济南城市轨道交通 4 号线一期工程腊山主变电所外电源引入土建工程施
发布日期：2023-10-31

合同名称	济南城市轨道交通 4 号线一期工程腊山主变电所外电源引入土建工程施	发包人	济南轨道交通集团建设投资有限公司
承包人	济南黄河路桥建设集团有限公司	合同工期	120天
合同价款	60000628元	合同规模	空元/㎡
工程项目地点	济南市。	合同签订时间	2023-09-21
质量标准	合格	合同生效时间	2023-09-21
违约责任	（1）出现通用条款第 16.2.1 项第（4）目情形时，承包人每次向发包人支付 10 万元 违约金。 （2）承包人更换人员或实际进场人员与投标文件承诺人员不一致的，违约金标准详 见发包人相关管理办法。 （3）承包人承诺的主要机械设备不及时到位，扣以 1 万元/天/台的违约金。 99 （4）因承包人原因工程质量达不到合同约定质量标准的，承包人按照结算价款的 3% 支付违约金。 （5）若承包人不按雇员劳动合同和政府有关规定支付雇员劳务工资、或不按分包合 同支付工程款、或不按采购合同支付材料设备供货商货款的，除非承包人有合理原因（需 提交有效证明文件），否则可认为承包人违约，发包人有权立即停止向承包人支付应付的 款项，给发包人造成损失的，承包人应赔偿损失。若因承包人延期支付分包工程价款而影 响工程进度或被媒体曝光的，除扣罚其当期进度款的 5%以外，承包人还须赔偿发包人损 失。 （6）承包人在合同履行过程中应遵循发包人的相关管理制度和办法，安全、质量、 进度、文明施工、现场管理工作存在违约的，执行发包人相关管理规定进行违约处罚。 （7）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付 1000 元违约	履约担保	无
解决争议的办法	（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。	支付担保	/
其他内容	/	备注	空