中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务采购公告

招标

工程监理服务光伏电站建设监理业务原材料构配件机械设备工程施工范围施工质量施工工艺工期控制食宿交通工具办公设备常规检测设备电气工器具计算机网络软件配合单位的名录复核确认权工程施工进度的检查监督权工程上使用的材料工程施工组织设计技术方案分布式屋顶光伏差旅费监理人工作期间办公用房住房装修生产现场外包工程安全生产工程质量控制进度协调劳务派遣工职业病防治转动设备停运检修复杂的和危险性较大的重大危险作业工程职业卫生施工机械安全防护设施安全用具临时电源单股塑胶线电源盘四芯橡胶电缆漏电保护器接地线行灯变电焊机手持电动器具电气设备防护品临时围栏警告标志控制室生产设备个人防护用品高空作业防坠落防坠物安全带安全网外墙作业安全绳吊笼脚手架高空直接扔下材料器具电动葫芦手拉葫芦起重设备跨越皮带皮带上站立输煤机卷扬机运转设备钢绳金属容器电气工具井下作业容器内作业锅炉烟道易燃易爆物品危险品气割氧气瓶乙炔气瓶转动机械送电试转警示带标示牌沟道盖板警告标示料尽场地清垃圾废料搬运物品土石汽车人货混装安全技术措施个人安全防护用品设施设备修缮保洁消防系统消防水系统消防设施带电作业高压试验遮拦事故抢修设备定期切换设备巡回检查滚筒辐射源探伤射线探伤管道栏杆悬吊重物高压设备保护设备解除闭锁变更系统灭火器材消防安全隐患消防水带小水枪消防器材乙炔瓶钻床抡大锤砂轮防护服梯子油库制氢站防漏电保护绳梯防滑装置人字梯挪动安全警戒装置高空落物警示围栏油漆焊接切割防火隔离钢卷尺皮卷尺线尺测量孔洞盖板隔离层电缆封堵自动报警器自动切换装置无线电通讯用具无线电通迅器材发电机锅炉汽包汽机汽缸注油变电设备专用连体工作服布胶鞋警示标志易燃易爆区检修电源安全工器具关闭通信工具电动工器具登高工具起重工具工程承包办公用品礼品有价证券业务渠道婚丧嫁娶配偶子女上学旅游个人借款或买卖股票健身娱乐分布式光伏电站安全监理电力建设工程监理设计审查土建安装调试监理施工监理施工安全造价全方位全过程控制合同管理信息管理结算档案风险防范项目审计专项验收竣工验收应急准备和响应措施应急预案专项施工方案防疫落实情况工程安全控制加固补强施工起重机械施工总平面布置图施工现场临时设施的设置防火防水监督施工承包人对施工现场实行围挡清理场地恢复植被工地的保卫成品保护工地卫生文明施工检查地下管线采取专项防护措施工程付款审核设计变更工程量签证分析施工承包人的进度计划进度控制审核施工总进度计划文件的收集整理存档工程变更管理必要时旁站调试安全安全隔离措施试验仪器启动试运行并网接入点光伏发电系统环评水保安评防雷建筑备品备件专用工具光伏电站项目监理服务

金额

项目地址

安徽省

发布时间

2022/06/24

公告摘要

项目编号xj2022065749

预算金额-

招标公司中煤宣城发电有限公司

招标联系人翟宝君

标书截止时间-

投标截止时间2022/07/06

公告正文

中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务采购公告

中煤宣城发电有限公司询价通知

中煤宣城发电有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码：XJ2022065749

二、询价书名称：中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务

三、项目概况：

项目实施地点：安徽省宣城市宣州区向阳街道

项目实施时间：合同有效期为2年，即合同签订后的730日。询价人根据具体项目的人员岗位需求下发委托书，委托书规定人员岗位及项目工期要求。具体开始时间以询价人通知为准。

询价范围：报价响应人自行组织合格人员持证上岗、自备工器具，对中煤宣城发电有限公司拟开工建设中煤宣城电厂光伏电站示范项目及若干个分布式屋顶光伏项目实施工程监理服务。询价人根据具体项目的人员岗位需求下发委托书，委托书规定人员岗位及项目工期要求。

监理服务范围包括并不限于以下内容：光伏电站工程从初步设计审查、施工准备到土建、安装、调试至工程所有项目竣工验收合格之日止的全过程监理，包括设计监理、施工监理和调试监理。组织监理例会，对工程承包人的施工质量、进度、施工安全、造价进行全方位、全过程控制，负责组织协调、合同管理、信息管理、结算、档案、风险防范以及安全文明施工的监理，定期对承包人的各项工作进行检查。配合项目审计、专项验收、竣工验收等相关工作。

具体详见询价文件技术规范及要求。

四、报价响应人资格要求：

(一) 基本资格要求

1. 报价响应人须为国内依法注册的企业法人或者其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

2. 报价截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，报价响应人无失信惩戒记录；

3.不接受联合体报价。

（二）专项资格要求

1.报价响应人应具有《工程监理资质证书》工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质；

2.报价响应人取得注册监理工程师证书的人数不得少于5人，取得注册安全工程师证书的人数不得少于2人，总监理工程师应取得注册监理工程师证书，并在报价响应人处注册执业，执业证书在有效期内。

3.报价响应人业绩要求：近三年内（2019年1月1日至报价截止日，以合同签订日期为准）至少具有2个单机容量6MW及以上光伏电站项目施工监理项目合同业绩（须提供业绩证明材料，包括合同封面页、合同范围页、签字页等；业绩证明材料中，须体现相关业绩内容）。

五、报价要求：

1、请报价人仔细阅读“询价通知”，报价人须下载附件电子版“中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务采购文件”，根据采购文件“第六章报价响应文件格式”要求，制作报价响应文件签字盖章并扫描作为附件上传至系统。

2、报价人请慎重报价，对于胡乱报价，违反询价纪律和提供假冒伪劣产品的，以及成交后不按时签订合同或不履行交货义务的，我单位可将其列入黑名单，禁止以后任何报价，并上报集团采购中心取消其准入资格。

六、报价方式：

（1）参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价；

（2）受邀参与非公开询价业务的报价单位，请登录中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线通知接收、报价。

七、具体时间安排如下：

报价开始时间：2022年06月24日 13:00:00（北京时间）

报价截止时间：2022年07月06日 09:30:00（北京时间）

报价揭示时间：2022年07月06日 09:30:00（北京时间）

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人：翟宝君

电话：

采购单位：中煤宣城发电有限公司

2022年06月24日 12:21:53

附件：

中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理项目采购文件20220624（易购发售版）.docx中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理项目采购文件20220624（易购发售版）.docx

物资清单

物资编码	物资描述	计量单位	采购数量	税率	交货日期
610103000050	中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务\|工程监理服务\|投标人负责中煤宣城发电有限公司合同期内所有光伏项目的工程监理服务	项	1.0	6.0	2022-08-11 00:00:00.0

一

ChinaCoal

2022年6月采购文件光伏电站建设项目工程监理服务中煤宣城发电有限公司采购编号：XJ2022065749

询价人：	中煤宣城发电有限公司

项目地点：安徽省宣城市宣州区向阳街道项目资金来源：企业自筹询价人：中煤宣城发电有限公司一、项目基本情况第一章采购公告招标机构签章位置

三、报价响应人资格要求备注：详细内容详见技术规范及要求二、采购范围项目概况：中煤宣城发电有限公司拟开工建设的光伏电站项目由中煤宣城电厂光伏电站示范项目及若干个分布式屋顶光伏项目组成。监理服务范围包括并不限于以下内容：光伏电站工程从初步设计审查、施工准备到土建、安装、调试至工程所有项目竣工验收合格之日止的全过程监理，包括设计监理、施工监理和调试监理。组织监理例会，对工程承包人的施工质量、进度、施工安全、造价进行全方位、全过程控制，负责组织协调、合同管理、信息管理、结算、档案、风险防范以及安全文明施工的监理，定期对承包人的各项工作进行检查。配合项目审计、专项验收、竣工验收等相关工作。项目实施时间：合同有效期为2年，即合同签订后的730日。询价人根据具体项目的人员岗位需求下发委托书，委托书规定人员岗位及项目工期要求。具体开始时间以询价人通知为准。

序号	项目名称	采购范围	采购文件款（元）	报价保证金（万元）
1	中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务	报价响应人自行组织合格人员持证上岗、自备工器具，对中煤宣城发电有限公司拟开工建设中煤宣城电厂光伏电站示范项目及若干个分布式屋顶光伏项目实施工程监理服务。询价人根据具体项目的人员岗位需求下发委托书，委托书规定人员岗位及项目工期要求。监理服务范围包括并不限于以下内容：光伏电站工程从初步设计审查、施工准备到土建、安装、调试至工程所有项目竣工验收合格之日止的全过程监理，包括设计监理、施工监理和调试监理。组织监理例会，对工程承包人的施工质量、进度、施工安全、造价进行全方位、全过程控制，负责组织协调、合同管理、信息管理、结算、档案、风险防范以及安全文明施工的监理，定期对承包人的各项工作进行检查。配合项目审计、专项验收、竣工验收等相关工作。	0	1

1.报价响应人应具有《工程监理资质证书》工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质；（二）专项资格要求3.不接受联合体报价。2.报价截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，报价响应人无失信惩戒记录；1.报价响应人须为国内依法注册的企业法人或者其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；(一)基本资格要求

2.获取途径：登陆中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）下载，不接受其他方式获取。1.获取时间：2022-6-2413:00:00----2022-7-69:30:00（北京时间）（一）获取方式四、下载采购文件事宜3.报价响应人业绩要求：近三年内（2019年1月1日至报价截止日，以合同签订日期为准）至少具有2个单机容量6MW及以上光伏电站项目施工监理项目合同业绩（须提供业绩证明材料，包括合同封面页、合同范围页、签字页等；业绩证明材料中，须体现相关业绩内容）。2.报价响应人取得注册监理工程师证书的人数不得少于5人，取得注册安全工程师证书的人数不得少于2人，总监理工程师应取得注册监理工程师证书，并在报价响应人处注册执业，执业证书在有效期内。

注册成功后，报价响应人选择对应项目进行网上支付（支持企业网银），不接受现金支付。2.采购文件购买费支付准入预审：0563-3133014闻敬乐报价响应人登陆网站（http://ego.chinacoal.com）填写企业信息，提交注册为供应商，预审单位选择“中煤宣城发电有限公司”，审核通过的报价响应人方可报名参与，报名通过后方可购买采购文件，请合理安排注册时间。1.注册（二）获取流程

采购全流程信息发布和联络以注册时填写的信息为准，报价响应人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。5.其他如需帮助，请登陆中煤易购采购一体化平台网站首页“帮助中心”。4.帮助支付成功后，即视为采购文件己售出，报价响应人可自行下载采购文件电子版，询价人不再提供纸质采购文件。采购文件一经售出，概不退款。3.文件下载

五、开报价时间、地点电话：0563-3133198联系人：翟宝君（四）询价人联系方式客服电话：010-84293331（三）平台在线咨询联系方式

此公告在中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，询价人不予承担责任。七、发布公告的媒介在中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）提交。不接受其他提交方式。逾期递交或不符合规定的报价响应文件恕不接受。六、报价响应文件的递交截止/开报价地点：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）。截止/开报价时间：2022-7-69:30:00。

第三章评审办法22二、报价须知10一、前附表8第二章报价须知及前附表8第一章采购公告2目录

附件三价格评审24附件二技术评分表24附件一商务评分表23三、评审程序22二、评审方法22一、总则22

3、委托人义务302、监理人义务301、词语定义、适用范围和法规29第二部分标准条件29第一部分合同协议书26第四章合同条款及格式26

9、监理报酬348、合同生效、变更与终止337、委托人责任336、监理人责任325、委托人权利324、监理人权利31

4、合作方式373、委托人权义362、监理范围及工作内容361、定义3611、争议的解决3410、其它34

合同附件二：技术规范及要求（本部门由采购文件第五章技术规范及要求直接转化）40合同附件一：合同价组成表398、争议的解决387、安全、质量考核386、监理报酬375、责任期限37

二、价格部分93一、商务部分82第六章报价响应文件格式80第五章技术规范及要求64合同附件四：供需双方廉洁互保协议61合同附件三：外包工程安全管理协议书（适用于中煤宣城电厂光伏电站示范项目，其他项目还应遵守项目所在地法人企业的安全管理制度）41

二、报价须知备注：前附表是对报价须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。一、前附表第二章报价须知及前附表三、技术部分95

序号	条款名称	内容
1	询价人	询价人：中煤宣城发电有限公司联系人：王旸（技术）、翟宝君（商务）电话：0563-3133052、0563-3133198 地址：安徽省宣城市向阳镇
2	采购方式	■询比价□竞争性谈判□单一来源
3	资金来源	企业自筹
4	采购范围	详见第一章采购公告
5	资格审核方式	■资格后审□资格预审
6	采购类型	□工程□货物■服务
7	采购文件的澄清、修改、补充	应在询价人发出采购文件3日内在平台向询价人提出。
8	报价货币	人民币
9	报价说明	为含税价，固定单价报价。
10	最高报价限价	■不设置 □设置，金额为万元。
11	报价保证金	1、缴纳形式：电汇 2、缴纳金额：10000元（拒收商业承兑汇票和现金） 3、报价保证金可以由报价响应人开户银行电汇或转账，恕不接受商业承兑汇票；电汇应于报价截止日期前2日前将相应金额的报价保证金汇入下面指定账户，以电汇底单复印件作为报价保证金提交。账户名称：中煤宣城发电有限公司账号：1812 0244 5359 开户行：中国银行宣城市分行银行联行号：104377105314 4、报价保证金办理咨询电话：0563- 3133124张慧
12	报价有效期	自开报价之日起 120 个日历日
13	报价文件要求	报价保证金缴纳后，请等待审核，审核通过后，才能报价和上传报价文件。报价文件要求：将报价响应文件打印签字盖章后扫描成PDF电子版（需加盖公章并由法定代表人或其授权委托人签名），价格表另行提供1份可编辑的Excel版一起压缩成zip压缩包统一上传。文件编写顺序必须严格按照第六章报价响应文件格式执行。
14	报价文件装订	无需装订。
15	报价截止时间和递交地址	报价截止时间：详见第一章采购公告报价响应文件递交地址：详见第一章采购公告
16	开报价时间和地点	开报价时间：详见第一章采购公告开报价地点：详见第一章采购公告
17	评审方法	■综合评估法　□经评审的最低价法
18	评分权重	商务：10% ，技术：40% ，价格：50% 。
19	履约担保	履约担保形式：保证金或银行保函履约担保金额：无。
20	成交服务费	无
21	其他	1、现场踏勘:报价响应人若需踏勘，请提前与询价人联系，询价联系人见前款第一项。踏勘费用由报价响应人自行承担，踏勘现场过程中，报价响应人及其代表可能会对其自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，须由报价响应人及其代表自行承担。

报价响应人：经过审查符合本次询比价所规定的相应资质要求，参加报价竞争的报价响应人。在询比价阶段称为报价响应人，在成交后合同签订前称为成交人，在合同签订后及执行阶段称为承包人或乙方。询价人：即中煤宣城发电有限公司。在询比价阶段称为询价人或称业主或称项目法人，在合同签订和执行阶段称为发包人或称业主或称项目法人或称甲方。定义：本采购文件仅适用于本项目前附表中所述项目。适用范围：总则

平台：指中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）。标题和旁注：各个条款中的标题及旁注仅为方便阅读所需，不应视为条款的一部分。日或天：指日历日。承包人授权代表：指由承包人任命，经发包人确认后，代表承包人行使本合同项下承包人权利和义务的人员。项目负责人：业主或称项目法人指定的甲方人员。成交人：最终被授予合同的报价响应人。

报价费用：报价响应人应当承担与其参加报价有关的所有费用。不论采购结果如何，报价响应人应自行承担所有与参加报价有关的费用，询价人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，也无须做任何解释。报价响应人必须向询价人报名并购买采购文件，未向询价人报名或购买采购文件的潜在报价人均无资格参加报价。凡是符合前附表中资格条件的有能力提供报价响应文件的报价响应人均可报名，采购文件其它部分中报价响应人资格要求与前附表中不一致的，以前附表中的要求为准。合格的报价响应人：报价响应人通过平台账户进行的任何操作，均代表该报价响应人的企业行为，具有法律约束力。本文中所有关于“书面”及其相关描述均指通过中煤易购采购一体化平台产生的数据电文，与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

第二章报价须知及前附表第一章采购公告采购文件由以下文件组成，还包括所有的澄清/修改补充资料。采购文件的组成：采购文件询价人按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照前附表中评审方法择优选定成交人。

报价响应人应认真阅读全面理解采购文件中所有的须知、条件、条款、格式等，报价响应人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，是报价响应人的风险，并可能导致其报价被拒绝。报价响应人取得采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如发现任何页数或附件数量的遗缺，应在取得或应当取得采购文件24小时内通知询价人补全或澄清。如果报价响应人不按上述要求提出而造成不良后果，询价人不承担责任。第六章报价响应文件格式第五章技术规范及要求第四章合同条款及格式第三章评审办法

采购文件的修改：任何要求对采购文件进行澄清的报价响应人，均应通过中煤易购采购一体化平台向询价人提出，询价人将同样通过中煤易购采购一体化平台发送澄清或修改、补充通知至每一个潜在报价响应人，潜在报价响应人应自行关注，询价人不再一一通知。报价响应人应在收到通知后的24小时内在中煤易购采购一体化平台进行确认。如果报价响应人不予确认，引起的后果由报价响应人自行承担。报价响应单位在购买采购文件后，若有问题需要澄清，应在询价人发出采购文件3日内在平台向询价人提出。询价人在接到该澄清要求后3日内，在平台向所有获得采购文件的报价响应人澄清(但不说明询问的来源)。采购文件的澄清：由于报价响应人对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致报价失败或成交后的任何风险，其责任均由报价响应人自负。报价响应文件一经送达即表示报价响应人确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。

报价响应人应在报价前踏勘现场，熟悉询价人现场及项目的相关情况，以获得一切可能影响报价的直接资料。成交后，不得以任何理由提出额外增加报价等要求。对此类要求，询价人将不作任何答复与考虑，并扣留报价保证金。现场踏勘，不统一组织。报价响应人应自行踏勘现场，踏勘费用由报价响应人自行承担，踏勘现场过程中，报价响应人及其代表可能会对其自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，须由报价响应人及其代表自行承担。其他：为使报价响应人准备有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，询价人可适当延长报价截止时间。采购文件的修改作为采购文件的组成部分，对报价响应人具有约束力。报价响应人在收到上述通知后，应立即在平台向询价人确认，24小时内询价人未接到回复确认的，询价人将视其已收到，由此带来的一切后果，报价响应人自行负责。至开报价截止时间前任何时候，无论出于何种原因，询价人有权以补充通知或澄清文件的方式修改采购文件。这种修改可能是询价人主动提出的，也可能是为了解答报价响应人提出的澄清问题而作出的。

响应文件需按第六章“响应文件格式”盖章要求在封面注明盖章处加盖单位公章，并编制目录，不加遗漏的编制相应、连续的页码。为适应电子化采购特点，除第六章“响应文件格式”中明确注明加盖公章的以外，供应商只需在响应文件封面注明盖章处加盖公章。文件上传前，可将该盖章页扫描后插入文档相应位置后整体上传至电子采购平台。响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价响应人可在满足采购文件实质性要求的基础上，提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。报价响应人应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的补充，修改内容）的基础上，按照采购文件的要求编制完整的报价响应文件。编制基本要求报价响应文件询价人向报价响应人提供的有关现场的资料和数据，是询价人现有的能使报价响应人利用的资料。询价人对报价响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

报价响应文件应使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。语言和计量单位报价响应人只能推荐一个方案参与报价，采购文件另有要求的，需注明“备选、可选项”等类似字样加以区分。备选方案不作为评审的依据，只有成交后，询价人才有可能考虑其备选方案。报价响应人应严格按照采购文件内容要求编制报价响应文件，逐项逐条回答采购文件。如报价响应人没有对本采购文件的要求提出偏离，询价人可认为报价响应人完全接受和同意本采购文件的要求。报价响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。报价响应人应注意文中带“★”部分，若报价响应文件中不符合带“★”部分要求，报价响应文件将被否决。如果报价响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由报价响应人自行承担。报价响应人必须保证报价响应文件所提供的全部资料真实可靠且能提供与报价响应文件相一致的原件，并接受询价人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在报价响应人利用弄虚作假等不当手段谋取成交或无法提供与报价响应文件复印件相一致的原件，一经查实，询价人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。

报价响应人应按照采购文件中规定的格式制作报价响应文件，并完整的进行填写，表格可以按同样格式扩展，对于报价响应人擅自更改格式而带来的风险由其自行承担。报价响应文件格式报价响应人编制的报价响应文件应严格按照采购文件的规定进行编制，其内容应至少包含第六章“报价响应文件格式”的全部构成。应包括：商务部分、报价部分和技术部分。报价响应文件的构成除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

报价响应人不得以低于成本价格的报价，最低报价不是被授予合同的唯一保证。报价响应文件中每一项内容只允许有一个报价，任何有可供选择的报价将不予接受，采购文件另有要求的按其要求执行。报价响应人必须根据采购文件报价格式进行报价，若报价响应人提供免费服务，应在报价响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在报价总价中。不存在价格调整，评审时除询价人另行增加项目外，澄清回复均不得引起商务价格变化，否则其报价将被否决。报价应包括报价响应人成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。报价响应人应按照采购文件规定的内容、责任范围以及合同条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价，并对自己报价的准确性负责。报价

所有报价响应人的报价保证金，将在询价人与成交人签订合同后15个工作日内无息返还。任何未按第3.6.1和3.6.3款规定提交报价保证金的报价，将被视为非响应性报价而予以拒绝。报价响应人应在报价响应文件递交截止时间前完成报价保证金汇款操作。以实际到账时间为准，考虑到资金转账的延时性，为避免不必要的损失，建议报价响应人提前三个工作日递交报价保证金，报价保证金若从个人帐户汇至收款帐户，将按照未提供报价保证金来处理，其报价将被否决。报价保证金是用于保护询价人免受报价响应人的行为而引起的风险，根据第3.6.6款，发生这种行为其报价保证金将不予退还，报价保证金不足以弥补询价人损失的，报价响应人依法还应对超出部分的损失承担赔偿责任。报价响应人应提交“前附表”中规定数额的报价保证金，作为其报价的一部分，不接受第三方单位或个人提交的报价保证金，报价响应人递交的报价保证金须从其基本账户转出，报价保证金的有效期同报价有效期一致。报价保证金

报价有效期自本采购文件规定的报价截止时间起开始生效，并在“前附表”中规定的期限内保持有效。报价有效期短于这个规定期限的报价将被视为非实质性响应报价而予以拒绝。报价有效期（3）报价响应人被通知成交后，拒绝签订合同（即：未能按成交通知书约定时间、采购文件要求的且报价响应文件中承诺的合同条件、价格、技术方案和服务范围等签订合同）或没有按照要求提交履约保函。（2）串通作弊、哄抬报价；（1）报价响应人在报价有效期内撤回其报价；发生下列情况之一，报价保证金将不予返还：

报价响应文件应编制目录，并不加遗漏的编制相应、连续的页码。报价响应文件应加盖单位法人公章，应由法定代表人或其授权委托人签名。报价响应人通过中煤易购采购一体化平台下载采购文件压缩包，根据报价响应文件格式分商务、技术、价格三部分进行编制。报价响应文件应按第六章“报价响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价响应文件的组成部分。其中，报价响应人可在满足采购文件实质性要求的基础上，提出比采购文件要求更有利于询价人的承诺。报价响应文件制作和签署询价人可于报价有效期之前要求报价响应人同意延长有效期。报价响应人应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长报价保证金有效期，此时报价响应人不能对报价响应文件进行任何修改；报价响应人若不同意延长报价有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时报价响应人被视为自动退出报价，报价保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和没收报价保证金的规定将在延长了的报价有效期内继续有效。

迟交的报价响应文件报价响应人在平台系统的任何操作，由此引起的一切后果由报价响应人自行承担。根据本须知规定，询价人通过修改采购文件可适当推迟报价截止时间，在这种情况下，询价人和报价响应人受报价截止时间约束的所有权利和义务将延长至新的报价截止时间。报价响应人应在不迟于“前附表”中规定的截止日期和时间将报价响应文件递交至中煤易购采购一体化平台。报价截止时间报价响应文件的递交

报价响应人不得在报价截止时间起至采购文件确定的报价有效期期满这段时间内撤消报价响应文件。否则将按规定没收其报价保证金。报价截止时间之后，报价响应人不得要求修改报价响应文件。报价响应人对报价响应文件的修改或撤销的书面通知仍应按本须知规定进行编制、签署和递交。报价响应人在递交报价响应文件以后，在规定的开报价截止时间之前，可以修改或撤回其报价响应文件。报价响应文件的修改和撤销询价人将拒绝接受“前附表”规定的截止期后收到的任何报价响应文件。

网上开报价将于中煤易购采购一体化平台准时进行。如因系统故障等非报价响应人原因，导致开报价不能正常进行，询价人将在电子采购平台另行通知开报价时间。报价响应人须在采购文件“前附表”规定的时间确认已完成网上报价响应文件的提交（考虑到系统上传速度，请自行于12小时前错峰进行网上提交）。如在规定的时间内报价响应人不足3家，则视为本次采购失败。采用网上开报价的方式。开报价开报价与评审报价响应人所提交的报价响应文件在评审结束后无论成交与否均不退还。

评审小组（2）报价响应人未按照采购文件要求提交足额的报价保证金。（1）网上逾期递交。开报价时，报价响应文件有下列情况之一者将视为无效。网上开报价结束。项目经理于规定时间申请开启报价。

评审期间，评审小组有权要求报价响应人对其报价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致等作必要的澄清、说明或者补正。报价响应人必须按照询价人通知的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知规定改正算术错误外，报价响应人对报价响应文件的澄清不得超出报价响应文件的范围或改变报价响应文件的实质性内容。报价响应文件的澄清评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家及有关法律、法规、制度的要求进行。评审办法评审小组负责评审工作，根据采购文件的要求对报价响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，并推荐不超过三家的成交候选人并排序。询价人按照中煤宣城发电有限公司工程及服务类采购管理制度组建评审小组。

没有实质上响应采购文件要求的报价将被拒绝。报价响应人不得通过修正或撤销不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。评审小组将审查报价响应人的资格证明文件、报价响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度等内容，以确定报价响应文件是否对采购文件的要求做出了实质性的并且完整的响应，没有重大偏离。对报价响应文件的初审的确定询价人不接受报价响应人主动澄清，询价人发出的澄清内容以外的答复将不被确认。报价响应人的澄清文件是其报价响应文件的组成部分。报价响应人对澄清问题的说明或答复均应以书面形式提交给询价人，并应由报价响应人的法定代表人或其授权代表人签字或加盖报价响应人印章。

报价响应人所报总价是为完成本项目所有约定工作的最终含增值税总价，未报价或报价为零的部分（本标段工作或服务范围内）视为已含在相应分项总价或总价中；如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字；如果总价与分项价不符，在评审时以总价为准，不得进行调整；评审小组在初审时将检查其报价是否有算术错误，对价格的算术错误按下述原则修正。修正后的结果对报价响应人有约束力，如报价响应人不接受修正后的结果，则其报价将被否决。价格修正及调整原则评审小组只根据采购文件规定的评审标准和方法对报价响应文件本身所载的内容进行评审，评审小组不接受报价响应人在评审期间主动提交的任何资料；对于与客观事实明显不符的报价响应文件，评审小组有权否决其报价。

评审小组将对通过初步评审并实质性响应采购文件的报价响应文件进行详细评审。报价响应文件的详细评审如果报价响应人对于上述修正及调整不予接受，则其报价将被否决；若在合同洽谈阶段，询价人有权取消其成交资格。如果总价与分项价不符，在签订合同时则按照总价、分项报价之和中的低价确定合同总价；评审价格的计算：总报价扣除可抵扣增值税。报价如果存在多报项，评审价不予核减，若成交，签订合同时按照多报项目价格核减。

确定成交人后，询价人在中煤易购采购一体化平台网站上公示成交候选人，公示时间不少于1天。评审小组按照事先规定的评审标准和方法，向公司招标领导小组提出书面评审报告，并推荐合格的成交侯选人。招标领导小组根据评审小组的推荐意见确定成交人。确定成交人授予合同询价人不承诺最低价成交，对未成交的原因，询价人不予解释。详细评审以采购文件及其澄清文件为依据，以报价响应人提交的报价响应文件为对象，按照评审标准和办法对所有实质上响应采购文件要求的报价响应进行评审，以确定成交候选人。

重新采购后报价响应人仍少于3个或者所有报价被否决的，询价人可不再进行询价采购。评审小组否决不合格报价后，因有效报价不足三个使得报价明显缺乏竞争力，评审小组决定否决全部报价的。所有报价响应人的报价响应文件均被否决的；在报价截止时间前提交报价响应文件的报价响应人少于三个的；发生下列情况之一，询价人将依法重新采购：重新采购和不再采购

采购文件、成交人的报价响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。成交人在接到《成交通知书》后5日内，准时派法人代表或授权人到指定地点按采购文件规定的合同条款和格式与询价人进行合同洽谈，在30日内签订合同。否则按照自动放弃本次成交处理。签订合同《成交通知书》将构成合同的组成部分。根据招标领导小组集体审议结果，由公司计划经营部向成交人发出《成交通知书》，并在该通知中给定合同谈判地点和时间，同时通知所有未成交的报价响应人。成交通知

报价响应人上传的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。参与评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，遵守公司制度，严格自律，并接受上级主管部门和公司纪监审办公室的审计和监督。从开报价截止日期开始，有关报价响应文件的审查、澄清、评审以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给报价响应人或与上述工作无关的单位和个人。纪律与保密成交人在签定合同时，招标方如有存档要求的，应至少提供一套加盖公章的与提交的电子报价响应文件一致的完整纸质版文件，另有要求的按其要求提供。采购文件中要求成交人提交履约保证金的，成交人应在合同规定的时间前向询价人（甲方）提交履约保证金。

一、总则第三章评审办法报价响应人若违反上述要求，其报价将被否决，报价保证金将不予返还，询价人保留进一步追究的权利。报价响应人不得以任何形式打听和搜集评审机密，不得以任何形式干扰评审或成交工作。报价响应人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它报价响应人，扰乱采购市场，破坏公平竞争。报价响应人不得以他人的名义报价，不得串通作弊，哄抬标价，致使确定成交困难或无法成交。

2.2各评委相对独立工作，但有义务相互之间提供评审所必须的资料。2.1评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则；2、评审原则和方式1.2采购文件及其有效的补充文件。1.1《中煤宣城发电有限公司工程及服务类采购管理制度》。1、评审依据

三、评审程序本项目采用综合评估法二、评审方法3.1报价响应人提交的报价响应文件及其有效的补充文件。3、评审对象2.3通过评审，评审小组向询价人推荐一到三名成交候选人。

（3）报价联合体没有提交共同报价协议（若采购文件规定不接受联合体报价，则本条不适用）；（2）报价响应人未按照采购文件要求提交报价保证金或金额不足；（1）报价响应人资格不符合采购文件要求（以采购文件报价须知中规定的报价响应人资格条件为准）；评审小组对报价响应文件进行初步评审，评审内容如下：1、初步评审：包括初步评审和详细评审两部分。

2、详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审，权重见前附表。如发生上述条款中的任何一项，初步评审将视为不合格，报价响应人只有通过初步评审，才能进入详细评审。（7）国家法律法规规定的其它否决条款。（6）报价响应文件有重大技术偏离或商务偏离；（5）报价响应文件附有询价人不能接受的条件的；（4）报价响应人在同一份报价响应文件中报有两个或多个报价，或提交两个或多个不同的报价文件（但采购文件要求提交备选报价的除外）；

附件二技术评分表附件一商务评分表2.3价格评审，价格评审方法详见附件三价格评审。2.2技术评审，评审因素及标准详见附件二技术评分表；2.1商务评审，评审因素及标准详见附件一商务评分表；

序号	项目名称	满分分值	评分标准
1	企业综合实力	30	根据报价响应人的企业规模、经营年限、企业信誉、财务状况、履约能力等综合实力进行评价。强21-30分；较强得11-20分；一般得0-10分。
2	报价文件齐全情况	10	对采购文件中要求的材料齐全程度进行评审，每有一处不符合要求扣2分，扣完为止。
3	合同条款的响应程度及偏差情况	30	每出现一处负偏差（低于采购文件要求）扣5分，扣完为止。
4	报价结构完整性	30	报价完整、清晰、有分项、有汇总，完全符合采购文件报价要求，得21-30分；较完整，有单项总价，有汇总总价，但组成不清晰，基本满足要求得11-20分；报价结构不完整，不清晰得 0-10分。
	合计	100

序号	项目名称	满分分值	评分标准

1	业绩	20	报价响应人有满足采购公告规定的业绩得8分，在此基础上，每增加1个业绩得2分，最高得20分（投标文件业绩证明材料中需体现相关业绩内容）。
2	组织机构	10	根据组织机构、人员配置、机构章程、管理制度。配置完善等情况相比较打分，好的得8-10分，较好得5-7分，一般得1-4分。
3	安健环目标、保证体系及措施	20	安健环保证体系十分完善，措施可靠得16-20分；安健环保证体系基本完善得10-15分；安健环保证体系不完善得1-9分。
4	质量、进度目标和控制措施	20	目标具体、明确、标准高、切合实际得16-20分；保证措施较好得10-15分；目标和保证措施一般得1-9分。
5	本项目监理人员配置水平	20	根据项目人员资质、业绩等情况相比较打分，好的得16-20分，较好10-15分，一般得1-9分。
6	监理规划	10	监理规划详细、合理程度，是否有针对性进行评价打分，好的得8-10分，较好得5-7分，一般得1-4分。
满分		100

第一部分合同协议书第四章合同条款及格式计算报价响应人的评审价时将以扣除可抵扣增值税税金后的价格作为报价响应人的评审价格：若报价响应人未列清报价税种税率，评审时按税金不能抵扣处理。价格调整原则见第二章报价须知中5.6条款附件三价格评审

序号	项目名称	满分分值	评分标准
1	报价	100	在有效报价以及评审价格的基础上确定评审基准价，报价高于所有报价单位平均价50%的，不参与计算评审基准价。 1、确定评审基准价：评审基准价=[参与计算报价人评审价之和]/（参与计算报价人数量）×95% 2、偏差δ＝（报价人评审价-评审基准价）/评审基准价（1）当δ=0时，得75分。（2）当δ＞0时，则报价得分在75分的基础上，δ每增加1％（插值法），则扣减1分，最低扣至0分为止。（3）当δ＜0时，则报价得分在75分的基础上，δ每减少1％（插值法），则增加1分，当得分超过100分后，δ每继续减少1%，报价得分在100分的基础上扣减0.5分，最低扣至80分为止。

三、下列文件均为本合同的组成部分：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。工程地点：中煤宣城电厂光伏电站示范项目位于安徽省宣城市宣州区向阳镇；分布式屋顶光伏项目均位于安徽省辖区内，具体地点以委托人给出的委托书为准。工程名称：中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目，即中煤宣城电厂光伏电站示范项目及若干个分布式屋顶光伏项目。一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：委托人（中煤宣城发电有限公司）与监理人（）经双方协商一致，签订本合同。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。5、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。4、报价文件澄清；3、本合同专用条件；2、本合同标准条件；1、报价响应文件、成交通知书或委托书；

（此页无正文）（以下空白）八、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本五份，委托人执三份，监理人执两份。七、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。六、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

公司：中煤宣城发电有限公司	公司：
甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人：	法定代表人：
或授权代理人：	或授权代理人：
开户行：工行安徽宣城龙首支行	开户行：
帐号：1317086119200056897	帐号：
税号：913418007568216184	税号：
联系人：张娅妹（商务）	联系人：
电话：0563-3133176	电话：
传真：0563-3133190	传真：
地址：安徽省宣城市向阳镇	地址：
邮箱：gtxdjhjyb@163.com	邮箱：
邮编：242052	邮编：
时间：2022 年月日	时间：2022 年月日
合同签订地：安徽宣城

1.1.3“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。1.1.2“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。1.1.1“工程”是指委托人委托实施监理的工程。1.1下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：1、词语定义、适用范围和法规第二部分标准条件

1.1.9“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。1.1.8“监理人员”是指监理人派驻本工程现场实施监理工作的一切工作人员，包括总监、监理工程师和其他服务人员。1.1.7“设计人”是指承担设计业务和承担设计责任的一方，以及其合法继承人。1.1.6“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。1.1.5“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。1.1.4“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

2、监理人义务1.3本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。1.2工程项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。1.1.12“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。1.1.11“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。1.1.10“工程监理的附加工作”是指：⑴委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；⑵由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

3.1委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。3、委托人义务2.4在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。2.3监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。2.2监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。2.1监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

3.6.1与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。3.6委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：3.5委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人。3.4委托人将本工程各级管理机构及人员以书面形式通知监理人，当人员发生变化时要提前通知监理人。3.3委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。3.2委托人应当在双方约定的时间内向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

4.1.2对工程施工中的技术问题，按照安全和优化的原则，向承包人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程施工不符合合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求施工单位更正。4.1.1对工程施工有关事项包括工程施工范围、施工质量、施工工艺、工期控制等，向委托人的建议权。4.1监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：4、监理人权利3.7监理人工作期间办公用房由委托人协调解决，食宿、交通、办公设备、检测设备、工器具、计算机、网络及软件由监理人自理。3.6.2提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

4.1.8在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的签认权，以及工程结算的复核确认权。4.1.7工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。4.1.6工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合质量要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。4.1.5征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。4.1.4主持工程施工有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。4.1.3审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

5.3监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。5.2委托人有对工程施工范围、施工质量、施工工艺、工期控制等的认定权，以及对工程施工内容变更的审批权。5.1委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。5、委托人权利4.3在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。4.2监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

6.3监理人对其监理工作范围内承包人违反合同规定的质量要求，应承担责任；对承包人违反合同规定完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。6.2监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除税金）。6.1监理人的责任期即本监理合同委托书的有效期。在监理过程中，如果因工程施工进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的委托期。6、监理人责任5.5当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。5.4委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

8.1由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。8、合同生效、变更与终止7.2委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。7.1委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。7、委托人责任6.4监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

8.6当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后3日内没有收到答复，可在第一个通知发出后7日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。8.5监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。8.4监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据8.2条及8.3条，监理人向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后14日内仍未得到委托人答复，可终止合同。委托人承担违约责任。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。8.3当事人一方要求变更或解除合同时，应当在14日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。8.2监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条件中约定。

10、其它9.3如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。9.2支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。9.1正常的监理工作、附加工作，按照监理合同专用条件中规定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。9、监理报酬8.7合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

10.6双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款的内容进行具体化、补充或修改，在本合同专用条件内约定。10.5监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。10.4监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。10.3监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。10.2监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。10.1监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

“监理人”是指。“委托人”是指中煤宣城发电有限公司。1.1“工程”是指中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目，即中煤宣城电厂光伏电站示范项目及若干个分布式屋顶光伏项目。1、定义凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院审理。败诉方承担相应的诉讼费、鉴定费、保全费、律师代理费、交通费、误工费等实现债权的所有费用。在法院判决期间，除提交法院判决的事项外，合同仍应继续履行。第三部分专用条件11、争议的解决

1.2.5与项目法人签定的本工程的施工等有关合同；1.2.4审定的光伏电站建设项目工程相关文件；1.2.3设备厂家提供的图纸及技术说明书；1.2.2国家及行业颁发的光伏电站建设项目工程监理相关规程、规范和质量验评标准；1.2.1国家及行业颁发的光伏电站建设项目工程有关法律、法规及行业的有关规定；1.2光伏电站建设项目工程监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的中国中煤能源集团有限公司、中煤电力有限公司、中煤宣城发电有限公司部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。包括但不限于：

3.1鉴于项目管理体制的特点，委托人负责项目所在地与项目有关的所有外部条件的协调工作。3、委托人权义2.1监理范围和监理工作内容见第五章技术规范及要求。2、监理范围及工作内容1.3本合同文件使用中文书写、解释和说明。1.2.6本合同及附件。

3.4.2差旅费监理人工作期间办公用房由委托人协调解决，食宿、交通、办公设备、检测设备、工器具、计算机、网络及软件由监理人自理。3.4.1住房及办公用房3.4委托人向监理人提供下列设备、设施：3.3委托人将本工程各级管理机构及人员以书面形式通知监理人，当主要人员发生变化时要提前通知监理人。3.2委托人应在7天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

5、责任期限合同谈判阶段确定委托人向监理人提供配合和工作人员的合作方式。4、合作方式监理人应具备部分常规检测设备。对于工程所用的重要原材料、构配件、机械设备的规格、型号、性能、质量等发生疑问时，监理工程师有权要求责任者在征得委托人同意后送指定的检测单位复试，但这种复试事先应征得委托人的认可并通知承包商。若复试合格，费用由委托人负责，否则由承包商负责。3.4.3检测费用监理服务范围内，监理人员的往来交通费用由监理单位自理。

6.2合同款项支付：每个项目分别结算。单个项目监理费用支付以委托书、监理人员考勤表为依据进行测算，每个光伏电站项目监理服务全部完成后，一次性付清单个项目监理费用。监理人员的工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、现场必备的检测设备和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、电话费等均含在此合同价内。本合同为固定单价合同，在合同执行期内合同不含税单价款不得调整。若在合同执行期内国家税率调整，在不含税单价不变基础上，直接调整国家规定的税率及税额。6.1监理服务费采用固定单价承包方式，按照实际服务天数结算。总监理工程师（电气兼安全专业）单价含税元/人.日，不含税元/人.日；总监理工程师代表（电气兼安全专业）单价含税元/人.日，不含税元/人.日；专业监理工程师（电气兼资料员）单价含税元/人.日，不含税元/人.日；专业监理工程师（土建兼资料员）单价含税元/人.日，不含税元/人.日。6、监理报酬责任的期限为：监理合同有效期为2年，即合同签订后的730日。委托人根据具体项目的人员岗位需求下发委托书，委托书规定人员岗位及项目工期要求（委托书格式详见附录A）。

6.5.2考核金额在工程款中扣除。6.5.1根据技术规范及要求及委托人相关管理制度，每月统计需要考核的金额和原因，通报监理部；6.5接受考核部分支付：赔偿金＝直接经济损失×（10%-20%），累计赔偿额不超过本合同价（扣除税金）。6.4监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：6.3每次付款时，委托人收到监理单位开据的正式发票后付款。

合同价组成表合同附件一：合同价组成表凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院审理。败诉方承担相应的诉讼费、鉴定费、保全费、律师代理费、交通费、误工费等实现债权的所有费用。在法院判决期间，除提交法院判决的事项外，合同仍应继续履行。8、争议的解决详见第五章技术规范及要求。7、安全、质量考核

合同附件三：外包工程安全管理协议书（适用于中煤宣城电厂光伏电站示范项目，其他项目还应遵守项目所在地法人企业的安全管理制度）合同附件二：技术规范及要求（本部门由采购文件第五章技术规范及要求直接转化）3.总价中含%增值税。2.乙方对项目的完整性负责，相关费用包含在合同价款中。1.固定单价承包，不再调整。详见《价格表》

1.总则根据甲方工作需要，现将工程项目（合同号：）发包给乙方施工，为确保工程项目安全顺利进行，明确甲乙双方的安全职责，根据安全生产工作的相关规定，经协商签订本协议，甲乙双方应严格履行。乙方：甲方：中煤宣城发电有限公司编号：外包工程安全管理协议书

3.甲方权利和义务项目内容描述、作业要求及危险因素分析（见技术协议有关条款）。2.工程概况1.3在履行本协议过程中，如在执行“安全、健康、环保标准”方面存在异议，以电力行业规程、规定、制度为标准。1.2双方都应从组织上加强防止违章、违规作业的领导和管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，深入贯彻落实国家安全生产法律、法规及与电力行业安全生产相关的各项规章制度。双方要严格执行甲方《外包工程和劳务派遣工安全管理标准》、《反违章管理制度》、《安全教育培训管理规定》、《事故事件管理制度》、《交通安全管理制度》等有关规章制度和生产现场“安全禁令”，明确甲方、乙方安全与职业病防治责任。乙方不向甲方索取，即视为乙方已备有上述安全规定。1.1双方均应认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，落实各自的安全生产责任，共同做好现场的安全、文明生产工作，提高安全、健康、环保的综合管理水平。

3.6甲方有权对工作票所填写的安全措施是否正确完备进行监督。3.5甲方指派（项目负责人）同志负责与乙方联系安全生产、质量控制、进度协调等方面的工作。3.4甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全检查整改通知单。3.3开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。3.2在开工前，对乙方入厂人员进行入厂安全教育培训、考试。3.1甲方对乙方承包范围的安全管理工作负监督责任，对乙方的资质、条件进行审查，符合安全生产相关规定的要求。

3.12在有危险性的电力生产区域内作业，如可能造成火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人身伤害和设备事故的场所，甲方应事先要求乙方制定安全技术措施，经甲方审查后，监督实施。3.11乙方发生违章行为，或因乙方责任造成经济损失的不安全事件，甲方有权按照甲方《外包工程和劳务派遣工安全管理制度》中外包工程施工安全考核内容与标准表进行考核，发生乙方责任事故的，按照国家相关法律、法规、规定及施工合同赔偿条款处理，甲方保留追诉权。3.10甲方应对乙方职业病防治工作开展情况进行监督管理，督促乙方落实职业病防治措施。3.9甲方应向乙方告知作业场所存在的危害、可能产生的后果，进入作业场所应告知存在的有害物质的种类，对人体可能造成哪些影响及应急措施等。3.8甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。3.7甲方有权要求乙方制定确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施，并监督执行。

4.4乙方必须贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工与职业病防治的规定。乙方应建立健全安全保证体系和安全监督体系，现场施工中，严格遵守现场的各项规章制度。4.3乙方必须建立安全生产管理组织体系，配置安全管理组织机构和专（兼）职安全监察人员,认真开展安全监察工作,并随时和甲方互通情况。乙方指派作为安全工作联系人。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程情况、危险作业点以及施工安全措施。4.2乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。4.1乙方是本项目的安全责任主体，对乙方承包范围的安全管理工作负主体责任。乙方法人代表是本单位的安全第一责任人，乙方的施工项目负责人（施工第一责任者）是本工程的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作，切实履行安全职责。乙方必须落实本项目的安全生产责任制，并承担本项目全部安全责任。明确制定安全生产目标：杜绝一般及以上人身伤亡事故；杜绝乙方责任的一般及以上设备事故和电力安全事故（事件）；杜绝火灾事故；在厂区内杜绝交通事故；杜绝环境污染事故；不发生人身轻伤、障碍、异常等不安全事件。乙方应切实履行以下安全责任：4.乙方权利和义务

4.10乙方应对接触职业危害的工作人员进行上岗、在岗、离岗职业健康体检，不得安排患有职业禁忌症的人员上岗。其他岗位人员应无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。4.9乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，及生产现场“安全禁令”，经考试合格方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安健环管理部审核备案。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理。4.8乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。4.7乙方进入现场作业人员应按总人数的5%（不少于1人）配备急救员，急救员应有国家有关部门核发的合格有效的上岗资格证书，复印件报给甲方项目管理部门、安健环管理部备案。4.6特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。4.5乙方应按照《职业病防治法》及相关法规要求，开展职业病防治各项工作，对乙方作业过程的职业卫生工作全面负责，进场前应对所属员工进行职业健康教育，对作业人员进行职业危害告知。

4.16当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方项目管理部门和安健环管理部。4.15乙方所承担的施工（检修）项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的重大危险作业工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。4.14乙方必须接受甲方的安全与职业卫生监督、管理和指导。发生各类事故或不安全情况，必须立即报告甲方项目管理部门和安健环管理部。4.13在现场施工中，乙方必须严格执行甲方安全、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，并接受甲方安健环管理部和项目管理部门的监督和指导。4.12乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。4.11乙方负责所属工作人员着装整齐，符合《安规》着装规定，佩戴《出入证》。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残等人员进行施工。

4.22乙方施工过程中需使用电、汽、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。临时电源禁止使用单股塑胶线，电源盘必须使用三芯或四芯橡胶电缆，要有漏电保护器、接地线。漏电保护器、行灯变、电焊机、手持电动器具等所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地。4.21乙方应为从业人员配备必要的职业健康防护设施、器具及防护品；应按照相关规定组织开展职业健康宣传教育，并安排相关岗位人员定期进行职业健康体检。4.20乙方应在施工范围装设临时围栏和警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自进入生产运行区域、车间和控制室；不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示；严禁碰触其他无关生产设备；禁止超范围作业。4.19开工前，乙方应到甲方办理临时出入证，出入证上应有本人近期免冠照片、姓名、工种、乙方名称、准入的现场区域等信息，施工人员应佩戴出入证进入公司所属区域，接受公司门卫检查管理，出入证严禁转借他人。乙方施工人员做到：着装、个人防护用品规范，精神状态合格。4.18由于非甲方原因而造成的人身伤亡、工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。4.17工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方项目管理部门和安健环管理部。

4.28高空作业应注意做好防坠落、防坠物措施。高空作业必须系好安全带，作业需要时还应拉设安全网。离地1.5米以上且无护栏必须挂安全带。如有外墙作业必须系好安全带和安全绳，安全带、安全绳和吊笼均要可靠系好。脚手架的搭设符合规定，且必须经过验收才可以使用。严禁从高空直接扔下材料器具等。4.27电动葫芦、手拉葫芦、起重设备使用必须注意安全防护，不跨越皮带，不在皮带上站立，不跨越输煤机、卷扬机等运转设备的钢绳，不在起重设备下站立。4.26金属容器内工作时，必须使用24伏以下的电气工具，并装设漏电保护器。在特别潮湿或周围都是金属体的地方以及容器内工作，其行灯的电压不准超过12伏，行灯变不准放在容器内部。井下作业、容器内作业、锅炉烟道内作业，进口外面必须设专人不间断监护。4.25施工现场不能随便动火，动火必须办理好审批手续，注意做好防火防爆措施。易燃易爆物品、危险品使用要符合安全规定要求。气割使用的氧气、乙炔之间距离，与动火点距离要达到要求。4.24乙方施工过程中对于转动机械等设备的送电、试转须告知甲方并办理送电、试转申请，在甲方指导下进行。4.23乙方施工过程中应确保安全文明施工。做好检修区域隔离，如警示带、标示牌、围栏等。取下井、坑、孔、洞或沟道盖板后，必须设置围栏和警告标示。做到工完、料尽、场地清，垃圾废料分类堆放。搬运物品、土石的汽车不能超载、超速，不能人货混装。

5.4乙方未设置安全管理机构；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。5.3乙方必须遵守国家法律法规和甲方的安全管理制度，如果乙方违反国家法律法规和甲方的安全管理制度，乙方必须承担相应的违约金。乙方确认在签订本协议时已经充分明确甲方有关安全生产奖惩规定。5.2合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。5.1由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。5.双方违约责任与处理4.29对乙方出现安全、文明施工严重失控的情况，甲方有权责令其纠正，停工整顿或辞退，造成经济损失的，由乙方承担。

7.1对在工作过程中发生的乙方责任的人身伤亡事故、设备事故、电力安全事故及火灾事故等，乙方应立即报告甲方，并配合开展事故调查处置，严格执行事故“四不放过”规定。7.事故报告、调查等规定施工安全考核内容与标准见本协议附录A、附录B、附录C。6.施工安全考核标准5.6乙方如发生上述违约而承担违约金或给甲方造成损失的，如果违约金额或者损失金额在1000元及以下，自接到甲方通知日起，乙方须在48h内（节假日顺延）到甲方财务管理部缴纳现金；如果违约金额或者损失金额大于1000元，由甲方从工程进度款或工程结算款中扣除。5.5乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7.7本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。7.6如因甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏等损失，甲方负责承担法律及经济责任，善后处理由双方协商负责。7.5如凡因乙方责任造成甲方人身伤亡、设备事故、电力安全事故、环境污染等事故损失，乙方负责承担法律及施工合同约定的经济赔偿责任。7.4根据政府相关部门下达的事故调查处理报告作出的事故结论和责任认定,追究相关单位和人员责任。7.3按照《生产安全事故报告和调查处理条例》和《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定发生人身伤亡、设备、电力安全事故（事件）等，需要向地方政府主管部门汇报时，双方共同报地方政府主管部门，均不得隐瞒事故。7.2视事故的具体情况组成调查组。

法定代表人：法定代表人：甲方：乙方：8.3本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。8.2本协议有效期限：与编号为：的施工合同的有效期一致。8.1甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于编号为：的施工合同。8.附则

外包工程施工安全考核内容与标准表附录A：外包工程施工安全考核内容与标准表年月日年月日联系电话：联系电话：（委托代理人）：（委托代理人）：

序号	考核项目	考核标准
1	乙方不符合甲方专业管理要求，不设立现场组织管理机构，不按要求设置安全员。	考核1000－10000元。
2	乙方不服从甲方对口管理部门的生产调度指挥，有令不行，拒不整改。	考核1000－10000元/次。
3	乙方工作人员工作态度不端正，不服从指挥，态度恶劣。	考核500－5000元/人·次，情节严重者驱逐出厂。
4	乙方管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换工作人员。	考核500－2000元/人·天。
5	乙方管理岗位人员、主要技术岗位人员驻工地时间不满合同期的80%。	考核500－2000元/人·天。
6	乙方缺席或未准时参加甲方项目部门专业会、事故调查会、检修协调会，会议期间不遵守会议纪律。	考核100-500元/次，迟到100元/次，手机未置静音100元/次。
7	乙方值班人员不能随叫随到，无法满足生产需要，延误处理时机。	考核500－2000元/次，视情节考核同期电量损失。
8	乙方在责任范围内，不按时执行安排的维修消缺工作。	考核500－2000元/次。
9	乙方不及时报告、处理现场不安全事件（按甲方的认定标准）。	考核1000－5000元/次。
10	乙方不定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，或组织涣散、学习弄虚作假。	考核1000－5000元/次。
11	乙方新人员未经安全教育、考试不合格上岗。	考核500-1000元/人，屡教不改或形成普遍现象的加倍考核。
12	乙方不及时落实甲方反事故措施。	考核1000－3000元/项。
13	乙方不配合甲方开展安全性评价、安全大检查工作。	考核1000－3000元/次。
14	乙方不按要求开展日常安健环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。	考核1000－3000元/项。
15	乙方专职（兼职）安全员不实际履行职责，维护人员不参加安全会议、安全工作汇报等，不服从安全工作调度。	考核200－1000元/次，严重者责令撤换。
16	乙方发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。	考核2000-50000元/次（事故责任另计）。
17	乙方工作推诿，应付了事，效率不高，导致工作滞后。	考核500－2000元/次。
18	乙方在甲方厂区内未经许可，未履行完申请报批手续，违规建设。	考核5000－50000元/次，并恢复原貌。
19	乙方工程开工未落实审批程序。	考核2000－10000元/次，并立即停工整改。
20	乙方不按规定投入安全资金或虚报、瞒报安全设施投入情况。	考核5000－20000元/次，并按规定投入足额安全资金。
21	乙方发生责任性人身未遂事件。	考核1000－5000元/次。
22	乙方发生责任性人身轻伤事件。	考核5000-20000元/人·次。
23	乙方发生责任性一类障碍事件。	考核1-3万元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。
24	乙方发生责任性二类障碍事件。	考核4000-10000元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。
25	乙方发生责任性异常事件。	考核2000-4000元/次，视具体情况追加考核同期电量损失。
26	乙方发生管辖范围内（含检修厂房、生活区域和运输车辆等）的乙方责任的火灾事故。	按火灾的损失程度考核，不低于3万元/次，最高按有关法律法规执行。
27	乙方因管理疏忽而发生管辖范围内（含检修厂房、生活区域和运输车辆等）的一般火灾险情。	火警考核4000-10000元/次。火险考核1000-4000元/次。
28	乙方发生责任性环保事件。	考核5000－20000元/次，并按责任定性承担上级主管部门的考核或罚款，包赔甲方损失。
29	乙方发生责任性人身伤亡事故，在甲方范围内发生责任性交通伤亡事故。	考核5-15万元，并按国家法律法规依法处理，包赔甲方经济损失。
30	乙方在甲方范围内发生一般责任交通事件。	500-5000元/次。
31	乙方在甲方范围内发生员工组织或参与盗窃的事件。	考核5000－20000元/次，并负责赔偿损失，案值较大的加倍考核并按国家法律处理
32	乙方不遵守甲方安保管理制度，造成甲方财物损失。	考核500－5000元/次，并负责赔偿损失。监守自盗或伙同他人盗窃甲方财物的依法追究责任。
33	乙方在甲方范围内发生其它性质恶劣的治安事件。	考核3000－30000元/次，并负责赔偿损失。情节特别严重的按国家法律处理。。
34	乙方连续2个月内发生同样性质的人身伤亡、治安事件、违法事件或火灾事故、环保事件、交通事故。	对应上述款项加倍处罚。
35	乙方发生误操作事件。	一般误操作考核3000－20000元/次，恶性误操作考核2－10万元/次，造成后果的按责任定性另外考核。
36	乙方因自身检修维护质量原因或巡检失职导致机组出现非计划停运。	2-10万元／次，超过1次甲方可即时终止合同，并包赔甲方设备修复损失。
37	乙方因自身检修维护质量原因或巡检失职使设备系统或机组出力受限。	2000-20000元／次，并包赔甲方设备损坏损失
38	乙方备用设备系统投运率不满足要求，经确认为乙方维护质量造成主要影响因素的。	1000-10000元/台·次，并包赔甲方设备修复损失
39	乙方管辖设备等效可用系数不符合要求，经确认为乙方维护质量造成主要影响因素的。	每降低1% 考核2万元，并包赔甲方设备修复损失
40	乙方对设备巡检不到位，经分析确认为定点漏检，或由此造成设备缺陷、事故扩大。	考核500-2000元/次。
41	乙方设备加油、油脂不符合标准要求。	200－1000元/台·次。
42	乙方检修后设备系统性能参数达不到甲方确定的验收标准。	500－5000元/项。
43	乙方由于自身检修维护质量原因，或违反甲方执行的检修规程、运行规程、作业文件而造成设备投运后不符合要求导致停运返修。	2000－20000元/台·次。
44	乙方因自身检修维护质量原因在2个月内发生重复性缺陷。	500－2000元/项。
45	乙方因自身责任发生密封点渗点、漏点、严重漏点。	渗点100元/处；漏点：300元/处；严重漏点500－2000元/处。
46	乙方不执行甲方检修质量验收制度。	500－2000元/项。
47	乙方使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。	500－2000元/次，造成后果的加重考核。
48	乙方提交的检修、测量记录报表不真实或不完整。	500－2000元/项。
49	乙方工作人员发生习惯性违章。	考核200－1000元/人次，1个月内累计3起以上加重处罚。
50	乙方违反甲方两票管理制度	无票作业考核5000－20000元/次，工作票不合格考核1000－5000元/张，发生不安全事件按责任定性考核。工作票动态检查违规考核200－1000元/人次
51	乙方对现场维修和试验作业不按甲方工作票、检修规程或安全技术交底要求采取安全措施和防火措施，或经验收为不合格仍不整改的。	考核1000－2000元/项。
52	乙方在甲方危险品源（在下列区域如：易燃气体库、储氢站、氨站、油库、压力容器、化学药品、高压带电区域等）作业，行为违反风险评估管理规定。	考核500－3000元/次。
53	乙方施工过程中特种作业人员没有特种作业证，特种作业证不随身携带，特种作业证无项目部门印章。	特种作业证未随身携带或特种作业证无项目部门印章考核500元/人.次；无特种作业证作业考核2000-5000元/人.次。
54	乙方不定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、仪表、器械。	考核500－5000元/项。
55	乙方不执行甲方临时电源管理规定，不正确使用现场检修电源箱，导致现场电源箱本体、线路、空气开关及电源插座损坏。	考核500－2000元/处。
56	乙方不发放或使用不合格安全工器具、劳动防护用品。	考核500－1000元/人·次
57	乙方违反起重设备使用规定或由于使用不当造成起重设备的损坏。	考核1000－3000元/次，并负责修复。
58	乙方违反安规中有关规定，搬运工作造成厂区道路、绿化污损或设备损坏等。	考核500－2000元/次，并负责修复。
59	乙方不执行甲方有关预案等应急管理制度、临时方案，应急处置时组织不力、管理松散。	考核1000－5000元/次，造成设备损坏的按相应条款考核，并负责赔偿对甲方造成的损失。
60	乙方违反规定使用叉车、铲车、电瓶车等厂内专用车辆，借用车辆、工程机械不及时或未进行定期清洗、保养、除污。	考核500－2000元/人·次
61	乙方场外车辆超速行驶或不按规定线路行驶、停放，不符合甲方厂内交通规定。	考核200－2500元/次，造成车辆损坏的造价赔偿并负责维修。
62	乙方不执行甲方节能措施，肆意浪费水电、物资。	考核500－2000元/次，造成较大影响的加倍考核并赔偿损失。
63	乙方工作人员在甲方厂区内吸烟（不在规定的吸烟点内）。	未造成甲方经济损失的，考核1000-2000元/人·次；已造成甲方经济损失的，考核1000-2000元/人·次，另按实际损失进行赔偿；构成不安全事件的，还应按照不安全事件的性质进行考核；
64	乙方违反安规高处作业有关规定，防护设施不到位。	考核1000－5000元/人·次
65	乙方在施工过程中发生空中落物。	未造成后果者考核1000－10000元/项，造成后果的按事故等级处理。
66	乙方工作人员的工作服着装不符合《安规》规定。（含：穿高跟鞋（4cm）、露脚指的凉鞋、拖鞋及裙子、短裤、背心或裸背、长发披肩进入生产现场等）	考核100－500元/人·次
67	乙方对甲方提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期1天。	考核500－2000元/天。
68	乙方设备作业区域存在脏、乱、差并不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。检修作业未做到“工完、料尽、场地清”。	考核200－2000元/次。
69	乙方在建筑物、设备、设施上乱写、乱涂、乱画等。	考核200－500元/处，并负责恢复。
70	乙方不经批准在甲方设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件，变更设备设施用途。	考核500－5000元/处。
71	乙方违反规程中有关电焊、气焊管理规定，气瓶储存、定置不附合规定，作业工具及施工工艺不附合要求。	考核500-5000元/次。
72	乙方高处电、火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施、或在地板砖、网格栅等处施工未采取保护措施。	考核200-1000元/次。
73	乙方未做到维修作业现场道路宽畅、物件放置有序。	考核200－500元/处。
74	乙方违反安全规定搭设脚手架或无票随意搭设脚手架，脚手架无验收合格证或套用合格证。	考核1000－10000元/处。
75	乙方检修时不采取主动措施，造成灰渣和杂物随处掉落、尘土飞扬，严重影响厂区文明卫生或影响其它作业的。	考核500-5000元/次。
76	乙方设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品备件、零配件丢失或损坏、杂物掉入、破坏设施、污染周边环境等。	500－1000元/次，设备和备件丢失按原价赔偿，并负责赔偿由此产生的相关费用。
77	乙方现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不要求定置，或经提出后仍不整改的。	考核500－2000元/项。
78	乙方损坏或丢弃甲方设备标示牌及安措警示牌，未及时恢复。	考核50－500元/个，并负责恢复，赔偿。
79	乙方违反规定使用明火或者施工中不按规定落实防火措施。	考核2000－5000元/项，重点防火部位无票动火加倍考核。
80	乙方擅自使用甲方消防水源、动用便携消防设施、损坏消防控制系统设备。	考核1000－5000元/项，并负责修复。
81	乙方消防责任制及预防措施不落实，消防隐患不及时整改。	考核500-5000元/项，扩大火灾事故的按相应责任考核。
82	乙方未经批准堵塞安全出口、疏散通道、消防通道或者占用防火间距。	考核1000－5000元/项。
83	乙方擅自挪用、摆压、封堵、圈围、拆除、停用甲方消防设施、设备器材。	考核200－5000元/项。
84	乙方人员在工作和生活场所随意丢弃垃圾，行为随意散慢、制造环境污染、噪音等不文明行为。	考核200－1000元/次。
85	乙方外借或租用的特种设备资料不全或未及时备案，超检验期使用或未经有资质的单位检验。	考核2000－10000元/次。
86	乙方人员无故到甲方其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等。	考核500元/人次。
87	乙方违反甲方安全管理制度等的其它未列事项。	考核200－1000元/次，或按甲方相关管理制度执行。
88	乙方在有限空间作业时，违反《有限空间作业安全管理规定》，未遵守通风、检测、监护、电动工具的使用、电源管理等有关规定的行为。	考核200－1000元/次。
89	进入生产现场不戴安全帽或不系帽带	考核100-200元/人次。
90	乙方违反《电业（力）安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》的其它未列事项。	考核200－10000元/次。
91	乙方未能为从业人员配备必要的职业健康防护设施、器具及防护品；未能按照相关规定组织开展职业健康宣传教育，未能安排相关岗位人员定期进行职业健康体检，使用体检不合格人员。	考核200－2000元/次。

1.2严重违反公司安全生产管理制度。1.1发生违法乱纪行为者或资格不具有法律效力的。1.发生下列违规、违法行为之一，责任人辞退，永不录用。个人违章考核、扣分标准附录B：个人违章考核、扣分标准(以下空白)

2.1停用保护设备、解除闭锁、变更系统等未按规定履行相关审批、异动手续。2.发生下列违章行为之一且未造成后果者，考核责任人1000元，扣10分：1.6对于不服从管理，无理取闹者；1.5一年内安全信用扣12分者。1.4一年内发生三次违章者。1.3发生严重违反安全操作规程者。

3.3在生产要害部位从事修缮、保洁等工作无专业人员监护。3.2工作票、操作票有较大漏洞的，如安措有漏项或风险控制卡未填写、未执行。3.1无票工作，无票操作，倒闸操作不监护、不复诵、不录音、不按操作顺序执行等。3.发生下列违章行为之一且未造成后果者，考核责任人500元，扣5分2.3管理人员发现“三违”不制止、违章指挥、对安全考核有抵触现象（连续发生两次给予免职处理）。2.2布置生产工作时不布置安全工作，对安全工作不检查跟踪的部门管理者。

3.9发生事故后，未按规定时间上报事故经过、事故分析材料的责任部门管理者。3.8对事故、障碍发生后所制定的防范措施，不按期整改和实施者。3.7事故分析报告未切实分析事故原因或“四不放过”未落实被安健环管理部两次以上退回的责任部门管理者。3.6对阻扰事故调查、处理者。3.5未经公司分管生产副总经理书面批准，擅自停用消防系统设备。3.4非火情情况下未经值长同意动用消防水系统或其它消防设施。

4.3安全措施未全部拆除以前对设备送电者。4.2工作人员误登电气设备和杆塔、误入带电间隔、误动设备未造成后果者。4.1在高压设备上发生不验电、不挂地线即进行作业着。4.发生下列违章行为之一且未造成后果者，考核责任人400元扣4分3.11对损坏公共设施（除原价赔偿）者3.10在生活宿舍违规用电、用气者

4.9发生由公司认定的其他严重未遂事故者。4.8无特殊作业证人员从事特种作业者。4.7起重机具超出力使用者。4.6未经批准擅自使用解锁钥匙或使用其他解锁工具强行解除运行中设备的闭锁者。4.5巡视高压设备擅自打开柜（网）门越过遮栏或从事修理工作者。4.4无票（无操作卡）进行操作（工作）或事后补填操作票、工作票、命令票、无人监护进行操作者。

5.5工作负责人在离开工作现场时没有指定临时工作负责人。5.4违反规定驾驶车辆或擅自将车辆交他人驾驶者。5.3生产现场不戴安全帽。5.2高空作业未使用安全带、安全绳者。5.1酒后上班或酒后作业者、冒险作业者。5.发生下列违章行为之一且未造成后果者，考核责任人300元扣3分：

5.11高处作业中无保护移位、倚座在高空平台栏杆上、在高空无栏杆的构架上直立行走者。5.10动火作业不办理动火工作票、无安全防火措施、氢油管道动火时管道未按规定接地者。5.9安全措施未认真执行或擅自改变、移动已设置的安全措施、作业人员随意跨越安全遮栏或随意扩大工作范围、开工前未向作业人员明确交待安全措施而盲目开工者。5.8许可人在工作票上不填写、不交待清楚工作地点和保留的带电部位及安全注意事项就发出许可工作的命令。5.7重大操作、施工无技术措施和安全措施及危险点分析。5.6倒闸操作中监护人做与监护无关的工作或擅自离去，使操作失去监护及监护不到位。

5.17安全工器具、电动工具、起重工器具未规范管理。5.16机动车辆或厂内机动车辆刹车、方向、制动装置失灵而继续使用、叉车人货混装或叉车上站人、非驾驶员开车。5.15带电作业或高压试验工作，未按有关规程规定或未听从监护人指挥自行操作或监护人不进行监护者。5.14在无防护罩的转动设备上作业者。5.13工作现场中打、骂架或嬉闹者。5.12作业人员未全部撤离工作现场即拆除地线者。

5.23未准备好操作（检修）用的安全工器具就进行操作者、倒闸操作不执行“三核对”、不唱票、不复诵，倒闸操作不戴绝缘手套。5.22在生产现场吸烟者。5.21线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电者。5.20工作结束后，未同检修工作负责人一起检查确认工作人员撤离现场便启动设备。5.19转动设备停运检修未采取防止误启动的措施便许可工作或检修者。5.18工作人员到达工作现场后，工作负责人不交待现场安全措施就开工作业者。

5.29电气工作中未按规定设置遮拦（包括高压试验）。5.28外出工作应携带的安全工器具未携带者、工作准备不充分延误工作时间而造成不良后果者。5.27生产现场外包工程施工人员，从事危险、复杂的工作应设监护人而未设或无人监护。5.26工作现场私拉乱接临时电源。5.25未经公司授权，无资格的人员担任工作票签发人，工作票负责人、工作许可人者。5.24工作许可人、工作负责人未共同到现场交代安全措施就许可工作或未共同到现场检查验收就办理工作终结手续、临时性工作及事故抢修未按规定做好安全措施就许可工作者。

5.35设备定期切换和其它定期工作未严格执行。5.34未认真执行交接班制度、设备巡回检查和抄表记录工作或记录错误、弄虚作假。5.33皮带运行中清理滚筒或跨越皮带或从皮带上传递工具，未造成后果者。5.32现场进行辐射源探伤时，未能按规定履行手续，未提前进行告知，现场未设置安全警告进行者。未能在规定的时间里和作业范围内进行射线探伤作业者。5.31利用管道、栏杆和脚手架等悬吊重物。5.30没有受权可单独巡视高压设备者，发生单独巡视者。

5.41不按要求配合事故调查分析者。5.40停用保护设备、解除闭锁、变更系统等虽已履行相关审批、异动手续但未在设备异动记录本和值长或单元长值班日志中做记录。5.39紧急情况下使用过灭火器材后不及时报告，造成未能及时补充灭火器材,留下消防安全隐患,未造成后果。5.38非火情情况下挪用消防水带、水枪、小水枪。5.37非火情情况下挪用灭火器（动火工作除外）。5.36随意将定位放置消防器材移位（检修工作必需将消防器材移位才能工作的，经消防队同意，工作结束后及时恢复到原位置的除外）。

5.47脚手架未能按规定搭设。或脚手架上堆放物超过其承载能力现场管理负责人。5.46发布错误操作命令、执行错误未能发现者。5.45误启、停主要辅助设备未构成后果者。5.44《安全隐患整改通知单》未按要求及时闭环的责任部门管理负责人。5.43安全活动日没有正常开展的责任单位班组负责人。5.42安全检查时不及时向检查人员提供相关资料或推诿扯皮的责任部门管理者。

6.3高空作业不规范使用安全带、安全绳。6.2进入生产现场不正确佩戴安全帽，进入检修现场工作不穿工作服。6.1产生不合格工作票（没有较大漏洞，且未造成后果）的工作票签发人、负责人、许可人。6.发生下列违章行为之一且未造成后果者，考核责任人200元扣2分：5.49站在石棉瓦、油毡、薄塑钢等轻型简易结构的层面、屋面上作业，未采取防护措施。5.48无人监护在带电设备附近进行起吊作业，不符合安全距离或电气设备检修工作人员与带电体不能保持规定的距离，电力设备拆除后仍留有带电部分未处理或未短路。

6.9高空作业不用绳索传递工具、材料、使用不合格的起重工具进行起重作业。6.8使用未经试验合格或超过试验期限的电气绝缘工具、电动工器具、起重工具、登高工具。6.7进入生产现场的女同志辫子未盘在帽内、穿裙子、高跟鞋。6.6工作人员在未办理工作许可前进入作业现场、跨越安全遮拦。6.5代办工作票许可、终结手续。6.4当值值班人员在值班期间做与值班工作无关的事。

6.15不熟悉各类工具的使用方法擅自使用工具。6.14使用金属外壳未接地的电动工具和使用无触电保安器的电源箱。6.13把氧气瓶与乙炔气瓶混放存储者。或使用中的氧气瓶与乙炔气瓶没有垂直放置和固定或使用中的氧气瓶和乙炔瓶的距离小于5米者。6.12戴手套使用钻床、抡大锤。使用砂轮不戴眼镜、接触灼热工件不戴手套、不穿防护服。6.11拆开的设备管口、孔洞等不进行临时封堵措施者。6.10在不合格、未经检验合格的检修平台上工作。使用不合格的梯子或未按规定使用梯子。

6.21未按规定对进入油库、制氢站的车辆、人员、火种办理登记手续。在易燃、易爆区携带火种、动用明火。在制氢站、油区内穿带铁钉的鞋或使用铁制工具又无防止产生火花的措施。6.20在容器内工作时使用的照明电压不符合要求，电动工具未按规定设置防漏电保护。6.19高空作业无防滑防冻措施、绳梯未挂在可靠的支持物上，使用前未认真检查、梯脚无防滑装置、人字梯无限制展开的拉筋、登高或登杆前未作认真检查、擅自拆除挪动安全警戒装置。6.18发生高空落物。6.17高空作业区域地面不设警示围栏。6.16使用的电气设备下班后不切断电源、使用的电气开关，电源线绝缘损坏或带电部分外露。

6.27进入容器内事先没有进行充分的通风。在金属容器内同时进行电焊、气焊和气割、油漆等工作，没有通风措施和防火措施。6.26焊接切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束未检查清理遗物、在易燃物品及重要设备上方焊接下方无监护人，未采取防火隔离等安全措施。6.25在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（带金属线）进行测量工作。6.24拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层、电缆封堵不设明显标志，工作结束后未及时恢复。6.23未按时巡回检查或检查不到位。6.22未按规定对自动报警器、自动切换装置进行试验。

6.33使用不应有裸露的带电部分的电气工器具进行作业者。6.32经生产技术部鉴定因违章进行检修作业，导致返工的工作负责人。6.31在禁止使用无线电通讯用具的地方，使用无线电通迅器材。6.30未按规定处理废油引起污染环境和留下安全隐患。6.29进入发电机、锅炉汽包、汽机汽缸、注油变电设备内未穿专用连体工作服、布胶鞋。6.28未定期检查、试验消防器材，无警示标志、易燃易爆区、重点防火区消防器材配备不安全、不符合消防规程的要求。

6.39在生产现场没有正确配带安全防护用品的。6.38进入生产工作场所违反《安规》着装规定者。6.37生产或工作现场使用的各种气瓶未能按公司有关气瓶安全管理标准中规定执行者。6.36在生产现场睡觉、擅自脱离工作岗位者。6.35未能按规定进行安全教育便进入生产现场作业者。6.34为违章说情者。

6.45经公司分管生产副总经理或总工程师书面批准后停用消防系统设备但未在设备异动记录本和值长值班日志中做记录。6.44未按规定、未规范使用现场检修电源。6.43使用不合格的或超期未检验的安全工器具。6.4216周岁及以下人员未经许可进入生产区域的监护者。6.41进入生产场所未按标示提示（如关闭通信工具等），未按规定办理许可手续进入重要、危险场所等。6.40属高温高压、高空、易触电、化学酸碱、油品等危险场所作业没有采取有效的安全防护措施。

6.51电动工器具、登高工具、起重工具使用前未按规定进行检查。(以下空白)6.50未按已审批操作票顺序操作者。6.49运行方式交待错者。6.48巡回检查、抄表中发现参数异常变化不及时汇报、处理或未发现者。6.47未按时上报有关安全报表、总结等材料的责任部门管理人员。6.46未经请假许可未参加公司组织的安全会议或安全检查者或参加安全会议或安全检查迟到者。

(以下空白)违反禁令考核标准生产现场“安全禁令”附录C：生产现场“安全禁令”及考核标准

序号	“安全禁令”	“安全禁令”释义
1	严禁无证（无资格）作业	1.严禁无特种作业证或者证件过期进行特种作业。 2.严禁无特种设备操作证或者证件过期操作特种设备。 3.严禁未取得相应资格从事相应工作（如潜水员、监理人员、驾驶员、工作票三种人等）。 4.严禁未经安全教育培训合格进入生产现场作业。
2	严禁无票作业	1.严禁检修人员无票（含风险预控卡）进行检修。 2.严禁运行人员无票（含风险预控卡）进行操作。注：安全工作规程GB 26860-2011和GB 26164.1-2010允许的除外。
3	严禁高处作业未正确使用安全带（绳）、防坠器、防护栏（网）	1.严禁高处作业未正确使用安全带、安全绳、防坠器。 2.严禁高处临边作业未设置安全防护栏或防护网。
4	严禁未审批、未清理、未检测进行动火作业	1.严禁未经审批在一、二级动火区动火。 2.严禁未清理易燃易爆物品在一、二级动火区动火。 3.严禁未检测可燃气体（粉尘）合格在一、二级动火区动火。
5	严禁未审批、未通风检测、无监护进入有限空间作业	1.严禁未经审批进入有限空间作业。 2.严禁未通风检测气体合格进入有限空间作业。 3.严禁无人监护进入有限空间作业。
6	严禁违反“十不吊”规定进行起重作业	1.严禁被吊物上有人或浮置物时起吊。 2.严禁起吊半径区域有人作业、停留或者行走。 2.严禁在无人指挥和监护时进行起吊。 4.严禁歪拉斜吊。 5.严禁在6级以上大风时进行露天起吊。 6.严禁超载起吊或起吊重量不清的被吊物。 7.严禁在指挥信号不明确的情况下起吊。 8.严禁捆绑、吊挂不牢或不平衡时起吊。 9.严禁起吊拉力不清的埋置物件。 10.严禁在大雾、工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号的情况下起吊。
7	严禁私接、乱拉临时电源	1.严禁未经审批使用临时电源。 2.严禁未按照“一机一闸一保护”原则使用临时电源。 3.严禁临时用电设备金属外壳未接地。 4.严禁使用漏电或绝缘不合格的电动工器具或设备。
8	严禁打开孔洞盖板或临时开孔后无硬隔离措施	1.严禁打开孔洞盖板或者临时开挖孔洞后无硬隔离措施。
9	严禁违章指挥和强令冒险作业	1.严禁违章指挥。 2.严禁强令冒险作业。
10	严禁酒后上岗、禁烟区域吸烟和未正确佩戴安全防护用品进行作业	1.严禁酒后上岗和在岗饮酒。 2.严禁在禁烟区域吸烟。 3.严禁未正确佩戴安全防护用品进行作业。
11	严禁输煤系统七项作业	1.严禁在未断电的输煤皮带上工作或行走。 2.严禁未经专用通道跨越非检修状态的输煤皮带。 3.严禁在有铁路机车进行调车作业时穿越作业场内轨道，严禁进行车门绑扎、抄录车号以及整备作业等。 4.严禁未采取有效防护措施时人工清理沉煤池。 5.严禁在输煤皮带运行期间清理皮带机底部积煤。 6.严禁在运行的输煤皮带上进行人工煤样采集和捡杂工作。 7.严禁在翻车机运行期间进行斜煤篦捡杂工作。

同一年度同一人发生次数	考核建议
第一次	1.考核1000元，通报批评。 2.停止作业5天，期满后履行部门级、项目部级、班组级安全学习教育，并考试合格后上岗。 3.连带考核乙方上级（从班组长至项目部经理）主管人员各500元。
第二次	1.考核3000元，通报批评。 2.清退离厂，列入黑名单。 3. 连带考核乙方上级（从班组长至项目部经理）主管人员各1000元。 4.连带考核乙方专业或班组对接人员800元，乙方项目主管部门负责人500元。 5. 乙方项目经理在公司月度安全生产分析会作检讨。
备注： 1.同一年度同一个乙方发生3人次违反禁令行为，扣除乙方项目经理10000元，如乙方项目经理发生变动，按照时间比例进行扣除。 2.上述内容适用于长期乙方（合同期大于等于1年）。 3.短期乙方人员如发生违反禁令的情况，按照以下标准执行：第一次扣当事人3000元，通报批评，第二次扣6000元，清退离厂，列入黑名单。 4.上述所有处罚均直接追究违章当事人及相关连带责任人，按照公司安全考核审批表执行；另按照《外包工程安全管理协议》追究乙方项目部的责任。

第一条甲乙双方共同的权利和义务为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。乙方：甲方：中煤宣城发电有限公司供需双方廉洁互保协议合同附件四：供需双方廉洁互保协议

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

第三条乙方的廉洁责任4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。第二条甲方的廉洁责任

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。第五条乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：第四条甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。8.其它违反廉洁规定的行为。7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

地址：地址：授权代表：（签字）授权代表：（签字）甲方：（盖章）乙方：（盖章）第七条本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。第六条本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

1.3如果监理人对本规范书的条文提出异议，不管多么微小，都应在响应文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题在专门的章节中以“差异表”形式加以详细描述。如果监理人没有以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题对本规范书的条文提出异议，即使响应文件中做出了未响应本规范书的相关陈述，委托人依然认为监理人完全接受和响应本规范书的要求。1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，监理人应保证符合本规范书和国家、行业相关标准。1.1本技术规范书适用于中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理工作。它提出了监理工作范围、人员要求、服务期限以及双方的义务、违约责任等方面的要求。1总则第五章技术规范及要求电话：电话：

2.1《中华人民共和国安全生产法》包括但不限于以下内容：2标准和规范1.6合同执行中，委托人对监理人合同执行情况进行定期和不定期考评，若监理人合同执行情况不能满足委托人要求，委托人有权利解除合同，并且不承担由此而产生的任何责任。1.5在合同签订后，委托人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，且只有委托人有权修改本技术文件。合同谈判将以本技术规范书为蓝本，经修改后最终确定的文件将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件具有相同的法律效力。1.4本技术规范所使用的标准如与监理人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.7《建设工程质量管理条例》国务院2000年第279号令2.6《中华人民共和国消防法》2.5《中华人民共和国职业病防治法》2.4《中华人民共和国土地管理法》2.3《中华人民共和国水土保持法》2.2《中华人民共和国建筑法》

2.13《电力工程地基处理技术规程》DL/T5024-20202.12《电力建设工程监理规范》DL/T5434-20212.11《建设工程监理规范》GB/T50319-20132.10《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》20092.9《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》20112.8《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行)建设部建市〔2002〕189号

2.19《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-20182.18《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-20162.17《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20152.16《建筑桩基技术规范》JGJ94-20082.15《屋面工程质量验收规范》GB50207-20122.14《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

2.25《光伏发电站直流发电系统设计规范》NB/T32045-20182.24《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-20142.23电气设备交接试验标准GB50150-20162.22建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20152.21《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-20102.20《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

2.31《建设工程文件归档规范》GB/T50328-20142.30《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-20182.29《光伏发电工程验收规范》GBT50796-20122.28《钢结构加固设计标准》GB51367-20192.27《光伏发电工程建设监理规范》NB/T340042-20182.26《光伏发电站土建施工单元工程质量评定标准》NB/T32047-2018

3.1项目概况3项目概况及地点以上文件如有更新，以最新版本为准。2.34《电力工程竣工图文件编制规定》DL/T5229-20162.33《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T18894-20162.32《企业档案工作规范》DA/T42-2009

3.2项目地点3.1.3分布式屋顶光伏项目概况以项目开工前委托人给出的委托书为准。人员配置要求：总监理工程师1人、监理工程师（土建）1人、监理工程师（电气）1人。工期：计划2022年7月1日开工，2022年12月31日竣工投产（具体以委托人通知为准）。3.1.2中煤宣城电厂光伏电站示范项目拟利用中煤宣城发电有限公司厂区内空地、水塘、屋顶总面积约278亩，建设18.09MWp集中式光伏电站，电站所发电量全额上网。自光伏电站35KV母线新建1回35kV线路接至35KV向阳变，向地区电网供电，新建线路长度约4Km，送出线路工程同时对35KV向阳变站内及涉及其他变电站部分设备进行改造。3.1.1中煤宣城发电有限公司拟开工建设的光伏电站项目由中煤宣城电厂光伏电站示范项目及若干个分布式屋顶光伏项目组成。

使各工程安全、环保、优质、高效、廉洁的建设完成，并顺利通过竣工验收，工程质量达到同期同类型光伏发电工程的优秀水平。3.4监理目标监理人工作期间办公场所由委托人协调解决，食宿、交通、办公设备、检测设备、工器具、计算机、网络及软件由投标方自理。3.3委托人提供资源3.2.2分布式屋顶光伏项目均位于安徽省辖区内，具体地点以合同签订后，委托人给出的委托书为准。3.2.1中煤宣城电厂光伏电站示范项目位于安徽省宣城市宣州区向阳街道办事处中煤宣城发电有限公司厂区内，送出线路工程自厂区围墙外至向阳变电站（含向阳变电站站内及所涉及其他变电站）。

4.2总监理工程师代表应具有工程类注册执业资格或具有工程类中级及以上专业技术职称、2年及以上电力建设工程实践经验并经电力建设工程监理业务培训合格的人员，具有至少2个6MW及以上光伏电站项目总监理工程师业绩。同时应具有住房和城乡建设厅下发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。4.1总监理工程师应具有注册监理工程师执业资格,5年及以上工程实践经验，应具有近3年（2019年1月1日起至今）具有至少2个6MW及以光伏电站项目总监业绩,同时应具有住房和城乡建设厅下发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。4监理人员资质要求3.5.2委托人根据具体项目的人员岗位需求下发委托书，委托书规定人员岗位及项目工期要求（委托书格式详见附录A）。3.5.1监理合同有效期为2年，即合同签订后的730日。3.5监理期限及项目工期

5.2监理合同签订后，监理单位根据监理合同的约定成立项目监理机构，成立项目监理机构的正式文件及人员任命书应报送给委托人项目公司。5.1监理合同签订前，监理人派驻到项目现场的总监理工程师与各专业监理人员必须经过面试。面试内容包括：专业技术知识、监理业务知识、工作经验等。面试合格者由委托人颁发上岗证，持上岗证者方可派驻到项目现场，面试方式可以是现场面试或视频面试。5监理组织要求4.5总监理工程师执业年龄在65岁以内，专业监理工程师执业年龄在60岁以内，因分布式光伏电站项目工作中涉及登高等高危工作内容，委托人在下发委托书时有权对投标方监理人员年龄做出限制要求。4.4安全监理工程师应具有注册安全工程师执业资格或中级及以上专业技术职称、2年及以上电力建设工程实践经验并经电力建设工程监理业务培训合格的人员，应具有住房和城乡建设厅下发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。同时必须具有至少1个6MW及以光伏电站项目安全监理业绩。4.3专业监理工程师应具有工程类注册执业资格或中级及以上专业技术职称、2年及以上电力建设工程实践经验并经电力建设工程监理业务培训合格的人员。必须具有至少1个6MW及以光伏电站项目专业监理工程师业绩。

6.1施工准备阶段监理服务范围包括并不限于以下内容：光伏电站工程从初步设计审查、施工准备到土建、安装、调试至工程所有项目竣工验收合格之日止的全过程监理，包括设计监理、施工监理和调试监理。组织监理例会，对工程承包人的施工质量、进度、施工安全、造价进行全方位、全过程控制，负责组织协调、合同管理、信息管理、结算、档案、风险防范以及安全文明施工的监理，定期对承包人的各项工作进行检查。配合项目审计、专项验收、竣工验收等相关工作。6监理工作内容5.5监理单位负责主持并定期召开工程协调会，履行“四控制、两管理、一协调”职责。5.4项目监理机构应配备必要的办公、交通、检测、个人安全防护用品等设备、设施或工具，配备满足本工程需要的法律、法规、规程、规范、技术标准等依据性文件。5.3项目监理机构应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。监理人若更换现场监理人员，应以相当资格与技能的人员替换并在事前取得委托人项目公司的书面同意。其中，更换总监理工程师（或总监理工程师代表）须提前7日向委托人项目公司提出书面申请，经书面同意后方可更换。

6.2.1工程开工前，总监理工程师应签订工程质量终身责任承诺书（DL/T5434-2021）。6.2工程开工前6.1.3审查业主方的付款资料。6.1.3监理工程师参加设计技术交底会，总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认。6.1.2在设计交底前，总监理工程师应组织监理工程师熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。6.1.1总监理工程师组织监理工程师熟悉设计文件，并组织委托人、承包（设计）人进行施工图纸会审工作，对图纸会审纪要进行签认。取得委托人授权后，总监理工程师对发现的不符合国家强制要求或不符合委托人提供的设计方案的设计问题应立即报告委托人，根据委托人的指示立即要求施工单位作出设计变更、整改，并督促办理设计变更手续。

5）应急准备和响应措施。4）危险源辩识、风险评价预控和应急预案。3）项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资质。2）职业健康安全与环境管理制度。1）专职质量管理人员的资质。6.2.2总监理工程师组织对施工承包人现场项目部的质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系进行以下审核：

3）施工承包人介绍施工计划、工程重点和难点以及施工准备情况。2）委托人根据本监理合同宣布对项目监理机构的授权。1）业主、项目监理机构、承包人（设计）分别介绍各自驻场的组织机构、人员及其分工。6.2.4参加第一次工地会议。纪要由项目监理机构负责起草并经与会各方代表会签。会议主要内容包括：6.2.3总监理工程师组织监理工程师审查施工承包人报送的施工组织设计、专项施工方案，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报业主。监理工程师审核承包人报送的资质资料、参与审核分包单位资格，并由总监理工程师签认后报业主批准。6）防疫落实情况。

6.3.1工程质量控制6.3施工实施阶段6.2.5审查施工承包方的管理人员资质、单位资质、特殊工种资格、材料报审、进度计划等资料，签署监理审查意见。6）确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题。5）总监理工程师进行监理规划交底。4）业主和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。

6.3.1.6未经项目监理机构验收或验收不合格的工程材料、构配件，不得用于本工程，并书面通知施工承包人限期将不合格品撤出现场。6.3.1.5项目监理机构对承包人报送的拟进场工程材料、设备、构配件的质量证明文件进行审核，并按有关规定进行抽样验收。对有复试要求的，经监理工程师现场见证取样后送检，复试报告应报送项目监理机构查验。6.3.1.4监理工程师对现场试验设备和人员（含外委试验单位）进行以下方面的考查：资质等级及其试验范围；法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；试验人员的资格证书；试验室管理制度；本工程的试验项目及其要求。6.3.1.3监理工程师要求施工承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺方案和工程质量保证措施，审核同意后签认。施工承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备，应组织专题论证，并向项目监理机构报送相应的施工工艺措施和证明材料，项目监理机构审核同意后报总监理工程师签认。6.3.1.2项目监理机构审查施工承包人编制的质量计划和工程质量验收及评定项目划分表，提出监理意见报业主批准并监督实施。6.3.1.1在施工过程中，施工承包人对已批准的施工组织设计、施工方案进行调整、补充或变动，须报监理工程师审核、总监理工程师签认。

6.3.1.12监理工程师发现施工过程中施工单位未经批准擅自施工的，施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的，存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故的，应通过6.3.1.13总监理工程师报告委托人后下达工程暂停令，要求承包人停工整改。整改完毕并经监理工程师复查符合要求，经总监理工程师确认后报委托人批准复工。6.3.1.11对施工中出现的质量缺陷，监理工程师自发现起24小时内下达书面通知，要求承包人整改，并检查确认整改结果。6.3.1.10监理工程师对承包人报送的分项工程质量报验资料进行审核，符合要求予以签认。总监理工程师组织监理工程师对承包人报送的分部工程和单位工程质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求予以签认。6.3.1.9对承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检记录，监理工程师应进行现场检查，符合要求予以签认后承包人方可隐蔽并进行下一道工序的施工。对未经监理工程师验收的或验收不合格的工序，监理工程师应拒绝签认，并严禁承包人进行下一道工序的施工。6.3.1.8监理工程师对施工过程进行巡视和检查，对工程项目的关键部位、关键工序的施工过程进行旁站监理，填写旁站记录。6.3.1.7监理工程师参与主要设备开箱验收，对开箱验收中发现的设备质量缺陷督促相关单位进行处理。

6.3.2.1审查施工承包人施工现场临时用电施工组织设计或者安全技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求。6.3.2工程安全控制6.3.1.17项目监理机构按时向业主报送监理日报、监理周报、监理月报。施工阶段的监理日/周/月报应至少包括以下主要内容：本日/周/月工程概况、本日/周/月工程形象进度、本日/周/月工程进度（实际完成情况与计划进度比较、对进度完成情况及采取措施效果的分析）、本日/周/月工程质量（工程质量情况分析、采取的工程质量措施及效果）、本日/周/月工程计量与工程款支付（工程量审核情况、工程款审批情况及月支付情况、工程款支付情况分析、采取的措施及效果）、合同其他事项的处理情况（工程变更、工程延期、费用索赔）、本日/周/月监理工作小结（对工程进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价，监理工作情况，有关本工程的意见和建议，下日/周/月监理工作的重点）。监理日/周/月报应由总监理工程师组织编制、签认后报委托人。6.3.1.16监理工程师应根据消缺清单对承包人的消缺方案进行审核，符合要求后予以签认，并根据承包人报送的消缺报验申请表和自检记录进行检查验收。6.3.1.15总监理工程师应及时向业主和项目监理机构提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。6.3.1.14对需要返工处理或加固补强以及设备安装质量事故，总监理工程师应责令施工承包人报送质量事故调查报告和处理方案。项目监理机构应对质量事故处理过程和处理结果进行跟踪和验收。

6.3.2.7核查施工现场施工起重机械、脚手架等设施的验收手续。6.3.2.6检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日报、监理周报、监理月报中。6.3.2.5定期对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，书面通知承包人，并督促其立即整改。情况严重的，应下达工程暂停令，在要求承包人停工整改的同时书面报告委托人。安全事故隐患消除后，监理工程师检查整改结果并经总监理工程师签署复工指令。6.3.2.4监督承包人按照批准的安全技术措施或者专项施工方案组织施工，及时制止违规施工。6.3.2.3审查施工总平面布置图和施工现场临时设施的设置以及防火防水等措施是否符合安全生产的要求。6.3.2.2审查承包人雨季、夜间等特殊条件下的施工方案是否符合强制性标准要求。

6.3.2.13监督施工承包人对施工现场实行围挡，在工程竣工后，按承包合同约定或相关规定，拆除施工临时设施，清理场地，恢复植被。6.3.2.12协调处理工地的各种纠纷、组织落实工地的保卫及成品保护工作。6.3.2.11组织工地卫生及文明施工检查。6.3.2.10监督施工承包人对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。6.3.2.9监督施工承包人有序堆放和转运进入现场的材料和设备，防止阻塞道路或者影响文明施工。6.3.2.8检查施工现场各种安全标志和安全防护措施符合强制性标准。

6.3.3.5审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。6.3.3.4审核其它付款申请单。6.3.3.3工程付款审核。6.3.3.2审核设计变更和工程量签证。6.3.3.1编制施工阶段资金使用计划并控制其执行。6.3.3投资控制

6.3.4.5施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工场地、物资等）。6.3.4.4施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要。6.3.4.3施工顺序的安排应符合施工工艺要求。6.3.4.2施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批动用或配套动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求。6.3.4.1审核、分析施工承包人的进度计划，施工进度计划应符合施工合同中工期的约定。6.3.4进度控制

6.3.5.2协助业主处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷。6.3.5.1合理划分子项目，明确各子项目的范围。6.3.5合同管理6.3.4.8在项目实施过程中，进行进度计划值与实际值的比较，定期提交各种进度控制报告；如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知，要求施工单位采取调整措施，确保进度计划的实施。6.3.4.7审核项目施工进度计划，并控制其执行。由于施工单位原因导致实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位采取补救措施，必要时调整计划，并向建设单位报告工期延误风险。6.3.4.6审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度。

6.3.7.1进行各种工程资料、文件的收集、整理、存档。6.3.7信息管理6.3.6.3组织、协调委托人与承包人之间的关系。6.3.6.2复核和审查施工承包人以及材料、设备、构配件等供应商的资格。6.3.6.1审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作。6.3.6组织与协调

6.3.8.2制订合理的工程保险投保方案。6.3.8.1在合同中采取有利的反索赔方案。6.3.8风险管理6.3.7.4督促施工单位整理工程技术资料。6.3.7.3建立工程会议制度。6.3.7.2定期提供各类工程项目管理报表。

6.4.1编制具有针对性和可操作性的调试监理实施细则，在专业监理实施细则中明确调试项目的监理工作目标、程序、方法和措施。6.4调试阶段6.3.9.3协助处理与保险有关的事宜。6.3.9.2协助处理索赔及反索赔事宜。6.3.9.1工程变更的申报、审查、批准，须使用有效的书面文件并满足合同约定。当工程变更涉及消防、安评、水保、环境保护等内容时，应按规定报有关部门审批。6.3.9工程变更管理

6.4.7收集各参建单位发现的设备缺陷，跟踪消缺情况，督促责任单位按时完成消缺，并组织消缺后的验收工作。6.4.6监督承包人执行批准的调试方案和措施。对调试过程实施巡视、见证、检查、必要时旁站。6.4.5监督施工承包人执行批准的符合工程总进度要求的调试进度计划并监督、检查调试计划的执行。对承包人提出的进度计划调整方案进行分析，提出修改意见，报业主单位。6.4.4督促施工承包人向参加调试的单位进行调试安全和调试技术交底，参加调试条件、安全隔离措施的审查。6.4.3审查施工承包人报送的调试大纲、调试方案和措施，提出监理意见报委托人。6.4.2组织审核调试人员资质和试验仪器设备，满足要求时予以确认。对有调试分包单位的，项目监理机构要求施工承包人按规定进行报审并要求承包人对分包单位进行监督、管理。

6.5.3参加启动验收会，在启动验收会上汇报启动前后工程监理情况，对工程质量是否具备验收条件提出监理意见。6.5.2监督系统整套启动试运行以及试运行中暴露的问题已全部处理并验收、签证完毕。6.5.1在启动验收前检查并网接入点满足下列条件：光伏发电系统试运行应投入的设备已按设计标准施工并按验收程序验收、签证完毕；设备单体调试和整套启动试运行前调试项目合格并验收、签证完毕。6.5工程启动验收阶段6.4.9组织或参加单体和系统整套启动调试前的质量验收、签证工作，审核调试结果。6.4.8主持或参加调试例会或专题会。

7付款方式6.6.2工程移交生产后15日内项目监理机构向业主移交全部监理文件。6.6.1督促施工承包人在规定的期限内向委托人移交竣工资料。6.6工程移交阶段6.5.5配合政府主管部门完成工程的消防、环评、水保、安评、防雷、电力、建筑等验收，对验收提出的问题督促承包人整改合格。6.5.4组织工程竣工初检，对发现的缺陷督促承包人整改并复查合格。

8.4由于监理人的原因造成委托人的设备、材料、备品备件及专用工具损坏丢失时，监理人照价赔偿，损坏委托人的成品的，赔偿由此造成的经济损失。8.3在施工及质量保证期内，若发生因监理人监理原因而引起的事故，每发生一次，监理人向委托人支付赔偿金，赔偿金额按照合同法相关条款规定执行。8.2在合同执行过程中，按照技术协议的要求，因监理人责任发生技术指标未达到要求的或未按协议要求内容执行，每次扣除监理人1000元，并进行返工。8.1由于监理人责任不能按合同规定的工期竣工，监理人应向委托人偿付违约金，每逾期一日向委托人偿付违约金，数额为合同总价的1%。由于委托人原因逾期工期顺延。8违约责任7.1单个项目监理费用支付以委托书、监理人员考勤表为依据进行测算，每个光伏电站项目监理服务全部完成后，一次性付清单个项目监理费用。

9.2监理人现场监理不到位，发生一次扣罚监理人200-500元。9.1监理人人员在委托人从事监理工作期间必须遵守委托人及项目合作企业的安健环管理制度。9考核条款8.7违约应承担的经济责任：如合同在执行过程中监理人违约应赔偿委托人因监理人违约而造成的直接损失。8.6合同执行期间，监理人员违纪、玩忽职守或是委托人认为不能胜任工作时，监理人应按照委托人的要求从速撤换其人员。8.5监理人在执行合同期间，出现技术问题或不服从管理，影响施工质量，委托人有权单方面解除合同，给委托人造成损失，必须赔偿经济损失。

9.8在监理人承担的重点质控项目中，每发生一次因监理人工作不到位，未按规定的施工质量文件控制施工质量或未按施工文件包进行现场监理，造成返工的，视返工工程量的大小和所造成的影响扣监理人合同价款的0.2-2%，直至扣完合同价款的10%。9.7由于监理人对EPC承包商施工进度控制不力，对施工进度造成影响的，在一般项目中每出现一例扣罚监理人500元；在重点项目中每出现一例扣罚监理人1000元。9.6项目施工过程中，在委托人召开的施工协调会上，监理人应及时通报施工进度和施工安全情况，对于施工进度滞后而监理人未及时通报的每出现一次扣罚监理人500-1000元。9.5监理人现场监理中对出现的严重质量违章，制止不力或制止未得到纠正又没有及时上报的，发生一次扣罚监理人500-1000元。9.4监理人在监理人承担的重点质控项目中，未按规定的施工文件控制施工质量，发生一次扣罚监理人500-1000元。9.3监理人与EPC承包单位串通，弄虚作假，发生一次扣罚监理人1000-5000元。

10.1.2监理人应按规定和合同约定，对项目监理活动中形成的文件收集、整理后，向招标人移交。10.1.1监理人应按DL/T5434—2021的规定，将设计、施工、调试单位形成的文件质量和案卷质量纳入工程质量监控范围，对参建单位整理和移交的竣工档案质量情况负责审查，并签署意见。10.1总体要求10竣工档案归档范围及要求9.10委托人与监理人、EPC包商与监理人之间所有与施工有关的问题（包括函件）处理与答复时间不得超过24小时，具体责任考核以不影响正常施工为标准。9.9项目进入调试阶段，出现因监理重大过失给招标人造成重大的损失，以合同价格的20%为限赔偿损失。

（3）监理例会资料。（2）监理实施细则（开工前提交）。（1）监理规划（开工前提交）。监理人提交的资料包括以下主要内容，并不限于此：10.2监理资料内容10.1.3在项目建设活动中形成的监理文件，应按国家、行业有关规定收集、整理，经项目总监理工程师审核后移交招标人档案部门归档。

（9）监理日记（总监、总监理工程师代表、各专业监理）。（8）旁站监理记录表。（7）来往函件。（6）会议纪要。（5）监理工程师通知单、监理工程师通知回复单。（4）监理工作联系单。

（15）设计交底与图纸会检会议纪要。（14）施工组织设计（项目管理实施规划）报审表、方案报审表。（13）监理工作总结。（12）工程总体质量评估报告。（11）工程项目施工阶段质量评价意见等专题报告。（10）监理月报。

（21）工程材料、构配件、半成品、设备的质量证明文件，设备、材料、构配件缺陷及处理文件。（20）分包单位资格报审表、单位资质报审表、人员资质报审表。（19）工程开工报审表、工程暂停令及工程复工申请表。（18）质量计划和质量验收及评定项目划分报审表。（17）计划、调整计划报审表。（16）工程控制网测量、线路复测报审表。

（27）职业健康安全与环境事故处理文件。（26）质量缺陷与事故处理文件。（25）验收申请表、中间验收交接表、工程竣工报验单。（24）工程变更文件。（23）隐蔽工程验收文件（包括隐蔽工程验收视频资料及照片）。（22）主要测量计量器具、试验设备检验报审表，工程材料、构配件、设备报审表、主要设备开箱申请表。

10.3.2项目监理机构应按国家或国家有关部门颁布的关于工程档案管理的规定、委托监理合同规定，做好包括合同文件、招标人指示文件、施工文件、设计文件和监理文件的收集、整理、分类建档和管理。10.3.1项目监理机构应在工程项目开工前建立监理档案资料管理制度，指定专门人员随工程施工和监理工作进展进行监理文件的收集整理和管理工作。10.3监理文件的管理（30）索赔文件。（29）工程款支付申请表。（28）分部工程、单位工程验收文件。

10.4.2根据委托监理合同约定建立信息文件目录，完善工程信息文件的传递流程及各项信息管理制度。10.4.1项目监理机构应根据委托监理合同约定的载体与传递方式，做好工程信息管理。重要的工程信息必须形成书面文件，并对信息进行分类、整理、建档。10.4信息管理工作10.3.5监理文件必须及时整理、真实完整、分类有序。10.3.4项目监理机构应审核施工单位和设计单位编制的竣工文件及竣工图的完整性和准确性。10.3.3项目监理机构应制定文件资料签收、送阅与归档及起草格式、打印、校核、签发、传递等内容的文档管理程序。

光伏电站项目监理服务委托书附录A：委托书10.4.5信息传递应及时、准确、完整。10.4.4督促承包单位按承包合同规定和项目监理机构要求，及时编制并向项目监理机构报送工程报表和工程信息文件。10.4.3采集整理工程建设过程中关于质量、职业健康安全与环境、进度、合同管理等信息并向有关方反馈。

项目名称
委托单位		项目地点
项目简介
人员配置要求
计划开工日期		计划完工日期
项目负责人
项目管理部门
分管领导

法人代表或授权委托人：(签字或盖名章)报价响应人：（盖章）响应文件中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务询比价采购第六章报价响应文件格式注：委托人签字盖章后生效。

致：中煤宣城发电有限公司项目名称：中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务承诺函1、承诺函一、商务部分日期：年月日

本报价有效期满足采购文件要求。如果在规定的开报价时间后，我方在报价有效期内撤回报价，则报价保证金将被贵方没收。若成交，我方将按照采购文件的具体规定与询价人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时保质为工程提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现合同服务质量问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。本报价为闭口价。即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。我公司已充分阅读、理解采购文件并详细了解现场的实际情况，结合我公司多年的工作经验和我们自身的实力，我们承诺完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，对现实情况已经完全掌握，不存在报价中未考虑的因素，所有风险我公司均在报价中充分考虑（不论我方报价响应文件如何，贵方均可视为完全响应采购文件要求，还可进一步理解为我方放弃报价响应文件中的声明、说明或保留权力），报价不存在漏项和缺项。我代表（报价响应人名称），在此作如下承诺：很荣幸能参与上述项目的报价。

报价单位：（报价单位名称）若成交，我方将按照约定提交履约保证金，与贵公司共同承担合同风险。我单位在此承诺：一旦成交，将在收到成交通知书发出之日起5日内进行合同洽谈、30日内签订合同。若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按采购文件规定给予惩罚，我方完全接受。我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

3、授权委托书日期：年月日报价单位：（报价单位名称）2、附录日期：年月日

询价人名称	中煤宣城发电有限公司	备注
询价人地址	安徽省宣城市向阳街道
询价人的联系人	王旸（技术）、翟宝君（商务）
询价人的联系人电话	0536—3133052、3133198
询价人的传真	0563-3133190
询价人的邮箱	gtxdjhjyb@163.com
询价人的邮编	242052
报价响应人名称
报价响应人地址
报价响应人的联系人
报价响应人的联系人电话
报价响应人的传真
报价响应人的邮箱
报价响应人的邮编
报价响应人的开户行
报价响应人的开户行账号
报价响应人的税号

委托期限：自本委托书签署之日起至本项目签订采购合同之日止。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的终止而失效。我公司对被授权人的签名负全部责任。本授权委托书声明：本人报价单位法人姓名系（报价响应人名称）的法定代表人，现授权委托被授权人姓名及电话，身份证号码是被授权人身份证号为我方代理人代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。致：中煤宣城发电有限公司项目名称：中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务授权委托书

报价响应人资格声明函4、报价响应人资格声明函附：授权人和被授权人身份证正反面复印件日期：年月日被授权人签名：报价响应人公章：代理人无转委托权。

报价单位：（报价单位名称）特此声明！我公司承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。我公司愿意针对上述项目进行报价。报价响应文件中所有关于报价响应人资格、业绩等的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。致：中煤宣城发电有限公司项目名称：中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务

注：本表后应附日期：年月日报价单位：（报价单位名称）5、报价响应人基本情况表日期：年月日

企业名称					法人代表
注册地址					企业性质
成立时间			电话			传真
资质等级及证号					营业执照编号/统一社会信用代码
职工人数		1、总人数：管理人员：　　　技术人员： 2、高级工程师人数：　工程师人数：　　助理工程师人数
经营范围
质量体系认证情况
近三年每年承担的合同收入（人民币万元）：
年份	2019			2020			2021
国内
国外
单位简介（包括组织机构、资质情况、业绩情况等）

业绩汇总表6、★报价响应人业绩情况表（类似合同业绩）(3)其他有关证明文件（如三年安全无事故证明等，如有提供扫描件）。(2)质量体系认证（如有提供扫描件）。(1)企业法人营业执照、企业法人代码证书、税务登记证或三证合一企业法人营业执照（扫描件）。

序号	所附合同复印件等证明材料对应页码	用户名称	项目名称	服务内容	合同状态	合同金额	合同签订时间	开工时间	竣工时间	用户联系人	用户联系人电话

7、报价响应人管理人员人员情况表日期：年月日报价单位：（报价单位名称）3、★未提供合同复印件，则该业绩将不予认定。2、按上表所附项目顺序提供合同复印件（包括封面页、服务范围页、签字盖章页）。注：1、合同状态中填写合同目前情况，包括准备执行、正在执行及执行结束。

注：1.后附毕业证书、职称证书、执业证书等。7.2项目主要参与人员简历表注：本表后附本项目组织机构框架图7.1主要管理人员情况表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	专业工作年限	入职本公司时间

一般情况：
姓名		性别		身份证号		年龄
原学历		后续学历		毕业院校		专业
职务		职称		个人执业资格证书		拟任职位
参加工作时间及工龄				从事拟任职位工作年限
个人简历：
序号	项目名称		规模	该项目中职位	该项目起止时间		质量等级

日期：年月日报价单位：（报价单位名称）（报价响应文件其他部分已提供的，此处不用重复提供。）8、其他文件和资料日期：年月日报价单位：（报价单位名称）

报价单位：（报价单位名称）除差异表所列条目内容以外，（报价响应人名称）完全理解和接受采购文件中的全部合同条款，并承诺按此签订合同。致：中煤宣城发电有限公司项目名称：中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务合同条款确认函9、合同条款确认函

注：我公司已将此次报价的所有差异列于上述表格，除上述表格中的内容再无其它差异。差异表10、差异表日期：年月日

序号	采购文件		报价响应文件		说明
	条目	简要内容	条目	简要内容
1
2
3
……

日期：年月日报价单位：（报价单位名称）4、报价响应人若未填写此表，视为完全响应采购文件。3、报价响应人在提出差异时，应考虑所提出的差异可能会被评审小组认为实质上不响应采购文件要求，而被认定为无效报价。2、对于报价响应人提出的上述差异，如存在重大偏离，导致询价人无法承受，则有可能导致其报价被否决。1、报价响应人要将报价响应文件和采购文件的差异之处汇集成表。报价响应文件对采购文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。报价响应文件与采购文件有差异之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：供应商廉洁承诺书11、供应商廉洁承诺书

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

1、报价说明二、价格部分年月日承诺方：（盖章）我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

中煤宣城发电有限公司光伏电站建设项目工程监理服务报价表2、报价表3.监理工期每个项目的委托书为准。报价响应人应统筹考虑人员提前进场、开工前准备、正常8小时工作之外的加班加点及节假日、竣工资料收集、整理、总结编制等人工成本的增加风险。询价人不另外付给监理人任何费用。监理实际工期与计划工期发生偏离时，按照实际服务工期结算。2.投标报价已包含报价响应人的监理人员工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、现场必备的检测设备和交通工具合理的购置及使用费用以及住宿费、电话费、利润、自身人员人身及财产保险、税金及其他为完成本工程监理服务所需的全部费用。1.报价响应人应按照本采购文件确定的工作范围和要求，自主报价。投标价格是指采购文件中说明的全部工作内容的报酬。如有任何折扣声明，报价响应人也须在报价文件中注明。

序号	岗位	专业	单价（元/人.日）
1	总监理工程师	电气（兼安全）
2	总监理工程师代表	电气（兼安全）
3	专业监理工程师	电气（兼资料员）
4	专业监理工程师	土建（兼资料员）
	以上合计（固定单价承包不再调整）：
	投标总价：大写：元人民币，含 %增值税不含税总价：大写：万元人民币。

日期：年月日报价单位：（报价单位名称）注4：“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段（不存在正常8小时工作之外的加班加点及节假日）。★注3：本项目约定，合同协议书中总价为修正后报价人总报价。具体要求详见报价须知5.6款。（若报价人不响应此条款，则报价将被否决）。注2：评审价均为不含税价，采用简易计税方法：含税报价=不含税报价*（1+增值税税率），如增值税税率是6%，则含税报价=不含税报价*（1+6%）=不含税报价*1.06注1：本项目报价是为完成本次询价范围内所有工作的各岗位工作日单价，是报价响应人考虑一切风险因素的闭口报价，报价时已经进行综合考虑，不存在任何遗漏、缺项，未报价部分均视为免费，不存在价格调整，澄清回复均不得引起商务价格变化，否则其报价将被否决（本项要求适用于本询价项目所有报价表及其附表）。

日期：年月日报价单位：（报价单位名称）报价响应人应编制技术方案，包括采购文件第二章报价须知和第五章技术规范及要求中规定的全部内容。技术服务方案应包括主要服务方案、措施、项目特点分析等内容。1、技术方案三、技术部分