信息价和丽水市建设工程《造价信息》公布的2022年第7期丽水市造价信息价。若上述信息中没有材料市场价格由发包人、监理人、承包人共同调查核实投标时的单价；

17.2.1预付款17.2预付款17.计量与支付通用合同条款16.1.2项约定为：本项目材料价格不调差。16.1物价波动引起的价格调整16.价格调整

材料、设备预付款：本项目不适用。公路工程专用合同条款第17.2.3项细化为：本项目无预付款扣回与还清。17.2.3预付款的扣回与还清公路工程专用合同条款第17.2.2项细化为：取消预付款保函。17.2.2预付款保函公路工程专用合同条款第17.2.1项细化为：本项目无开工预付款。

通用合同条款第17.4.3项细化为：17.4质量保证金工程进度款支付的方式和时间：每月25日支付当月计量款的85%，交工后支付至累计计量款的90%，结算审计后支付至审定工程价款的98.5%，尾款1.5%待工程缺陷责任期满60天内付清，尾款不计利息。通用合同条款17.3.3项（4）目细化为：17.3.3进度付款证书和支付时间17.3工程进度付款

17.6最终结清交工结算须经审计后按相关规定付款且承包人要配合做好审计工作。公路工程专用合同条款17.5.1（1）项补充：17.5.1交工付款申请单17.5竣工结算在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

18.9竣工文件18.交工验收最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。通用合同条款本项（2）目细化为：17.6.2最终结清证书和支付时间

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照18.10工程档案管理竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路工程施工统一用表(2018修订版)》的（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公路发（2010)65号《公路工程交（竣）工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程交（竣）工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交[2019]184号《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》(ZJSP17-2019-0014)等现行办法编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，关在缺陷责任期满45天之前提交，承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制(由承包人实施的部分)竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。公路工程专用合同条款18.9款细化为：

若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。通用合同条款和公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：19.2缺陷责任19.缺陷责任与保修责任《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)，《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822-2008)、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》(浙交)[2002]138号、《重大建设项目档案验收办法》(档发[2006]2号)以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》(2004年第3号令)等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

保险费率：3‰。保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费用）至600章的合计金额。建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。公路工程专用合同条款20.1款细化为：20.1工程保险20.保险

20.6对各项保险的一般要求在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三方责任险，其保险费率为5‰，最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三方责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。通用合同条款和公路工程专用合同条款20.4.2项细化为：20.4第三方责任险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。承包人在计量时上报,发包人在审核保险单和保险公司发票后,按照保险单和保险公司发票的费用直接向承包人支付。保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

公路工程专用合同条款21.1.1项(6)目约定为：21.1不可抗力的确认21.不可抗力保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。公路工程专用合同条款第20.6.4项细化为：20.6.4保险金不足的补偿

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：22.1.1承包人违约的情形22.1承包人违约22.违约（6）不可抗力的其他情形：/。

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（12）承包人违反第4.6款的约定，承包人未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的；（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于与本项目无关的其他工程；（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段交（竣）工验收的质量评定要求的；（9）经监理人或发包人检查，发现承包人违反9.2项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：22.1.2对承包人违约的处理（14）承包人未在18.9款规定期限内提交竣（交）工资料。（13）承包人违反“投标人须知”3.5.8款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；g.承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

22.2发包人违约上述违约金在履约担保中扣除，也可以从工程支付款中扣除。m.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，在合同执行期间由承包人原因引起交通事故的，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，由承包人承担一切责任和费用。l.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过2%签约合同价的违约金；k.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人，若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；其他主要管理人员未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金1000元／人，若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金500元/人；原则上不允许更换项目经理等项目主要管理人员，但有特殊原因的，承包人须经监理人上报发包人同意后更换，更换项目经理的课以每人次2万元的违约金，更换项目技术负责人的课以每人次1万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次0.5万元的违约金。j.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：通用合同条款22.2.1项细化为：22.2.1发包人违约的情形

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；d、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

24.1争议的解决方式24争议的解决（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应每7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。通用合同条款第23.1款（3）项细化为：23.1承包人索赔的提出23索赔

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。合同协议书附件一合同协议书第三节合同附件格式（2）向丽水仲裁委员会提起仲裁。公路工程通用合同条款24.1（2）项约定为：

（5）专用合同条款；（4）投标函及投标函附录；（3）中标通知书；（2）合同协议书及各种合同附件（含廉政协议、安全生产协议、工程质量责任协议、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）合同履行中双方签署的书面文件；1.本项目青田县道路安全隐患整治工程（第一批）位于G330国道、S333省道公路上，其主要建设内容为交通标志、标线、减速带、公交站路面及道口标柱、立面标记、爆闪灯和凸面镜等工程建设。

（11）其他合同文件。（10）承包人有关人员、设备投入及投标资信文件中的相关要求；（9）审定后的工程量清单及预算；（8）图纸；（7）技术标准和要求；（6）通用合同条款；

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。6.工程质量符合标准。5.承包人项目经理：。承包人项目技术负责人：。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为月。

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。1.发包人和承包人双方的权利和义务根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下协议。廉政协议附件二廉政协议年月日年月日

2.发包人的义务（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（2）严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

4.违约责任（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.承包人的义务

8.本协议一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。7.本协议作为（项目名称）施工协议的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。6.本协议有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。5.双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本协议执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。（2）承包人及其工作人员违反本协议第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通建设市场的处罚。（1）发包人及其工作人员违反本协议第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

安全生产协议附件三安全生产协议发包人监督单位：（全称）（盖单位公章）承包人监督单位：（全称）（盖单位公章）年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。1.发包人职责为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议：

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》（浙交（2013）5号）规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《水运工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.承包人职责（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）5.本协议正本二份、副本份，协议双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。3.违约责任（11）安全生产费用按照浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知(浙交[2021]12号)、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》(浙交【2020】104号)的相关规定使用和管理。

附件五主要机械设备最低要求注：发包人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员原则上不允许更换。附件四其他主要管理人员和技术人员最低要求年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

标段	人员	数量	资格要求
本标段	质检负责人	1	具有主管部门核发的质检员岗位证书或质检工程师资格证书，年龄60周岁以下。
本标段	安全负责人	1	具有施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），年龄必须在60周岁以下。

（合同工程名称）项目经理委任书（承包人全称）附件六项目经理委任书注：发包人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求投入主要机械设备，在经发包人审核后作为投入本标段的主要机械设备，主要机械设备未经发包人同意不允许更换。主要机械设备最低要求

标段	设备名称	规格、功率、容量	最低数量要求
本标段	15T汽车吊车		1套
本标段	250水泥砼拌和机	250L	1台
本标段	混凝土搅拌运输车		1辆
本标段	混凝土振捣器		3台
本标段	小型运输车	满足施工要求	2辆

（签字）（姓名）法定代表人：（职务）承包人：（盖单位公章）（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。致：（发包人全称）

第一条本建设工程项目的质量目标为：，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）的发包人（以下称甲方）与承包人（以下称乙方），特订立如下质量责任协议。工程质量责任协议附件七工程质量责任协议抄送：（监理人）年月日

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。第二条甲乙双方的权利与义务

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术标准和要求、工程量清单、施工图等。）第三条甲方的义务

（四）乙方必须按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。第四条乙方的义务（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第五条违约责任（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准和要求施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）第八条本协议正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。第七条本协议作为（项目名称）施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。第六条本协议有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。（二）乙方及其工作人员违反本协议第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方及其工作人员违反本协议第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.工程量清单说明第五章工程量清单年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

2.投标报价说明1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

4.1如因中标人原因修改了招标人提供的工程量清单中任何一项支付子目的工程量，导致引起清单计算总额价与合同总额价的差异，则在该清单支付子目合价不变的前提下，调整相应的单价，由此造成的损失由中标人承担，调整后的单价作为最终结算单价。4.其他说明本项目不适用。3.计日工说明2.8暂估价的数量及拟用子目的说明:无。2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无。

4.7隧道机电设施、交通安全设施的具体要求和参数应满足设计和规范、标准的要求，承包人应按相对应价格进行调查，综合各项因素后进行报价，施工时选用的材料价格区间应在信息价或预算价相应等级材料价格合理偏离区间内，否则业主有权要求施工单位整改，拒不整改的，业主将拒绝验收及不支付相应工程款。材料或设备进场前，施工单位必须递交相应资料，建设单位和监理单位按相关要求进行验收并签署书面验收意见，作为结算依据。4.6竣工文件编制费和电信设施的提供、维修与拆除费已包含在企业管理费基本费用费率中计入，承包人应在投标报价中综合考虑，由此发生的费用视作已包含在相关子目综合报价中，不另行计量与支付。4.5承包人必须根据现行的相关文件规定为所有农民工办理工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费，工伤保险费用在工程规费中计入，承包人应在投标报价中综合考虑，由此发生的费用视作已包含在相关子目综合报价中，不另行计量与支付。4.4第三者责任险的保险金额由投标人报价时暂列最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限，保险费率按5‰计。4.3建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费用）至600章的合计金额，保险费率按3‰计。4.2安全生产费用不低于投标总报价（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费用及暂列金额）的2%计。

5.1工程量清单表4.10工程量清单中的任何遗漏，不作免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务。4.9中标人应在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。4.8脚手架、围挡、登高车等措施费均含在项目子目综合单价中，不另行计量支付。

工程量清单表
项目名称：青田县道路安全隐患整治工程（第一批）
第100章总则
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则
101-1	保险费
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00
102	工程管理
102-1	竣工文件	总额	1.00
102-2	施工环保费	总额	1.00
102-3	安全生产费	总额	1.00
103	临时工程与设施
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00
104	承包人驻地建设
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00








第100章合计人民币元

工程量清单表
项目名称：青田县道路安全隐患整治工程（第一批）
第300章路面
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层
304-1	水泥稳定土底基层
-a	厚200mm3.5%水泥稳定碎石底基层	m2	114.00
304-3	水泥稳定土基层
-a	厚200mm4.5%水泥稳定碎石基层	m2	114.00
308	透层和黏层
308-1	封层	m2	114.00
308-2	黏层	m2	114.00
309	热拌沥青混合料面层
309-1	细粒式沥青混凝土
-a	5cm厚细粒式沥青砼AC-13	m2	114.00
309-3	中粒式沥青混凝土
-a	7cm厚中粒式沥青砼AC-20	m2	114.00
309-4	人行道
-a	铺设预制彩色人行道砖	m2	72.00
309-5	钢丝格栅	m2	136.80





第300章合计人民币元

工程量清单表
项目名称：青田县道路安全隐患整治工程（第一批）
第600章安全设施与预埋管线
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏
602-5	中央分隔带护栏
-d	机非隔离护栏(含安装等一切费用）	m	350.00
602-6	道口标柱	个	104
602-7	护栏端头立面标志	m2	30.00
604	道路交通标志
604-1	单柱式交通标志
-a	φ89（φ800）标志牌(仅更换面版）	个	1
-b	φ89（●800）标志牌（包括基础，立柱，安装等一切费用）	个	14
-c	φ89（△900）标志牌（包括基础，立柱，安装等一切费用）	个	2
-d	φ89（800*800）标志牌（包括基础，立柱，安装等一切费用）	个	6
-e	φ89（600*400）标志牌（包括基础，立柱，安装等一切费用）	个	42
-f	爆闪灯（规格：太阳能700*190mm，包括基础，立柱安装等费用）	个	122
-g	黄闪灯（规格：太阳能400型，包括基础，立柱安装等费用）	个	1
-h	爆闪灯（仅更换，规格：太阳能700*190mm，包括安装等费用）	个	5
-i	φ89（●800）标志牌(仅更换面版）	个	1
604-5	单悬臂式交通标志
-a	单悬臂φ168（△90）（包括基础，立柱，安装等一切费用）	个	20
-b	单悬臂φ168（△90*2）（包括基础，立柱，安装等一切费用）	个	1
-c	单悬臂（△90版面更换）	个	1
-d	清除重复标志	套	2
-e	迁移标志	套	1
604-13	道路反光镜（D1000mm,包括基础，立柱，安装等一切费用）	个	14
605	道路交通标线
605-1	热熔型涂料路面标线	m2	4957.46
605-2	双组份地面标线	m2	769.61
605-7	反光道钉	个	21220
605-8	钢制减速带	m	540.00
605-9	铲除原有路面标线	m2	100.00
第600章合计人民币元

投标报价汇总表5.4投标报价汇总表5.3暂估价表（本项目不适用）5.2计日工表（本项目不适用）

项目名称：青田县道路安全隐患整治工程（第一批）
序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	清单第100章总则
2	300	清单第300章路面
3	600	清单第600章安全设施与预埋管线
4	第100章至第700章清单合计
5	投标报价

第三卷(图纸由发包人提供)图纸第二卷

（项目名称）施工发包第八章投标资信文件格式第四卷采用《公路工程标准施工招标文件》下册《技术规范》技术标准和要求

二、法定代表人的身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书一、投标函及投标函附录目录年月日投标人：（盖单位公章）投标资信文件

（发包人名称）：（一）投标函一、投标函及投标函附录五、投标人须知前附表规定的其他材料四、承诺函三、资格审查资料

（3）我方承诺按照规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。3．如我方中标：2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标资信文件。我方已仔细研究了（项目名称）施工发包文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意按发包文件中的投标人须知前附表3.2款确定的中标价的金额(含工程量清单各子目综合单价或总额价），工期月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：。

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位公章）6.（其他补充说明）。5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。4．我方在此声明，所递交的投标资信文件及有关资料内容完整、真实和准确。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

年月日邮政编码：传真：电话：网址：地址：

（一）法定代表人身份证明二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书法定代表人或其委托代理人：（签字)投标人:(盖单位公章)投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算12个月
2	逾期交工违约金	11.5	1000元/天
3	逾期交工违约金限额	11.5	10%签约合同价
4	提前交工的奖金	11.6	无
5	提前交工的奖金限额	11.6	无
6	价格调整的差额计算	16.1	本项目不调差
7	开工预付款金额	17.2.1	/ %签约合同价
8	材料、设备预付款比例	17.2.1	本工程不支付材料、设备预付款
9	进度付款证书最低限额	17.3.3(1)	20万元
10	逾期付款违约金的利率	17.3.3(2)	按同期中国人民银行六个月贷款利率加手续费
11	质量保证金限额	17.4.1	签约合同价的1.5%
12	保修期	19.7	自实际交工之日起计算12个月

姓名：（法定代表人签字）性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：

（二）授权委托书注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。年月日投标人：（盖单位公章）附：法定代表人身份证正反面复印件特此证明。

法定代表人：（签字）投标人：（盖单位公章）附：法定代表人身份证明及委托代理人正反面复印件。代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工发包投标资信文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

2、如果由投标人的法定代表人签署投标资信文件，则不需要提交授权委托书。注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。年月日身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：

(二)拟委任的项目经理资历表注：在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）、基本账户开户许可证(或银行出具的《基本存款账户信息》等相关基本账户的证明资料)的复印件（并加盖单位公章）。（一）投标人基本情况表三、资格审查资料

投标人名称
注册地址				邮政编码
联系方式	联系人			电话
联系方式	传真			电子邮件
法定代表人	姓名	技术职称			电话
技术负责人	姓名	技术职称			电话
成立时间		员工总人数：
企业资质等级		其中	项目经理
营业执照号		其中	高级职称人员
注册资金		其中	中级职称人员
基本账户开户银行		其中	初级职称人员
基本账户账号		其中	技工
经营范围
资产构成情况及投资参股的关联企业情况
备注

姓名		年龄		专业
职称		公司单位职务		拟在本标段工程担任职务
毕业学校	年月毕业于学校专业，学制年
经历
年～年	参加过的工程项目名称		担任何职		发包人及联系电话




获奖情况
目前任职项目状况	项目名称
目前任职项目状况	担任职位
目前任职项目状况	可以调离日期
备注

1、若本项目未要求我方在投标资信文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在发包人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方参加了（项目名称）施工发包投标，若我方中标，我方在此承诺：（发包人名称）：四、承诺函2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。目前在具体项目任职，但该项目已提前完工，应附该项目发包人的证明材料。注：1、本表后应附项目经理的身份证（第二代身份证必须双面复印）、职称资格证书的复印件。

五、投标人须知前附表规定的其他资料年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位公章）2、如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的中标资格，并由发包人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统。