招标
浙江省商业集团第三批(31对)低碳服务区充电站项目初步设计项目公告
金额
77.5万元
项目地址
浙江省
发布时间
2023/08/02
公告摘要
公告正文
询比采购邀请书
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购浙江省商业集团第三批(31对)低碳服务区充电站项目初步设计单位,现公告邀请满足条件的供应商前来竞标。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:浙江省商业集团第三批(31对)低碳服务区充电站项目初步设计
标段划分:本项目共两标段,具体标段划分详见附件2项目清单(实际项目设计以招标人书面委托单为准);投标人只能选择其中一标段进行报价。
预算金额:775000元;
项目实施地点和时间:浙江省内高速服务区,详见附件2项目清单;
工期:招标人发出书面委托单后15日历天完成初步设计,如因发包人原因项目暂缓的,工期可顺延。
2、采购内容和范围:
充电站设备基础管沟等建筑结构、高低压设施及线路的电气(含10KV外线路)、场地道路、排水、照明、监控、标线、安全设施等配套设施的初步设计。
3、¨计划工期: /
¨交货期: /
☑服务期限:招标人发出书面委托单后15日历天完成设计,如因发包人原因项目暂缓的,工期可顺延。
4、¨施工质量要求: /
¨货物质量标准或主要技术性能指标: /
☑服务质量要求或服务标准: 符合国家规范、规程和地方法规的相关规定,满足相关行业标准及采购文件的要求。
5、其他: /
二、承包商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人,同时还应具备如下条件:
☑(1)资质要求:独立法人、注册资金不低于500万元,电力行业(送电工程、变电工程)专业设计乙级或(新能源发电)专业设计乙级。
☑(2)公司业绩要求:2020年以来至少完成过1项单项合同金额在5万元(含)以上的输配电或充电桩项目设计业绩。
☑(3)项目负责人要求:委派的项目负责人有中级工程师及以上资格。
☑(4)信誉要求:近三年内(自2020年1月1日至投标截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)网站页面显示内容为准,时间以法院判决书判决日期为准)(供应商无需提供证明材料,采购人将通过中国裁判文书网查询)。
(5)其他要求:/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的,应满足下列要求:/
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年8月2日14时00分至2023年8月4日14时00分(北京时间,下同)。(不得少于2个工作日,且与系统设置时间一致)
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年8月7日14时00分。采购人将于2023年8月8日14时00分前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。(澄清或者修改应在递交首次响应文件截止之日1个工作日前)
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:8月8日14时00分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
☑电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:电子响应文件1份,响应文件应制作成清晰的,不影响阅读的盖章或扫描件。在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统:
https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm
¨纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至 (地址: ,联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在投标文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、☑电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传电子采购采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
¨纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的,造成投标失败等风险由投标人自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年8月8日14时00分。
6、其他要求:/
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm)、(采购人需要的其他媒介)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:浙江交投中碳环境科技有限公司
地 址:浙江省杭州市上城区机场路里街48号
联 系 人:叶先生
电 话:0571-88030627
2、采购代理机构:无
地 址: /
联 系 人: /
电 话: /
3、监督部门:浙江交投中碳环境科技有限公司纪检审计部
地 址:杭州市上城区机场路里街48号钱锦大楼三楼
电 话:0571-88033027
4、系统维护联系电话:0571-86905322
根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购浙江省商业集团第三批(31对)低碳服务区充电站项目初步设计单位,现公告邀请满足条件的供应商前来竞标。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况:浙江省商业集团第三批(31对)低碳服务区充电站项目初步设计
标段划分:本项目共两标段,具体标段划分详见附件2项目清单(实际项目设计以招标人书面委托单为准);投标人只能选择其中一标段进行报价。
预算金额:775000元;
项目实施地点和时间:浙江省内高速服务区,详见附件2项目清单;
工期:招标人发出书面委托单后15日历天完成初步设计,如因发包人原因项目暂缓的,工期可顺延。
2、采购内容和范围:
充电站设备基础管沟等建筑结构、高低压设施及线路的电气(含10KV外线路)、场地道路、排水、照明、监控、标线、安全设施等配套设施的初步设计。
3、¨计划工期: /
¨交货期: /
☑服务期限:招标人发出书面委托单后15日历天完成设计,如因发包人原因项目暂缓的,工期可顺延。
4、¨施工质量要求: /
¨货物质量标准或主要技术性能指标: /
☑服务质量要求或服务标准: 符合国家规范、规程和地方法规的相关规定,满足相关行业标准及采购文件的要求。
5、其他: /
二、承包商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的☑法人 ¨非法人组织 ¨自然人,同时还应具备如下条件:
☑(1)资质要求:独立法人、注册资金不低于500万元,电力行业(送电工程、变电工程)专业设计乙级或(新能源发电)专业设计乙级。
☑(2)公司业绩要求:2020年以来至少完成过1项单项合同金额在5万元(含)以上的输配电或充电桩项目设计业绩。
☑(3)项目负责人要求:委派的项目负责人有中级工程师及以上资格。
☑(4)信誉要求:近三年内(自2020年1月1日至投标截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)网站页面显示内容为准,时间以法院判决书判决日期为准)(供应商无需提供证明材料,采购人将通过中国裁判文书网查询)。
(5)其他要求:/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目¨接受 ☑不接受联合体参加采购活动。联合体投标的,应满足下列要求:/
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间:2023年8月2日14时00分至2023年8月4日14时00分(北京时间,下同)。(不得少于2个工作日,且与系统设置时间一致)
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年8月7日14时00分。采购人将于2023年8月8日14时00分前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。(澄清或者修改应在递交首次响应文件截止之日1个工作日前)
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:8月8日14时00分;(不得少于3个工作日)
2、响应文件递交方式
☑电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:电子响应文件1份,响应文件应制作成清晰的,不影响阅读的盖章或扫描件。在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统:
https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm
¨纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至 (地址: ,联系人:先生(女士),电话: )。
□样品等的递交:采用邮寄递交方式,在投标文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 (公司名称) (地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、☑电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传电子采购采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
¨纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的,造成投标失败等风险由投标人自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2023年8月8日14时00分。
6、其他要求:/
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统(https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm)、(采购人需要的其他媒介)上发布。
六、联系方式
1、采 购 人:浙江交投中碳环境科技有限公司
地 址:浙江省杭州市上城区机场路里街48号
联 系 人:叶先生
电 话:0571-88030627
2、采购代理机构:无
地 址: /
联 系 人: /
电 话: /
3、监督部门:浙江交投中碳环境科技有限公司纪检审计部
地 址:杭州市上城区机场路里街48号钱锦大楼三楼
电 话:0571-88033027
4、系统维护联系电话:0571-86905322
返回顶部