中标
洪雅县国有林场县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造项目(二次)中标（成交）结果公告
金额
168.84万元
项目地址
四川省
发布时间
2022/06/29
公告摘要
项目编号hycg2022005
预算金额180万元
招标公司洪雅县国有林场
招标联系人李先生
招标代理机构眉山市政府采购中心洪雅县分中心
代理联系人赵文军15282388811
中标公司山东元达建设工程有限公司168.84万元
中标联系人纪晓东
中标公司山东元达建设工程是有限公司
中标联系人-
公告正文
洪雅县国有林场县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造项目(二次)中标（成交）结果公告
一、项目编号：N5114232022000006
二、项目名称：县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 |
|---|---|---|
| 山东元达建设工程有限公司 | 单县园艺办事处 | 1,688,470.38元 |
合同包1(合同包一):
工程类（山东元达建设工程有限公司）
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他建设工程 | 其他建筑工程 | 林场厢子岩管护站 | 184日历天 | 纪晓东 | 一级建造师 | 1,688,470.38 |
李大兵、任伟（采购人代表）、罗宏
六、代理服务收费标准及金额：代理服务费收费标准：
无
代理服务费金额：
合同包1(合同包一)： 0万元。收取对象：无。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：洪雅县国有林场
地址：洪雅县洪川镇修文路三段143号
联系方式：028-37527058
2.采购代理机构信息
名称：眉山市政府采购中心洪雅县分中心
地址：四川省眉山市洪雅县瓦屋山大道北段127号市民中心7楼
联系方式：15282388811
3.项目联系方式
项目联系人：赵文军
电话：15282388811
眉山市政府采购中心洪雅县分中心
2022年06月29日
相关附件：
包1供应商评审情况表.pdf 包1供应商评审情况表.pdf 中小企业声明函.rar 中小企业声明函.rar 采购文件.rar 采购文件.rar
体化室
县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造项目（二次）
四省政府采狗
评审情况表
项目编号：N5114232022000006
2022-06-29
| 是否通过序供应商名资格号双府称性审查 | 是否通过符合性审查 | 未通过原因 | 是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除 | 施工组织方案、质量保障、工期（84分） | 履约能力(14分） | 落实政府采购政策（2分） | 综合评审得分汇总（100分） | 评审结果 |
| 山东元达建设工程是有限公司 | 是 | / | 是 | 84 | 12 | 2 | 98.000 | 第一成交候选人：山东元达建设工程有限公司报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）。第二成交候选人：四川中科天正建设工程有限公司；报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）第三成交候选人：四川兴宏晨建筑工程有限公司：报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）。 |
| 四川中科2天正建设是工程有限公司 | 是 | / | 是 | 79 | 14 | 2 | 95.000 | 第一成交候选人：山东元达建设工程有限公司报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）。第二成交候选人：四川中科天正建设工程有限公司；报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）第三成交候选人：四川兴宏晨建筑工程有限公司：报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）。 |
| 化气收府采狗四川兴宏3晨建筑工是程有限公司 | 是 | 是 | 80 | 11 | 2 | 93.000 | 第一成交候选人：山东元达建设工程有限公司报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）。第二成交候选人：四川中科天正建设工程有限公司；报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）第三成交候选人：四川兴宏晨建筑工程有限公司：报价金额：1688470.38（元）（壹佰陆拾捌万捌仟肆佰柒拾元叁角捌分）。 |
Y建设工程是是/是8412298.000达建设工程有限公司
体化平
四川省政府采狗
体化平
四川省政府采购~
体化平
四川省政府采购
-第1页-
四省政府采购一一体化：
武省政府采购--体化平台
四省政府采狗一体化平台
西省政府采购一--体化平台
四省政府采沟一体化平台
西省政府采购一体化平台
西省政府采狗-体化平台
西省政府采狗-体化平台
西省政府采购-体化平台
西省政府采狗·体化平台
-第2页-
八、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）
46号）的规定，本公司（联合体）参加送雅县国有林场（单位名称）的洪雅县国有林场厢子
监管护站综合管理用房改造项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求
的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况
如下：
1.洪雅县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造项目（标的名称），属于建筑业（采购
文件中明确的所属行业）：承建企业为山东元达建设工程有限公司（企业名称），从业人员68
人，营业收入为43049.6984万元，资产总额为7045.2957万元，属于中型企业（中型企业、小
型企业、微型企业）；
2.／（标的名称），属于／；承建企业为／（企业名称，从业人员/人，营业收入为／万元，
资产总额为/万元，属于／（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企
业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相
建设订
应责任。
东元达。
企业名称（签章）：山东元达建设工程有限公司
日期：2022年6月27日
丁
4
淘装辰总艺委员会、财政
说明：1、划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（211规定划分标准
的中小企业。
东
2、允许联合体的，如所有成员均为中小企业的由所有成员共同签署；如联合体中部分成
皖E871Z220037
员为中小企业的且协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，由该部分中小企业进行
签署，不属于中小企业的联合体成员不签署。
3、本声明不需要提供证明材料。
4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可
不填报。
5.不是中小企业的则不提供本声明，不影响供应商申请文件的有效性。但专门面向中小企
346
疫情防控要求：详见洪雅县政务服务和
公共资源交易服务中心网站通知公告
《疫情防控温馨提示》。
竞争性磋商采购文件
项目编号：HYCG2022005
项目名称:洪雅县国有林场厢子岩管护站综合
管理用房改造项目
采购人：洪雅县国有林场
洪雅县国有林场
共同编制
眉山市政府采购中心洪雅县分中心
2022年6月，
目录
第一章磋商邀请
第二章磋商须知
第三章采购项目技术、服务、商务、政府采购合同内容条款及其他要求
第四章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容
第五章施工响应文件格式
第六章评审方法
第七章政府采购合同（草案）
第八章工程量清单和图纸.........................................................................................................-77-
第一章磋商邀请
眉山市政府采购中心洪雅县分中心受洪雅县国有林场委托，拟对洪雅
县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造项目采用竞争性磋商方式进
行采购，依据《政府采购法》及财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采
购方式管理暂行办法》[财库（2014）214号]相关规定，邀请通过四川省
政府采购网一体化平台随机抽取选中的供应商参加磋商。
一、采购项目基本情况
1.项目编号：HYCG2022005
2.项目名称：洪雅县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造项目。
二、资金情况
资金来源：一般公共预算资金。
预算金额：1800000元。
最高限价(发包价)：1688470.38元。
三、采购项目简介：洪雅县国有林场厢子岩管护站综合管理用房改造
项目，详见采购文件。
四、定向采购情况
本项目为预留份额专门面向中小企业采购。
五、邀请供应商
从通过四川省政府采购网一体化平台供应商系统随机抽取的8家供
应商进入磋商（满足3家小于8家的按实际通过资格审查家数邀请进入磋
商环节）。在随机抽取结束后发送到随机抽中的供应商业务端，请随机抽
中的供应商及时登录四川省政府采购网查看抽取结果并下载采购文件。
六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.采购人根据采购项目提出的特殊条件。
（1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上
资质；企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业入川信息已在四川省
住房和城乡建设厅官网公开，且在有效期内。
（2）具备有效的《安全生产许可证》；
8.本项目不接受联合体参加磋商。
9.通过四川省政府采购网一体化平台的供应商中随机抽取并且被抽
中的供应商，并按照规定获取了磋商文件。
七、禁止参加本次采购活动的供应商
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》
（财库〔2016〕125号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收
违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参
加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存
在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。
八、采购文件获取时间、地点、方式：
时间：2022年6月14日9时00分至2022年6月20日23时59分。
地点：四川政府采购网（https://zfcg.scsczt.cn/）
方式：登录四川政府采购网（https://zfcg.scsczt.cn/）登录四川
省政府采购网--供应商入口--电子化交易--采购文件下载--选择本项目
申请获取采购文件。
磋商资格不能转让。
九、递交施工响应文件截止时间
供应商首次递交施工响应文件截止时间：2022年6月27日09时30
分（北京时间）；
供应商参加磋商时间：2022年6月27日09时30分（北京时间）。
供应商参加磋商人员资格要求：1.系本公司正式员工；2.提供社保部
门出具的最近六个月以来社保缴纳的证明材料（注：①缴纳的银行电子回
单或以社保部门出具的社保证明为准；②复印件盖供应商单位印章）。资
格要求资料不符合条件，其响应文件按无效处理。
十、响应文件递交地点：
地点：洪雅县瓦屋山大道北段128号市民中心6楼第二开标室。
响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达或
没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
十一、响应文件开启时间：
2022年6月27日09时30分（北京时间）在眉山市政府采购中心洪
雅县分中心评标区开启。
十二、磋商地点：
洪雅县瓦屋山大道北段128号市民中心6楼评标区。
十三、供应商信用融资：
根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的
通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成
交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政
府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其
“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭
中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷
款流程申请信用融资贷款。
十四、供应商询问、质疑联系方式
采购人：洪雅县国有林场
联系人：李先生
联系电话：028-37527058
采购代理机构：眉山市政府采购中心洪雅县分中心
通讯地址：洪雅县洪川镇瓦屋山大道北段128号7楼
联系人：徐先生，肖女士
联系电话：028-35079782
二、总则
1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次磋商采购项目。
1.2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。
2.采购主体
2.1本次磋商的采购人是洪雅县国有林场。
2.2本次磋商的采购代理机构是眉山市政府采购中心洪雅县分中心。
3.合格供应商
合格供应商应具备以下条件：
3.1具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
3.2不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。
4.磋商费用
供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。
5.充分、公平竞争保障措施
5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的
不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。
7.2施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起X天内发出开工通知的，承包
人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料
的期限：。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的10%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）；
（2）；
（3）。
7.8提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：无。
8.材料与设备
8.1承包人采购材料与工程设备
-68-
8.2材料与工程设备的保管与使用
8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
8.3样品
8.3.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
8.4施工设备和临时设施
8.4.1承包人提供的施工设备和临时设施
8.4.2关于修建临时设施费用承担的约定：。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1试验设备
施工现场需要配置的试验场所：。
施工现场需要配备的试验设备：。
施工现场需要具备的其他试验条件：。
9.2现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：。
10.2变更估价
10.2.1变更估价原则
关于变更估价的约定:。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：。
发包人审批承包人合理化建议的期限：。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法
和金额为：。
10.4暂估价
10.4.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第X种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：。
-69-
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第X种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准
价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料
单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据
实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合
同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价
工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合
同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调
整。
第3种方式：其他价格调整方式：。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
12.1.2总价合同。
总价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
12.1.3其他价格方式：。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额（比例20%-40%）：。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：。
12.3.1.1总价措施项目的计量
总价措施项目清单中的项目（除环境保护、安全施工、文明施工、临时设施等以费
率计价的项目以外），包干计取，结算不作调整；进度支付时按发包人确认后的工程形
-70-
象进度比例按月计量。
安全文明施工费的计量、支付与结算按川建发〔2017〕5号执行。
12.3.1.2规费的计量
按建设行政主管部门核定的承包人规费费率计量和结算。
12.3.1.3税金
税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的
计量〕约定进行计量：。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。
（2）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
12.4.5支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前X小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：X小时。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。
-71-
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
13.4竣工退场
13.4.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
14.3最终结清
14.3.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：。
承包人提交最终结算申请单的期限：。
14.3.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
（2）发包人完成支付的期限：。
15.缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第
3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）%的工程款；
（3）其他方式:。
15.2.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括
-72-
预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
15.3保修
15.3.1保修责任
工程保修期为：。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工
作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发
包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的
违约责任：。
（7）其他：。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包
人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
-73-
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
19.争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
19.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
19.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
-74-
第四节合同附件格式
附件一：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房
屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程
质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫
生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和
装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质保期：详见
《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如
下：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该
工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（3）装修工程为2年；
（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
（5）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
（7）其他项目的保修期限为2年。
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
-75-
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保
修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规
定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相
应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项:
质量保证金按工程竣工结算价的3%计算，质量保证金的退还按合同约定，不计利
息。承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修，否则发包方可请人保修，所发生的
费用在保修金中支付。
5.2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，
作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
-76-
第八章工程量清单和图纸
注：采购人采用固定单价（清单计价方式）合同的采购工程量清单无需标价，采用固定总价合同方
式的招标工程量清单须标价。
另册提供。
-77-
疫情防控要求：详见洪雅县政务服务和
公共资源交易服务中心网站通知公告
《疫情防控温馨提示》。
竞争性碳商采购文件
项目编号：HYCG2022005
项目名称：洪雅县国有林场厢子岩管护站综合
管理用房改造项目
采购人：
洪雅县国有林场
心洪聚
国
中
县域青林场
雅H
共同编制
市采购饰
2
2022年6月
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部