招标
泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇农品展销中心及配套工程）[招标文件公示][招标文件公示]
金额
2136万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/07/23
公告摘要
项目编号2202-330329-04-01-911419
预算金额2136万元
招标公司泰顺县城镇发展有限公司
招标联系人翁波
招标代理机构浙江省成套招标代理有限公司
代理联系人潘勃13566258484
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇农品展销中心及配套工程）[招标文件公示][招标文件公示]
|
根据浙政发【2021】5号文件规定，现对泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇农品展销中心及配套工程）招标文件进行公示。投标人或其它利害关系人对招标文件有异议的，可自行登录泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站进入网上投标系统提问提出异议（异议时间为：2022年07月23日08时-2022年07月26日17时）。 招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司 联系人：潘勃电话：13566258484 招标人：泰顺县城镇发展有限公司 联系人：翁波电话：19846720340 |
|
附件：
|
|
|
|
泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇
农品展销中心及配套工程）
招标文件
招标人：泰顺县城镇发展有限公司（盖章）
招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）
2022年7月
目录
泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇农品展销中心及配套工程）招标公告
投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
二、投标须知
1、总则
2、招标文件
3、投标文件
4、投标报价及其他
5、投标文件密封和递交
6、开标、评标、定标方法
7、合同的授予
8、重新招标和不再招标
9、纪律和监督
三、合同条款及格式
第一部分合同协议书
第二部份通用条款（略）
第三部份专用合同条款
第四部份附件（略）
四、投标文件格式
保函附件1：建设工程投标保证保险凭证
保函附件2：投标保证金银行保函
第1页共52页
泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇农品展销中心及配
套工程）招标公告
（本工程使用全流程电子招投标）
项目编号：
1、招标条件
本招标项目泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇农品展销中心及配套工程）已由泰顺县
发展和改革局以2202-330329-04-01-911419（立案文号）批准建设，项目业主为泰顺县城镇发展有限公
司，建设资金来自专项债资金，项目出资比例为100%，招标人为泰顺县城镇发展有限公司。项目已具备
招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，本次招标采用资格后审方式。
2、项目概况与招标范围
1）建设地点：泰顺县彭溪镇彭溪村彭溪路。
2）建设规模及内容概述：拟建一幢占地面积700㎡建筑，建筑面积6000㎡，其中农贸市场用房1500
㎡，文体活动用房2000㎡，配套商业等2500㎡，及周边节点整治。本概算总投资约2136万元，其中工
程建设费用约1778万元，工程建设其他费约127万元，预备费用约95万元。
3）招标范围：包括房建工程、周边节点整治工程等。详见工程量清单和施工图纸。
4）招标标段数：1个标段。
5）招标控制价：暂定19993900元。（以最终财政审定价为准）
6）下浮K值：8%。
7）最高限价为：（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮K值）+暂列金额+暂估价。
8）招标工期：212日历天。
9）质量要求：合格。
3、投标人资格要求
1）投标人资质要求：
①投标人须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备安全生产许可证；
②投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；
③本工程不接受联合体投标。
2）项目负责人资格要求：
具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候
选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人。）
第2页共52页
3）投标人其它要求：
①投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。
②在投标截止时间前，投标人未被县级及以上住建主管部门限制参加投标。在投标截止时间前，投
标人未被县级及以上住建主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为
记录。
③投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时由于资质问题被否决其投标
的，其责任自行负责。
4、招标文件的获取
1）招标文件获取：
凡有意参与投标者，请于公告发布之时起至2022年月日09:00:00（北京时间），登录泰顺
县人民政府县公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上参与投标操作并自行下载招标文件，符
合要求的企业均可参与投标。投标人应关注泰顺县人民政府县公共资源交易中心网
（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），所有按规定发出的补充说明将会在第一时间
在网站公布，不再另行通知。
2）办理入库：
有意参与的投标人须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库
和基本信息变更的通知》。（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）的要求办理入库。
同时按本公告第4条要求办理投标担保。
5、投标保证金
1）投标保证金金额：叁拾玖万元整(小写：390000.00元)。
2）投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见招标文件保函附件1、附
件2）。
3）网上银行转账递交方式：投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证
金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心账户日期为准，时间为2022年月日09:00:00前，
逾期不受理）。
开户名称：泰顺县公共资源交易中心
开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行
账号：;
4）银行保函、保险保函（凭证）递交方式：
采取电子保函（凭证）形式的，可在2022年月日09:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台
电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函（凭证）。电子保函（凭证）系统地址：
http://122.228.219.164/financeplatform/；保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后30日内继续
第3页共52页
有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求。
6、投标截止时间及投标文件的递交
1）投标文件递交截止时间：2022年月日09:00:00。
2）投标文件递交：本工程采用不见面开标系统，电子投标文件网上上传的方式递交，具体操作详见
招标文件。
7、开标时间及地点
1）开标时间：2022年月日09:00:00。
2）电子投标文件CA解密时间：2022年月日09:00:00至2022年月日09:30:00。
3）开标地点：泰顺县公共资源交易中心(泰顺县罗阳镇新城大道117号行政审批服务中心大楼一楼
开标室)。
8、联系方式
泰顺县公共资源交易中心工程交易科
咨询电话：0577-67581350
招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司
联系人：潘勃电话：13566258484
招标人：泰顺县城镇发展有限公司
联系人：翁波电话：19846720340
9、不见面开标方式
1）本工程采用不见面开标方式进行开标，电子投标文件网上上传。
2）本项目采用不见面开标系统开标，通过“泰顺县公共资源交易中心网站首页-不见面开标”进入，
系统地址：http://122.228.219.164/BidOpening，开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企
业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、
开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网解密终端设备和不
保证网络通畅。（投标人参与本次不见面开标时，请于标前按照不见面开标系统“操作手册”要求配置
电脑的软硬件环境，并熟悉不见面开标操作流程，如因投标人自身原因导致开评标不能继续的，投标人
自行负责。）
3）已缴保证金且通过系统递交标书的投标单位，可在开标前1小时登陆不见面开标系统进入该项目
进行开标。
4）开标过程中如果代理已开直播但本机直播无画面可点击右侧直播画面上的“重试”或F5刷新。
5）招标代理人员开启投标文件解密后，请投标单位在30分钟内完成解密操作，请各投标单位时刻
注意开标进程，以防错过解密时间。（解密过程应急咨询电话：0577-67581359）
第4页共52页
6）不见面开标具体流程可登陆泰顺县公共资源交易中心网站首页下载“操作手册”进行学习
7）系统对终端环境的要求如下（请提前调试以确保您的终端环境满足要求）：
①操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10。
②浏览器：IE1132位版本
③浏览器环境配置：
a.先安装“温州地市新点专用驱动（泰顺）”后打开“新点检测工具(浙江温州地市版)”进行“插
锁一键检测”；
b.在IE11兼容性视图设置中添加“122.228.219.164”；
c.在“Internet选项—安全—受信任的站点”中添加“http://122.228.219.164”，同时将“受
信任的站点”下方“自定义级别”中“允许ActiveX筛选”启用；
④网络：互联网，建议8M以上宽带；
⑤进入网站（http://122.228.219.164/BidOpening）下方如弹出加载项均选择允许，插件均需要安
装；
⑥硬件要求：自带喇叭或外接音箱、耳机等。
8）本工程如因泰顺县公共资源交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作
无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。如果因系
统原因导致开标无法正常进行的，待系统修复后开标，时间另行通知。
第5页共52页
投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 工程名称 | 泰顺县革命老区乡村振兴项目一期（彭溪镇城镇农品展销中心及配套工程） |
| 2 | 建设地点 | 泰顺县彭溪镇彭溪村彭溪路 |
| 3 | 建设规模 | 拟建一幢占地面积700㎡建筑，建筑面积6000㎡，其中农贸市场用房1500㎡，文体活动用房2000㎡，配套商业等2500㎡，及周边节点整治。本概算总投资约2136万元，其中工程建设费用约1778万元，工程建设其他费约127万元，预备费用约95万元。 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 包括房建工程、周边节点整治工程等。详见工程量清单和施工图纸。 |
| 7 | 工期要求 | 招标工期212日历天 |
| 8 | 资金来源 | 专项债资金 |
| 9 | 投标人资质要求 | ①具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备安全生产许可证；②投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；③本工程不接受联合体投标。 |
| 10 | 项目负责人要求 | 具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业）（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人。） |
| 11 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 工程计价方式 | 工程量清单计价，以招标人提供的清单为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 为：90日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 15 | 投标保证金额 | 叁拾玖万元整(小写：390000.00元)。 |
第6页共52页
| 16 | 投标保证金账户 | 投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见招标文件保函附件1、附件2）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心账户日期为准，时间为2022年月日09:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行账号：详见招标公告银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取电子保函形式的，可在2022年月日09:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函格式须按照招标文件要求。 |
| 17 | 投标保证金退还 | 自始至终参加投标的未中标人的投标保证金在中标通知书发出后七个工作日内予以退还，中标候选人的投标保证金在签订合同后（需提供施工合同原件及履约担保复印件）5个工作日内予以退还。 |
| 18 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘，项目地点：泰顺县彭溪镇彭溪村彭溪路。 |
| 19 | 标文及图纸疑问提交时间 | 如有疑问请应于投标截止时间前自行登录泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）进入系统提出回复栏提交异议。 |
| 20 | 领取答疑材料 | 如有补充说明请在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载。 |
| 21 | 投标人的替代方案 | 本工程不执行。 |
| 22 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件一份，并成功上传“泰顺县公共资源电子招投标系统”，中标后向招标人提供七份投标文件纸质版。 |
| 23 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地点:泰顺县公共资源电子招投标系统。截止时间：2022年月日09:00:00。 |
| 24 | 开标 | 开标时间：2022年月日09:00:00。地点:泰顺县罗阳镇新城大道117号行政审批服务中心大楼一楼开标室。 |
| 25 | 评标方法及标准 | 详见本文件“开标、评标、定标方法”（本工程采用电子评标）。 |
| 26 | 履约担保金额 | 签合同前先提交合同价款2%的履约担保(可采用现金或工程保函形式)，不得抵扣工程款。 |
| 27 | 工程预付款 | 本工程无工程预付款 |
| 28 | 计税方法 | 采用营改增后一般计税法。 |
第7页共52页
| 29 | 领取招标文件时间 | 时间：详见招标公告地点：泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载。 |
| 30 | 其他要求 | ①投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。②在投标截止时间前，投标人未被县级及以上住建主管部门限制参加投标。在投标截止时间前，投标人未被县级及以上住建主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。③投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时由于资质问题被否决其投标的，其责任自行负责。 |
| 31 | 联系方式 | 泰顺县公共资源交易中心工程交易科咨询电话：0577-67581350 |
| 31 | 联系方式 | 招标单位：泰顺县城镇发展有限公司联系人：翁波电话：19846720340 |
| 31 | 联系方式 | 招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司联系人：潘勃电话：13566258484 |
| 备注 | 本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。 | 本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。 |
第8页共52页
二、投标须知
1、总则
1.1项目概况
本工程经项目代码：2202-330329-04-01-911419文件批准建设，建设地点位于泰顺县彭溪镇彭溪
村彭溪路，工程项目说明详见本须知前附表。
本工程实行施工总承包，施工总承包的内容详见建筑业企业资质等级标准中的工程施工总承包工程
范围，个别专业性工程因特殊原因，确实无法纳入本次施工总承包报价或总承包单位无法施工的，今后
发包由建设单位与施工总承包中标单位共同组织，施工总承包中标单位与建设单位签订施工总承包合同，
明确施工总承包的范围，包括必须分包的工程，均纳入施工总承包管理，其专业分包工程造价通过分包
招标确定，经建设单位同意，由施工总承包中标单位与专业分包单位签订分包合同，实行总承包管理。
1.2招标范围
具体内容详见投标须知前附表。
1.3现场条件
现场已具备施工条件。
1.4招标方式
本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法
规、规章等有关规定，已办理招标项目招标申请，通过公开招标方式择优选定施工单位。
1.5投标单位资格要求及审查方式
1.5.1投标单位资格要求：具体内容详见投标须知前附表。
1.5.2本工程对投标人资格审查方式：资格后审。对投标人进行资格后审时：投标人应具备承担本
工程施工的资质条件、能力和信誉。
1.6投标费用
1.6.1投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，
招标单位对上述费用不负任何责任。
1.7投标人资格要求
1.7.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
1.7.2投标人资质要求：具体内容详见投标须知前附表。
1.7.3项目负责人要求：具体内容详见投标须知前附表。
1.7.4投标单位的授权委托人必须为本单位人员。
1.7.5在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门限制参加投标。在投标截止时
间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期
间的不良行为记录。
第9页共52页
收无缺陷后，全部质量保修金一次性退还（质量保修金不计息）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：30天。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：60天。
竣工付款申请单应包括的内容：/。
第47页共52页
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：60天。
发包人完成竣工付款的期限：30天。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕
约定处理。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：六份。
承包人提交最终结算申请单的期限：30天。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。
（2）发包人完成支付的期限：30天。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。
15.3质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：是。
15.3.1承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：/；
（2）/的结算价；
（3）其他方式：结算款的1.5%或同等额度的保函（银行或保险）。
15.3.2质量保修金的扣留
质量保修金的扣留采取以下第（3）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式：工程竣工结算时一次性扣留,或待承包人提交质量保证金保函（银行或保险）
后退还。
关于质量保修金的补充约定：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定
及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除质量保证金，并由承包人承
第48页共52页
担违约责任；承包人维修并承担相应的费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程缺陷责任期为：按现行国家相关规定执行。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天（24小时内）。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
| （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延，费用不 |
予补偿。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延，费用不予补偿。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延，费用不予补偿。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予
以顺延，费用不予补偿。
（7）其他：/。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致
使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、日常工程管理违约责任、总包单位未尽总包管理职责。
16.2.2承包人违约的责任
| 承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定的，应 |
第49页共52页
| 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 | 扣除相应的安全文明施工费用，并支付违约金。违约金累计总额不超过履约担保额度中的工程安全文明 |
| 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | 施工担保金额，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。 | ||
| 日常工程管理违约责任：承包人应服从发包人、监理单位的正常管理，对不服从正常管理且造成不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良后果的，发包人有权按500～10000元/次扣除违约金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为 | ||
| 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 | 止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付 |
| 合同结算总价款的5%的质量违约金，违约金的处罚不免除承包人工程返修责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等管理的行为，酌情处以500-5000元/次的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 | 违约金，违约金可在当期工程款中扣除。由于承包人原因引起安全或质量事故，发包人可根据实际情况 |
| 予以处罚10000-100000元/次的违约金，处罚不免除承包人相应法律责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | 承包人必须在材料进场前10天内按投标文件中报的品牌提供材料样品供招标人审查，若未提供样 | ||||||||||||||
| 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， | 品或提供的样品不符合或低于招标文件中的参考品牌，发包人可根据招标文件中的参考品牌指定采购， |
| 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 | 承包人不得拒绝，且综合单价不得变动。若承包人未经发包人同意擅自更改样品或工程实施过程中，擅 |
| 自更换品牌，经发现，发包人有权根据8.6.1条款规定扣除违约金。并由承包人承担由此增加的费用和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期延误，违约金可在当期工程款中扣除。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工中总包单位有权利和义务对专项工程分包单位（包括总包自行分包的）实施总包管理，若发生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 | 总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包 |
| 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， | 单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出通知，并自通知之日起， |
| 按1000-10000元/日扣除违约金，直至分包工程得以继续正常施工之日止。因承包人原因造成小区附属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | 配套工程进场时间滞后的，参照工期违约进行处罚。 | ||||||||||||||||
| 承包人在施工期间，因承包人原因被有关部门、监理人及发包人等在日常检查、巡检等各种过程中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 | 发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部 |
| 门发出的，拒不整改每次处违约金5000元；其整改通知书由发包人发出的，拒不整改每次处违约金3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | 元；其整改通知书由监理单位发出的，拒不整改每次处违约金1000元；同一事件被多部门要求整改的， | |||||||||||||
| 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | 其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。 | ||||||||||||||||
| 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | 分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。 | ||||||||||||
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编
制的其他文件的费用承担方式：/。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
17.4因不可抗力解除合同
第50页共52页
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施
工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.7、通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
19.、争议解决
19.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
19.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：，/，。
选定争议评审员的期限：，/，。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/，。
其他事项的约定：，/，。
19.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/，。
19.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向泰顺县人民法院起诉。
第51页共52页
第四部份附件（略）
本合同附件按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的附件执行，此处略。
下载地址（http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201710/t20171030_233757.html）
第52页共52页
四、投标文件格式
注：具体投标文件格式详见泰顺县招投标系统。由于系统投标文件表格格式是固定的，本项目班子成员
标后提供，未作要求的部分内容可填写亦可不填写，评标时不作要求。
第53页共52页
保函附件1：建设工程投标保证保险凭证
建设工程投标保证保险凭证
致：泰顺县公共资源交易中心
鉴于，（以下简称“投保人”）于年月日参加招标人为（以下简称被保
险人），，工程项目的投标，并向保险人投保《建设工程投标保证保险》（保险单
号：），
保险金额为人民币万元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。
在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人
可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（单号）及《建设工程投标保证保险条款》的约定承担
损失赔偿责任：
（一）投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
（二）投保人无故放弃中标资格；
（三）投保人在投标有效期内收到被保险人的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同协
议书，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金。
（四）招标文件及法律法规规定应当不予退还投标保证金的其他情形。
本《建设工程投标保证保险》的保险期限在投保之日起至投标有效期到期后30日（含）内或被保
险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，任何索款要求应在保险期间内送到本保险
公司。
保险人名称（盖章）：，签单日期：
公司地址：，邮编：
联系电话：
注：此投标保证保险凭证不属于商务标内容，无需做入商务标中。
第54页共52页
保函附件2：投标保证金银行保函
投标保证金银行保函
保函编号：
致：泰顺县公共资源交易中心
鉴于________________________（以下简称“投标人”）于_______年_____月____日参加
______________________（以下简称“招标人”）招标编号_____________，_________________工程的
投标。
本____________________受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币
________万元的责任。
本责任的条件：
1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2、投标人无故放弃中标资格；
3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，
不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。
4、招标文件及法律法规规定投标人应支付投标保证金的其他情形。
只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向
招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中
写明所索的款额。
本保函在投标有效期到期后30日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保
持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。
银行名称（盖章）：________________________________
银行地址：________________________________________
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：________________
邮政编码：____________，电话：________________________
日期：____年____月____日
注：此投标保证金银行保函不属于商务标内容，无需做入商务标中。
第55页共52页
第56页共52页
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部