比选文件
比选文件名称：	中国电信杭州大数据处理一期项目110kV变配电工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目监理比选公告	创建时间日期：	2023-08-15 18:18:00
比选文件发售起始时间：	2023-08-16 09:30:00	比选文件发售截止时间：	2023-08-21 17:30:00
比选文件内容说明：	中国电信杭州大数据处理一期项目110kV变配电工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目监理比选公告 （项目编号：CZTC23298） 本比选项目为中国电信杭州大数据处理一期项目110kV变配电工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目监理（项目编号：CZTC23298），比选人为中国电信股份有限公司杭州大数据建设运营分公司，比选代理机构为杭州中浙招标有限公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。 1. 项目概况与采购内容 1.1 采购内容：中国电信杭州大数据处理项目110kV变配电工程一期工程设计采购施工（EPC）工程总承包监理,承担本工程范围内的全过程监理及缺陷责任期的监理业务。控制工程建设投资、建设工期、工程质量；进行安全管理、工程建设合同管理；协调有关单位之间的工作关系等。涉及设计变更、工程量签证、工期顺延、材料品牌和价格、经济补偿等可能影响工程价款或工期的经过监理人审核后，再由委托人书面同意或签字确认。涉及工程建设现场的近外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等），由监理机构负责协调。检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。 1.2 本采购项目估算为：本次监理范围内的工程概算总投资约为5200万元（含税，其中建安工程费540万元，设备购置费4660万元），监理费计费额按2404万元（含税）计取，监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号标准下浮20%计算为43.3812万元（含税）,支出类型为资本性预算。 1.3 计划施工工期：自总承包工程合同签订之日起240日历天达到可通电状态。 1.4 监理服务期：自监理合同签订之日至缺陷责任期满（含缺陷责任期两年）。 1.5 质量标准要求： 1.5.1工程施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保本工程通过项目所在地电力部门的审批、验收合格、正式通电投入使用。 1.5.2工程安全生产文明施工标准：符合国家及杭州市相关要求。 1.5.3协助发包人完成中国电信杭州大数据处理项目争创“钱江杯”、确保“西湖杯”目标。 1.6 本项目不划分标包，中选人1家，份额100%。 1.7 本项目设置最高参选限价，最高参选报价限价为43.3812万元（含税），参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。 2. 参选人资格要求  2.1 参选人须具有建设行政主管部门颁发的监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质。 2.2 拟派项目总监具有注册在参选人单位的电力工程专业国家注册监理工程师执业资格。 2.3 参选人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具备电压等级110kV及以上电力工程的监理合同案例。 2.4 本次比选不接受联合体参选。 2.5 参选人应承诺中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。 2.6 参选人不得存在下列情形之一： （1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2） 被依法暂停或取消投标/参选资格的； （3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （5） 在最近三年内（自2020年8月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的； （6） 在最近五年内（自2018年8月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （7） 在最近五年内（自2018年8月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （8） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外； （9） 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （10） 为本比选项目的代建人； （11） 为本比选项目的比选代理机构； （12） 与本比选项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人； （13） 与本比选项目的代建人或比选代理机构存在控股或参股关系； （14） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； （15） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施； （16） 法律法规、比选文件限定的其他情形。 2.7 法律法规规定的其他要求。 3. 资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。 4. 比选文件获取 4.1 比选文件获取时间：2023年8月16日9时30分至2023年8月21日17时30分（北京时间，下同）。 4.2比选文件获取方式：凡有意参与比选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件： 4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行比选文件登记申领，未在系统注册的参选人须先进行注册，注册方法详见本公告“6参选人注册”。 4.3 比选文件每套售价0.00元人民币。 5. 参选文件的递交 5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2023年8月29日13:30。 5.2电子参选文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交，参选人应在参选文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。 5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。 6. 参选人注册 6.1中国电信阳光采购网注册 未注册过的潜在参选人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。 6.2 CA证书办理 参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。 6.3技术支撑联系方式 服务热线：010-56107929 /010-56107880 服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑） ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。 7. 发布公告的媒介 本比选公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。 8. 联系方式 8.1比选人：中国电信股份有限公司杭州大数据建设运营分公司 地    址：杭州市江干区富春路288号 联 系 人：陈钢 电    话：0571-87238723、15305719130 8.2比选代理机构：杭州中浙招标有限公司 地    址：杭州市湖州街168号美好国际大厦1008室 联 系 人：黄烜栋、柴敏、翁敏 电    话：0571-87850078、15858165860 电子邮件：15858165860@163.com 开户银行：杭州银行拱宸桥支行 帐    号：3301040160001182073 8.3异议接收方式 登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。     比选代理机构：杭州中浙招标有限公司 日期：2023年8月15日
终止：	否
比选文件标包：	中国电信杭州大数据处理一期项目110kV变配电工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目监理

标包内容：

标包名称：中国电信杭州大数据处理一期项目110kV变配电工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目监理标包内容说明：中国电信杭州大数据处理一期项目110kV变配电工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目监理比选公告
（项目编号：CZTC23298）
本比选项目为中国电信杭州大数据处理一期项目110kV变配电工程设计采购施工（EPC）工程总承包项目监理（项目编号：CZTC23298），比选人为中国电信股份有限公司杭州大数据建设运营分公司，比选代理机构为杭州中浙招标有限公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。
1. 项目概况与采购内容
1.1 采购内容：中国电信杭州大数据处理项目110kV变配电工程一期工程设计采购施工（EPC）工程总承包监理,承担本工程范围内的全过程监理及缺陷责任期的监理业务。控制工程建设投资、建设工期、工程质量；进行安全管理、工程建设合同管理；协调有关单位之间的工作关系等。涉及设计变更、工程量签证、工期顺延、材料品牌和价格、经济补偿等可能影响工程价款或工期的经过监理人审核后，再由委托人书面同意或签字确认。涉及工程建设现场的近外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等），由监理机构负责协调。检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
1.2 本采购项目估算为：本次监理范围内的工程概算总投资约为5200万元（含税，其中建安工程费540万元，设备购置费4660万元），监理费计费额按2404万元（含税）计取，监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号标准下浮20%计算为43.3812万元（含税）,支出类型为资本性预算。
1.3 计划施工工期：自总承包工程合同签订之日起240日历天达到可通电状态。
1.4 监理服务期：自监理合同签订之日至缺陷责任期满（含缺陷责任期两年）。
1.5 质量标准要求：
1.5.1工程施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，确保本工程通过项目所在地电力部门的审批、验收合格、正式通电投入使用。
1.5.2工程安全生产文明施工标准：符合国家及杭州市相关要求。
1.5.3协助发包人完成中国电信杭州大数据处理项目争创“钱江杯”、确保“西湖杯”目标。
1.6 本项目不划分标包，中选人1家，份额100%。
1.7 本项目设置最高参选限价，最高参选报价限价为43.3812万元（含税），参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2. 参选人资格要求 
2.1 参选人须具有建设行政主管部门颁发的监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质。
2.2 拟派项目总监具有注册在参选人单位的电力工程专业国家注册监理工程师执业资格。
2.3 参选人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）具备电压等级110kV及以上电力工程的监理合同案例。
2.4 本次比选不接受联合体参选。
2.5 参选人应承诺中选后向比选人开具符合比选人要求的增值税专用发票。
2.6 参选人不得存在下列情形之一：
（1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内（自2020年8月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2018年8月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2018年8月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（9） 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10） 为本比选项目的代建人；
（11） 为本比选项目的比选代理机构；
（12） 与本比选项目的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（13） 与本比选项目的代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（14） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（15） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（16） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.7 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1 比选文件获取时间：2023年8月16日9时30分至2023年8月21日17时30分（北京时间，下同）。
4.2比选文件获取方式：凡有意参与比选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件：
4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行比选文件登记申领，未在系统注册的参选人须先进行注册，注册方法详见本公告“6参选人注册”。
4.3 比选文件每套售价0.00元人民币。
5. 参选文件的递交
5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2023年8月29日13:30。
5.2电子参选文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交，参选人应在参选文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。
5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，比选人/比选代理机构邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
6. 参选人注册
6.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在参选人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。
6.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。
6.3技术支撑联系方式
服务热线：010-56107929 /010-56107880
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。
7. 发布公告的媒介
本比选公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。
8. 联系方式
8.1比选人：中国电信股份有限公司杭州大数据建设运营分公司
地    址：杭州市江干区富春路288号
联 系 人：陈钢
电    话：0571-87238723、15305719130
8.2比选代理机构：杭州中浙招标有限公司
地    址：杭州市湖州街168号美好国际大厦1008室
联 系 人：黄烜栋、柴敏、翁敏
电    话：0571-87850078、15858165860
电子邮件：15858165860@163.com
开户银行：杭州银行拱宸桥支行
帐    号：3301040160001182073
8.3异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
 
 
比选代理机构：杭州中浙招标有限公司
日期：2023年8月15日