第五章图纸（另册）85第四章工程量清单65第三章合同条款及格式25第二章投标人须知7第一章竞争性磋商公告3目录

一、项目基本情况第一章竞争性磋商公告第一章竞争性磋商公告第七章响应文件格式93第六章技术标准和要求87

采购需求：建设内容包括：1、中行家属院立面整治，外墙立面保温改造、加固短柱、室外照明室外栏杆喷漆、拆除现有线路及垃圾外运等。2、县人大住宅楼立面整治，外墙立面保温改造、新增充电桩、更换暖气管、围墙改造等。具体内容及范围详见图纸及工程量清单。最高限价：121.4000万元预算金额：121.4000万元采购方式：竞争性磋商项目名称：闻喜县2022年度老旧小区（中行家属院、县人大住宅楼）改造项目项目编号：1408232022BCS00199

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1）具有独立承担民事责任的能力；1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：二、申请人的资格要求：本项目不接受联合体投标。合同履行期限：180日历天

3.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（6）法律、行政法规规定的其他条件。（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

时间：2022年12月19日至2022年12月25日，每天上午00:00至11:59，下午12:00三、获取采购文件（4）本项目不接受联合体投标。（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）投标人的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动；（1）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书、且未担任其他在建工程项目的项目经理；

截止时间：2022年12月29日9:00（北京时间）四、响应文件提交售价（元）：0方式：只允许在线获取地点：山西省政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取至23:59（北京时间）

自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限地点：运城市盐湖区河东东街御泽苑3号楼（财富大厦）1单元1102室开启时间：2022年12月29日9:00（北京时间）五、响应文件开启地点：山西省政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）投标客户端投标

名称：闻喜县住房和城乡建设管理局1.采购人信息八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系2、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。1、发布公告的媒介：山西省政府采购网、山西省招标投标协会（山西招标采购服务平台）。七、其他补充事宜

地址：运城市盐湖区河东东街御泽苑3号楼（财富大厦）1单元1102室名称：运城市精诚工程招标代理有限公司2.采购代理机构信息联系电话：18636365601联系人：安先生地址：闻喜县苗圃路180号

第二章投标人须知电话：0359-2020980项目联系人：张先生3.项目联系方式联系电话：0359-2020980联系人：张先生

续表续表投标人须知前附表第二章投标人须知

1.3招标范围、工期和质量要求：见投标人须知前附表。1.2资金来源：见投标人须知前附表。1.1项目概况：见投标人须知前附表。1.总则续表

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1）具有独立承担民事责任的能力；（1）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；1.4.1投标人的资格要求条件：1.4合格投标人的条件

1）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书、且未担任其他在建工程项目的项目经理；（3）本项目的特定资格要求：（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购6）法律、行政法规规定的其他条件。5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：4）本次招标不接受联合体投标。3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；2）投标人的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动；

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要对专用术语应附有中文注释。1.6语言文字1.5费用承担：投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。1.4.4如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件提供的格式填写)。1.4.3采购人在磋商当日对投标人进行信用记录查询，查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

1.11偏离：不允许重大偏离。1.10分包：不允许。1.9采购人不召开标前会。1.8采购人不组织潜在投标人踏勘现场。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.7计量单位

（4）工程量清单；（3）合同条款及格式；（2）投标人须知；（1）竞争性磋商公告；2.1磋商文件的组成2.磋商文件

2.2磋商文件的澄清和修改根据本章第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。（8）投标人须知前附表规定的其他材料。（7）响应文件格式；（6）技术标准和要求；（5）图纸（另册）；

3.响应文件价人均具有约束力。2.2.4采购人、采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人、采购代理机构一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人、采购代理机构有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有报2.2.3采购人、采购代理机构对澄清要求的处理：采购人、采购代理机构对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，采用书面形式以补充文件的方式进行答复。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。2.2.2投标人澄清要求的提交：任何已领取了磋商文件的投标人，均可要求对磋商文件进行澄清，按公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构。2.2.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（4）保证金凭证（3）投标函（2）响应文件签署授权委托书（1）法定代表人身份证明3.1.1响应文件应包括下列内容：3.1响应文件的组成

响应文件规格幅面（A4），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一装订。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订。（9）其他资料（8）投标人及项目管理机构情况表（7）施工组织设计（6）已标价工程量清单（5）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

3.3.1在投标人须知前附表规定的响应文件的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。3.3响应文件有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的总报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2报价为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照磋商文件第七章格式要求制作。

3.4.4有下列情形之一的，保证金不予退还：3.4.3未成交投标人的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其响应文件作无效标处理。3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。3.4保证金3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长响应文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其保证金。

3.5资格审查资料（5）磋商文件规定的其他情形。（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.6.2响应文件应当对磋商文件有关工期、响应文件有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。3.6响应文件的编制3.5.3“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书和工程竣工验收证明（或主体竣工证明）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人有效营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、银行基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等材料的复印件。

4.1.1响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（电子版响应文件的提交采用U盘形式。电子版响应文件须单独密封，密封袋上写清楚投标人名称、项目名称）。4.1响应文件的密封和标识4.响应文件的递交3.6.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。3.6.4响应文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本和电子版不一致时，以在线电子版为准。3.6.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章和加盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的响应文件不予退还。4.2.2投标人递交响应文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。4.2响应文件递交截止时间4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。4.1.2响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.3.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在规定的截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。4.3响应文件的修改与撤回4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。4.2.4采购人收到响应文件后，向投标人出具签收凭证。

5.2.2投标人参加磋商的代表必须在签到表上签到以证明其出席。5.2.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商，采购人代表、监督人员、投标人代表及有关工作人员参加。5.2.磋商会议磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的投标人。5.1磋商小组5.响应文件的评审与磋商

（3）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（2）财务报告：2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（当年新成立的公司可提供自公司成立以来的财务报表）；（1）营业执照：具备有效的营业执照；5.3.1磋商小组根据以下规定的投标人资格要求，对响应文件进行资格核查。投标人不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。5.3投标人的资格核查5.2.3由已经签到的投标人代表查验所有响应文件的密封情况，并当众报告查验结果，确认无误并签字。

6）法律、行政法规规定的其他条件。5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1）具有独立承担民事责任的能力；

4）本项目不接受联合体投标。3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；2）投标人的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动；1）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书、且未担任其他在建工程项目的项目经理；（5）本项目的特定资格要求：（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

（3）响应文件格式：符合磋商文件要求；（2）投标函签字盖章：有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章；（1）投标人名称：与营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）一致；5.4.1磋商小组按照磋商文件的规定，对投标人响应文件进行符合性审查。5.4响应文件的符合性审查5.3.2磋商小组可以要求投标人提交有关证明和证件的原件以便核验。

（9）已标价工程量清单：符合磋商文件要求；（8）保证金：符合磋商文件要求；（7）响应文件有效期：符合磋商文件要求；（6）工程质量：符合磋商文件要求；（5）工期：符合磋商文件要求；（4）投标内容：符合磋商文件要求；

2）单价或合价遗漏对响应文件进行基础性数据分析和整理工作形成清标成果，按照规定进行修正并由投标人签字确认。1）算术性评审（12）清标评审标准（对响应文件进行基础性数据分析和整理工作）（11）投标总报价：未超过政府采购最高限价；（10）技术标准和要求：符合磋商文件要求；

b.未经投标人法人代表或授权代表签字或盖章并加盖单位公章；a.没有按照磋商文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；3）重大偏差b.合价遗漏且修正该合价不改变总报价的，以单价与工程量的乘积修正合价；合价遗漏且修正该合价将对总报价产生影响的，不予修正，其投标将被否决。a.单价遗漏且合价正确，以合价为准，修正遗漏单价。遗漏是指投标报价某一子目的单价或者合价遗漏，遗漏修正按照不利于投标人的原则进行。

4）不平衡报价响应文件有上述情形之一的，为未能对磋商文件作出实质性响应，按废标处理。f.不符合磋商文件中规定的其它实质性要求。e.响应文件附有采购人不能接受的条件；d.明显不符合技术规格、技术标准的要求；c.响应文件载明的招标项目完成期和质量标准没有响应磋商文件的；

（1）如果正本与副本不一致，以正本为准。正本与电子版不一致，以电子版为准。5.4.2审核中，对明显的错误按下述原则处理：响应文件的依据，磋商小组应在评标报告中载明；因投标人原因产生错项的其投标将被否决。错项是指工程量清单计价活动中产生的错项。因采购人原因产生的错项不得作为评审或者判定5）错项不平衡报价是投标人根据自身施工管理能力、施工技术以及以往施工经验等，对报价的一种差异调整。不平衡报价评审只进行分析，对可能存在的严重不平衡报价分析结果写入评审报告，不作为否决投标的条件。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。5.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。5.5响应文件的澄清（4）调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其响应文件将被拒绝。（3）如果单价乘以数量不等于合价，以单价为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的，应以合价为准，并修改单价。（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（2）磋商小组专家依据磋商要点，结合专家书面审核意见和投标人陈述情况，与投标人进行磋商。（1）投标人向磋商小组作商务、技术等陈述；5.6.2磋商小组按照各投标人签到顺序，与实质性响应磋商文件的投标人分别进行磋商。具体步骤为：5.6.1响应文件资格审查和符合性审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。5.6磋商

5.7.3已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。5.7.2最后报价采用书面方式做出，投标人在规定的时间内统一密封报出最后报价。最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。5.7.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于3家。5.7最后报价投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

报价得分=（磋商基准价/最后报价）×35%×100满足磋商文件要求且最后价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：5.8.1报价评审35分经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的投标人的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。磋商小组发现投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，按否决投标处理。5.8综合评分

（3）大型机械进出场方案、冬雨季施工方案、降排水方案全面完整、详细合理、针对性强得6分；基本全面完整、可行得4分；简单、一般得2分；无得0分。6分（2）关键部位施工方案全面完整、详细合理、针对性强得6分；基本全面完整、可行得4分；简单、一般得2分；无得0分。6分（1）拟招标工程施工总体方案全面完整、详细合理、针对性强得10分；基本全面完整、可行得6分；简单、一般得3分；无得0分。10分1、施工方案40分。5.8.2施工组织设计评审60分本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3、计划安排10分。质量、安全、环保、节能、消防、降噪、文明等措施全面、合理、可行得10分；基本全面、合理、可行得8分；合理性、可行性一般得6分；合理性、可行性较差得3分；无得0分。2、保障措施10分。（6）新技术应用方案：新技术方案先进得2分，一般得1分，无得0分。2分（5）安全文明施工方案、生活性和生产性临时设施方案、环境保护及环境污染检测方案全面完整、详细合理、针对性强得10分；基本全面完整、可行得6分；简单、一般得3分；无得0分。10分（4）夜间施工方案、材料进出场及二次搬运方案全面完整、详细合理、针对性强得6分；基本全面完整、可行得4分；简单、一般得2分；无得0分。6分

5.8.3投标人资信评审5分（3）投标人施工组织设计得分为磋商小组成员有效评分的算术平均值。（2）施工组织设计存在违反建筑施工规范（经批准的除外）内容或者存在雷同情形或者未按照磋商文件要求编制的，其投标将被否决。（1）磋商小组对施工组织设计评审应以磋商文件为依据，以响应文件施工组织设计的针对性、合理性、可行性、符合性、满足性为评审要点。4、评审要求拟投入劳动力、机械设备、工期计划和项目班子配备情况，内容齐全、机械设备先进、工期计划合理、班子人员配备完整得10分；内容基本齐全、有基本的机械设备、工期计划基本合理、班子人员配备基本完整得8分；内容一般、有机械设备、工期计划一般、班子人员配备一般得6分；劳动力、机械设备、工期计划、班子人员配备较差得3分；无得0分。

2）投标人和项目经理近一年有一次被通报的不良记录，在投标人资信总分中扣1分，扣到0分为止。1）投标人和项目经理近一年有一次被处罚的不良记录，在投标人资信总分中扣2分，扣到0分为止。（3）投标人和项目经理不良记录（2）投标人近一年无不良记录的得1分；项目经理近一年无不良记录的得1分2分最高得3分3分（1）投标人业绩：投标人近5年每承担过一项与拟招标工程同类型工程得3分，

5）本办法不良记录是指已经被处罚或被通报的建筑市场主体的违法违规行为。4）本办法资信是指已经“国家和省有关公共服务或监管平台、诚信信息平台”公布的建筑市场主体的资信或提供的证书、证件。3）本办法“近”是指从磋商日起计算的时间。2）投标人同类型工程，以同一工程的中标通知书或合同协议书和工程竣工验收证明（或主体竣工证明）为准。1）同类型工程是指建筑工程。（4）评审标准和要求

5.9磋商结果评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。5.8.4投标人的总得分=报价得分+施工组织设计得分+投标人资信得分8）本办法在建工程是指主体工程未竣工的工程。7）项目经理有变更情形，变更前后项目经理均按有在建工程项目经理认定。6）投标人应将评审内容需要的证书、证件的复印件清晰的编入响应文件并加盖单位公章，真实性由投标人负责。

6.1定标方式6.合同授予以成交人的最后报价为成交价。5.10成交价的确定5.9.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交人。5.9.1磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照投标人总得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写磋商报告。综合评分相等时，以最后报价低的优先；报价也相等的，由施工组织设计得分高的优先。

6.3.1在签订合同前，成交人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。6.3履约担保有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。成交人确定后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交人具6.2成交通知除投标人须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见投标人须知前附表。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；6.5出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：6.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。6.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。6.4签订合同6.3.2成交人不能按本章第6.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

8.披露7.1投标人自获取磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。7.保密在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。（3）除特殊情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过政府采购最高限价的投标人不足3家的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3投标人对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期满之日起7个工作日内提出。9.2磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。9.1投标人有权就磋商事宜提出询问和质疑。9.询问和质疑8.2在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。8.1采购人有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（二）质疑项目的名称、编号；（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；9.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：9.5投标人认为其磋商未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。9.4投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

9.9采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人或其他有关投标人。9.8投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。9.7投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（六）提出质疑的日期。（五）必要的法律依据；（四）事实依据；

（3）成交人未按本磋商文件规定签约；（2）在评标期间，投标人企图影响磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。（1）磋商后在响应文件有效期内，投标人撤回其投标；10.1发生下列情况之一，投标人的保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：10.违约处罚9.10质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向县级财政部门提起投诉。

11.2政府采购支持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业发展：本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。11.1本项目涉及进口产品的要求：11．政策与法规（5）投标人未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（1）小型、微型企业参加本项目投标要求：财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）；山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（晋财购〔2022〕6号）；财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；财政部、工业和信息化部《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)文件；

11.3政府采购强制采购节能产品：关于印发节能产品政府采购实施意见的通知（财库[2004]185号）；残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。（2）残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：小型、微型企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受价格折扣。须按照工信部联企业【2011】300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》，监狱企业参加投标的视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第三章合同条款及格式需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。12．需要补充的其他内容11.5其他与政府采购相关的政策与法规。11.4政府采购优先采购环境标志产品：关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库[2006]90号）；

住房和城乡建设部制定制定（示范文本）建设工程施工合同（GF—2017—0201）

（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.工程地点：闻喜县中行家属院、县人大住宅楼1.工程名称：闻喜县2022年度老旧小区（中行家属院、县人大住宅楼）改造项目一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就闻喜县2022年度老旧小区（中行家属院、县人大住宅楼）改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：

二、合同工期6.工程承包范围：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。

（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；其中：1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；

（1）成交通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：。

（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。

十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

第三部分专用合同条款参照《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）的通用合同条款第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定（由发包人和承包人在签定合同中详细约定和补充）

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

适用于合同的其他规范性文件：。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4标准和规范

发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：。1.5合同文件的优先顺序。

承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；

1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；

监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.10.4超大件和超重件的运输

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。1.13工程量清单错误的修正

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保

（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。（9）承包人提交的竣工资料的内容：。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。

其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。

监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

5.1.1特殊质量标准和要求：。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；（1）；

关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：。

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：。

7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备

。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线

7.6不利物质条件。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误

（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件。不利物质条件的其他情形和有关约定：

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。7.9提前竣工的奖励（3）。

8.8施工设备和临时设施。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存8.6样品。

9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验。关于修建临时设施费用承担的约定：8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

。施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：

关于变更的范围的约定：10.1变更的范围10.变更。现场工艺试验的有关约定：9.4现场工艺试验

10.5承包人的合理化建议。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。

。承包人直接实施的暂估价项目的约定：第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整。合同当事人关于暂列金额使用的约定：10.8暂列金额

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付。第3种方式：其他价格调整方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：1、单价合同。

。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：2、总价合同。。

12.2.1预付款的支付12.2预付款。3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：

预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。预付款支付比例或金额：。

12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则12.3计量

其他价格形式的计量方式和程序：12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。

关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付。

。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（2）发包人支付进度款的期限：。。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付

。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：12.4.6支付分解表的编制。

13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。关于竣工验收程序的约定：

工程试车内容：13.3.1试车程序13.3工程试车。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。

。关于投料试车相关事项的约定：13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；。

承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场13.6竣工退场

。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

15.3质量保证金。缺陷责任期的具体期限：15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。

（3）其他方式:。（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留

15.4.3修复通知。工程保修期为：15.4.1保修责任15.4保修。

发包人违约的其他情形：16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任。

16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。

16.2.2承包人违约的责任。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。。关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同。承包人违约责任的承担方式和计算方法：

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3争议评审20.争议解决。关于变更保险合同时的通知义务的约定：18.7通知义务

其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定。

（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定

附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件

附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录

发包人供应材料设备一览表附件2：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年（承包人）：支付担保附件10:年月日

二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效

11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：发包人：建设工程廉政责任书11-3：专业工程暂估价表

二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。一、双方的责任

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：三、承包人责任

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。四、违约责任

委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)法定代表人或其法定代表人或其法定地址：法定地址：发包人：(公章)承包人：(公章)本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。六、责任书份数

邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：

1.3国家或者省建设行政主管部门颁发的计价依据和办法；1.2山西省住房和城乡建设厅《山西省建设工程工程量清单计价补充规定》晋建标字[2014]138号，以下简称《补充规定》；1.1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013（以下简称《计价规范》）、房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013（以下简称《计算规范》）；1.编制依据一、工程量清单第四章工程量清单

2.1.1《计价规范》、《计算规范》、《补充规定》；2.1最高投标限价的编制依据:2、最高投标限价1.6其他相关资料。1.5施工现场情况、工程特点及常规施工方案等；1.4本磋商文件及其补充通知；

2.1.7山西省住房和城乡建设厅关于再次调整2018《山西省建设工程计价依据》人工单价的通知（晋建科字〔2022〕65号）；2.1.6关于建筑工人实名制费用计取方法的通知（晋建标字[2020]86号）；2.1.5山西省住房和城乡建设厅关于调整2018《计价依据》人工单价和2011《计价依据》“三项费用”等事项的通知（晋建标字[2020]2号）；2.1.4关于建筑业“营改增”《山西省建设工程计价依据》调整执行规定的通知（晋建标函[2016]383号），按2018年《山西省建设工程计价依据》和相关规定；山西省住房和城乡建设厅关于2018《山西省建设工程计价依据》增值税税率调整有关事项的通知（晋建标字[2019]62号）；2.1.3施工现场情况、工程特点和常规的施工方案；2.1.2经审查合格的施工图设计文件及相关技术资料；

3.1投标报价应根据招标文件中有关计价要求，自主报价。3、投标报价说明2.1.11其他相关资料。2.1.10与建设项目有关的标准、规范；2.1.9磋商文件中的工程量清单及有关要求；2.1.8山西省住房和城乡建设厅关于建筑工程疫情防控费用计价有关事项的通知（晋建科函〔2022〕1182号）；

3.1.6关于建筑工人实名制费用计取方法的通知（晋建标字[2020]86号）；3.1.5山西省住房和城乡建设厅关于调整2018《计价依据》人工单价和2011《计价依据》“三项费用”等事项的通知（晋建标字[2020]2号）。3.1.4关于建筑业“营改增”《山西省建设工程计价依据》调整执行规定的通知（晋建标函[2016]383号），按2018年《山西省建设工程计价依据》和相关规定；山西省住房和城乡建设厅关于2018《山西省建设工程计价依据》增值税税率调整有关事项的通知（晋建标字[2019]62号）；3.1.3施工现场情况、工程特点施工组织设计或施工方案；3.1.2经审查合格的施工图设计文件及相关技术资料；3.1.1《计价规范》、《计算规范》、《补充规定》；

3.1.11人工、材料、机械的市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；3.1.10与工程项目有关的标准、规范；3.1.9磋商文件中的工程量清单及有关要求；本磋商文件和磋商文件（包括工程量清单）的澄清、补充、修改文件；3.1.8山西省住房和城乡建设厅关于建筑工程疫情防控费用计价有关事项的通知（晋建科函〔2022〕1182号）；3.1.7山西省住房和城乡建设厅关于再次调整2018《山西省建设工程计价依据》人工单价的通知（晋建科字〔2022〕65号）；

工程名称：招标人：投标总价已标价工程量清单格式二、工程量清单与计价表（另册）3.1.12其他的相关资料。

或其授权人：法定代表人(单位盖章)投标人：(大写)：投标总价(小写)：

工程名称：第页共页总说明编制时间：(造价人员签字盖专用章)编制人：(签字或盖章)

单项工程投标报价汇总表注：本表适用于建设项目投标报价的汇总。工程名称：第页共页建设项目投标报价汇总表

工程名称：第页共页单位工程投标报价汇总表注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括“F.1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的暂估价和“G.1其他项目清单与计价汇总表”中的专业工程暂估价。工程名称：第页共页

综合单价分析表注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。工程名称：第页共页分部分项工程和单价措施项目清单与计价表注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

总价措施项目清单与计价表2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；工程名称：第页共页

工程名称：第页共页其他项目清单与计价汇总表2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。工程名称：第页共页

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应当将上述暂列金额计入投标总价中。工程名称：第页共页暂列金额明细表注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

工程名称：第页共页专业工程暂估价及结算价表注：此表由采购人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程名称：第页共页材料（工程设备）暂估单价及调整表

总承包服务费计价表注：此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。工程名称：第页共页计日工表注：此表“暂估金额”由采购人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

工程名称：第页共页税金项目清单与计价表注：此表项目名称、服务内容由采购人填写，编制招标控制价时，费率及金额由采购人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。工程名称：第页共页

1、工程说明一、一般要求第六章技术标准和要求第六章技术标准和要求（另册）第五章图纸

。1.4现场条件和周围环境的其它资料和信息数据：1.3本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。1.2本工程施工场地（现场）具体地理位置：闻喜县中行家属院、县人大住宅楼闻喜县2022年度老旧小区（中行家属院、县人大住宅楼）改造项目，建设内容包括：1、中行家属院立面整治，外墙立面保温改造、加固短柱、室外照明室外栏杆喷漆、拆除现有线路及垃圾外运等。2、县人大住宅楼立面整治，外墙立面保温改造、新增充电桩、更换暖气管、围墙改造等。1.1工程概况

2.2发包人发包的专业工程：。2.1本工程承包人自行施工的工程范围：2、承包范围1.6合同文件中载明的涉及本工程的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。1.5承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

3.2关于工期的一般规定本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。3.1合同工期3、工期要求2.3发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应材料设备一览表”。。

4.2特殊质量要求本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。4.1质量标准4、质量要求3.2.2如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程磋商文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其它任何性质的提前完工奖励等费用。3.2.1承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第7.3款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

6、安全文明施工5.1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第二部分。5.1适用的规范、标准和规程5、适用规范和标准有关本工程质量方面的特殊要求：。

6.2.2文明施工方面的其它要求：6.2.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。6.2文明施工6.1.2其它：。6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。6.1安全防护

8、地上、地下设施和周边建筑物的临时保护7.3治安保卫方面的其它要求如下：。7.2突发治安事件紧急预案的要求：。7.1施工场地（现场）治安管理计划的要求：。7、治安保卫。

9.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：9、样品和材料代换。8.2地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其它要求：。8.1发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

10.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：10.1本工程需要进口的材料和工程设备：。10、进口材料和工程设备如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其它替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。9.2材料代换。

11.2本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：。11.1本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：11、试验和检验。

其它约定内容：13、其它约定。12.1关于计日工的其它约定：12、计日工。

第七章响应文件格式其它内容详见图纸。以上标准规范应执行最新版本。依据设计文件的要求，本招标工程的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，但不限于：二、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程。

竞争性磋商响应文件县人大住宅楼）改造项目闻喜县2022年度老旧小区（中行家属院、正(副)本正(副)本

一、法定代表人身份证明目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）项目编号：1408232022BCS00199

七、施工组织设计六、已标价工程量清单五、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料四、保证金凭证三、投标函及投标函附录二、响应文件签署授权委托书

成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：一、法定代表人身份证明八、投标人及项目管理机构情况表

附法定代表人身份证复印件（正反面）特此证明。系（投标人单位名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：经营期限：

附法定代表人和委托代理人身份证复印件（正反面）代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。二、响应文件签署授权委托书日期：年月日投标人：（盖公章）

三、投标函授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：

5、我方同意所提交的响应文件在磋商文件的投标须知第3.3.1条款规定的响应文件有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。4、如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的开工日期开始施工，天(日历天)内完成并移交全部工程。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。1、根据你方工程的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的投标人须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元，RMB￥元的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。致：（采购人名称）

邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：投标人：（盖章）7、我方将与本投标函一起，提交人民币万元作为投标保证。6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标函附录一日期：年月日开户银行电话：开户银行地址：开户银行账号：开户银行名称：

由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。（投标人名称）在此声明，我方响应文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及复印件均真实和准确；拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照磋商文件承诺完成本工程施工。（采购人名称）：承诺书投标函附录二注：上表中仅填写序号5、6，其余在签订合同时再行约定。

采用电汇形式提交的附保证金银行交款凭证的复印件，并加盖单位公章；四、保证金凭证年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）特此承诺

注：附以上原件的复印件（复印件须加盖单位公章）。（3）最近一次社会保障金缴纳凭证（养老保险、医疗保险和失业保险）（任一险种）和被授权人的社保证明（任一险种）。（2）投标人企业上季度或近三个月纳税凭证，没有税收的提供网上零申报记录；（1）2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（当年新成立的公司可提供自公司成立以来的财务报表）；五、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料采用银行保函形式提交的提供银行保函的复印件，并加盖单位公章。

（2）保障措施。质量、安全、环保、节能、消防、降噪、文明等措施。（1）施工方案。包括：拟招标工程施工总体方案；关键部位施工方案；大型机械进出场方案；冬雨季施工方案；降排水方案；夜间施工方案；材料进出场及二次搬运方案；安全文明施工方案；生活性和生产性临时设施方案；环境保护及环境污染检测方案；新技术应用方案。1、投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：七、施工组织设计说明：已标价工程量清单按山西省《建设工程工程量清单计价补充规定》要求和第四章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第四章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其它说明的内容。六、已标价工程量清单

附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本工程的主要施工设备表2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。（3）计划安排。拟投入劳动力、机械设备、工期计划和项目班子配备情况。

附表二：拟投入本工程的主要施工设备表附表一：附表六临时用地表附表五施工总平面图

单位：人劳动力计划表附表三：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

施工总平面图附表五：2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四：

（一）投标人基本情况表八、投标人及项目管理机构情况表临时用地表附表六：投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

（七）项目副经理简历表（六）项目经理简历表（五）项目管理机构配备情况表（四）投标人近年发生的诉讼和仲裁情况（三）投标人在建项目情况表（二）投标人近五年完成的部分同类型工程情况表

（一）投标人基本情况表（十一）其他资料（十）诚信投标承诺书（九）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（八）项目技术负责人简历表

3、资信证明材料：已经“国家和省有关公共服务或监管平台、诚信信息平台”公布的建筑市场主体的资信网站截图或有效证件复印件（加盖单位公章）。2、本表后附中标通知书或合同协议书和工程竣工验收证明（或主体竣工证明）（加盖单位公章）。备注：1、同类型工程指建筑工程。（二）投标人近五年完成的部分同类型工程情况表注：本表后应附有效的企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、银行基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等材料的复印件（加盖单位公章）。

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。（四）近年发生的诉讼和仲裁情况注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件（加盖单位公章）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（三）投标人在建项目情况表4、具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

注：1、同类型工程指建筑工程。（六）项目经理简历表（五）项目管理机构配备情况表

注：1、本表后附项目副经理的注册建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证等材料的复印件（加盖单位公章）；（七）项目副经理简历表4、资信证明材料：已经“国家和省有关公共服务或监管平台、诚信信息平台”公布的建筑市场主体的资信网站截图或有效证件复印件（加盖单位公章）。3、本表后附中标通知书或合同协议书和工程竣工验收证明（或主体竣工证明）（加盖单位公章）；2、本表后附项目经理的注册建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证等材料的复印件（加盖单位公章）；

没有重大违法记录的书面声明（九）参加政府采购活动前三年内在经营活动中注：本表后附项目技术负责人身份证、职称证、资信证件的复印件（加盖单位公章）。（八）项目技术负责人简历表2、本表后附项目副经理资信证件的复印件（加盖单位公章）。

日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：特此声明！我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录。致(采购人)：

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：（十）诚信投标承诺书

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；八、保证中标之后，按照响应文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；五、不与采购人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

（1）投标人近一年有无不良行为记录情况说明（格式自拟加盖公章）1、企业其它资信情况（十一）其他资料投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：开户银行：基本账户：以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

注：合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况。信用记录查询：查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询结果加盖公章。采购人也可通过以上渠道对投标人信用信息进行查询，截止时间为磋商当日；查询后存在问题的将留存证据并对响应文件做无效响应处理。（4）其他（3）在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况（格式自拟加盖公章）（2）项目负责人近一年有无不良行为记录情况说明（格式自拟加盖公章）

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于建筑业；本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：2、中小企业声明函

日期：企业名称（盖章）：

（如果是）3、残疾人福利性单位声明函投标人根据关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定填写。1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标人认为需要提供的其他资料。4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

（2020）46号）的规定，本公司参加_闻喜县住房和城乡建设管理局的闻喜

县2022年度老旧小区（中行家属院、县人大住宅楼）改造项目采购活动，工程

的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.闻喜县2022年度老旧小区（中行家属院、县人大住宅楼）改造项目，属于

建筑业；

承建（承接）企业为_闻喜县闻晟城镇建设投资有限责任公司，从业人员37

人，营业收入为320.410582万元，资产总额为16152.519093万元，属于小

型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：闻喜县闻晟城镇建设投资有限责任公司

日期：2022年12月29日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立

企业可不填报。

投标人根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业（2011）300

号）文件规定填写。

128