东阳市横店镇农房集聚区共服务配套设施建设项目

总承包

标段

招施工

招标编号：22]321号

1、招标条件

本招标项目东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目工

程总承包一标段，已由东发改审批【2022】165号文件批准建设，招标人为东阳

市横店镇人民政府，建设资金自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的总承包

进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

建设地点：横店镇南部，东侧道路为西环路，北侧为华夏大道，南侧及西侧

均为规划道路。

建设规模：项目总用地面积32861平方米，绿地面积4069平方米，道路及

广场面积11726平方米，项目总建筑面积121017平方米（其中地下室面积为

51148平方米），新建机动车停车位921个。主要建设内容包括集聚区配套用房、

邻里中心、业务配套用房、地下室等主体工程，以及道路、绿化、电气、给排水、

燃气等配套工程。本标段为西侧公共服务配套综合体，总投资为60389.6055万

元，其中建安工程费47037.7099万元。

招标范围：本工程为东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建

设项目工程总承包一标段（具体标段划分范围以总平面图中的划分界限为准）

包括（但不仅限于）工程的施工图设计（含图纸报审和优化）、预算编制、施工

图设计所需的全部勘探、测绘等辅助工作（除业主单位已委托实施外），所有工

程材料设备的采购、工程施工、验收、移交、保修服务、三通一平以及室外供配

电、煤气、供水、网络、其他配套（如公共自行车）等工作，以及施工图设计中

应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程。

设计工期：合同签订后30天内完成施工图设计，施工图图审通过后20天完

成预算编制

施工工期：730日历天。

设计质量要求：按国家技术标准、规范及规程，达到招标文件要求的设计深

度，装配式设计文件符合浙江省工程建设标准《装配式建筑评价标准》文件规定

PC构件的设计方案通过相关部门组织论证。

施工质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备以下0、②资质或组成联合体

①工程设计综合甲级资质或具备建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质

②建筑工程施工总承包一级及以上资质企业，并在人员、设备、资金等方面

具有相应的施工能力。

3.2本项目配备主要管理人员要求为：工程总承包项目经理具有建筑工程

专业一级注册建造师且持有安全生产任职资格B类证（以本单位缴纳的最近连续

三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）：2设计负责人

具有国家一级注册建筑师资格（以本单位缴纳的最近连续三个月（2022年4月、

5月、6月）的养老保险缴费证明为准）施工负责人必须具有建筑工程专业一

级注册建造师资格且持有安全生产任职资格B类证（以本单位缴纳的最近连续三

个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）安全员须持有

效的安全生产任职资格C类证，不得少于4人：技术负责人须具有建筑工程专业

工程师及以上职称：安全员和技术负责人均为本单位职工（以本单位缴纳（2022

年6月）的养老保险缴费证明为准工程总承包项目经理、施工负责人目前在

规模超过200万元的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职：拟派工程总

承包项目经理、施工负责人须在浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库的本单

位人员。

3.3本次招标接受联合体投标，但联合体成员资质条件不得超过2家，联合

体牵头单位必须是具备建筑工程施工总承包一级及以上资质施工单位：工程总承

包项目经理必须由联合体牵头人委派，工程总承包项目经理允许兼任施工负责人

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书：联合体投标的，必须明

确联合体牵头人与联合体成员双方各自分工：联合体各方不得再以自己名义单独

参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标：联合体组成后，在投标文件递交

截止后不得变更。

本项目的受理告知书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单

位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。本项目招标人公开已经完成的受理

告知书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参加该工程总承包项

目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。

3.4投标人（施工单位）在招标公告发布之日起从”金华市建筑市场监督管

理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承

包业务范围满足本工程招标要求。并注明可用于投标。

3.5根据浙江省建设厅《浙建【2015】3号》文件，浙江省外投标人须具有

《省外企业进浙承接业务备案证明并在有效期内或提交浙江省建筑市场监管公

共服务系统对外发布的备案信息截图

3.6根据浙江省建设厅《浙建【2015】3号》文件，浙江省外投标人（设计

企业）须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内或提交浙江省勘

察设计行业四库一平台信息系统对外发布的备案信息截图

4、招标文件的获取

4.1请于2022年7月29日起，从东阳市公共资源交易网上下载招标文件电

子版，网址：http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html。（请点击本公

告后的“招标文件”等字样链接下载）：

4.2本次招标，招标人不向投标单位提供纸质招标文件，但投标单位需要纸

质招标文件或图纸的，请于2022年8月19日17时前与招标代理公司联系。（注：

本次招标文件以东阳市公共资源交易网上发布的电子版招标文件为准）

5、投标确认

5.1由投标人（以牵头单位的名义）通过东阳市公共资源交易网上的投标确

认系统进行投标确认：

5.2投标确认截止时间：2022年8月29日13时00分；

5.3投标人（以牵头单位的名义）应进行投标确认后方可参加投标：

5.4投标企业（以牵头单位的名义）未在东阳市公共资源交易中心注册登记

的，请登陆东阳市公共资源交易网或咨询金华市公共资源交易中心东阳分中心。

6、投标文件的递交

6.1本项目因疫情防控要求，采用不见面开标方式，投标人无需派代表前往

开标现场。

6.2本工程采用网上提交电子投标文件的方式，电子投标文件网上递交截止

时间（投标截止时间）为：2022年8月29日14时0分。

6.3开标时间截止后，如遇解密问题，投标人须5分钟内及时联系代理机

构或软件公司，30分钟内未能解密标书，无法进入评标环节的由投标单位自行

承担。

7、其他

7.1本工程投标采用无纸化投标为主的方式进行投标。投标人应认真详读

“投标企业制作电子标书的操作流程（可从东阳市公共资源交易网下载）”，按招

标文件要求制作无纸化投标文件。（系统服务电话：0579-86691821）。

7.2本次招标在评标结束时，由招标人向中标候选人、金华市公共资源交易

中心东阳分中心等单位提供纸质招标文件各一份。

7.3本次招标在评标结果公示后，中标单位应向行业主管部门、招标人、金

华市公共资源交易中心东阳分中心等单位提供纸质投标文件【投标文件须按招标

文件规定的签章处进行签章，并与已提交的投标文件电子版格式与内容及水印码

相一致】各5份（包含一套正本，四套副本）。

8、监督部门：东阳市住房和城乡建设局0579-86691080

招标人：东阳市横店镇人民政府

联系人及联系电话：厉俊康0579-89320009

招标代理单位：浙江省成套招标代理有限公司

联系人及联系电话：许丹旭13750993778

人民政府

店锁

省成套招标代理部限公司

02229日

本项目为新系统项目，各投标单位应注意以下几点

1、提交的投标文件应使用相应的投标工具（资料下载区）在投标截止时间前进行

编制并上传。

2、网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版

无法导入时，按废标处理

3、本项目采用金华通用投标工

V1.2.4（不见面）。

东阳市发展和改革局文件

东发改审批〔2022〕165号

东阳市发展和改革局

关于东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共

服务配套设施建设项目初步设计的批复

东阳市横店镇人民政府：

你单位《关于要求批准东阳市横店镇农房集聚区（三期）

公共服务配套设施建设项目初步设计的报告》收悉，根据东

委发〔2022〕6号文件精神，经审查原则同意浙江工业大学

工程设计集团有限公司编制的初步设计，具体内容批复如下：

一、项目选址：横店镇南部，东侧道路为西环路，北侧

为华夏大道，南侧及西侧均为规划道路。

二、建设规模和内容：项目总用地面积48830平方米，

其中净用地面积48830平方米，绿地面积5211平方米，道

路及广场面积16257平方米。项目总建筑面积216399平方

米(其中计容面积132057平方米,不计容面积84342平方米)，

新建机动车停车位1494个。

其中一期规模：项目总用地面积32861平方米，其中净

用地面积32861平方米，绿地面积4069平方米，道路及广

场面积11726平方米，项目总建筑面积121017平方米(其中

计容面积69869平方米,不计容面积51148平方米)，新建机

动车停车位921个；二期规模：项目总用地面积15969平方

米，其中净用地面积15969平方米，绿地面积1142平方米，

道路及广场面积4531平方米，项目总建筑面积95382平方

米(其中计容面积62188平方米,不计容面积33194平方米)，

新建机动车停车位573个。

三、应与资规、水务、财政等部门做好衔接。

四、原则同意本项目分两期实施。

五、本工程总投资为102190万元，其中一期工程总投

资为60389.6055万元，其中建安工程费47037.7099万元，

建筑工程其他费用11592.9751万元，预备费1758.9205万

元；二期工程总投资为41743.1484万元，其中建安工程费

34376.016万元，建筑工程其他费用6151.3124万元，预备

费1215.8199万元，资金由业主自筹解决。

六、按照《招标投标法》等法律法规，本项目的施工、

监理等实行公开招标，招标形式为委托招标。

接批复后请按政府投资项目管理办法做好后续工作，在

实施中不得擅自变更设计，增加投资概算；严格按批复组织

实施，项目竣工后报我局组织竣工验收。

附：东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设

施建设项目投资概算表

东阳市发展和改革局

2022年7月21日

附注：投资项目执行唯一的代码制度，通过投资项目在线审

批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验，办件归

集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批

许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市府办、自然资源和规划局、水务局、财政局、

市生态环境局东阳分局、郭锦明常务副市长

东阳市发展和改革局，2022年7月21日印发

项目代码：2201-330783-04-01-387283

东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目

投资概算表

招标单位：东阳市横店镇人民政府（公章）招标项目名称：东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目工程总承包一标段招标项目编号：东招施工[2022]321号东阳市工程建设项目施工招标文件

招标代理单位：浙江省成套招标代理有限公司（公章）联系人：厉俊康联系电话：0579-89320009法定代表人：陈颖联系电话：0579-86587788

备案单位：东阳市住房和城乡建设局（公章）编制时间：2022年7月25日联系人：许丹旭联系电话：13750993778法定代表人：钱培良联系电话：0571-85830197

(一)总则12投标人须知前附表6第二章投标人须知6第一章招标公告2目录备案时间：2022年7月29日

(七)合同授予18(六）评标17(五)开标16(四)投标16(三)投标文件14(二)招标文件13

第二节通用合同条款32第一节合同协议书29第四章合同条款及格式29第三章评标方法、标准、程序21(九)需要补充的其他内容19(八)重新招标和不再招标19

招标编号：东招施工[2022]321号工程总承包一标段东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目招标公告第五章投标文件内容格式64第三节专用合同条款32

招标范围：本工程为东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目工程总承包一标段（具体标段划分范围以总平面图中的划分界限为准），包括（但不仅限于）工程的施工图设计（含图纸报审和优化）、预算编制、施工图设计所需的全部勘探、测绘等辅助工作（除业主单位已委托实施外），所有工程材料设备的采购、工程施工、验收、移交、保修服务、三通一平以及室外供配电、煤气、供水、网络、其他配套（如公共自行车）等工作，以及施工图设计中应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程。建设规模：项目总用地面积32861平方米，绿地面积4069平方米，道路及广场面积11726平方米，项目总建筑面积121017平方米(其中地下室面积为51148平方米)，新建机动车停车位921个。主要建设内容包括集聚区配套用房、邻里中心、业务配套用房、地下室等主体工程，以及道路、绿化、电气、给排水、燃气等配套工程。本标段为西侧公共服务配套综合体，总投资为60389.6055万元，其中建安工程费47037.7099万元。建设地点：横店镇南部，东侧道路为西环路，北侧为华夏大道，南侧及西侧均为规划道路。2、项目概况与招标范围本招标项目东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目工程总承包一标段，已由东发改审批【2022】165号文件批准建设，招标人为东阳市横店镇人民政府，建设资金自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的总承包进行公开招标。1、招标条件

3.1本次招标要求投标人须同时具备以下①、②资质或组成联合体：3、投标人资格要求施工质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格。设计质量要求：按国家技术标准、规范及规程，达到招标文件要求的设计深度，装配式设计文件符合浙江省工程建设标准《装配式建筑评价标准》文件规定，PC构件的设计方案通过相关部门组织论证。施工工期：730日历天。设计工期：合同签订后30天内完成施工图设计,施工图图审通过后20天完成预算编制。

3.4投标人（施工单位）在招标公告发布之日起从”金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求。并注明可用于投标。本项目的受理告知书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。本项目招标人公开已经完成的受理告知书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参加该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。3.3本次招标接受联合体投标，但联合体成员资质条件不得超过2家，联合体牵头单位必须是具备建筑工程施工总承包一级及以上资质施工单位；工程总承包项目经理必须由联合体牵头人委派，工程总承包项目经理允许兼任施工负责人。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书；联合体投标的,必须明确联合体牵头人与联合体成员双方各自分工；联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标；联合体组成后,在投标文件递交截止后不得变更。3.2本项目配备主要管理人员要求为：①工程总承包项目经理具有建筑工程专业一级注册建造师且持有安全生产任职资格B类证（以本单位缴纳的最近连续三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）；②设计负责人具有国家一级注册建筑师资格（以本单位缴纳的最近连续三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）；③施工负责人必须具有建筑工程专业一级注册建造师资格且持有安全生产任职资格B类证（以本单位缴纳的最近连续三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）；④安全员须持有效的安全生产任职资格C类证,不得少于4人；技术负责人须具有建筑工程专业工程师及以上职称；安全员和技术负责人均为本单位职工（以本单位缴纳（2022年6月）的养老保险缴费证明为准）⑤工程总承包项目经理、施工负责人目前在规模超过200万元的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；拟派工程总承包项目经理、施工负责人须在浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库的本单位人员。②建筑工程施工总承包一级及以上资质企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。①工程设计综合甲级资质或具备建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；

5、投标确认4.2本次招标，招标人不向投标单位提供纸质招标文件，但投标单位需要纸质招标文件或图纸的，请于2022年8月19日17时前与招标代理公司联系。（注：本次招标文件以东阳市公共资源交易网上发布的电子版招标文件为准）；4.1请于2022年7月29日起，从东阳市公共资源交易网上下载招标文件电子版，网址：http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html。(请点击本公告后的“招标文件”等字样链接下载)；4、招标文件的获取3.6根据浙江省建设厅《浙建【2015】3号》文件，浙江省外投标人（设计企业）须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内或提交浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统对外发布的备案信息截图。3.5根据浙江省建设厅《浙建【2015】3号》文件，浙江省外投标人须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内或提交浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的备案信息截图。

6.1本项目因疫情防控要求，采用不见面开标方式，投标人无需派代表前往开标现场。6、投标文件的递交5.4投标企业（以牵头单位的名义）未在东阳市公共资源交易中心注册登记的，请登陆东阳市公共资源交易网或咨询金华市公共资源交易中心东阳分中心。5.3投标人（以牵头单位的名义）应进行投标确认后方可参加投标；5.2投标确认截止时间：2022年8月29日13时00分；5.1由投标人（以牵头单位的名义）通过东阳市公共资源交易网上的投标确认系统进行投标确认；

7.3本次招标在评标结果公示后，中标单位应向行业主管部门、招标人、金华市公共资源交易中心东阳分中心等单位提供纸质投标文件【投标文件须按招标文件规定的签章处进行签章，并与已提交的投标文件电子版格式与内容及水印码相一致】各5份（包含一套正本，四套副本）。7.2本次招标在评标结束时，由招标人向中标候选人、金华市公共资源交易中心东阳分中心等单位提供纸质招标文件各一份。7.1本工程投标采用无纸化投标为主的方式进行投标。投标人应认真详读“投标企业制作电子标书的操作流程（可从东阳市公共资源交易网下载）”，按招标文件要求制作无纸化投标文件。（系统服务电话：0579-86691821）。7、其他6.3开标时间截止后，如遇解密问题，投标人须5分钟内及时联系代理机构或软件公司，30分钟内未能解密标书，无法进入评标环节的由投标单位自行承担。6.2本工程采用网上提交电子投标文件的方式，电子投标文件网上递交截止时间(投标截止时间)为：2022年8月29日14时00分。

联系人及联系电话：许丹旭13750993778招标代理单位：浙江省成套招标代理有限公司联系人及联系电话：厉俊康0579-89320009招标人：东阳市横店镇人民政府8、监督部门：东阳市住房和城乡建设局0579-86691080

2022年7月29日浙江省成套招标代理有限公司东阳市横店镇人民政府

投标人须知前附表投标人须知3、本项目采用金华通用投标工具版本号为V1.2.4，金华通用投标工具版本号V1.2.4（不见面）。2、网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版无法导入时，按废标处理。1、提交的投标文件应使用相应的投标工具(资料下载区)在投标截止时间前进行编制并上传。本项目为新系统项目，各投标单位应注意以下几点：

1.1.2本招标项目名称、建设地点：见投标人须知前附表；1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目工程总承包进行招标；1.1项目概况(一)总则注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

1.4投标人资格要求本次招标范围、计划工期、质量要求：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求本招标项目的资金来源、资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.3本项目的招标人、招标代理机构：见投标人须知前附表。

(4）为本标段提供招标代理服务的；(3）为本标段的代建人；(2）为本标段的监理人；(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件：见投标人须知前附表；

(10）财产被接管或冻结的；(9）被暂停或取消投标资格的；(8）被责令停业的；(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

1.6.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.6投标预备会1.5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场；1.5踏勘现场(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（2）投标人须知（含投标人须知前附表）；（1）本项目的招标公告；2.1.2本招标文件包括下列内容:2.1.1招标文件包括本文件及所有按本章第2.2条、第2.4条发出的修改澄清通知。招标文件须经行业主管部门备案。2.1招标文件的组成(二)招标文件

（8）投标文件资格审查文件部分格式；（7）投标文件技术标部分格式；（6）投标文件资信标部分格式；（5）投标文件商务标部分格式；（4）合同主要条款；（3）评标方法、标准、程序；

2.3招标文件的异议2.2.3投标人应及时上网查阅和下载招标人在东阳市公共资源交易网站“答疑、补充文件、限价公布”栏上公布的本项目招标文件的澄清，投标人可以不作收到澄清确认。投标人在规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无疑问，招标人对其提出的问题可以不作澄清。2.2.2不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清。澄清内容不影响投标文件编制的，招标人都将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布”栏上以书面形式进行公布，但不指明澄清问题的来源。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，要求答复或澄清招标文件的，均应在本须知前附表规定的疑问截止时间前在东阳市公共资源交易网站上的网上答疑区以书面形式向招标人提交。2.2招标文件的澄清根据本章第2.2款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.4.4招标人如遇特殊紧急情况或不可抗拒的原因必须修改招标文件时，按投标人须知前附表规定的执行。2.4.3投标人应及时上网查阅和下载招标人在东阳市公共资源交易网站“答疑、补充文件、限价公布”栏上公布的本项目招标文件的修改，投标人可以不作收到招标文件修改的确认。2.4.2澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前在东阳市公共资源交易网站上以书面形式进行公布，不足15日的招标人将顺延递交投标文件的截止时间。2.4.l招标文件发出后，在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；2.4招标文件的修改2.3.1投标人对招标文件有异议的应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。

3.2.1投标人应按投标人须知前附表的要求进行报价。3.2投标报价3.1.2投标文件内容格式详见本招标文件第五章；3.1.1投标文件由技术标、资信标、商务标、资格审查部分四部份文件组成；3.1投标文件的组成(三)投标文件

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.4投标有效期3.3.3投标报价的其他要求：详见按投标人须知前附表。3.3.2最高限价：详见按投标人须知前附表。3.3.1让利基准价：详见按投标人须知前附表。3.3本工程让利基准价和最高限价

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；3.5.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，并由金华市公共资源交易中心东阳分中心将投标保证金划拨到招标人账户，采用保险保函（单）方式的由保险公司将投标保证金划拨到招标人账户：3.5.3未中标人其投标保证金在确定中标人后5个工作日内予以退还；招标人应当在确定中标人15日内发出中标通知书，并在中标通知书发出5日内签订合同，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金，确定中标人后60日内未签订合同的，金华市公共资源交易中心东阳分中心将中标人的投标保证金划拨至招标人账户。3.5.2投标人提交投标保证金的方式、额度、交纳时间有差错的，其投标文件作废标处理；3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分；3.5投标保证金

3.7.1投标文件应按“投标人须知”3.1.1条内容进行编写；3.7投标文件的编制3.6.1“投标人基本情况表”，后应附1、牵头单位：投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、企业安全生产考核证A类证（法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产的负责人）扫描件和企业分管安全生产负责人任职文件或聘书。2、其它成员单位：投标人营业执照副本、资质证书副本复印。3、牵头单位基本账户开户许可证复印件。3.6资格审查资料（3）投标人有串标、弄虚作假等违规行为。(2）中标人在收到中标通知书后，因非不可抗力原因放弃中标或无正当理由拒签合同协议书。

3.7.5投标人未按招标文件要求制作电子投标文件导致电子标书无法录入“东阳市公共资源全流程电子交易综合系统”或“电子评标系统”，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，按废标处理。如经查实属故意情形的，将记入企业不良行为记录。3.7.4投标人应按电子招标文件和补充招标文件（如有）内容，通过“投标工具”分别编制技术标、资信标、商务标、资格审查文件并生成电子标书。编制完成后通过“投标工具”合成一份电子投标文件并使用CA锁（含企业CA证书和电子签章的介质)进行签章和加密(加密后的电子投标文件后缀为“.加密标书”)，完成后在投标截止时间之前上传至开标服务器。开标时间截止后，如遇解密问题，投标人须5分钟内及时联系代理机构或软件公司，30分钟内未能解密标书，无法进入评标环节的由投标单位自行承担。3.7.3投标人制作电子投标文件时，应注意以下几点：（网址：http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html）编制投标文件。本次招标投标活动将全程在“东阳市公共资源全流程电子交易综合系统”中进行，投标人请根据《投标工具使用说明》3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应；

4.1.3投标文件如存在投标人须知前附表所列的情形时，招标人将不予受理。4.1.2投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前上传递交投标文件。4.1.1投标人应按投标人须知前附表要求进行投标确认。4.1投标确认、投标文件的递交(四)投标3.7.6本项目无需递交纸质投标文件，投标人应在投标人须知前附表规定的截止时间前上传投标文件。

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人（以牵头单位的名义）的法定代表人（或授权代表）准时进入钉钉直播群参加；5.1开标时间、地点和钉钉直播视频参加会议人员(五)开标4.2.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。4.2.1在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。4.2投标文件的补充、修改和撤回

以上环节均由主管部门、招标人代表、交易中心共同监督见证下进行。5.2.4评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各投标文件进行评审，招标代理公司将现场宣布结果的视频公布到直播群进行确认。先开资格审查文件，再开技术标，然后开资信标，最后开商务标。5.2.3宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。5.2.2宣布开标纪律。5.2.1代理机构在投标截止时间后建立钉钉直播群，将钉钉直播群号公布到QQ群（QQ群号为52446475、742707854）并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由交易中心录制保存备查；5.2开标程序

6.1.1按投标人须知前附表6.1.1条执行。6.1评标委员会(六)评标5.2.7投标人对评审结果提出质疑的，由招标代理公司在报告主管部门后，请评标委员会对质疑内容进行复核。5.2.6投标人对开标过程提出质疑的，由招标代理公司在钉钉群里进行回复。5.2.5各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，投标人也可在钉钉群里提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。

6.4.1评标委员会完成评标后，招标人应根据评标委员会提交的书面评标报告对中标候选人进行履约能力审查，履约能力审查应按照投标人须知前附表规定的内容进行审查，中标候选人履约能力审查标准详见“第三章评标方法、标准、程序”中的第2.3条。履约能力审查时，如发现有不符合本项目招标文件要求或弄虚作假时，应取消中标候选人资格；6.4中标候选人履约能力审查、公示6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法、标准、程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法、标准、程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则

招标人应根据评标委员会的评标情况和推荐意见及评标结果的公示情况进行定标，并且应按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定确定中标人，即确定经公示的中标候选人为中标人。经公示的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。7.1定标(七)合同授予6.4.4中标候选人履约能力审查后，按投标人须知前附表规定进行公示。6.4.3因履约能力审查不合格被取消中标候选人资格的，招标人应按评标委员会评审并排序的备选中标候选人中依次增补为中标候选人（须经履约能力审查合格）；6.4.2中标候选人履约能力审查在金华市公共资源交易中心东阳分中心进行，并在开标后三个工作日内完成，否则视为履约能力审查合格，并由招标人承担由此产生的一切后果(国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，其中标候选人履约能力审查应在金华市公共资源交易中心东阳分中心进行，并在评标结束后三个工作日内完成，否则视为履约能力审查合格，由金华市公共资源交易中心东阳分中心直接公示评标委员会推荐的中标候选人，并由招标人承担由此产生的一切后果。)

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。履约保证金在竣工验收合格后30天内无息返还；7.3履约担保7.2.2招标人应当依法向行业主管部门提交招投标情况的书面报告；7.2.1确定中标人之日起十五日内，经行业主管部门核准，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人；7.2中标通知、招投标情况的书面报告中标人的投标报价即为中标价。

(八)重新招标和不再招标7.4.3招标人和中标人签订书面合同后，5日内将合同副本（原件）送行业主管部门、交管办登记。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失；7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿；7.4签订合同7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

在直接发包中，所有的合同条款须与本项目第二次招标文件规定的相同，合同价款须低于本项目第二次招标文件规定的最高限价。符合上述8.1.1条规定的，重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标；8.2不再招标8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，应当重新招标。8.1.1投标截止时间止，递交的投标文件少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标；8.1重新招标

9.3项目班子成员管理施工单位对防治扬尘污染的管理按《东阳市建设工程扬尘污染防治管理办法》（东政发【2015】45号）文件执行。9.2施工现场扬尘污染防治措施详见“投标人须知前附表”。9.1风险控制价及风险金（九）需要补充的其他内容

9.3.2项目班子成员办理交接手续按前附表的规定执行。④在招标工程任职的施工现场关键岗位人员应按本工程招标文件的要求认真履行岗位职责，确保到岗率。施工现场关键岗位人员的到岗率考核由建设单位（或按招标文件及合同约定的单位）负责，市工程建设行业主管部门、市公共资源交管办要对建设单位的考核情况予以监督。③投标企业拟在招标工程任职的项目经理、技术负责人、安全员等管理人员的任职资格必须符合有关规定。项目技术负责人必须具有与工程建设项目规模、结构等相适应的专业技术职称。②企业聘用停薪留职人员、下岗职工等，必须签订聘用协议，同时出具原单位相应证明。此类人员可保留原单位的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。①投标企业拟在招标工程任职的施工现场关键岗位人员必须是本单位人员。本单位人员是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，本年度不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，不得同时在两个及以上单位任职。9.3.1中标人应按投标文件的承诺组建工程项目管理班子。

疫情防控期间费用参照《浙江省住房和城乡建设厅关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》（浙建办〔2020〕10号）、《关于新型冠状病毒疫情期间在建工程施工工期延期及费用索赔问题的指导意见》（金市建建〔2020〕8号）文件执行。9.5疫情防控期间专项经费有黑恶势力在招投标领域有组织的串标、围标，主导招标进程、招标结果，强揽项目；阻挠、恐吓其它竞标者，恶意竞标；恶意投诉，阻挠中标结果，阻挠合同签订等涉黑涉恶线索的举报电话：110或0579-86655381。9.4公共资源领域涉黑涉恶线索举报9.3.4对施工现场项目班子人员必须严格执行东阳市“人脸识别仪”考勤的有关规定进行考勤。9.3.3对施工现场关键岗位人员（包括经批准更换的人员），中标人应将投标文件中承诺的工程总承包项目经理、施工负责人、技术负责人、安全员信息录入建筑监管诚信平台。项目竣工验收后进行核销。

本次评标采用综合评估法。对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第三节条款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。（一）评标方法评标方法、标准、程序9.6.2凡本招标文件未明确的地方一律按照现行法律法规及我市文件执行。9.6.1本项目采用代建制，合同相关款项经业主审核后，由代建单位支付。9.6其他

投标人提交投标保证金的方式、额度、交纳时间有差错的；非本标段的投标文件；提交的投标文件不符合“投标须知人前附表”3.7.6条的要求；评标委员会在形式评审和响应性时，发现投标文件有下列情形之一的，经现场监督人员确认，作废标处理：2.1形式评审和响应性评审的标准。（二）评审标准

投标人递交两套或多套内容不同的投标文件，或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；投标文件中的签字为非本投标人的法定代表人或非本投标人授权代表签字的；投标文件中需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的；投标人提交的投标文件没有使用或只有部分使用本招标文件所提供的投标文件格式；投标文件的部分内容未按本招标文件第五章规定的内容提交；投标文件没有按招标文件要求递交的；

2.2资格评审的标准。投标人的投标报价不符合报价要求的。投标文件承诺的设计、施工质量等级不符合招标文件规定要求的；投标文件载明的设计、施工工期超过招标文件规定工期的；投标文件标明的投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3条规定；投标人名称与营业执照不一致的；

2.3中标候选人履约能力审查标准串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。投标人的资格条件不符合招标公告要求；投标人的营业执照无效或已经过期；第二章“投标人须知”第1.4项规定的任何一种情形的；评标委员会在资格评审时，发现投标文件有下列情形之一的，经现场监督人员确认，作废标处理：

②中标候选人声称该工程已经完工，并能在接到招标人通知后3个工作日内提供有效的该工程的竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录的，按无在建工程处理，否则按有在建工程处理（注：竣工验收单或竣工验收记录的时间以投标截止时间前有效）；①中标候选人无异议的，按有在建工程处理；招标人审核在建工程时，以行业主管部门网站、全国建筑市场监管公共服务平台网站搜索为准，如行业主管部门网站、全国建筑市场监管公共服务平台网站搜索或其他投标人举报中标候选人拟派工程总承包项目经理、施工负责人在投标截止时间前有在建工程时，由招标人通知中标候选人，并按以下几种情况处理：2.3.3拟派工程总承包项目经理、施工负责人在建工程情况审核。拟派工程总承包项目经理、施工负责人在投标截止时间前有在建工程（指工程总承包项目经理、施工负责人目前在规模200万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；下同）时，按履约能力不合格处理。2.3.2不良行为审核。中标候选人及其拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人有下列情形之一的（以招标人在审核时查询的相关信息或经举报查实为准），按履约能力不合格处理。①被东阳市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被东阳市建设局列为限制市场准入的，或被东阳市建设局列入严重失信黑名单的或被清退出东阳市建筑市场期间的。②被金华市级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被金华市住建局列入严重失信名单的。③被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被浙江省建设厅列入严重失信名单的。④被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入失信黑名单的。⑤在“信用浙江”或“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的。⑥被工商行政管理机关在全国信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；⑦被各级人民法院在信用信息共享平台列入失信被执行人名单的。2.3.1中标候选人的行贿犯罪记录情况审核。中标候选人或其拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人近三年（投标截止时间往前推算3年整，以法院判决日为准）来无行贿犯罪记录（以招标人到“中国裁判文书网”查询的行贿犯罪记录为准）为合格，近三年来有行贿犯罪记录的为不合格；

参加评标会议的评标专家和相关工作人员，应随身携带相关身份证件，准时到达评标现场，评标开始前应进行签到，并接受监管部门对其身份的核查。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为7人的单数。一、评标组织评审程序、办法④在建工程中担任工程总承包项目经理、施工负责人的，不管是否已经更换，在原承担的合同工程未通过竣工验收前，视同有在建工程；③中标候选人声称该项目已在投标截止时间前因项目被取消而停建（或因故已停工在6个月及以上）的，并能在接到招标人通知后3个工作日内提供有效的建设单位和项目当地建设行政主管部门的证明，按无在建工程处理，否则按有在建工程处理；

三、评标具体内容评标委员会根据评标需要对投标人进行询标时，应首先选用书面形式。与评标活动有关的工作人员在评标过程中只能从事为评标专家服务的辅助性工作，不得参与任何标书审核、评定等工作。评标专家评标期间，非评标工作需要，相关工作人员不得对投标报价进行查阅、记录和统计。评标委员会按先评资格审查文件、再评技术部分、然后评资信部分、最后开商务部分的顺序对投标人的投标文件进行评审。本评标办法为综合评估法。二、评标办法

专家评分保留1位小数，且每份评分表的每一个分项评分都不得超过规定的分值范围，否则该评分表无效。分数计算为每个分项的专家评分值中去掉一个最高分和最低分的算术平均值，分值保留2位小数，综合得分由指定专人进行计算和复核。由评标委员会成员对各投标人的技术标充分审核、讨论、评议后，各自按照分项评标细则评分，并记名；投标文件编制严重违反招标文件中有关技术标基本要求的、技术标主要内容缺项严重的、反映技术标个性特征的内容明显雷同的，评标专家可视其未响应招标文件实质性要求而将其投标作废标处理。由评标委员会的技术标专家对各投标单位所提供的技术标内容进行符合性评审，确定其是否符合招标文件的要求，凡技术标实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，则该投标单位的投标文件作废标处理。1、技术标评审（45分）评标总分值为100分。技术部分的总分为45分，资信分总分为5分，商务部分的总分为50分。

由评标委员会成员对各投标人的资信标充分审核、讨论、评议后，按照分项评标细则统一评分，并记名。2、资信标评审（5分）注：为减少社会资源浪费，加快评标专家评审速度，技术标书简化，页数控制在500页以内，正文字体不得小于4号字（图表不限），且不影响评委正常审阅标书。技术部分评分标准如下（45分）：评标委员会不接受由投标人主动提出的对其投标文件中任何方面所作的说明、澄清和修改。

（2）凡投标人的投标文件作为无效标予以废除的及在其他情况下按无效标论处的投标人的最终报价，在确定投标最佳报价时将不再考虑计算。（1）投标让利率低于或等于8%的按无效标处理。3.1工程施工费报价得分确定3、商务标(共50分)资信标部分评分（5分）标准如下：

价低于评标基准价的，每相差1%扣0.4分；工程施工投标让利率报价高于评标基准价的，每相差1%扣0.2分，投标让利率报投标报价等于评标基准价的，不扣分，投标人的投标报价分为50分；；计算方法如下：（4）商务标得分的确定：将各投标人投标报价与评标基准价相比，计算出各投标人项目报价评分值。（3）如果有效投标报价大于5家时，在（8%,13.8%]报价区间内去掉最高和最低报价后，以算术平均值作为评标基准价；当有效投标报价少于等于5家时，在（8%,13.8%]报价区间内去掉最低报价后，以算术平均值作为评标基准价。。

1、评标委员会对进入评标室的投标文件进行初步评审，初步评审分为：1形式评审和响应性评审（标准见本章第2.1条）；2资格评审（标准见本章第2.2条）。对不响应本招标文件要求的投标文件，经确认后按废标处理。四、评标（上述公式计算后，取投标偏差扣分值为正数）其中：投标偏差扣分值=|投标报价－评标基准价|÷1%×扣分值商务报价分=50-投标偏差扣分值在计算该扣分时，保留两位小数；投标报价分的计算公式为：

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。2、评标报告投标人评标综合得分=技术分+资信分+商务报价分1、投标人的最终得分计算公式：五、评标报告推荐中标候选人2、初步评审结束后，由评标委员会对投标文件进行详细评审（标准见本章（三）评审程序、办法）。

（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；（4）询标澄清纪要；（3）废标情况说明及依据；（2）评标内容、过程和结果；（1）开标记录；3、评标报告应包括以下内容：

当投标人数3家及以上，但有效投标人数为2家时，请评标委员会判定“投标是否仍具有竞争性”后，确定推荐1名候选人或否决所有投标人；当有效投标人数3-5家时，请评标委员会推荐2名候选人；当有效投标人数为6家及以上时，请评标委员会推荐3名候选人。5、中标候选人数量确定4.3若上述两项均相同，由招标人代表用随机方式确定。4.2资信标得分高者；4.1技术标得分高者；4、评标委员会按投标人总得分从高到低顺序依次确定中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

2、有效投标人为2人时，经评标委员会认定，有效投标人的报价达到了预期的竞争效果，则确定有效投标人为中标候选人；对中标候选人排名时，以投标报价低者排名在前。1、经评标委员会确认，有效投标人的报价没有达到预期的竞争效果，将否决全部投标，招标人应当重新组织招标。七、有效投标人不足3个时的处理2、评标委员会向招标人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给招标人。1、招标人授权评标委员会确定排名第一的中标候选人为拟中标人。六、拟中标人的确定

工程名称：1、工程概况（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。第一节合同协议书合同条款及格式3、有效投标人为1人时，招标人应当重新组织招标。

（1）招标文件和中标通知书；2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：工程承包范围：工程所在地址：工程内容及规模：工程批准文号：

（8）其他合同文件。（7）承包人建议；（6）投标函及投标函附录；（5）发包人要求；（4）通用合同条款；（2）专用合同条款；

本项目设计费包括：施工图设计费（含图审）、各专业设计费、设计文件的专项审查或专题论证等会议的会务相关费用（含专家费）、相关单位的协调配合费用以及因分包引起的额外税收费用、现场服务咨询费、资料（含多媒体及相关汇报资料）增加成本费、施工配合服务费及设计精细化管理等所有设计服务费用。设计审批引起的修改设计、设计变更等风险及费用均包含在工程设计费报价中，工程设计费报价在中标后实施过程中不作调整。4.1设计费的确定建安工程费（含设备及材料采购费）=【建安工程费（预算审核价）×（1-%）；设计费元（无论是设计变更或其他原因引起价格变化，中标价不再调整）。4、中标合同价：3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。6、工程质量符合的标准和要求：按国家技术标准、规范及规程，达到招标文件要求的设计深度，装配式设计文件符合浙江省工程建设标准《装配式建筑评价标准》文件规定，PC构件的设计方案通过相关部门组织论证；施工质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格。5、工程总承包负责人：；施工项目负责人：；设计项目负责人:。注：工程费用（含设备及材料采购费）审定结算价不得超过批准后的初步设计概算中的工程费用（含设备及材料采购费），如超过的，则超过部分将由承包人自行承担。本工程合同价款为固定总价，中标价即为：建安工程费（含设备及材料采购费）结算价=【建安工程费（预算审核价）×（1-中标人建安工程费投标让利率）；4.2施工合同价款的确定

12、合同订立地点：。11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。10、本协议书一式八份，合同双方各执四份。9、承包人计划开始工作时间：，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。设计工期：合同签订后30天内完成施工图设计,施工图图审通过后20天完成预算编制。施工工期：730日历天。8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。7、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

第三节专用合同条款此部分参照《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216）本次招标的第三节专用合同条款为主要合同内容，合同签订时按照《建设项目工程总承包合同》。第二节通用合同条款年月日年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

1.1.2.9监理人：发包人派驻的工程师：姓名：职务：1.1.2.2发包人：1.1.2合同当事人和人员1.1词语定义1.一般约定

1.1.3工程和设备承包人拟派的施工项目负责人：姓名：职务：承包人拟派的设计项目负责人：姓名：职务：承包人拟派的工程总承包负责人：姓名：职务：1.1.2.10承包人：监理人委派的工程师：姓名：职务：

1.1.4日期1.1.3.11临时占地：建设期根据情况占用。1.1.3.10永久占地：。1.1.3.4区段工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。1.1.3.3临时工程：。1.1.3.2永久工程：。

合同文件的优先解释顺序如下：1.4合同文件的优先顺序1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。1.1.6其他1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月。

（6）本合同通用条款；（5）招投标文件及其附件；（4）中标通知书；（3）本合同专用条款；（2）合同协议书；（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；

1.6文件的提供和照管合同生效的条件：/。1.5合同协议书（9）其他合同文件。（8）设计文件、资料及图纸；（7）标准、规范及有关技术文件；

◆项目进度计划。承包人进场7日前提供2份；②项目实施文件◆用地红线内的包含但不限于：施工图阶段设计文件。按工程总体进度计划规定的施工进场14日前提供4份；①项目设计文件（1）承包人文件的范围和提供的期限、数量：1.6.1承包人文件的提供

◆质量保证细则和工作执行文件。各设计和实施阶段开始实施前14日内提供2份；◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计。单项工程和分部分项施工前7日内提供2份；◆职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人进场7日前提供2份；◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。承包人进场7日前提供2份；◆采购进度计划。承包人进场7日前提供2份；◆设计进度计划。承包人进场7日前提供2份；

1.7.2联络来往函件的送达和接收1.7联络发包人提供的文件范围和提供的期限、数量：/1.6.2发包人提供的文件（2）监理人对承包人文件批复的期限：监理人在接到项目实施文件后7日内批复，监理人的批复认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。◆竣工试验方案。达到竣工试验条件14日前提供2份；

（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。（5）监理人指定的接收地点：。（4）监理人指定的接收人：。（3）发包人指定的接收地点：。（2）发包人指定的接收人：。（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

2.4办理证件和批件施工场地应当在监理人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前7天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在发包人要求中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。2.3提供施工场地2.发包人义务（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。（7）发包人（包括监理人）和承包中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

2.5.2施工工程款支付方式2.5.1.2设计费由发包人直接支付至设计单位账户。2.5.1.1在提交的施工图设计成果文件后支付相应设计费用的30%；经图审认可后，支付至设计费用的60%；工程质量竣工验收完成后，支付至设计费用的80%，配合工程结算审核等工作完成后支付剩余的20%。2.5.1设计费支付方式2.5支付合同价款发包人负责办理：按国家有关规定应由发包人办理的工程相关手续。

2.5.2.2.1计量原则2.5.2.2计量除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款之前向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。合同签订后，发包人支付签约合同价（以财政概算审核建安费*（1-中标下浮率））金额25%的预付款（不含安全文明施工费和农民工工资预付款）用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作。合同签定后，开工前，支付安全文明施工费，具体按照《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》文件执行，一次性全额支付；2.5.2.1预付款的支付

（2）工程质量竣工验收合格后，支付至工程价款的85%；工程结算审核后支付至结算审定价的98.5%。（1）每月根据监理及发包人审核完成工程量（不包括已进场但未安装就位的材料、设备）金额的80%支付进度款。2.5.2.3工程进度款支付关于计量周期的约定：承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认。2.5.2.2.2计量周期工程量计算规则：浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件。

关于进度付款申请单编制的约定：进度完成后提交已完工程量的报表，作为工程价款支付的依据。2.5.2.4进度付款申请单的编制（6）疫情防控期间费用参照《浙江省住房和城乡建设厅关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》（浙建办〔2020〕10号）、《关于新型冠状病毒疫情期间在建工程施工工期延期及费用索赔问题的指导意见》（金市建建〔2020〕8号）文件执行。（5）农民工工资相关的管理等事项按《东阳市建设工程农民工工资分帐管理实施细则（试行）》（东人劳〔2018〕223号）执行。（4）进度款由发包人直接支付至合同约定账户和农民工工资专用帐户。（3）达到招标人要求的质量标准后,留1.5%质量保修金，在保修期满两年并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）。

2）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。1）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。2.5.5保证民工工资的支付：扣回预付款的时间、比例：开工预付款按工程进度以固定比例（即每完成工程进度的1％，扣回开工预付款的2.2％），在保证农民工工资支付前提下，分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在工程进度的累计金额达到“施工签约合同价”合计金额的46％时扣完。2.5.4预付款的扣回与还清注：每次付款支付前承包人提供规定的增值税发票。

7)承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人与其合法分包单位共同管理与调配。应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其合法分包单位授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。6)承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。3）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。

(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。(2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。(1)向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。2.6其他义务8）承包人应及时、足额支付民工工资，因承包人未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由承包人承担全部责任，造成损失的由承包人承担全部费用。

（2）发布停工令、复工令；（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；3.1.1须经发包人批准行使的权力：3.1监理人的职责和权力3.监理人(5)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人协助承包人与当地行政管理部门的联系沟通，协助解决承包人现场工作人员与当地公安户籍部门各项沟通与注册。

（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（6）工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证；（5）批准或同意承包人提出的主要材料设备的采购清单；的确认；（4）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。3.3监理人员在接到工程师的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦工程师未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。工程师在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人（9）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定。（8）撤换承包人主要管理人员；

4.1承包人的一般义务4.承包人监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。3.6监理人的宽恕3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。3.4监理人的指示

4.1.9其它(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：承包人免费向监理人等提供已在现场设置的所有设施。4.1.8为他人提供方便4.1.3除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.1.1承包人必须按国家、浙江省及金华市有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发包人有权从安全文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。施工期间发生安全责任事故的，一切责任由承包人承担。

4.2.1履约担保的格式和金额4.2履约担保（4）施工期间用水、用电由承包人负责；施工现场以现状为准。（3）工程竣工验收后，中标人须提交工程竣工图及其它有关资料；工程保修按国家有关规定执行。（2）民工工资问题，按有关文件规定执行；承包人一旦发生拖欠农民工工资行为，发包人有权从工程款中直接支付农民工工资。（1）每天上、下班时间到工地基建办或监理办签到，作为缺勤处罚依据。

发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作，除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作：本项目不得转包与违法分包（对施工中的特殊专业工程确需分包的，须征得发包人的同意），一经发现转包与违法分包，发包人可立即终止合同，并且作出不利于承包人的结果处理，并由承包人承担相应的违约责任。4.3分包和不得转包4.2.1.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。4.2.1.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

4.5.1①承包人工程总承包项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致；②在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，工程总承包项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目负责人；③未经发包人书面许可，承包人不得更换工程总承包项目经理；确因特殊原因需更换（不可抗力、发包人要求更换除外），经发包人书面同意并向行业监管部门备案后可进行更换，必须按招标要求的任职条件更换，仅限更换一次；④承包人的工程总承包项目经理每月在现场时间不少于22天，按照发包人指纹机考勤结果每少一天向发包人支付违约金30000元；⑤违约金暂从当期进度款中扣除；⑥工程总承包项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意。4.5承包人项目负责人(4)未经发包人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。(3)承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。(1)除本款约定的分包内容外，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

如项目组成员不称职，业主提出要求更换的，承包人必须限期更换。如业主发现承包人项目组成员业务能力不足时，业主有权要求承包人更换相同资质的人员，且视同业主同意变更情况下的支付违约金金额。超过合同约定工期后，如因建设单位认可的原因更换项目成员，可不支付违约金。因不可抗力因素造成的人员调整，可不支付违约金。2）承包人擅自更换技术负责人、安全员、各专业主要设计人员的，处承包人每人按工程审定价的0.4%进行处罚；经业主同意更换技术负责人、安全员、各专业主要设计人员的，处承包人每人按工程审定价的0.2%进行处罚。1）承包人擅自更换工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人的，处承包人每人按工程审定价的1%进行处罚；经业主同意更换工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人的，处承包人每人按工程审定价的0.5%进行处罚。承包人未经业主批准，擅自更换工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人、技术负责人、安全员、各专业主要设计人员，业主将对承包人进行处罚。4.6.5承包人必须按照要求配备人员：4.6承包人人员的管理

5.2承包人设计进度计划5.设计4.12.2合同进度计划的修订：不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在7日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。4.12.1合同进度计划：承包人应在进场14日内编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在7日内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。4.12进度计划承包人主要项目管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程项目管理班子人员每月出勤均不少于22天，发包人根据每月考勤，缺勤或擅自离岗的工程总承包项目经理、施工负责及技术负责人、其他项目管理班子人员分别按30000元/天、20000元/天、10000元/天向发包人支付违约金。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。5.3.3设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。5.3设计审查发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

6.1承包人提供的材料和工程设备6.材料和工程设备承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。5.7承包人文件错误5.5.1承包人提交竣工记录的份数：竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，一式两份提交监理人。5.5竣工文件

7.1承包人提供的施工设备和临时设施7.施工设备和临时设施无。6.2发包人提供的材料和工程设备6.1.2承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：在材料和工程设备采购前45天将采购清单提交监理人审核。6.1.1承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

8.2场内施工道路8.交通运输7.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。7.4施工设备和临时设施专用于合同工程需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：/。7.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：/。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：3天。承包人测设施工控制网的要求：/。9.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内双方现场交验，并做交验记录。9.1施工控制网9.测量放线8.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

10.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。10.3治安保卫监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在3天内给予批复。10.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工前3天。10.2承包人的施工安全责任10.安全、治安保卫和环境保护

11.4异常恶劣的气候条件11.开始工作和竣工监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在3天内给予批复。10.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工前3天。10.4环境保护10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：项目经理。

（5）2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性比较大。（4）24小时内可能受大风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风7级以上；或者已经受大风影响，平均风力为6～7级，或者阵风7～8级并可能持续。（3）12小时内降雪量将达4毫米以上，或者已达4毫米以上且降雪持续。（2）12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。（1）24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续。异常恶劣的气候条件的范围和标准：

11.6工期提前因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的2%。安全文明施工方面：承包人必须按浙江省及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发包人有权从履约保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：若中途实际施工进度严重延期影响进度工期20%及以上时发包人有权终止合同，同时不支付工程款。按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚；若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误10天内每天向发包人支付50000元违约金；延误11-30天每天向发包人支付80000元违约金(含前面的10天)；延误30天以上每天向发包人支付100000元违约金(含前面的30天)；发包人有权从履约保证金及工程款中扣除承包人应支付的违约金。11.5承包人的工期延误

13.工程质量12.4.4暂停工作持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停工作原因导致承包人在暂停工作前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停工作影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停工作期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停工作责任的责任人承担。12.4暂停工作后的复工12.暂停工作提前竣工的奖励办法：不奖励。

13.3监理人的质量检查监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表之日起3天内给予批复。承包人向监理人报送工程质量报表的要求：工程质量报表应尽可能详尽记录质量检查和检验的过程和结果，特别是隐蔽工程和隐蔽部位的质量检查和检验。承包人向监理人报送工程质量报表的期限：承包人按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验后3天内，编制工程质量报表报送监理人审查。13.2承包人的质量检查13.1当初验不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按100%的质量保证金向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。

15.变更发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。13.6质量争议13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人通知之日起1天内。13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：/。

工程实施过程中除招标人提出设计变更外，其它设计变更由中标单位自行承担。承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。永久工程的规模的变化引起的合同价款的变更；由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。所有变更指令均需通过监理人下达承包人；15.7变更的形式15.6暂估价：/

16.1物价波动引起的调整16价格调整③以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和金华市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标的下浮幅度下浮。②由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。①经监理、业主书面认可的工程量清单数量误差或工程变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行工程预算中的综合单价。15.8变更价款确定

（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及浙江省与金华市有关补充规定编制、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）《浙江省房屋与建筑装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)及其配套计价文件。缺项可套用相关行业定额。17.1.2工程预算编制依据：17.1.1合同价格形式：固定总价合同。17.1合同价款17.合同价款与竣工结算材料按东阳市人民政府办公室【2018】23号专题会议纪要执行、人工按东阳市人民政府办公室【2011】29号专题会议纪要执行。

（7）其他有关资料。(6)国家、浙江省、金华市、东阳有关工程造价方面的文件和规定；(5)施工方案或施工组织设计；(4)施工图纸及相关资料；(3)有关建设工程技术规范；(2)招标文件及招标补充文件（如有）

◆《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；◆《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；◆《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；◆《浙江省园林绿化及仿古建筑工程工程预算定额》（2018版）；(l)定额套用：17.1.3工程预算编制规定：

(7)暂列金额：根据建设单位需要列入。(6)税金：按规定计取。(5)规费：按规定计取。(4)组织措施费：按招标控制价编制规定，取相应费率中值计取。只计取安全文明施工费，其余不予计取。(3)企业管理费及利润：按招标控制价编制原则，取相应专业工程类别的费率中值计取。(2)工程预算编制价格以施工图图审合格日当月为预算编制的基准信息价为准，材料价格套用顺序：先按《金华市建设工程造价信息》中的信息价、《金华市建设工程造价信息》没有的，按《浙江造价信息》中的信息价。《金华市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、监理人、跟踪审计单位、承包人询价确定。特殊的材料暂时无法确定的按暂定价。

(l)承包人必须在合同签订后30天内完成施工图设计,施工图图审通过后20天完成预算编制。17.1.5预算编制及误差率要求(3)综合单价实行一次性风险包干，结算时不再另行调整（暂定综合单价除外）。(2)风险费用的计取范围考虑了投标人为防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用。(l)综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等组成。17.1.4工程预算（综合单价）组价说明及规定：

①非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：17.2.1.2综合单价方面：17.2.1.1工程量方面：按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《园林绿化工程工程量计算规范(GB50858-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)》、《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范(GB50854-2013)》《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》及浙江省有关补充规定计算。17.2.1施工竣工价款（未含人工材料价格调整）的结算17.2竣工结算(2)承包人必须确保工程量清单误差导致工程造价预算偏差（差错率）应在±3%（含）以内。如误差率在±3%—±4%（含）时处以100000元的违约金；误差率在±4%—±5%（含）时处以200000元的违约金；误差率超过±5%时处以300000元的违约金。

17.2.1.3暂定价：按业主监理签证价（由发包人、监理人、跟踪审计单位、承包人询价确定）或按工程预算的组价原则组价，也列入让利范围，特殊的除外。②由于清单项目中的项目特征和工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。d、非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。c、工程预算中没有适用或类似的综合单价，由承包人按工程预算的组价原则，组价出新的综合单价，经发包人（或发包人委托有相应资质的审价机构）确认后执行；b、工程预算中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；a、工程预算中已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

各时间区间的起始日在1日-15日时，该月的信息价可以计入；起始日在16日-31日时，该月的信息价不可以计入；各时间区间的终止日在1日-15日时，该月的信息价不可以计入，终止日在16日-31日时，该月的信息价可以计入。（1）人工材料价格的调整（信息价以金华市建设工程造价管理站发布的《金华建设工程造价信息》中的信息价为准）,若材料（人工）按施工工期（开竣工报告日期）前80%月份的平均信息价与工程预算编制采用的月份信息价相比，涨跌幅度在±5%以上（不含5%）时，超过5%以外部分价格予以调整。17.2.2价格调整（进度款支付时不予调整，结算时予以调整）17.2.1.6让利系数按中标让利系数计算，施工竣工价款（未含人工材料价格调整）=按上述原则计算的未让利造价*（1-让利系数）。17.2.1.5在施工过程和工程结算期间，如遇国家及地方政策性调整，本工程概不考虑。17.2.1.4暂列金额：经业主监理同意按实计入。

17.2.5设计竣工价款（设计费）的结算：以中标价结算。17.2.4施工竣工价款的结算：施工竣工价款=施工竣工价款（未含人工材料价格调整）+人工材料价格调整的价款。17.2.3.2中标人未填报单价的项目，视为其费用已包含在其他项目中，其费用不能调整。17.2.3.1中标人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用。17.2.3施工竣工结算在以下情况下不能调整：（3）人工材料价差只计取税金，不计其他任何费用。

17.3工程进度付款17.2.6.2竣工结算审核的收费办法执行《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费通知》（浙价服[2009]84号）文件的标准费率。基本审核费由发包人支付，承包人提交竣工结算造价不得超过最终审定结算造价的5%，否则超过部分的审核费用由承包人承担。承包人不支付审核费时，发包人有权在工程款中扣除后直接支付给审核单位。17.2.6.1竣工结算审核由发包人委托，并按审核结果办理最终结算。17.2.6竣工结算审核17.2.7结算价格特别限定：无。17.2.6竣工价款的结算：竣工结算价款=施工竣工结算审定价+设计费结算价。

逾期付款违约金的计算标准为/。17.3.4进度付款证书和支付时间进度付款申请单的内容：按通用条款。进度付款申请单的份数：每月25日前提供上月工程量统计报表各5份，上报监理、审核及有关部门核定后，报至建设单位项目负责人，经审核后予以支付。17.3.3进度付款申请单按2.5款约定执行。

17.5.1竣工付款申请单17.5竣工结算17.4.1质量保证金的金额或比例：施工竣工结算审定价的1.5%作为质量保证金。17.4质量保证金(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：/。逾期付款违约金的计算方法为/。

17.6最终结清不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.2约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。竣工付款申请单的内容：按相关规定执行。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内。承包人提交竣工付款申请单的份数：一式五份。

18.1.3承包人负责提供试、运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担试运行费用。18.1竣工试验18.竣工试验和竣工验收承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止，保修责任期满且双方无异议后14天内。承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。17.6.1最终结清申请单

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。18.3验收竣工验收资料的费用支付方式：承包人承担。整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五日向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张（含二套光盘，不加密）。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款第18.2条执行，并满足发包人的要求。18.2竣工验收申请报告

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。18.8施工队伍的撤离18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。18.7竣工清场18.6.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/。18.6施工期运行

19.缺陷责任与保修责任（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；18.9竣工后试验缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：。

2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。(3)工程质量保修责任：(2)工程质量保修期限：按国家规定；(1)工程质量保修范围：本项目全部内容。19.7保修责任

工程设计责任险、建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责并承担费用。20.1设计和工程保险20.保险质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。4）质量保修完成后，由发包人组织验收。3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

(5)保险期限：保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书。(4)保险金额：。(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。(2)投保内容：为合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。(1)投保人：承包人。20.1.1本工程投保(投保／不投保)工程地质勘探（含外业见证）、测绘、设计责任险。并符合以下约定:

(5)保险期限：保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书。(4)保险金额：。(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。(2)投保内容：。(1)投保人：承包人。本工程投保(投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险，并符合以下约定:

20.5.4保险金不足的补偿承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。20.5.1保险凭证20.5对各项保险的一般要求承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：20.4其他保险

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：21.1不可抗力的确认21.不可抗力保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由于本工程保险均由承包人负责投保，费用由承包人承担，保险金不足的补偿亦由承包人负责。

（8）禁运、禁止令或政府的其他限制政令；（7）社会异常事件；（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人原因引发的后果；（5）传染病爆发、瘟疫；（4）地震、海啸等自然灾害；（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；

22.违约不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。21.3.1不可抗力造成损害的责任21.3不可抗力后果及其处理不可抗力的等级范围约定：六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。（9）国家法律法规变化。

（3）设计结果必须符合国家规范和标准及发包人有关要求，未达到承诺的设计质量标准，根据责任大小承担相应的违约金。联合体牵头人代表联合体向发包人负全部责任和义务，联合体成员负连带责任。（2）设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。（1）承包人发生通用条款第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约担保金额，并处以工程结算总造价的3%的违约金。承包人违约责任的承担方式和计算方法：22.1.2对承包人违约的处理22.1承包人违约

24.1争议的解决方式24.争议的解决发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。（5）若因设计深度不够、设计错误、设计遗漏、资料不足而造成工期延误、增加投资或质量问题，承包人负全部责任。本项目设计工期要求：合同签订后30天内完成施工图设计,施工图图审通过后20天完成预算编制。（4）由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，延误15日以内的，每延误一日按1万元/日赔偿；延误超过15日的，每延误一日按2万元/日赔偿且发包人有权解除本合同。延误设计周期赔偿限额为设计费的2.5％，从履约担保金额中扣除。延误赔偿后，总工期仍按合同约定，不作为工期延长的依据。

25其它不采取争议评审方式。24.3争议评审（2）依法向东阳市人民法院提起诉讼。（1）将争议提交金华仲裁委员会仲裁；双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第2种方式解决：

25.1.4有下列情形之一的，由承包人提出，经发包人同意批准后，投资控制目标可做调整：25.1.3承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。工程实施过程中除招标人提出设计变更外，其它设计变更由中标单位自行承担。25.1.2施工图设计预算不得突破批准的初步设计概算。如果由于承包人原因造成施工图设计预算突破批准的初步设计概算（同口径比较），发包人将扣减相同比例的设计费，最大扣减数不大于设计合同价的10％。由于承包人提供的设计文件及资料出现遗漏或错误，由承包人负责修改或补充并出具修改图或设计变更联系单，此类设计变更引起的工程造价增加额按工程项目累计超过发改部门批复的该项目概算工程费用（含设备费）的3%（但不超过5%）时，发包人将扣除该项目设计费的5%作为承包人的违约金；累计超过发改部门批复的该项目概算工程费用（含设备费）的5%时，发包人将扣除该项目设计费的10%作为承包人的违约金。同时因上述原因产生的工程费用增加，增加部分费用由承包人承担。25.1.1承包人按照招标文件和合同约定的投资限额，实行限额设计。所谓限额设计，就是按照批准的初步设计总概算控制施工图设计。各专业在保证使用功能的前提下，根据限定的额度进行方案筛选和设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证初步设计概算批复中的工程费用（含设备费）不被突破。设计人员在整个设计过程中，充分考虑施工因素，将设计优化最大程度的体现到各个设计阶段。设计部分：25.1工程投资控制

①开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；25.1.6承包人应保持设计负责人、专业负责人的稳定，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：25.1.5本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定或变相指定生产厂、供应商（原则上生产厂、供应商不应少于五家）。（3）因受地质等自然条件制约，初步设计时有重大技术调整。（2）国家重大政策调整；（1）不可抗力；

25.1.8承包人的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足发包人指示的关键日期要求，确保在发包人规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。25.1.7本合同项目开工后，承包人应按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题。⑤参加本工程的中间结构和竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7日内完成更换工作并使发包人满意。④参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；③在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；②在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（1）本工程中标后，承包人不得转包或变相转包。施工部分：25.1.12承包人须对本工程中所采用的新技术、新工艺、新材料提供包含施工、养护、维修阶段的费用分析，为发包人决策和后期相关评审工作提供足够的技术经济支持。25.1.11一个阶段完成后须经发包人确认且无异议后，承包人方可开展下一阶段工作，发包人事先同意的除外。25.1.10发包人或发包人指定的单位、行业主管部门对承包人提交的设计文件的任何审核、批准、验收均不免除或减轻承包人对其提交的设计文件的准确性、科学性所应负的责任。25.1.9承包人的设计文件必须接受发包人及行业主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。

（5）承包人未按监理整改通知单进行整改或整改不力导致该问题监理签发第二次整改通知的，每发生一起应向发包人支付违约金0.5万元。以上工程质量、施工进度等问题，在发包人三次书面通知后承包人仍未按发包人要求进行整改的，承包人应按签约合同价的1％向发包人支付违约金，发包人有权单方终止合同及要求承包人按专用条款约定承担全部违约责任。（4）在施工过程中，监理人及发包人将按承包人的施工组织设计的进度计划进行施工进度考核，若未按进度计划时间完成相应的施工内容（非承包人原因除外），每延迟一日，扣除工期违约金0.3万元。承包人自行考虑施工组织及措施费，若在后续施工中，在保证施工质量、安全的前提下，承包人采取了有效的赶工措施，弥补了前期施工的延误工期，发包人将返还前期施工延误所扣款项；若承包人未弥补前期施工的延误工期，造成总工期发生延误，延误所扣款项将抵充总工期延误违约金（因承包人原因造成总工期延误，每延期1日按签约施工合同价的0.1‰进行扣除，逾期竣工违约金的上限不超过签约施工合同价的3％）。（3）其它施工现场管理人员月到位率不到85％，发包人可按照脱岗天数以每人每日0.2万元标准，向承包人收取施工现场管理人员脱岗违约金；如同一人连续三次到位率考核不合格，发包人可从第三次不合格起，按脱岗天数每人每日0.5万元标准,向承包人收取施工现场管理人员脱岗违约金。施工现场管理人员必须挂牌上岗，如发现施工现场管理人员未挂牌上岗，发包人可按每人每次100元标准扣取违约金。如项目负责人连续三次到位率考核不合格，发包人可从第三次不合格起，按脱岗天数每天1万元标准向承包人收取项目负责人脱岗违约金，且发包人有权要求单方解除本合同。项目负责人月到位率低于80％，发包人可按照脱岗天数以每日0.5万元标准，向承包人收取项目负责人脱岗违约金。（2）承包人应遵守各级建设行政主管部门、发包人上级主管部门和发包人有关工程管理、施工管理人员到岗履职管理的各项规定。项目负责人在中标后，未经发包人同意不得调换。承包人确需变更项目负责人的应履行必要的变更审批手续，并同时按发包人缴纳项目负责人变更违约金。

（11）以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：（10）承包人对自己施工范围内的工程要做好成品保护；由于承包人原因造成损坏的，由承包人自行妥善处理。（9）发包人有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。为了提高工作效率，承包人需为发包人、监理提供相应的办公场所、办公设施、必要的交通工具并配备专职司机，相应费用由承包人承担。发包人可以取消部分工程内容，承包人必须接受，发包人对此不进行任何补偿。（8）承包人应遵守政府有关主管部门的管理规定，按规定办理有关手续并承担相关费用。由于承包人原因违反有关规定或承包人责任造成了损失及罚款等，承包人承担违约责任。（7）承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约导致合同解除的，承包人应按合同暂定总价的10％向发包人支付违约金并赔偿发包人因此所受之全部损失包括但不限于另行委托第三人进行后续承包施工产生的差价损失及为此支出的律师费、诉讼费、差旅费等所有相关费用。并承包人应在收到合同解除通知后15日内退场并移交全部施工资料；若延期退场或延期移交资料的，每延期一日，应向发包人支付违约金0.5万元。（6）在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题，被上级主管部门每发一次整改通知单，承包人在限期内未整改或整改未到位的，向发包人支付违约金1万元；被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，向发包人支付违约金3万元；被市政府通报批评的，向发包人支付违约金10万元。

⑥工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案，费用由承包人承担。竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包方在投标报价时自行考虑，不再另行支付；⑤工程的建筑工程一切险、第三方责任险、人身意外伤害险费均包含在投标总价内不得另行计取，投标人在报价时请自行考虑；④承包人采购的所有材料的检测费用均由承包人承担；③凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费均由承包人承担；②因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款或结算款中扣回；①承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款中；

(16)承包人农民工工资支付必须符合《东阳市市工程建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（和《关于调整用工实名制管理若干规定的通知》规定。（15）配合发包人做好“数字城管”处理工作。承包人应在开工后根据城投集团要求自行购买联通视频监控设备及考勤机并在施工工期内支付相应的月租费。（14）竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。（13）在工程实施过程中，承包人需根据东阳市横店镇人民政府相关规定进行联系单审批，不得以施工方便为由随意单方面同设计人联系出具变更文件，所有设计变更须通过发包人、监理人认可方能出具。因设计、业主等因素引起工程量增（减）的，以经批准的工程变更联系单为依据进行工程量增（减）调整，工程变更联系单严格按照先审批后施工的原则办理。工程中发生的变更联系单，承包人应通过东阳市横店镇人民政府现场负责人办理工程变更审批。（12）承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工，并在施工过程中有义务对周边建筑加以保护。在施工过程中（包括质保期内）发生的一切安全事故均由承包人自行负责(非承包人原因的除外)，由承包人对造成的损坏将按原价赔偿，与发包人无涉。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为、施工车辆进出保护措施不到位导致污染外环境的行为，一经发现，除负责清理外，还应向发包人递交0.1万元/次的违约金。⑦承包人在工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、人员、材料堆场等，必须控制在施工总平面规定范围内，如果超越了该范围而引起的二次搬运及施工场地原因产生的二次搬运费等费用，均已含在合同价款内。

25.3其他部分（21）由于施工现场场地比较局促，承包人在投标前已进行施工现场踏勘，对民工住宿、临时管理用房、材料堆放等问题（尤其是民工住宿问题）及各项费用投标时已经自行充分考虑。（20）承包人应配合当地公安部门的工作并做好施工场地内的治安保卫工作，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地相关部门报告并积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。（19）承包人在履行合同的过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。（18）承包人应按发包人要求悬挂项目主要管理人员去向牌、公示五方主体项目负责人的授权书和承诺书、公示经批准的施工和监理管理人员备案表等。（17）发包人委托的监理单位有权根据工程质量、工期、上级部门要求，向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后7日内必须按指令要求增加人员和装备。否则，按承包人违约处理。在发出指令7日后承包人未做相应增加，承包人向发包人每次支付违约金10万元。三次书面通知，承包人未做相应增加，发包人有权单方终止合同，并保留索赔的权利，由此造成的损失由承包人自行承担。

③施工工艺等专项设备和材料的设计、专业施工队伍、品牌、价格的确定。②承包人在施工前，该设备及材料的实际使用品牌需由发包人确认后进行施工；经发包人同意，承包人也可选择其他能满足本项目技术需求且性能与推荐的材料品牌相当或者更优的产品；如未经发包人确认自行施工的，应当立即更换成经发包人确认产品，且承担由此造成的工程费用损失、工期延误等责任，并将此违约行为上报给建设行政主管部门纳入企业不良诚信记录。①主要设备、材料品牌：/。（3）关于品牌的要求（2）承包人必须服从发包人的相关管理制度，并遵守发包人上级单位东阳市横店镇人民政府工程管理现行制度及按照相关建设标准和要求进行实施建设，否则视为承包人违约，如违约则承担相应责任。（1）如联合体中标的，本合同承包人（乙方）均指联合体，条款内的责任和义务均由牵头人先行承担，牵头人再根据联合体各方约定向相关责任方实行追偿。

25.2.1承包人未能完全履行总承包合同，擅自变更建设内容、建设规模、建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格，所造成的损失或投资增加额按合同约定由承包人承担。25.2风险承担（6）未尽事宜由承包人与发包人另行协商在合同中签订。（5）本项目承包人所产生的所有违约金在工程竣工验收合格后的下一次支付款项中一次性扣除或用现金单独支付给发包人。④承包人提供的所有设备、材料必须是合格、合法的产品，否则引起的相关责任由承包人承担。专项设备和材料的使用品牌，先由承包人根据设计标准及结合发包人实际需求，推荐5个及以上品牌供发包人比选，由发包人牵头，会同发包人、全过程跟踪审计单位、监理单位等单位审查后确定。

（2）承包人应在设计施工图前和发包人确认消防设计界面，确保对标段交界处的消火栓、喷淋等消防设施进行合理设计和布局，需根据发包人要求对招标部分与未招标部分进行实现功能性连接。（1）承包人应根据发包人要求进行两个标段间设计界面的确定，且按照发包人的要求对材料做法、造型、结构进行施工。25.2工程范围界定25.3.2在项目管理团队中落实专人负责安全文明施工管理工作，通过合同管理，督促施工单位健全安全责任制度，落实安全施工措施，实现安全生产专项费用专款专用，确保安全文明施工。25.3.1承包人应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关规定做好项目建设全过程安全生产、文明施工管理工作。25.3工程安全生产、文明施工管理目标

（8）承包人应对生产和生活的用水用电进行统一考虑和计量，并应该制定相应的应急方案。（7）承包人对生活区和办公区规模和安全（含消防）进行统一考虑，如现场条件不允许应就近租借场地。（6）承包人对施工标段交界处工作内容进行充分考虑，并听从发包人安排：如后浇带的处理以及后期的浇筑要求、交界处施工界面的成品保护以及防水措施。（5）承包人对消防和弱电系统品牌和规格的选用应征得发包人同意后才能进行采购。（4）考虑到系统的兼容性、稳定性、安全性及方便后续维护，承包人选用的火灾自动报警、弱电智能化等设备品牌规格型号应服从发包人统一安排。（3）承包人应该对火灾报警各总线、电话线、广播线、电源线、手动控制线统筹布置避免穿越标段布置。

东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目工程总承包一标段正本/副本封面：投标文件内容格式（10)承包人应服从发包人对消防水泵房及其线路、室外管线、桥架、电缆、配电箱、出线回路等（包括但不限于）跨标段施工的工作安排。（9）承包人应服从建设单位的统一安排对施工总平面布置如垂直运输设备、场内施工交通、排污、施工管线进行调整和重新布置，该调整不计费用。

目录年月日法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）投标人：（盖单位公章）投标文件技术标/资信标/商务标/资格审查文件

4、投标人认为需要提交的其他资料；3、投标报价书（格式及内容详见附件2）；2、法定代表人身份证明书（格式及内容详见附件1.1）或法定代表人授权委托书（格式及内容详见附件1.2）；1、商务标部分封面；一、商务标部分投标单位应按下列名称、顺序、格式的要求编制投标文件（要求投标文件每页加盖投标人公章，并在规定时间内提交电子投标文件：

5、主要人员简历表（格式及内容详见附件6）；4、项目管理机构组成表（格式及内容详见附件5）；3、联合体协议书（联合体投标时提供格式及内容详见附件4）2、投标人基本情况表（格式及内容详见附件3）；1、资格审查文件部分封面；二、资格审查文件部分

2、投标人资信标自评得分汇总表（详见附件9）；1、资信标部分封面；三、资信标部分8、投标人认为需要提交的其他资料；7、无在建、不良行为承诺书（格式及内容详见附件8）6、投标承诺书（格式及内容详见附件7）；

（二）设计方案图册（一）设计说明1、包括但不限于以下内容，格式自拟四、技术标部分4、投标人认为需要提交的其他资料；3、投标人根据资信标评分内容提供相应的评分资料；

地址：单位名称：法定代表人身份证明书附件1.1：注：为减少社会资源浪费，加快评标专家评审速度，技术标书简化，页数控制在500页以内，正文字体不得小于4号字（图表不限），且不影响评委正常审阅标书。2、投标人认为需要提交的其他资料；

日期：年月日投标人：（单位盖章）特此证明。附姓名：职务：，联系电话，系本单位的法定代表人。

授权代表无权转委托。本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）（以下称“授权代表”），以本公司的名义参加（项目名称）线上投标活动，授权代表在开标过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务,本人均予以承认。法人代表人授权委托书附件1.2：（注：此证明书格式供参考，可根据实际需求更改）

授权人：（签字）授权代表：（签字）授权代表钉钉号：授权代表联系电话：授权代表身份证号：

投标报价书工程总承包一标段东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目附件2：后附：投标人授权代表身份证复印件日期:年月日日期:年月日

（1）在接到你方发出的中标通知书后，按中标通知书规定的期限与你方签订合同。4、如我方中标：3、随同本投标书提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（元）（￥）。2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1、我方已全面阅读和研究了工程总承包招标文件；并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你发包的工程进行投标。设计费元；建安工程费（含设备及材料采购费）投标让利率%（保留两位小数），工期为，质量目标为。工程总承包项目经理为（身份证号码）施工负责人为（身份证号码）设计负责人为（身份证号码）。：（建设单位）

开户银行：帐号：联系人：电话：联系地址：邮编：5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2条规定的任何一种情形。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（2）我方承诺按招标文件规定向你方提交履约保证金。

投标人基本情况表附件3：2022年月日投标单位（盖单位公章）法定代表人或授权代表（签字或盖章）

附件4：5、联合体投标的需分别提供。4、浙江省外投标人（设计企业）须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内或提交浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统对外发布的备案信息截图。3、浙江省外投标人须提供有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》扫描件或提交浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的备案信息截图。2、金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》复印件，信息表中注明可用于投标（施工单位）；1、本表后应附：（1）牵头单位：投标人营业执照副本、资质证书副本复印件、安全生产许可证、企业安全生产考核证A类证（法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产的负责人）扫描件和企业分管安全生产负责人任职文件或聘书复印件。（2）其它成员单位：投标人营业执照副本、资质证书副本；（3）牵头单位基本账户开户许可证复印件

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。联合体协议书（如联合体投标，需提供）

成员名称：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）牵头人名称：（盖单位公章）注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

附件6：项目管理机构组成表附件5：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）

投标承诺书附件7：设计项目负责人简历表后应附设计负责人国家一级注册建筑师证书复印件，单位缴纳的最近连续三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）复印件。注：工程总承包项目经理、施工负责人简历表后应附：注册类证书、B类证、身份证、劳动合同关系、最近连续三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明（可提供浙江政务服务网查询打印的社会保险参保证明（需带二维码及浙江省社会保险电子专用章）复印件；技术负责人简历表后应附：身份证、职称证扫描件，本单位缴纳的（2022年6月）的养老保险缴费证明为准）复印件；其他主要人员简历表后应附上岗证书（安全员附C类证）复印件，本单位缴纳的（2022年6月）的养老保险缴费证明为准）复印件；拟派工程总承包项目经理、施工负责人在浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库的截图复印件。主要人员简历表

4.接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。2.遵守金华市公共资源交易中心东阳分中心各项管理制度，自觉维护公共资源交易中心工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。1.遵守中华人民共和国、浙江省、东阳市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：项目名称：

10.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。9.保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。8.保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。7.保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

投标单位：（盖单位公章）法定代表人或授权代表：（签字或盖章）开户银行：账号：联系人：电话：联系地址：邮编：12.保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为，在投标期间或履约合同期间，因纠纷被法院等执行的其一切后果自负。11.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的管理。

我公司及拟派工程总承包项目经理、施工负责人承诺，拟派作为工程总承包项目经理、施工负责人参加（项目名称）投标，其在投标截止时间前在其他任何在建合同工程（指项目经理在规模200万元及以上工程，含预中标工程，但在建工程与本次招标工程属同一项目，且建造师执业资格能同时满足要求的除外）中未担任施工项目经理或工程总承包项目经理或工程总承包施工负责人情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。（招标人名称）：担任施工项目经理的承诺书拟派工程总承包项目经理、施工负责人无在其他工程项目中附件8：年月日

注：后附“浙江省建筑市场监管公共服务系统、全国建筑市场监管公共服务平台”网站信息查询截图，以招标人审核为准。年月日法定代表人(签字或盖章)：建造师执业章：建造师执业章：投标人(盖单位公章)：拟派工程总承包项目经理：（签字）拟派施工负责人：（签字）以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日或合同解除日期止。

投标人(盖单位公章)：2、我公司及其拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人无下列情形：①被东阳市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被东阳市建设局列为限制市场准入的，或被东阳市建设局列入严重失信黑名单的或被清退出东阳市建筑市场期间的。②被金华市级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被金华市住建局列入严重失信名单的。③被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被浙江省建设厅列入严重失信名单的。④被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入失信黑名单的。⑤在“信用浙江”或“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的。⑥被工商行政管理机关在全国信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；⑦被各级人民法院在信用信息共享平台列入失信被执行人名单的。1、我公司及其拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人自2019年7月1日至投标截止时间前（以法院判决日为准）无行贿犯罪记录（以招标人在中国裁判文书网查询的行贿犯罪记录为准）。本公司承诺如下：（招标人名称）：无不良行为承诺书

1、浙江省建筑市场监管公共服务系统——人员信息：在建工程查询：查询网址及查询示例如下：注：后附“中国裁判文书网、信用浙江、信用中国、中国执行信息公开网、浙江省建筑市场监管公共服务系统、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”信息查询网页截图。年月日法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

2、全国建筑市场监管公共服务平台——数据服务：http://jzsc.mohurd.gov.cn/homehttps://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/personnel

浙江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息人员信息工程项目建筑工人政策文件监管系统内全业0

当单位置：首页，人灵值要

人员信息

建筑工人

首页人员数据收

建设工程企业从业人员建设项目诚信记录

中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码搜

9

首页监管动态数据服务信用建设建筑工人政策法规电子证照网站动态

手机查看

男

执业注册信息个人工程业绩不良行为良好行为黑名单记录

建设工程企业从业人员建设项目诚信记录

中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码搜索

首页监管动态数据服务信用建设建筑工人政策法规电子证照网站动态

首页》项目数据》项目详情手机查看器

工程基本信息招投标信息合同登记信息施工图审查施工许可酸工验收

发工验收备案信息竣工验收信息

四、信用中国：https://www.creditchina.gov.cn/三、信用浙江：http://credit.zj.gov.cn/中国裁判文书网：https://wenshu.court.gov.cn/（建议用谷歌浏览器）

中国裁判文书网

ChinaJudgementsOnline

《首页刑事案件民事案件行政案件赔偿案件执行案件其他案件军民族语言文书

起始日期根据招标公告3.3.1要

律所律师

求输入，截止日期为招标公告84次

法律依据例如：请输入《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条

期间任意一天，招标人核查时

为投标截止当天

检卖重

网站无障碍注册登录

信用中国(浙江)

名称或统一社会信用代码站内文章

redit．zj.gov.cn

浙江省信用中心

请输入名称或统一社会信用代码查询

首页信用查询信用公示信用动态政策法规信用服务信用应用组织架构

失信被执行人

数源部门：最高法2022-07-02

严重违法超限超载运输失信当事人名单

②数源部门：交通运输部2022-06-28

安全生产领域失信行为

2022-06-28

e数源部门：安监总局

信用中国信用信息统一社会信用代码站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码Q搜索

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

首页信用动态政策法规信息公示信用服务信用研究诚信文化

信用承诺一信易+一联合奖惩一个人信用行业信用城市信用一网站导航

信用分类查询

DQ网

·

NEWS

统一社会信用代码查询守信激励对象查询失信惩戒对象查询重点关注名单查询

Dishonestdebtor

失信被执行人

失信被执行人重大税收违法案件当事人政府采购不良行为记录

1、浙江省建筑市场监管公共服务系统：https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/credit六、信用信息公示系统：五、中国执行信息公开网：http://zxgk.court.gov.cn/

中国执行信息公开网

司法为民司法便民

中国执行

转到

中国执行信息公开网

司法为民司法便民

价首页团执行公开服

失信将受到信用惩戒！

信扶持、

消费令

人（自然人）公布失信被执行人（法人或其他组织）公布

行人未按执行通

定的期间履行生

书。。证件号码姓名/名称证件号码

-3202J-9044JV北京远装正小教月百河有限JJI4UUUU'-

查询条件

浙江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息人员信息工程项目建筑工人欢策文件监管系统北店Q

西西2

良好行为不良行为

浙江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息人员信息工程项目建筑工人政策文件监管系统Q

信用国惠

良好行为不良行为

浙江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息人员信息工程项目建筑工人改策文件监管系统生业通告Q

当内价置：1

立

企业黑名单人员黑名单

投标人名称（盖章）：2022年月日投标人资信得分自评表附件9：2、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home

中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn诚信记录建设工程企业从业人员建设项目诚信记录

全国建筑市场监管公共服务平台

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码搜索

注：本表后附相关证明材料的复印件。

东阳市工程建设项目施工招标文件

招标项目编号：东招施工[2022]321号

招标项目名称：东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套

设施建设项目工程总承包一标段

招标单位：东阳市横店镇人民政府（公章）

法定代表人：陈颖联系电话：0579-86587788

联系人：厉俊康联系电话：0579-89320009

招标代理单位：浙江省成套招标代理有限公司（公章）

法定代表人：钱培良联系电话：0571-85830197

联系人：许丹旭联系电话：13750993778

编制时间：2022年7月25日

备案单位：东阳市住房和城乡建设局（公章）

备案时间：2022年7月29日

，0

目录

第一章招标公告

第二章投标人须知

投标人须知前附表

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)投标

(五)开标

(六）评标

(七)合同授予

(八)重新招标和不再招标

(九)需要补充的其他内容

第三章评标方法、标准、程序

第四章合同条款及格式

第一节合同协议书

第二节通用合同条款

第三节专用合同条款

第五章投标文件内容格式

，1

第一章招标公告

东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目

工程总承包一标段

招标编号：东招施工[2022]321号

1、招标条件

本招标项目东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建设项目工

程总承包一标段，已由东发改审批【2022】165号文件批准建设，招标人为东阳

市横店镇人民政府，建设资金自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的总承包

进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

建设地点：横店镇南部，东侧道路为西环路，北侧为华夏大道，南侧及西侧

均为规划道路。

建设规模：项目总用地面积32861平方米，绿地面积4069平方米，道路及

广场面积11726平方米，项目总建筑面积121017平方米(其中地下室面积为

51148平方米)，新建机动车停车位921个。主要建设内容包括集聚区配套用房、

邻里中心、业务配套用房、地下室等主体工程，以及道路、绿化、电气、给排水、

燃气等配套工程。本标段为西侧公共服务配套综合体，总投资为60389.6055万

元，其中建安工程费47037.7099万元。

招标范围：本工程为东阳市横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施建

设项目工程总承包一标段（具体标段划分范围以总平面图中的划分界限为准），

包括（但不仅限于）工程的施工图设计（含图纸报审和优化）、预算编制、施工

图设计所需的全部勘探、测绘等辅助工作（除业主单位已委托实施外），所有工

程材料设备的采购、工程施工、验收、移交、保修服务、三通一平以及室外供配

电、煤气、供水、网络、其他配套（如公共自行车）等工作，以及施工图设计中

应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程。

设计工期：合同签订后30天内完成施工图设计,施工图图审通过后20天完

成预算编制。

施工工期：730日历天。

设计质量要求：按国家技术标准、规范及规程，达到招标文件要求的设计深

度，装配式设计文件符合浙江省工程建设标准《装配式建筑评价标准》文件规定，

，2

PC构件的设计方案通过相关部门组织论证。

施工质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备以下①、②资质或组成联合体：

①工程设计综合甲级资质或具备建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；

②建筑工程施工总承包一级及以上资质企业，并在人员、设备、资金等方面

具有相应的施工能力。

3.2本项目配备主要管理人员要求为：①工程总承包项目经理具有建筑工程

专业一级注册建造师且持有安全生产任职资格B类证（以本单位缴纳的最近连续

三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）；②设计负责人

具有国家一级注册建筑师资格（以本单位缴纳的最近连续三个月（2022年4月、

5月、6月）的养老保险缴费证明为准）；③施工负责人必须具有建筑工程专业一

级注册建造师资格且持有安全生产任职资格B类证（以本单位缴纳的最近连续三

个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）；④安全员须持有

效的安全生产任职资格C类证,不得少于4人；技术负责人须具有建筑工程专业

工程师及以上职称；安全员和技术负责人均为本单位职工（以本单位缴纳（2022

年6月）的养老保险缴费证明为准）⑤工程总承包项目经理、施工负责人目前在

规模超过200万元的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；拟派工程总

承包项目经理、施工负责人须在浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库的本单

位人员。

3.3本次招标接受联合体投标，但联合体成员资质条件不得超过2家，联合

体牵头单位必须是具备建筑工程施工总承包一级及以上资质施工单位；工程总承

包项目经理必须由联合体牵头人委派，工程总承包项目经理允许兼任施工负责

人。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书；联合体投标的,必

须明确联合体牵头人与联合体成员双方各自分工；联合体各方不得再以自己名义

单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标；联合体组成后,在投标文件

递交截止后不得变更。

本项目的受理告知书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单

位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。本项目招标人公开已经完成的受理

告知书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参加该工程总承包项

目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。

，3

3.4投标人（施工单位）在招标公告发布之日起从”金华市建筑市场监督管

理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承

包业务范围满足本工程招标要求。并注明可用于投标。

3.5根据浙江省建设厅《浙建【2015】3号》文件，浙江省外投标人须具有

《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内或提交浙江省建筑市场监管公

共服务系统对外发布的备案信息截图。

3.6根据浙江省建设厅《浙建【2015】3号》文件，浙江省外投标人（设计

企业）须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内或提交浙江省勘

察设计行业四库一平台信息系统对外发布的备案信息截图。

4、招标文件的获取

4.1请于2022年7月29日起，从东阳市公共资源交易网上下载招标文件电

子版，网址：http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html。(请点击本公

告后的“招标文件”等字样链接下载)；

4.2本次招标，招标人不向投标单位提供纸质招标文件，但投标单位需要纸

质招标文件或图纸的，请于2022年8月19日17时前与招标代理公司联系。（注：

本次招标文件以东阳市公共资源交易网上发布的电子版招标文件为准）；

5、投标确认

5.1由投标人（以牵头单位的名义）通过东阳市公共资源交易网上的投标确

认系统进行投标确认；

5.2投标确认截止时间：2022年8月29日13时00分；

5.3投标人（以牵头单位的名义）应进行投标确认后方可参加投标；

5.4投标企业（以牵头单位的名义）未在东阳市公共资源交易中心注册登记

的，请登陆东阳市公共资源交易网或咨询金华市公共资源交易中心东阳分中心。

6、投标文件的递交

6.1本项目因疫情防控要求，采用不见面开标方式，投标人无需派代表前往

开标现场。

6.2本工程采用网上提交电子投标文件的方式，电子投标文件网上递交截止

时间(投标截止时间)为：2022年8月29日14时00分。

6.3开标时间截止后，如遇解密问题，投标人须5分钟内及时联系代理机

构或软件公司，30分钟内未能解密标书，无法进入评标环节的由投标单位自行

承担。

，4

7、其他

7.1本工程投标采用无纸化投标为主的方式进行投标。投标人应认真详读

“投标企业制作电子标书的操作流程（可从东阳市公共资源交易网下载）”，按招

标文件要求制作无纸化投标文件。（系统服务电话：0579-86691821）。

7.2本次招标在评标结束时，由招标人向中标候选人、金华市公共资源交易

中心东阳分中心等单位提供纸质招标文件各一份。

7.3本次招标在评标结果公示后，中标单位应向行业主管部门、招标人、金

华市公共资源交易中心东阳分中心等单位提供纸质投标文件【投标文件须按招标

文件规定的签章处进行签章，并与已提交的投标文件电子版格式与内容及水印码

相一致】各5份（包含一套正本，四套副本）。

8、监督部门：东阳市住房和城乡建设局0579-86691080

招标人：东阳市横店镇人民政府

联系人及联系电话：厉俊康0579-89320009

招标代理单位：浙江省成套招标代理有限公司

联系人及联系电话：许丹旭13750993778

东阳市横店镇人民政府

浙江省成套招标代理有限公司

2022年7月29日

本项目为新系统项目，各投标单位应注意以下几点：

1、提交的投标文件应使用相应的投标工具(资料下载区)在投标截止时间前进行

编制并上传。

2、网上提交的投标文件电子版出现无法打开等异常情况，导致投标文件电子版

无法导入时，按废标处理。

3、本项目采用金华通用投标工具版本号为V1.2.4，金华通用投标工具版本号

V1.2.4（不见面）。

，5

第二章投标人须知

投标人须知前附表

，6

，7

，8

，9

附件6：

主要人员简历表

注：工程总承包项目经理、施工负责人简历表后应附：注册类证书、B类证、身份证、

劳动合同关系、最近连续三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明（可提供

浙江政务服务网查询打印的社会保险参保证明（需带二维码及浙江省社会保险电子专用章）

复印件；技术负责人简历表后应附：身份证、职称证扫描件，本单位缴纳的（2022年6月）

的养老保险缴费证明为准）复印件；其他主要人员简历表后应附上岗证书（安全员附C类证）

复印件，本单位缴纳的（2022年6月）的养老保险缴费证明为准）复印件；拟派工程总承

包项目经理、施工负责人在浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库的截图复印件。

设计项目负责人简历表后应附设计负责人国家一级注册建筑师证书复印件，单位缴纳的

最近连续三个月（2022年4月、5月、6月）的养老保险缴费证明为准）复印件。

，72

附件7：

投标承诺书

项目名称：

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标

单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、东阳市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建

筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.遵守金华市公共资源交易中心东阳分中心各项管理制度，自觉维护公共资源交易中

心工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除

投标资格并接受处罚。

4.接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出

异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理

并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

7.保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8.保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证。如有违反，同

意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。

9.保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

10.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接

受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。

11.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及

现场监理人员的管理。

12.保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同

之后恶意提高造价的行为，在投标期间或履约合同期间，因纠纷被法院等执行的其一切后果

自负。

联系地址：邮编：

联系人：电话：

开户银行：账号：

投标单位：（盖单位公章）法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年月日

，73

附件8：

拟派工程总承包项目经理、施工负责人无在其他工程项目中

担任施工项目经理的承诺书

（招标人名称）：

我公司及拟派工程总承包项目经理、施工负责人承诺，拟派作为工程总承包项目经理、

施工负责人参加（项目名称）投标，其在投标截止时间前在其他任何在建合同工

程（指项目经理在规模200万元及以上工程，含预中标工程，但在建工程与本次招标工程属

同一项目，且建造师执业资格能同时满足要求的除外）中未担任施工项目经理或工程总承包

项目经理或工程总承包施工负责人情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发

出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收

或合同解除日期。

其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质

的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起

至合同工程验收通过之日或合同解除日期止。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意

依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(盖单位公章)：拟派工程总承包项目经理：（签字）拟派施工负责人：（签字）

法定代表人(签字或盖章)：建造师执业章：建造师执业章：

年月日

注：后附“浙江省建筑市场监管公共服务系统、全国建筑市场监管公共服

务平台”网站信息查询截图，以招标人审核为准。

，74

无不良行为承诺书

（招标人名称）：

本公司承诺如下：

1、我公司及其拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人自2019

年7月1日至投标截止时间前（以法院判决日为准）无行贿犯罪记录（以招标

人在中国裁判文书网查询的行贿犯罪记录为准）。

2、我公司及其拟派工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人无下列

情形：①被东阳市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或

处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期

的，或被东阳市建设局列为限制市场准入的，或被东阳市建设局列入严重失信

黑名单的或被清退出东阳市建筑市场期间的。②被金华市级行政主管部门下文

处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；

或被金华市住建局列入严重失信名单的。③被浙江省省级行政主管部门下文处

理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；

或被浙江省建设厅列入严重失信名单的。④被国家级行政主管部门下文处理而

处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入失信黑名单

的。⑤在“信用浙江”或“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站被列为失

信被执行人（或失信惩戒对象）的。⑥被工商行政管理机关在全国信用信息公

示系统中列入严重违法失信企业名单的；⑦被各级人民法院在信用信息共享平

台列入失信被执行人名单的。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

年月日

注：后附“中国裁判文书网、信用浙江、信用中国、中国执行信息公开网、浙

江省建筑市场监管公共服务系统、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平

台）”信息查询网页截图。

，75

查询网址及查询示例如下：

一、在建工程查询：

1、浙江省建筑市场监管公共服务系统——人员信息：

https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/personnel

江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息建筑工人改策文件监管系统

当定位置：首英人民信息

人员信息

2、全国建筑市场监管公共服务平台——数据服务：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home

76

二、中国裁判文书网：https://wenshu.court.gov.cn/（建议用谷歌浏览器）

77

三、信用浙江：http://credit.zj.gov.cn/

四、信用中国：https://www.creditchina.gov.cn/

78

五、中国执行信息公开网：http://zxgk.court.gov.cn/

中国执行信息公开网

司法为民司法便民

中国执行

综合查询被执行人查询我的案件

执行指南

失信被执行人

激活Winc

中国执行信息公开网

司法为民司法便民

份首页国执行公开服

失信将受到信用惩戒

信

消费令

人（自然人）公布失信被执行人（法人或其他组织）公布

行人未按执行

定的期间履行生

证件号码姓名/名称证件号码

JISU44JU)J1+VVUU-1

查询条件

六、信用信息公示系统：

1、浙江省建筑市场监管公共服务系统：

https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/credit

鑫江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息人员信息工程项目建筑工人改策文件监管系统Q

79

江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息人员信惠工程项目建筑工人改策文件管系统口

江省建筑市场监管公共服务系统

网站首页企业信息人员信息工程项目建筑工人改策文件管系统Q

立立面

2、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home

80

附件9：

投标人资信得分自评表

投标人名称（盖章）：2022年月日

注：本表后附相关证明材料的复印件。

，81