大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目竞争性磋商

投标单位名称（编号）及评审得分

总报价60分（每高于基准价1%扣1分，每低于1%扣0.5分，不足1%的插值计算）。（基准价：通过资格性和符合性审查的且投标报价不高于采购预算价且不低于有效投标单位报价平均值下浮10%的。所有投标单位的投标报价计算算术平均值作为基准价）

中标

金额

项目地址

辽宁省

发布时间

2022/10/09

公告摘要

项目编号dlbank-wfd-2022-001

预算金额69.33万元

招标公司大连银行股份有限公司瓦房店支行

招标联系人袁鸣浩

招标代理机构大连润年项目管理有限公司

代理联系人周兴军0411-85505222

中标公司-

中标联系人-

公告正文

大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目竞争性磋商

项目概况

大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目采购项目的潜在供应商应在大连润年项目管理有限公司（地址：瓦房店市祝丰街天玺.星月湾42#楼3号楼1单元北1号公建）获取采购文件，并于2022年10月20日 10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLBANK-WFD-2022-001

项目名称：大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：69.3300000 万元（人民币）

采购需求：

门厅装饰、装修、二层机房装饰、装修、一层走廊装饰、装修、现金区装饰、装修、理财室装饰装修、会计室装饰、装修、行长室装饰、装修工程项目等。（详见工程量清单）

合同履行期限：30个日历日

本项目(不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

3.本项目的特定资格要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，无在处罚期内的不良行为记录；项目经理要求：项目经理须为建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证书、无不良行为记录，无负责的在建项目。

三、获取采购文件

时间：2022年10月09日至2022年10月14日，每天上午8:30至11:00，下午13:30至16:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：大连润年项目管理有限公司（地址：瓦房店市祝丰街天玺.星月湾42#楼3号楼1单元北1号公建）

方式：现场购买

售价：￥500.0 元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2022年10月20日 10点00分（北京时间）

地点：大连润年项目管理有限公司开标室

五、开启

时间：2022年10月20日 10点00分（北京时间）

地点：大连润年项目管理有限公司开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

凡有意参加投标者，请于2022年10月09日至2022年10月14日止每天上午8:30-11:00，下午13:30-16:00（北京时间，公休日、节假日除外）进行现场报名。报名地点：瓦房店市祝丰街天玺.星月湾42#楼3号楼1单元北1号公建。

供应商报名时须携带①营业执照副本、税务登记证副本（三证合一的不需提供）、组织机构代码证副本（三证合一的不需提供）；②法定代表人身份证（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）；③提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法犯罪记录书面声明（供应商可以自行出具）。

以上所有资料须提供原件及加盖公章的复印件一份。符合上述条件要求，方可报名并购买磋商文件。磋商文件售价（人民币）：500元/套，售后不退。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：大连银行股份有限公司瓦房店支行　　　　　

地址：瓦房店市新华路18号　　　　　　　　

联系方式：袁鸣浩　　　　　　

2.采购代理机构信息

名称：大连润年项目管理有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：瓦房店市祝丰街天玺.星月湾42#楼3号楼1单元北1号公建　　　　　　　　　　　　

联系方式：周兴军 0411-85505222　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：周兴军

电　话：　　0411-85505222

公告概要：

公告信息：
采购项目名称	大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目
品目	工程/装修工程
采购单位	大连银行股份有限公司瓦房店支行
行政区域	瓦房店市	公告时间	2022年10月09日 14:26
获取采购文件时间	2022年10月09日至2022年10月14日每日上午:8:30 至 11:00下午:13:30 至 16:00（北京时间，法定节假日除外）
响应文件递交地点	大连润年项目管理有限公司开标室
响应文件开启时间	2022年10月20日 10:00
响应文件开启地点	大连润年项目管理有限公司开标室
预算金额	￥69.330000万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人	周兴军
项目联系电话	0411-85505222
采购单位	大连银行股份有限公司瓦房店支行
采购单位地址	瓦房店市新华路18号
采购单位联系方式	袁鸣浩
代理机构名称	大连润年项目管理有限公司
代理机构地址	瓦房店市祝丰街天玺.星月湾42#楼3号楼1单元北1号公建
代理机构联系方式	周兴军 0411-85505222
附件：
附件1	0908大连银行磋商文件.doc0908大连银行磋商文件.doc

日期：二○二二年九月采购代理人：大连润年项目管理有限公司采购人：大连银行股份有限公司瓦房店支行(项目编号：DLBANK-WFD-2022-001)竞争性磋商文件大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目

第三章工程量清单……………………………………………………81第二章合同条款及合同格式…………………………………………22第一章供应商须知及前附表…………………………………………6竞争性磋商公告…………………………………………………………3目录

大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目的潜在投标人应到大连润年项目管理有限公司获取磋商文件，并于2022年10月20日10点00分（北京时间）前递交磋商响应文件。项目概况大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目竞争性磋商公告附件2评标方法………………………………………………………108附件1开标一览表………………………………………………………107第四章磋商报价文件格式……………………………………………82

工期：30个日历日采购需求：门厅装饰、装修、二层机房装饰、装修、一层走廊装饰、装修、现金区装饰、装修、理财室装饰装修、会计室装饰、装修、行长室装饰、装修工程项目等。（详见工程量清单）。预算金额：69.33万元（响应报价不得超过采购预算，否则按无效报价文件处理）。项目名称：大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目项目编号：DLBANK-WFD-2022-001一、项目基本情况

项目经理要求：项目经理须为建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证书、无不良行为记录，无负责的在建项目。3.本项目的特定资格要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，无在处罚期内的不良行为记录；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：本项目（是/否）接受联合体投标:否。

③信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。②信用信息查询截止时点：磋商截止时间。①信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。（3）经查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）。（2）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；注：（1）投标人不能只对本项目个别品目进行投标，否则将被视为非响应性投标而被拒绝；

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点以上所有资料须提供原件及加盖公章的复印件一份。符合上述条件要求，方可报名并购买磋商文件。磋商文件售价（人民币）：500元/套，售后不退。供应商报名时须携带①营业执照副本、税务登记证副本（三证合一的不需提供）、组织机构代码证副本（三证合一的不需提供）；②法定代表人身份证（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）；③提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法犯罪记录书面声明（供应商可以自行出具）。凡有意参加投标者，请于2022年10月09日至2022年10月14日止每天上午8:30-11:00，下午13:30-16:00（北京时间，公休日、节假日除外）进行现场报名。报名地点：瓦房店市祝丰街天玺.星月湾42#楼3号楼1单元北1号公建。三、获取招标文件④信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，评审委员会应取消其投标资格。

无六、其他补充事宜自本公告发布之日起5个工作日。五、公告期限地点：大连润年项目管理有限公司开标室2022年10月20日10点00分（北京时间）

名称：大连润年项目管理有限公司2.采购代理机构信息地址：瓦房店市新华路18号名称：大连银行股份有限公司瓦房店支行1.采购人信息七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

第一章供应商须知及前附表电话：0411-85505222项目联系人：周兴军3.项目联系方式联系方式：0411-85505222地址：瓦房店市祝丰街天玺.星月湾42#楼3号楼1单元北1号公建

1.本磋商项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》的有关规定，本项目实行竞争性磋商采购。（一）项目概述及资金来源一、总则供应商须知供应商须知前附表

序号		内容
1	项目概况	项目名称：大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目项目编号：DLBANK-WFD-2022-001采购人: 大连银行股份有限公司瓦房店支行代理机构：大连润年项目管理有限公司
2	投标有效期	递交磋商响应文件截止之日起90个日历日
3	磋商响应文件要求	报价文件编制要求、数量及封装要求：正副本要求：纸质磋商响应文件正本1份，副本1份；电子光盘文件两份。供应商须按磋商文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，采购人将不承担磋商响应文件错投错放或提前开封的责任；纸质磋商响应文件合订装订，采用胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。3、以上文件要求统一放入一个密封的包封袋内。
4	磋商地点及形式	磋商地点：大连润年项目管理有限公司开标室开标形式：纸质标书开标
5	磋商时间	磋商截止日期及时间：2022年10月20日10时00分（北京时间）磋商日期及时间：2022年10月20日10时00分（北京时间）注：供应商开标现场应携带授权委托书原件，授权委托人身份证原件，法人参加开标会议的应携带本人身份证原件及营业执照副本原件。开标一览表单独密封。
6	评标方法	综合评分法。
7	供应商的资格条件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；3.本项目的特定资格要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，无在处罚期内的不良行为记录；项目经理要求：项目经理须为建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合格证书、无不良行为记录，无负责的在建项目。
8	★施工要求	（1）工期：30日历天（2）项目地点：采购人指定地点。（3）保修期：自验收合格之日起一年（4）安全防范建设应符合GA38-2021《银行安全防范要求》、消防建设应符合《中华人民共和国消防法》（2021版）要求，装修中采用的材料、设备和施工工艺应符合相关国家法规和标准的要求。使用的产品应具有相关资质机构出具的检验检测合格报告或产品认证证书。
9	付款方式	以合同签订为准
10	采购预算	本项目采购预算：69.33万元，若投标人报价超过采购预算的，按无效投标处理。
11	信用信息查询渠道	①信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。②信用信息查询截止时点：磋商截止时间。
12	履约保证金金额	提供合同金额的5％。
13	相关政策	根据财库【2014】68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和财库【2017】141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》：1、供应商投标产品是残疾人福利性单位制造的，并符合条件的，其产品报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与磋商报价计算；若残疾福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。2、供应商投标产品是监狱企业制造的，并符合条件的，其产品报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与磋商报价计算；若监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。
14	磋商报价说明	本次报价采用固定总价，根据参考数量报参评总价，供应商的磋商响应文件中只允许有一个参评总价，任何有选择的报价将不予接受。参评总价只作为综合评分的因素之一，在合同执行过程中，在总价不变的前提下，按实际发生数量为准。注：供应商未以他人名义投标、未发现有明显的串标、围标行为；未发现有恶意哄抬标价或低于成本价竞标；不高于磋商控制价且不低于成本控制价（有效投标单位报价算术平均值下浮10%）
15	确定成交供应商说明	本项目推荐三名有排序的成交供应商，采购人应当确定排名第一的成交供应商为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交供应商名单排序依次确定其他成交供应商为成交供应商,或者重新组织采购。
16	代理服务费	由成交单位在领取成交通知书前向代理机构支付代理服务费及清单编制费。
17	防疫要求	凡到现场参加本项目的人员，应自行戴好口罩，做好手部卫生消毒；近期（14天）到中、高风险区有过旅行史或近期有发烧或未自行隔离14天的人员不予参加，其他严格执行大连市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部下发的相关文件。

其他要求：（二）供应商资格要求:详见前附表。3.质保期：详见前附表2.资金来源：详见前附表。（2）本次磋商的内容为：门厅装饰、装修、二层机房装饰、装修、一层走廊装饰、装修、现金区装饰、装修、理财室装饰装修、会计室装饰、装修、行长室装饰、装修工程项目等。（具体内容详见清单）（1）采购人名称：大连银行股份有限公司瓦房店支行

6.本项目不接受联合体投标。5.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一磋商项目投标。2.与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。1.供应商只有在法律和财务上独立，并且与采购人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

①符合中小企业划分标准；1.享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件：根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。（四）促进中小企业发展供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，采购人及磋商代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。（三）投标费用

(五)支持监狱企业发展4.中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。3.供应商投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，价格扣除比例等内容执行《大连市财政局关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业稳定生产经营有关政府采购政策的通知》（大财采【2020】131号），小、微型企业均给予10％的扣除，用扣除后的价格参与磋商报价计算。2.中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。③提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函。②提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（六）扶持残疾人福利性单位发展3.监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。2.供应商投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与磋商报价计算。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数人数不少于10人（含10人）；1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。

1．为贯彻落实财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，信用担保公司可为参加大连市市本级政府采购活动的中小企业提供政府采购信用担保。（七）政府采购信用担保3.残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。2.供应商投标产品是残疾人福利性单位制造的，其产品报价给予6％的扣除，用扣除后的价格参与磋商报价计算。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

竞争性磋商公告1.磋商文件包括：（一）磋商文件构成二、磋商文件3．无论投标担保、履约担保、预付款担保、融资担保，只要供应商未履行保函所保证的义务，担保公司即刻履行担保责任。2．信用担保公司提供的政府采购信用担保包括：投标担保、履约担保、预付款担保及银行融资担保。

附件2评标办法附件1开标一览表第四章磋商响应文件格式第三章项目需求及技术要求第二章合同条款及合同格式第一章供应商须知及前附表

供应商提交的报价文件以及供应商与采购代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。（一）投标的语言三、磋商响应文件的编制任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知磋商代理人，磋商代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买磋商文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。（二）磋商文件的澄清2.“★”条款是采购人提出的实质性要求，未响应‘★’号条款的磋商响应文件为无效。

4.资格证明文件；3.规格及技术响应表；2.磋商报价表；1.投标函；供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：（二）磋商响应文件构成

货物单价和总价2.投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：1.供应商应在投标分项报价表上标明本合同提供货物单价、总价和及全部相关服务费用。（四）磋商报价供应商应完整地填写磋商文件中的投标函格式和磋商报价表及其附件。（三）投标函

4.供应商根据本须知第2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便磋商方对磋商响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。3.供应商对每种货物只允许有一个报价。磋商方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。供应商须知前附表及项目需求书和合同中要求的其他服务的费用（如果有的话）。货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运及售后服务的有关费用。为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）

（六）证明供应商资格合格的文件磋商报价采用人民币报价。（五）投标货币7.供应商不得以低于成本的报价竞标。6.磋商方不接受供应商对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的磋商报价。5.供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

（4）中小企业声明函（中小企业提供）；（3）营业执照副本复印件；（2）供应商应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。（1）供应商必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；2.供应商提交的成交后有能力履行合同的资格证明文件应使采购人满意。1.供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。

3.磋商保证金可以是支票、电汇、汇票、银行保函的一种（磋商保证金保函格式见磋商文件，支票或汇票必须为供应商企业的支票或汇票）。2.磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为致使其利益受到严重损害时可从供应商的磋商保证金中得到补偿。1.供应商应提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金，并作为其投标的一部分。（七）磋商保证金3.供应商应按磋商文件格式要求填写并提交“资格证明文件”。（5）磋商文件要求的其他证明供应商资格的文件。

（1）弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交的；7.供应商有下列情况之一的，磋商保证金将被没收：6.成交供应商的磋商保证金，在成交供应商按照本磋商文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。5.未成交的供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。4.在开标时，对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，将被视为非响应性投标予以拒绝。注：开标现场不接受任何形式的磋商保证金

1.所有投标应从递交磋商报价文件之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。（八）投标有效期（5）法律法规规定其他严重损害采购人利益的情形。（4）成交供应商未按要求在规定时间内签订合同的；（3）因成交供应商过错被废除授标；（2）在投标有效期内撤回其磋商响应文件的；

注：磋商响应文件应按磋商文件规定签署，否则磋商响应文件无效。供应商应将光盘2份和纸质标书2份密封在文件袋内。封口处应有供应商法定代表人或是被授权人的签字或公章。封皮上写明项目名称、磋商编号及包号、供应商名称，并注明“磋商截止年月日10:00时前不得开封”字样。1.磋商响应文件须按以下要求装袋密封：（一）磋商响应文件的密封和标记四、磋商响应文件的递交2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，磋商代理人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。供应商可以拒绝磋商代理人的这种要求而不被没收投标。同意延长的供应商不允许修改其磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。

2.采购代理人可以通过修改磋商文件依法延长磋商截止时间。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。1.采购代理人收到磋商响应文件的时间不得迟于“竞争性磋商公告”中规定的磋商时间。（二）磋商截止时间4．供应商如参与多包的投标，需按上述要求分别制作、装订、密封磋商响应文件。3.各供应商仅对自己单位磋商响应文件的密封情况检查，检查内容为其磋商响应文件是否被拆封过、内容是否泄露。磋商响应文件密封如存在瑕疵，但不能导致磋商响应文件信息泄露的，视为密封合2.如果外层信封未按本磋商文件要求封装和标记，磋商代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，磋商代理人将予以拒绝，并退给供应商。

3.在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。2.供应商的修改或撤回通知书应按本磋商文件中“磋商响应文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。1.供应商在递交磋商响应文件后、磋商截止时间前修改或撤回其磋商响应文件。但这种修改或撤销通知，须在磋商截止时间前以书面形式交给磋商代理人，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。（四）磋商响应文件的修改和撤回采购代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何磋商响应文件。（三）迟交的磋商响应文件

4.开标时，各供应商仅对自己单位磋商响应文件的密封情况检查，检查内容为其磋商响应文件是否被拆封过、内容是否泄露。磋商响应文件密封如存在瑕疵，但不能导致磋商响应文件信息泄露的，视为密封合格。3.供应商的法定代表人或授权代理人须在开标现场，且必须携带身份证原件、授权代理人还须携带授权委托书原件，开标现场接受身份验证，否则采购人有权拒绝其投标。2.提交了可接受的“撤回”通知的磋商响应文件将不予开封。1.采购代理人将在大连润年项目管理有限公司开标室开标。（一）开标五、开标与评标

3.与供应商有利害关系的人不得进入磋商小组。2.磋商小组由随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。1.本项目磋商依法组建磋商小组。（二）磋商小组的组成6.供应商的法定代表人或被授权人须在开标记录表上签字确认。5.开标时，磋商代理人将当众宣读供应商名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交磋商保证金，以及采购人认为合适的其他内容。

（五）磋商响应文件的审查为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求供应商对其磋商响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。（四）磋商响应文件的澄清2.在评标过程中，供应商试图影响采购人在磋商响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该供应商的投标被废除。1.公开开标后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人员透露。（三）评标过程的保密性

（4）未交纳磋商保证金或交纳金额不足的；（3）供应商以他人名义投标、以非法手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；（2）磋商响应文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊、难以辨认的；（1）磋商响应文件未未按磋商文件要求签字或加盖电子印章的；2.磋商响应文件有下列情况之一的，磋商响应文件无效：1.开标后，磋商小组将审查磋商响应文件是否完整，有无计算错误，是否提交了磋商保证金，文件签署是否合格，磋商响应文件是否大体编排有序。

（10）投标资格不符合磋商文件要求或未按磋商文件要求提供资格证明文件的；（9）附有不合理的条件的；（8）有作假行为，提供虚假业绩、获奖证书等证明资料的；（7）磋商响应文件逾期送达的；（6）项目完成时间超出磋商文件规定的；（5）有两个以上不同的磋商报价，且未注明何者有效的；

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（1）如果磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；4.磋商小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：3.在详细评标之前，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定投标的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。（12）不符合法律法规及磋商文件规定的其他实质性要求的。（11）供应商所提供货物在品目、数量及其他参数方面实质上不响应项目需求及技术规格表要求的；

在评审过程中，磋商小组发现投标单位有串通投标行为的，相关投标单位的磋商响应文件作无效磋商响应文件处理。（六）串标6.磋商小组将允许修正磋商响应文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排序。5.磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。（4）当开标一览表与磋商响应文件报价不符时，应以开标一览表为准。（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件的磋商响应文件进行评价和比较。4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。3.对所有供应商的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及磋商文件的要求进行。1.磋商文件是评标工作的重要依据。供应商的磋商响应文件必须满足磋商文件的各项要求：包括磋商响应文件的有效性、完整性和与磋商文件的一致性。（七）评标原则及方法：

1.磋商小组根据评标结果，推荐合格的成交供应商。（八）成交供应商的推荐9．价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该供应商的评标总得分，总得分由高到低排出顺序，总得分最高的供应商推荐为成交供应商。如果供应商评标总得分相同，报价低的供应商排序在前。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。8.磋商小组对经过初步评审为合格有效的各供应商的磋商响应文件进行评审后，由各评委独立打分，打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。7.综合评分法是指在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的供应商作为成交供应商或者成交供应商的评标方法。6.磋商小组将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行比较与评价。

2.具有良好的履行合同的能力和条件；1.磋商小组将推荐得分最高的供应商为成交供应商，采购人将依据磋商小组评审意见确定成交供应商；成交的标准（九）定标3.磋商代理人将评标情况形成书面评标报告，送至政府采购管理部门审查。2.采购人有权对成交供应商履行合同的能力进行审查确认，如发现舞弊行为，即依法取消其成交供应商资格。

1.如果采购人认为有必要对成交供应商履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果采购人对成交供应商资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请磋商小组进行复会审议。（二）资格后审采购人应将合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求的，能够圆满地履行合同义务的成交供应商。（一）合同授予标准六、授予合同3.保证质量、保证供货期，按照磋商文件要求提供售后服务。

（三）成交通知书6.在成交供应商被确认为无能力履行合同，并被取消其成交供应商资格的情况下，磋商小组将重新推荐成交供应商或由采购人重新组织采购。5.如果成交供应商被确认为无能力履行合同，将被取消其成交供应商资格。4．采购人还可以对成交供应商同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的货物价格偏差很大，采购人有权利质疑和询问，并提请磋商小组进行复会审议。3.如果有必要，采购人可对成交供应商进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。2.上述审查将考虑成交供应商的财务、技术能力并基于成交供应商按规定提供的资格审查的证明文件以及采购人认为必要的和合适的其他资料。

2.如果成交供应商无正当理由未在规定期间内签订合同，将没收其磋商保证金，并承担相关法律责任。1.成交供应商在收到成交通知书后应当按有关规定与采购人签订书面合同。磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。（四）签订合同3.成交公告详见《大连市政府采购网》。2.成交通知书经备案后，磋商代理人应当在3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。1.磋商代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交磋商、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、成交供应商的磋商响应文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“成交通知书”。

4.履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。3.如果成交供应商未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。由企业信用担保有限公司出具的政府采购投标，其有效期应超过投标有效期三十（30）天。2.履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或信用担保公司出具的履约担保函。1.成交供应商在领取成交通知书后与采购人签订合同，并在合同签订之前或同时向采购人提供履约保证金：成交供应商为大型企业的，提供合同金额的10％；成交供应商为中小企业的，提供合同金额的5％(五)履约保证金

住房城乡建设部制定制定（示范文本）建设工程施工合同（GF—2017—0201）第二章合同条款及合同格式

（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的磋商、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：

6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。

三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期。

（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。

（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理付款方式：合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。

（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：

七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；

九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）

第二部分通用合同条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.1适用于工程的标准规范包括：1.4标准和规范。适用于合同的其他规范性文件：

1.5合同文件的优先顺序。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；；

发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：。

发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；1.6.4承包人文件

发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：。

。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。1.11知识产权

允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人。

。发包人对发包人代表的授权范围如下：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

（9）承包人提交的竣工资料的内容：3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。

（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员

3.5.2分包的确定。主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款。其他关于分包的约定：允许分包的专业工程包括：。

4.监理人。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。

4.2监理人员。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；

关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：5.1质量要求5.工程质量（3）。

关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：5.3隐蔽工程检查。

。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工。关于编制施工场地治安管理计划的约定：

7.1.2施工组织设计的提交和修改。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度。

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工

7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知。

。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误

7.7异常恶劣的气候条件。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

7.9.2提前竣工的奖励：。7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

8.6.1样品的报送与封存8.6样品。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备

。关于修建临时设施费用承担的约定：8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

。现场工艺试验的有关约定：9.4现场工艺试验。施工现场需要具备的其他试验条件：。

关于变更估价的约定:。10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：。10.1变更的范围10.变更

10.7暂估价。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

11.价格调整。合同当事人关于暂列金额使用的约定：10.8暂列金额。承包人直接实施的暂估价项目的约定：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整

。第3种方式：其他价格调整方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。

风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付

。总价包含的风险范围：2、总价合同。。风险范围以外合同价格的调整方法：。

。3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：

12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款

12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。

关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付。其他价格形式的计量方式和程序：12.3.6其他价格形式合同的计量

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交。关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制

。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。2、总价合同支付分解表的编制与审批：12.4.6支付分解表的编制。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（2）发包人支付进度款的期限：。

关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

13.3工程试车。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；。工程试车内容：13.3.1试车程序

14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场13.6竣工退场。关于投料试车相关事项的约定：

发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核。竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.1竣工结算申请

承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人完成竣工付款的期限：。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。

（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：质保金为合同额的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：保修期限3年。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）3%的工程款；

工程保修期为：15.4.1保修责任15.4保修。关于质量保证金的补充约定：（3）其他扣留方式:。

16.1发包人违约16.违约。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：15.4.3修复通知。

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任。发包人违约的其他情形：16.1.1发包人违约的情形

。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险

。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务

20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定

附件（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。

附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：

附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

发包人供应材料设备一览表附件2：附件1：承包人承揽工程项目一览表附件11：暂估价一览

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；

四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：

邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录附件4：

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管

其他人员

二、现场人员
项目经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管

其他人员

二、现场人员
项目经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员
其他人员

1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：

担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

年月日传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件9：

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保附件10:年月日

1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

传真：邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：年月日

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

工程建设标准第四章工程建设要求(另附）第三章工程量清单11-3：专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额


























小计：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》1、有关国家法律（一）工程建设标准一、工程建设标准三、项目管理班组及生产操作人员要求二、工程建设技术要求

《建设工程监理规范》（GB50319-2013）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2014）《工程测量规范》（GBJ50026-2016）2、国家、行业技术标准及管理规定

《建筑施工工程安全技术规程》（国务院）3、安全生产规范、规程标准及其它现行的施工技术规范、技术规程及验收标准，详见设计图纸。《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-2012）《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）

二、工程建设技术要求上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。4、说明：《建筑安全监督管理规定》（建设部13号令）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-2012）《建筑工程施工现场管理规定》（建设部15号令）

1.4本技术标书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.2依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1、说明：

2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是根据图纸及现场勘查去完全了解工程的实际范围。2、工程承包范围的说明1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。

3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边居民生活和交通安全。3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。3、施工组织与计划2.4本工程承包方式为：包工包料。2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分研究了图纸和通过勘查现场了解了工程的内容；

5.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5、现场试验4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量。4.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。4、现场施工测量

6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中。6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6、技术要求5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。

7.2投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品，所有材料都必须使用环保材料。验收执行国家相关标准。7.1本工程所需材料均应符合技术参数与技术规格的要求。7、产品要求6.7具体内容：详见工程量清单6.6工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。6.5施工时不得破坏原有建筑结构，要注意做好成品保护，必要时要采取有效的成品保护措施，并承担相关费用。

8.3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.2项目全体参建人员应严格按招标人要求，着统一服装。8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-2015）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）、《建筑施工场地噪音排放标准》（GB12523-2011）、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等规范、规定。8、安全生产、文明施工及卫生要求7.4根据工程设计要求，用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区建设及相关主管部门准入的设备、产品。中标人施工时所提供的主要材料，应向招标人和监理工程师提供详细的出厂质量相关产品说明书、产品等级证明、检验报告、检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按建设及相关主管部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续。工程全部竣工后须经建设及相关主管部门验收后投入使用。7.3投标人在本工程中所使用的材料均应符合国家环保产品要求，中标人需负责对主要材料进行检验，并提供检验报告，对不满足国家环保要求的产品不允许使用在本工程中。请各投标单位于本次投标报价中考虑相关费用，招标人不再另行考虑该项费用；

8.9开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范，不得干扰他人正常休息及工作。8.8洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。8.7危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。8.6施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。8.5提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.4做好产品保护实施和检查工作。

致：投标函一、投标函及投标报价表第五章磋商响应文件格式三、项目管理班组及生产操作人员要求

名称	有关要求
项目经理	资格要求	具有有效的安全生产考核合格证书，具有相关专业中级及以上职称。
技术负责人	技术职称及专业	相关专业中级及以上职称
其他管理人员要求	施工员	持证上岗
其他管理人员要求	安全员	持证上岗
其他管理人员要求	质检员	持证上岗
其他管理人员要求	档案员	持证上岗
其他管理人员要求	材料员	持证上岗
其他管理人员要求	造价员	持证上岗，具有注册造价师证或一级造价员证
其他要求：1、施工现场的所有管理人员及工人必须统一着装，持证、戴牌上岗；2、项目组管理人员应为投标单位自有人员，并能真正全程参与工程建设。3、项目经理不允许有在建工程。4、保证一旦中标后没有经招标人同意不能更换拟定的项目经理、技术负责人及主要施工管理人员，如果项目经理不在施工现场主持工作或更换项目经理，招标人有权终止合同。5、以上人员必须为投标单位自有人员，须提供劳动合同及社保缴纳证明。

6、本磋商有效期为自磋商日起90个日历日。5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交上述总价%的履约保证。4、如果我方成交，我方承诺工程质量达到标准。3、一旦我方成交，我方保证按合同中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。2、我方已仔细研究并完全理解了全部磋商文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对磋商文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。1、根据你方采购工程项目(项目名称、包号)（项目编号)的磋商文件，我方将遵照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律的规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单等其他有关文件后，我方愿意以人民币(大写)元（RMB元）的磋商报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

供应商名称供应商代表签字10、我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的供应商须满足的特定条件。9、我方已按磋商文件规定交纳了磋商保证金,并完全理解、同意并接受当发生磋商文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还磋商保证金情形时，我方所交纳的磋商保证金将不被退还。8、我方承诺响应文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致成交结果无效，给其他供应商及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。7、我方响应文件、你方的成交通知书、磋商文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若磋商文件存在要求，而响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受磋商文件的有关约束，并同意将磋商文件对供应商的要求作为供应商合同义务的组成部分。

4、不得使用其他印章或电子制版签名。3、供应商公章必须是经公安部门备案的印章。2、供应商代表签字，必须是亲笔签名。注：1、本格式文件内容不得擅自删改。日期供应商公章

日期：年月日法人代表或委托代理人（签字或盖章）：供应商（盖章）：工程名称：(项目名称)（二）投标报价表

序号	条款内容	约定内容	备注
1	投标报价	元
2	项目经理	姓名：
3	工期	日历天
4
5
6
7
8
9

……	……

经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人：二、法定代表人身份证明

供应商：（盖单位章）特此证明。系（供应商名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：

法定代表人签字或盖章本授权书有效期与本公司响应文件成交注的磋商有效期相同，自签章之日起生效。（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。兹授权(委托代理人姓名)(身份证号）为我方委托代理人，参加政府（项目名称、包号）三、授权委托书年月日

四、已标价工程量清单3、不得使用其他印章或电子制版签名。2、法定代表人盖章和供应商公章，必须是经公安部门备案的印章。注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。供应商公章被授权人签字

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；（2）施工平面布置和临时设施布置；（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；1.供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：五、施工组织设计说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单，包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。（8）安全生产和文明施工措施及违约承诺（须结合大连市文明工地管理要求编制）；（7）质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；（6）施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；（5）机械设备、办公设备及检测设备投入计划；（4）劳动力投入计划及其保证措施；

附表六临时用地表附表五施工总平面图附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本工程的主要施工设备表

单位：人附表三：劳动力计划表附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况

附表六：临时用地表供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表五：施工总平面图2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

用途	面积（平方米）	位置	需用时间

（三）主要人员简历表（二）项目管理人员组成表（一）项目管理机构组成表七、项目管理机构

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	养老保险

序号	姓名	职称	职业资格	曾管理过的工程项目	担任职务	时间	获奖情况

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产、施工员、质检员、安全员、造价员管理人员等岗位人员。应附身份证、职称证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书。附2：主要项目管理人员简历表项目经理应附建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件、劳动合同及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。附1：项目经理简历表

姓名		年龄		学历
职称		职务		拟在本工程任职		项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业
安全生产考核合格证书
毕业学校	年毕业于学校专业
主要工作经历
时间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

岗位名称
姓名		年龄
性别		毕业学校
学历和专业		毕业时间
拥有的执业资格		专业职称
执业资格证书编号		工作年限
主要工作业绩及担任的主要工作

附4：承诺书说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到响应文件劳动力计划安排人员数量要求；并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。项目名称：附3：生产操作人员持证上岗情况

序号	工种	姓名	级别	所属专业劳务公司名称	职业资格证书编号

3、服从磋商文件规定的时间安排，遵守磋商有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。1、本供应商自愿在个日历天内按照磋商文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照响应文件的承诺并满足磋商文件要求。本供应商已详细阅读了磋商文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：致：投标承诺书

9、保证成交之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规通过采购选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违诺处罚并被没收履约担保。7、保证按照磋商文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。5、保证响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理并被没收投标担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格、被没收投标担保，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。4、接受磋商文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

本供应商在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受磋商文件的约束并履行响应文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。14、如我方成交，保证按照大连市政府51号令及磋商文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。12、保证按磋商文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。11、保证成交之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。10、保证成交之后按响应文件承诺向采购项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

我（姓名）在此郑重承诺：我是（供应商）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近两年内没有不良记录。致：项目经理投标承诺年月日法定代表人（签名或盖章）：投标人（公章）：

办公电话：建造师资格证书编码：身份证号码：承诺人签字：如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销建造师资格证书。在投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司成交，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。

如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价资格证书。我（姓名）在此郑重承诺：我是（供应商）在编或聘用造价人员，近两年内没有不良记录。在投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制响应文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。致：造价人员投标承诺年月日手机：

信用承诺书年月办公电话：手机：造价人员资格证书编码：身份证号码：承诺人签字：（印鉴）

若我单位以上承诺不实,自愿承担提供虚假材料的法律责任。3.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录。2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;我单位在参与(项目名称:,项目编号:的政府采购活动中,自愿做出承诺:根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求,我单位符合以下条件:致:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：中小企业声明函说明:供应商可自行选择是否提供本承诺书,若不提供,应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。日期:单位负责人或授权代表(签字):承诺供应商(公章):

注：1、提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函。日期：企业名称（盖章）：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(招标人名称)单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函2、文件应按规定签署，否则投标文件无效。

供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话企业成立时间上一年度完成产值（万元）员工总人数：企业资质等级其中项目经理（建造师）营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话企业成立时间上一年度完成产值（万元）员工总人数：企业资质等级其中项目经理（建造师）营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注（一）供应商基本情况表八、资格审查资料未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

年月日项目编号：DLBANK-WFD-2022-001项目名称：大连银行股份有限公司瓦房店支行太平湾支行装修改造项目开标一览表附件1：备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

投标总报价（人民币/元）	工期	项目经理	质量标准

表１资格性审查表注：开标一览表须单独密封。开标时，开标一览表内容与磋商响应文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。供应商公章：供应商法定代表人或被授权人签字：供应商名称：

序号	审查内容	投标人	备注说明
序号	审查内容		备注说明
1	营业执照、税务登记证、组织机构代码证符合要求情况
2	资质符合要求情况
3	项目经理符合要求情况
4	信用查询情况
	审查结论
评委签字：

序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明1磋商响应文件中投标人法定代表人或法定代表人委托代理人签章齐全。2磋商响应文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；3磋商响应文件正、副本数目、重要内容及印章齐全，关键字迹清晰可辨；磋商响应文件中投标函件、工程量清单计价表、实施组织设计、项目经理简历等主要内容齐全；4投标承诺书（包括投标单位、项目经理、）等招标文件中已明确要求提供的资料；磋商响应文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。5同一份磋商响应文件中，仅有一个报价，或者有两个以上报价但注明何者有效；6投标人未拒绝对细微偏差作出补正；磋商响应文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；7对“★”条款做出实质性响应，未发生负偏离。8投标人未以他人名义投标、未发现有明显的串标、围标行为；未发现有恶意哄抬标价或低于成本价竞标；投标报价不高于采购预算价且不低于有效投标单位报价平均值下浮10%的。“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期：序号符合性评审（评审结果为合格、不合格）投标单位名称及审查意见（合格、不合格）备注说明1磋商响应文件中投标人法定代表人或法定代表人委托代理人签章齐全。2磋商响应文件符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；3磋商响应文件正、副本数目、重要内容及印章齐全，关键字迹清晰可辨；磋商响应文件中投标函件、工程量清单计价表、实施组织设计、项目经理简历等主要内容齐全；4投标承诺书（包括投标单位、项目经理、）等招标文件中已明确要求提供的资料；磋商响应文件上标明的投标人与通过报名审查的投标申请人未发生实质性改变。5同一份磋商响应文件中，仅有一个报价，或者有两个以上报价但注明何者有效；6投标人未拒绝对细微偏差作出补正；磋商响应文件中未存在招标人不能接受的其它实质性条件或存在其他重大偏差的；7对“★”条款做出实质性响应，未发生负偏离。8投标人未以他人名义投标、未发现有明显的串标、围标行为；未发现有恶意哄抬标价或低于成本价竞标；投标报价不高于采购预算价且不低于有效投标单位报价平均值下浮10%的。“√”表示通过，“╳”表示不通过评委签字：日期：表2符合性评审表

表4经济标量化评审表表3技术标量化评审表

序号	评审内容	评分标准	投标单位名称（编号）及评审得分
序号	评审内容	评分标准		备注
1	内容完整性和编制水平(5分)	1）内容完整清晰、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，得3-5分；（2）内容较完整清晰、组织较严谨、针对性较强，得2-2.9分；（3）内容基本完整般清晰、措施基本可行、针对性一般、组织基本可行，得0-1.9；（4）内容不完整、组织混乱、无针对性，该项不得分（此项应经评标委员会共同确认）。
2	施工方案与技术措施(10分)	（1）内容完整清晰、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，得7-10分；（2）内容较完整清晰、组织较严谨、针对性较强，得4-6.9分；（3）内容基本完整般清晰、措施基本可行、针对性一般、组织基本可行，得0-3.9分；（4）内容不完整、组织混乱、无针对性，该项不得分（此项应经评标委员会共同确认）。
3	质量管理体系与措施(8分)	（1）内容完整清晰、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，得6-8分；（2）内容较完整清晰、组织较严谨、针对性较强，得3-5.9分；（3）内容基本完整般清晰、措施基本可行、针对性一般、组织基本可行，得0-2.9分；（4）内容不完整、组织混乱、无针对性，该项不得分（此项应经评标委员会共同确认）。
4	安全管理体系与措施(6分)	（1）内容完整清晰、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，得3-6分；（2）内容较完整清晰、组织较严谨、针对性较强，得2-2.9分；（3）内容基本完整般清晰、措施基本可行、针对性一般、组织基本可行，得0-1.9；（4）内容不完整、组织混乱、无针对性，该项不得分（此项应经评标委员会共同确认）。
5	工程进度计划与措施(6分)	（1）内容完整清晰、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，得3-6分；（2）内容较完整清晰、组织较严谨、针对性较强，得2-2.9分；（3）内容基本完整般清晰、措施基本可行、针对性一般、组织基本可行，得0-1.9；（4）内容不完整、组织混乱、无针对性，该项不得分（此项应经评标委员会共同确认）。
6	资源配备计划(5分)	（1）内容完整清晰、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，得3-5分；（2）内容较完整清晰、组织较严谨、针对性较强，得2-2.9分；（3）内容基本完整般清晰、措施基本可行、针对性一般、组织基本可行，得0-1.9；（4）内容不完整、组织混乱、无针对性，该项不得分（此项应经评标委员会共同确认）。
小计
评委签字：日期：