招标人：联峰钢铁（张家港）有限公司工程地点：制氧车间招议标编号：NZ-14-2210-001委外单编号：WW220903002工程名称：制氧车间氮压机保养（一年）施工招标文件

投标人须知前附表4第一章投标人须知4目录编制日期：2022-10-24招标负责人审核：编制人：孙丹

1.5保密91.4费用承担91.3投标人资格要求81.2招标范围、计划工期、质量要求及承包方式81.1项目概况81.总则8

2.1招标文件的组成92.招标文件91.9分包91.8踏勘现场91.7计量单位91.6语言文字9

3.4投标保证金123.3投标有效期123.2投标报价113.1投标文件的组成103.投标文件102.2招标文件的澄清与修改10

5.开标134.1投标截止时间134.投标文件133.7投标文件的编制133.6备选投标方案133.5资格审查资料13

6.4投标文件的澄清146.3废标条款146.2评标136.1评标原则136.评标135.1开标时间和地点13

8.重新招标157.3签订合同157.2履约担保157.合同授予156.6评标过程的保密及得分更正注意事项156.5中标原则15

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求169.3对评标委员会成员的纪律要求169.2对投标人的纪律要求159.1对招标人的纪律要求159.纪律和监督158.1重新招标15

3.1经评审的最低投标价法183.评标办法及其主要内容182.清标181.评标入围18评标办法前附表17第二章评标办法17

第六章投标文件格式54第五章技术标准和要求52第四章报价说明及报价表50第三章合同条款及格式194.投标文件的澄清与修正183.2综合评估法18

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1项目概况1.总则投标人须知前附表第一章投标人须知

1.2.1本次招标范围：见投标人须知前附表1.2招标范围、计划工期、质量要求及承包方式1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表

1.3.1本工程对投标人资格审查方式：资格预审1.3投标人资格要求1.2.5承包方式：见投标人须知前附表1.2.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表1.2.3本标段的计划工期：见投标人须知前附表1.2.2本次招标工程特征：见投标人须知前附表

其他要求：/其他与项目有关的资料：详见附表项目经理资格：见投标人须知前附表业绩要求：见投标人须知前附表资质（格）条件：见投标人须知前附表对投标人进行资格审核时：投标人应具备承担本标段施工的资质（格）条件、能力和信誉。

除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理。联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。由联合体的各成员提交一份授权书，证明联合体代表资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人。投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力。1.3.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构为同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的。（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；1.3.3投标人不得存在下列情形之一：

投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.4费用承担（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在张家港市承接工程的；（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

1.7计量单位投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.6语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.5保密

1.8.3招标人应向投标人提供工程场地和相关周边环境情况的相关资料，供投标人在编制投标文件时参考，但招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.8.2除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.8.1投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察。1.8踏勘现场投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标人须知；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件中标后主体工程不得分包1.9分包

投标文件格式；技术标准和要求；图纸；工程量清单；合同条款及格式；评标办法；

3.投标文件招标文件的澄清:无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.2招标文件的澄清与修改投标人在取得招标文件后二天内决定放弃投标时，应以书面的方式通知招标人。投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。投标人须知前附表规定的其他材料：

3、联合体协议（如有）2、投标函；1、法定代表人申明及公司信息一览表；一、附件资料3.1.1本工程投标文件包括下列内容（投标文件以扫描件版形式上传到欧贝采购平台，中标单位需提供纸质版标书三份）：3.1投标文件的组成

9、承诺函8、项目经理简历表7、主要项目管理人员配置一览表（投标时人员配置需与中标后驻场人员一致）6、近年完成的类似项目情况表5、授权委托书4、法定代表人身份证明

£3.2已标价工程量清单（定额）：包括投标总价封面、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、总价项目进度款支付分解表、发包人提供材料和工程设备一览表、投标人提供主要材料和工程设备一览表R3.1已标价清单报价R3、固定单价£2、可调整价格（结算方式）R1、报价说明二、商务标部分

（1）施工方案及技术措施；□2、施工方案应简明扼要，重点突出、针对性强，篇幅适宜（控制在40页内，正文用小四号宋体）。投标人可参考以下要点编制：R1、技术协议三、技术标部分(施工方案)R5、商务响应表£4、总价包干（投标总价汇总表）

（7）施工环保措施计划；（6）施工场地治安保卫管理计划；（5）文明施工措施计划；（4）施工安全措施计划；（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；（2）质量保证措施和创优计划；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；(10)项目组织管理机构（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；（8）冬季和雨季施工方案；

3.2.1投标报价内容3.2投标报价3、投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第1.4.2所指的联合体协议书。（16）招标文件规定的其他内容。（15）与发包人、监理及设计人的配合；（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

执行综合单价合同的基本规定：(一)固定综合单价报价。投标单位的报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，在约定的风险范围内，投标人所报综合单价不再调整。在工程实施过程中，招标单位有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经招标单位认可。本工程项目采用下列第一种方式。3.2.2投标报价方式投标人应到工地现场踏勘以了解相关足以影响投标价格的情况，任何因忽视或误解而导致的增加费用、索赔及工期延长申请将不被批准。投标报价应根据招标文件所确定的招标范围内提供的工程量清单的全部内容，及为完成上述内容所必须的材料、劳务、机械设备、利润、税金及政策规定等的各项应有的全部费用。详细参见以下“投标报价编制要求”。

(三)可变价格报价。投标单位的投标报价可根据合同实施期间的市场变化按有关文件的规定进行调整。调整因素包括：②如果包干范围是指完成该项目，出现漏项承包人应当及时提出，并与发包人协商计入相应费用。①如果包干范围仅指招标人提供的工程量清单，出现漏项属于招标人提供的工程量清单漏项，应当由发包人负责并补充计入相应费用；(二)固定总价报价。投标单位应确认工程量清单的准确性，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后总价不作调整。若出现清单工程量错误、设计变更以及施工条件变更等需调整总价的除合同另有约定外，应按照下列办法确定：2、投标单位投标时，必须按统一的工程量清单报价，中标后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。1、详见专用合同条款部分第12.1条；

3.2.3投标报价编制依据⑤双方约定的其他因素。④发包人更改经审定批准的施工方案(修改错误除外)造成费用增加；③经批准的设计变更；②省、市工程造价管理机构的价格调整；①法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

投标报价；(1)报价时以招标人提供的工程量清单，按照工程量清单计价格式，依据市场行情自主进行3.2.4投标报价编制要求（3）本次工程的工程量清单,工程量清单中规定的材料、设备品牌，投标人不得随意更改；工程量清单中规定了材料、设备的技术要求的，投标人必须予以满足。（2）本次招标文件、招标范围内的施工图纸、招标文件的答疑；(1)现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范和2014年江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额、2014年《江苏省建设工程费用定额》及（苏建价[2014]448号）、（苏建价[2014]229号）、（苏建价[2014]216号）、（张住建工[2014]50号）、苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、张住建工【2016】16号关于贯彻执行省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》等相关最新文件规定；

(7)对于甲供的设备和材料，投标人负责现场卸车，投标人负责保管，费用已包含在投标报价中；(6)工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填入；(5)投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用招标人将不予支付并均视为此费用已包括在投标报价中，除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整；(4)招标单位提供的暂列金额，该部分价格投标人不得下浮，但须包含在投标报价中。暂列金额部分除合同另有约定外，由招标人结合工程具体情况，指令全部或部分使用，或者根本不予动用；(3)投标文件报价中单价、合价均采用人民币表示。投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额参照“计价表”及本招标文件规定进行编制，并充分考虑风险因素，进行自主报价，但不得低于企业成本价；(2)投标单位不得将不可竞争费用(费率)改变标准计取，计费低于或高于规定标准的将不得推荐为中标候选人；

建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、张住建工【2016】16号关于贯彻执行(10)招标人的其它要求：本工程计价和计税根据苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于同期间的市场风险，确定合理报价。(9)招标人反对盲目压价，投标人应根据工程实际情况和本企业经营管理水平，充分考虑合的各项费用，投标人应综合考虑后一并计入投标报价中；(8)招标文件中《合同主要条款》中明确的由承包人承担的或考虑的所有工作及内容所发生

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达负责受理投标保证金的单位帐户。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知投标人须知前附表的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》等相关最新文件规定；计税方式：采用一般计税方法。

⑷、投标单位串通投标的。⑶、中标单位自收到合同文本后三工作日内未将签订的合同送至招标单位，或者无正当理由拒绝签订合同。由此给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部份予以赔偿；⑵、投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；⑴、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标单位在投标后无正当理由和书面澄清即撤回投标的；3.4.3投标单位出现下列情况，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。3.4.2投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效；

3.7投标文件的编制如果投标人须知前附表允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件的要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6备选投标方案投标人在编制投标文件时，应按实际情况提供资料，以证实其各项资格条件满足投标资格要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.5资格审查资料

4.1投标截止时间投标文件3.7.2投标文件应在投标函、已标单价的工程量清单封面、技术标封面加盖公章。投标人应根据本招标文件及本工程具体情况充分考虑风险因素，以决定是否投标，一旦决定投标，投标人必须按招标文件规定的投标书格式编制投标文件，否则将视为重大偏差。投标人必须根据总工期要求编制详细施工进度计划，设备进退场计划，材料进场计划；3.7.1投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

招标人在投标人须知前附表规定的地点公开开标。5.1开标时间和地点5.开标4.3.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝。4.3.2延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。4.3.1投标人须在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件上传至规定服务器。

6.3废标条款评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.2评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.1评标原则6.评标

(5)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；(4)投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；(3)投标函加盖企业法定代表人委托代理人电子印章（或电子签名），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；(2)投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）电子签名（或电子签章）的；(1)投标文件中的投标函未加盖投标人的印章的；投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

(11)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(10)投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；(9)联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；(8)在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；(7)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；(6)除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

(17)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；(16)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；(15)未按招标文件要求提供投标保证金的；(14)投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；(13)投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；(12)投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

(23)施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求；(22)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；(21)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；(20)未按招标文件要求提供电子投标文件；(19)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；(18)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。书面答复须经投标单位法定代表人或其授权代理人的签字或盖印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。在评标过程中，评标小组认为需要，在招标办人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。6.4投标文件的澄清(24)投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

评标小组在评审过程中，评分结果一般均以保留两位小数点记取，若同一标段中中标结果出现并列或其他特殊情况难以依据得分确定中标人时，择报价低的投标人优先中标；其他情况由评标委员会讨论决定。在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中,投标单位对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。开标后，直至宣布授予中标人合同为止，凡属审查、澄清、评价和比较投标的有关的资料和授予合同的有关信息，都不得向投标人或该过程无关的其他人员泄漏。6.6评标过程的保密及得分更正注意事项能够满足招标文件的实质性要求，经评审的最低投标价法。6.5中标原则

7.3签订合同7.2.3履约担保的正本由招标人保存，办理担保所需的费用由中标人承担。7.2.2中标人不能按本章第7.2.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.2.1在接到中标通知或中标通知书7天内，在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.2履约担保7.合同授予

9.纪律和监督有下列情形的，招标人将重新招标：经评标委员会评审后否决所有投标的。8.1重新招标8.重新招标7.3.2发出中标通知后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。7.3.1招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，中标人在收到合同文本后3个工作日内将签订的合同送至招标人，中标人延期签订合同或无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求

1.评标入围评标办法前附表第二章评标办法与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

导入各投标单位的报价文件电子文档，对各投标单位的报价文件进行初步清理，若投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致，按废标处理；2.清标说明：评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉以及评委评审和计算存在错误情形而改变。全部入围。进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。1.2当满足评标入围条件的投标文件，评标委员会根据评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。1.1投标文件存在评标办法前附表评标入围所列情况之一的，不再进行后续评标。

3.1.2.1投标文件能够满足招标文件的实质性要求；3.1.2商务标：3.1.1技术标：具体见评标办法前附表，本办法技术标需采用合格性评审。3.1经评审的最低投标价法本工程采用评标办法前附表规定的评标办法：3.评标办法及其主要内容

3.2.2.1投标文件能够满足招标文件的实质性要求；3.2.2商务标：3.2.1技术标：具体见评标办法前附表。3.2综合评估法3.1.3评标委员会应当在技术标合格的有效投标文件中，按照评标价由低至高的次序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。3.1.2.2符合性审查，商务标符合招标文件的实质性要求；

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。4.投标文件的澄清与修正投标报价等于评标基准价的得满分,投标报价相对评标基准价每低1%的所扣分值不少于0.6分,每高l%的所扣分值为负偏离扣分的l.5倍;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。3.2.3计算各投标人的报价得分：3.2.2.2评标基准价确定：以合理最低价作为评标基准价。3.2.2.2清标，商务标符合招标文件的实质性要求；

委外单编号：WW220903002.合同编号：.项目编码：B2178.Error:Referencesourcenotfound工程名称：制氧车间氮压机保养（一年）.工程施工合同第三章合同条款及格式

施工合同签订地点：张家港市永联.签订日期：2022年10月.承包人：.发包人：联峰钢铁（张家港）有限公司.招议标编号：NZ-14-2210-001.

施工内容及发包范围：施工名称、数量、价格(单位:元)联峰钢铁（张家港）有限公司（以下简称发包人）制氧车间氮压机保养（一年）由（以下简称承包人）负责，具体合同内容如下:承包人:发包人:联峰钢铁（张家港）有限公司

4、本工程材料、施工用机器具等均由承包人负责。3、工程使用材料进场当日提交清单、合格证、质保书等资料至发包人现场负责人，经发包人申报物资验审中心验收合格后方可使用，同时，发包人业主需将材料验审报告上传至项目管理软件。2、施工过程中识别现场危险源、做好安全防护，严格执行规范化、标准化管理，当日作业完毕当日清理现场工机具等，满足发包人环保要求及现场5S管理标准要求。1、按照发包人要求及国家行业相关规范标准进行施工；进场施工前根据发包人业主要求、工程标准规范制定施工方案并经发包人审核确认。施工要求:本工程为制氧车间氮压机保养（一年），主要包括：1、每六个月进行一次CDS检测，并提交到工厂，且三周内反馈检测结果，并提供检测报告；2、每六个月进行一次油品化验，提供油品化验报告（包括对设备的磨损倾向、油品的污染倾向、劣化倾向进行全面的分析），并对油品的寿命进行预测；3、随时免费提供技术咨询和建议；4、遇机组突发故障，48小时内到达现场进行指导及配合检修；5、维保机组数量为3台。

10、其他详见技术协议。9、承包人清理下来的积料需按照发包人要求堆放对应位置，不得随意堆放、倾倒，违者考核500元/处。8、本合同到期后，在发包人未签订新的年度合同前，如发包人仍有本业务外包需求，承包人应仍按照本合同继续履行合同义务，直到发包人签订完新的年度合同，期间所产生的费用按照本合同相关单价*工程量按实结算。7、施工执行国家标准、行业标准、企业标准顺序，质量执行“三包”。6、现场施工过程中，涉及到高空作业、煤气区域作业、焊接作业、有限空间作业等特种施工作业，作业人员须持证上岗，并办理相关手续。5、承包人进场需签订安全协议，施工期间按发包人要求做好安全管理，所有施工人员进场必须经发包人单位安全教育登记，作业人员安全措施佩戴齐全，承包人所有人员的安全问题均由承包人自行负责，如造成发包人损失的（包括但不限于罚款、先行支付的补偿、赔偿款等），发包人有权全额向承包人全额追偿。

施工现场、施工条件和基础资料的提供：关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人指定施工用水和用电接入点，由承包人自行接入。发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审核；(6)处理和协调外部施工条件；（7）执行发包人的指令、通知（由发包人派驻的代表签字后下发监理人，由监理人以书面工作通知单形式下发给承包人，承包人代表在回执上签署姓名和收到时间即生效，因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担。因承包人拖延或拒绝执行发包人指令而造成的损失由承包人承担）；(8)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。上述授权范围内均不包括对价格的核准。1.发包人代表：姓名：汪雁；联系电话：18962200996；发包人1年，2022年11月1日-2023年10月31日。价格有限期

建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；1.项目经理：姓名：；身份证号：；承包人其他按照《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）中通用条款“2.发包人”执行。R水电费发包人免费提供。£水电费装表计量，最终按实际使用量从工程款中扣除，其中水费按照4.5元/吨（不含税），电费1.0元/度（不含税）。

A、承包人所派的项目管理班子必须和附件二中《人员配置表》中确定的一致。项目管理班子主要人员（项目负责人、质量员、安全员）必须常驻施工现场,所有进入施工现场的施工人员必须统一着装。2.承包人应履行的其他义务：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照500元/天向发包人支付违约金。承包人需于结算时，提供项目管理人员考勤表（需双方项目经理签字确认），发包人将根据考勤表予以结算。若承包人未能提供考勤表的，发包人将不予结算。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理。承包人对项目经理的授权范围如下：对本工程建设的质量、安全、工期、成本控制等，具体见承包人的授权书（详见附件二）。联系电话：；

G、本工程如需要深化设计，则由承包人负责，设计费用列入结算中，结算不调整。F、在开始实施任何工作或订购任何材料和工程设备之前，承包人应按照有效的图纸和其它合同文件重新核实相关工作的工程量，如果发现差异，在相应调整自身工作安排的同时，应立即通知总监理工程师及发包人。在合同履约期内，协助发包人和总监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失或损害是承包人的义务。E、临时设施承包人自行考虑，其费用已经包含在报价中。D、施工期间交付验收合格之前为迎接发包人组织的参观检查，必需的现场布置、卫生清洁、整治工作。上述费用已经包含在报价中。C、配合检测机构进行工程质量见证取样检测工作，负责取样送样工作。B、承包人应配合好质监、安监等相关管理部门的相关工作。

M.隐蔽工程覆盖前，承包人需留好隐蔽工程的影像资料，在结算时与结算资料一并提供，如未提供，隐蔽工程部分将不予结算。L、项目建设中所涉及的贵重物资、施工用工器具，进出场时需提供物资清单及数量。K、承包人制定项目工地环保文明专项方案，严格落实项目工地环保“六个百分百”要求。即：工地周围100%封闭、裸露地面及土方100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。J、承包人必须负责整个项目的管理和协调，即施工安全、质量与进度的总管理、总协调与总控制，为各专业工程提供各电源接驳。I、工程签证的时效性：一般工程签证办理时效30天。在发生签证后承包人需在7个工作日内报发包人项目部进行审核确认，隐蔽工程签证应在工程隐蔽前办理，拆改工程的工程量签证在拆改完成时办理，逾期未办理的签证不予认可。H、农民工工资支付：承包人应负责对自行分包企业劳动用工及工资发放情况进行日常动态管理，避免拖欠和结算争议。如出现因拖欠工资和结算争议，可能导致农民工聚集或上访的，发包人有权直接代付拖欠工资，费用由承包人承担，从工程款中扣除。如导致上访造成社会负面影响，发包人有权配合政府主管部门直接代付拖欠工资，费用由承包人承担，从工程款中扣除，承包人另行向发包人承担本合同总额10%的违约金。事态严重者，发包人有权与承包人提前终止合同。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订前，承包人需以银行现汇或银行保函形式向发包人提供履约担保，工程竣工验收合格后无息退还，履约担保的金额：合同价的10%。本工程是否提供履约担保：是。合同履约担保:3.其他按照《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）中通用条款“3.承包人”执行。O.承包人知晓并愿意遵从永卓控股有限公司制定的《员工关联方营商管理办法》，承包人愿意将遵从该办法（包括但不限于自觉披露、禁止行为等）作为本合同义务之一，并接受永卓控股对关联方营商业务的监督审查。承包人如有不全面履行本条义务，同样应视为承包人重大违约，承包人应向发包人支付合同总价款的10%（如计算的数额低于50000元的，按50000元）违约金，并且发包人可以解除本合同并要求承包人赔偿损失。N.承包人投保内容：建筑工程一切险、第三者责任险，承包人自身规定要投保的险以及其他需要的保险。费用包含在报价内。

承包人指定以下银行账户作为本合同项下的收款账户：发包人支付每笔款项前，承包人均应先行提供符合本合同约定税率及国家现行规定要求的等额增值税专用发票。承包人未提供发票或提供的发票不符合本合同或国家现行规定要求的，发包人有权拒绝付款或延迟付款，且该种情形不构成发包人违约，承包人仍应履行合同义务，结算后提供全额发票。年度维保服务完成，保养单经发包人确认，由承包人开具全额9%增值税专用发票后一次性付清，单批次付款金额＞10万元以银行六个月电子承兑方式支付，单批次付款金额≤10万元以现汇方式支付。承包人收到每笔工程款前均需提供等额发票，结算后提供全额发票。开票类型：9%增值税专用发票。付款方式:（2）若第二年度承包人仍中标本工程，履约保证金顺延，原则上不作调整，如因工程量增减，履约保证金额度双方友好协商。如本年度合同执行过程中出现违反合同约定的，发包人按合同约定条款同比例从履约保证金中扣除。（1）本工程履约保证金作为承包人履行合同的担保，合同执行过程中出现违反合同约定的，发包人按合同约定条款同比例扣除履约保证金。

R1.固定单价合同，具体按实际施工工程量结算。综合单价包含完成一个规定计量单位的工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金、风险费用等。签订合同后，材料、人工、机械等价格不随市场的变化而调整。其中措施费包含安全文明措施费，承包人必须确保达到政府及行业在安全文明方面的规定及要求。如实际施工时出现工程量超出合同约定工程量时，则需业主提前办理相关审批手续，未办理相关工程量增加审批手续的不予结算。结算方式：发包人向上述账户付款即完成付款义务，承包人如要更改上述银行账户信息，应当立即以书面形式通知发包人。未及时通知的，视为未作变更，由此造成的不利后果均由承包人自行承担。账户：开户银行：开户名称：

R1.6承包人根据发包人提供的设计图纸、报价说明及地勘资料等，已到工地踏勘且充分了解考虑工地位置、场地及土源情况、道路、储存空间、装卸限制、接电接水情况、临时设施的搭设等，并已经在报价中综合考虑。R1.5签证点工按350元/工（不含税），工日数按业主方签字为准。R1.4本工程开具9%增值税专用发票，如政策性调整税率，未开票金额税率相应调整。R1.3甲供材的约定：由于承包人原因多申报的，导致多余的材料费用由承包人承担。R1.2中标价中已包含疫情防控的费用。R1.1垂直、水平运输由施工单位自行负责，具体详见技术协议。

本工程结算审核费用，核减率在6％以内的审核费用由发包人支付，如核减率超过6％，按审减额的3.5%全部由承包人支付。总的审核费用在开具结算单后，支付结算款前，由承包人支付给发包人指定的咨询公司。包含的风险范围：人工机械的市场涨跌幅以及承包人可预见的风险。□2.总价包干合同，合同价款中含工程范围内所有施工内容以及配套的措施项目费用。□1.9本工程的暂列金额/万元。暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。□1.8本工程的暂估价材料和工程设备包括：，暂估价金额为：。承包人直接实施的暂估价项目的约定：。R1.7本工程所用的材料检验试验费已在报价中考虑，结算时不调整。

□园林绿化工程工程量计算规范；□2016江苏省绿色建筑工程计价定额；□市政工程工程量计算规范；□2014年江苏省市政工程计价定额；□通用安装工程工程量计算规范；□2014年江苏省安装工程计价表定额；□房屋建筑与装饰工程工程量计算规范；□构筑物工程工程量计算规范；□2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额；工程量计算规则工程竣工结算后，投标人需按发包人要求送审结算资料，☑1.工程结算书，☑2.工程量计算书，□3.算量模型（广联达软件），□4.图纸会审纪要、隐蔽工程资料（验槽纪录、隐蔽纪录等，附影像资料），□5.经济签证，技术核定单，□6.设计变更资料，□7.招标文件，□8.投标文件，□9.中标通知书，☑10.施工合同、协议，□11.施工竣工图，□12.钢筋料单，☑13.开竣工报告，□14.发包人审定的施工组织设计及施工方案。

在工程实施过程中，发包人有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经招标单位认可。施工中所有钢筋采用“联峰”品牌，混凝土优先采用“永记”品牌，油漆采用“中昌牌”，砂浆、水稳和砌块、砖等产品在价格优于市场价的情况下优先采用金城永联公司的产品。合同规定的由承包人采购的材料、设备等，发包人保留自行采购的权利。承包人采购的材料和工程设备确保质量合格并符合设计及有关标准要求，在用于工程之前必须征得发包人同意。否则发包人有权拒绝。如承包人擅自使用未经发包人认可的材料、设备，承包人除进行返工、拆除更换外，承包人承诺还应向发包人支付该部分材料总价款的50%作为违约金，造成发包人损失的还应承担赔偿责任，且因返工、拆除更换等情形下导致工期延误的不予顺延。材料及设备R其他：按实际工程量以台、项计算。□仿古建筑工程工程量计算规范；□2007江苏省仿古建筑与园林工程计价

若属工程材料代用、施工质量问题等的承包人的原因，则修改后增加的费用（含返工损失等）由承包人承担，工期不予顺延。由于执行发包人要求的工程变更而引起承包人的直接损失，包括材料积压、成品或半成品的加工改动，在确实、并经监理详细证明的情况下，且该损失并没有包含于该变更的费用之内的，由发包人负担。对于图纸已标识或示意，承包人根据规范及自身的经验，在施工过程中可以完善设计的，应事先向发包人提出的此类完善设计的变更，作为技术洽商处理，并成为结算调整的依据。承包人没有发包人的书面通知，不得任意更改设计内容。工程变更内容包括：对本工程的设计性质或数量在图纸上作出的改变或修正，并包括任何工程单项的增减或任何物料标准的改变。变更

1、整个施工过程均由承包人负责实施，并服从发包人的管理，不得将本工程进行转包。其他事项:按照发包人要求、《技术协议》及国家行业相关规范标准进行验收，达合格标准。工程验收标准、方法及提出异议期限：无论在何种情况下，承包人一旦收到发包人或授权代表或监理工程师的书面指令，则必须立即执行，而不得以价格未确定而拒绝或拖延施工。否则，工期延误由承包人负责。已开工工程因发包人引起的原因中途停建、缓建，双方对在建工程应商定一个应做到的合理截止部位，同时赔偿承包人由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

2、承包人违约：除按照按《中华人民共和国民法典》相关条款执行外，另有如下规定：发包人违约：按通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：由于发包人支付工程款需要审批，有一个时间段，因此承包人不得因工程款支付不及时而停止施工或故意拖延施工或发生其他不利于工程顺利实施的情况出现，由此导致进度滞后的责任由承包人承担。发包人积极做好工程支付的各种审批手续。违约责任：4、施工过程涉及使用汽车吊的，承包人汽车吊进场需经业主单位在《安全管理系统》备案。3、施工过程中承包人应保护好发包人相关设施，若发生人为损坏应由承包人负责赔偿损失。2、施工前承包人需与发包人签订《安全生产协议书》，办理好相关手续后方可开工。

合同中止：本合同在履行解决过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向签约地法院：张家港市人民法院提起诉讼解决。合同争议的解决方式：（3）其他：如承包人欠发包人发票的，承包人有权从本合同或双方的其他合同款结算中扣除发包人的税额损失。承包人应承担的各类扣款、违约金等，发包人有权从本合同或双方的其他合同款结算中直接扣除。（2）质量违约责任：工程质量标准按协议条款执行，一次验收/无负荷联动调试不合格者，按合同价的2%扣减工程款，并负责返工至施工验收合格；二次验收/无负荷联动调试不合格者，再按合同价的3%扣减工程款，并负责返工至施工验收合格。相关的返工费用由承包人承担。如技术协议（附件三）有特殊要求的，以技术协议为准。（1）工期违约责任：以合同工期与发包人同意顺延的工期之和为基准，实际竣工工期如提前不予奖励，若未按期完工，则承包人将按照合同价的4‰/天向发包人支付违约金，如技术协议（附件三）有特殊要求的，以技术协议为准。

2、合同任何一方破产或资不抵债；1、承包人无故延期交货或发生其他影响发包人权益的行为，承包人在收到发包人通知后的15天内未采取任何措施加以纠正；如发生以下事件，可以立即终止本合同：合同终止：因承包人原因导致工程施工停止，发包人另行安排施工的所有费用均由承包人承担，造成进度滞后、生产损失的由承包人赔偿。因发包人原因导致工程施工中途暂停，则按承包人实际施工工程量进行结算。

附件三：技术协议附件二：承包人项目经理授权委托书及人员配置一览表附件一：中标价格一览表本合同附件：第十九条.本合同一式肆份，发包人执叁份，承包人执壹份，经双方代表签字盖章后生效；履行完毕，自动失效。3、如果由承包人基于上述第1条的规定终止合同的，发包人有权要求承包人履行本合同所投入的相关费用进行赔偿。发包人保留本合同内其他赔偿损失权利。

发包人：联峰钢铁(张家港)有限公司承包人：(签章)(签章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签章）（签章）统一社会信用代码：91320582739421700Q统一社会信用代码：地址：张家港市南丰镇永联村地址：邮政编码：215600邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：0512-58619824电话：传真：传真：电子信箱：yg58619766@163.com电子信箱：开户银行：中国银行股份有限公司张家港南丰支行开户银行：账号：487158213019账号：部门负责人：经办人：发包人：联峰钢铁(张家港)有限公司承包人：(签章)(签章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签章）（签章）统一社会信用代码：91320582739421700Q统一社会信用代码：地址：张家港市南丰镇永联村地址：邮政编码：215600邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：0512-58619824电话：传真：传真：电子信箱：yg58619766@163.com电子信箱：开户银行：中国银行股份有限公司张家港南丰支行开户银行：账号：487158213019账号：部门负责人：经办人：附件八：履约担保承诺书附件七：工程建设项目廉政协议书附件六：员工关联方营商管理办法附件五：安全环保协议书附件四：承包单位管理考核细则

联峰钢铁（张家港）有限公司动力厂制氧车间

氮气压缩机年度委外保养及检修

技

术

协

议

发包人：联峰钢铁（张家港）有限公司

承包人：

二〇二二年九月十日

一、项目概述

制氧车间氮气压缩机总计4台，均为英格索兰牌进口机组，属于精密

设备，以车间目前的技术力量只能进行一些外部的常规检修，例如阀门更

换、水系统检修、冷却器拆检及电机保养等，对于机组核心的转子及其部

件的检修仍需要设备原厂的技术支持，所以历年来为确保设备的使用寿命

及检修、保养质量，制氧车间一直采用委外年度维保的方式对车间内部的

氮气压缩机进行管理。

二、设备基础参数

设备运行地点：联峰钢铁（张家港）有限公司动力厂制氧车间。设备

名称：英格索兰氮气压缩机，型号分别为C90MX5N2（2台），C120MX3-2RHH

（1台），C140MX3N2（1台）。合计4台氮气压缩机，正常运行机组为

3台机组品牌均为英格索兰，此次年度维保数量为3台。

三、施工范围

1、每六个月进行一次油品化验，提供油品化验报告（包括对设备的

磨损倾向、油品的污染倾向、劣化倾向进行全面的分析），并对油品的寿

命进行预测。

2、每六个月进行一次机组CDS检测，要求三周内反馈检测结果，并

提供检测报告，分析设备运行情况，并对异常或者故障情况提供合适解决

方案。

3、承包人应向发包人提供压缩机的最新的工程信息，随时免费提供

-2

受托方必须常驻工程施工现场，按照本合同相关规定，认真履行项目经理岗位职责。法定代表人：今全面委托同志，资质等级：担任本项目的项目经理，全面负责本项目施工管理及项目建设过程中的技术经济工作，主要包括：资料及甲供设备、材料的签收、签证、进度款申请、参加技术交流会、例会、合同补充内容的价格协商、罚款单的确认、汇款审批单的接收等与发包人发生的一切业务往来资料，发包人均以项目经理签字视为接收。承包人项目经理授权委托书附件二承包人项目经理授权委托书及人员配置一览表承包人（盖章）：附件一中标价格一览表

身份证号：项目经理（签字）：身份证号：法人（盖章）：承包人（盖章）：本委托不得转委托，如有变更，请以公司函件形式通知发包人。

为督促建设工程各承包单位积极履行施工过程安全、环保、现场文明、质量、进度等管理主体责任，建设单位严格落实监督管理责任，特制定以下考核细则。本考核细则作为合同附件，作为工程施工过程中建设单位对承包单位的通用管理考核依据，考核标准与技术协议或合同条款偏差的以技术协议或合同条款为准。附件四承包单位管理考核细则附件三技术协议（详见招标文件第五章）承包人（盖章）：人员配置一览表

进度管理质量管理综合管理

（二）承包人贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规，主要负责人对作业活动的安全生产工作全面负责，保障安全投入有效投入。（一）发包人对承包人安全、环保统一协调管理。承包人应当具备国家法律法规规定的安全条件和相应的资质，同时不得将工程的全部或部分分包给没有相应资质的单位或个人。承包人应对作业人员的健康状况进行审查，严禁健康状况不符合要求的人员进行作业（比如身体不能有残疾、男性年龄不得超过60周岁、女性不得超过50周岁等）。不得雇佣精神病患者、呆傻人员、劳改、劳教、少管人员、通缉犯及缓刑、假释、监外执行、取保候审、保外就医、刑事拘留等人员，进入厂区工作；承包人应对新用员工进行三级安全教育，每天召开班前会，每十天召开安全教育专题会。为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”，“预防为主，防治结合”的安全、环保方针。根据国家有关法律、法规明确双方的安全、环保责任、义务，确保施工安全，双方一致协商，签订本协议。承包人在发包人（区域）进行作业。附件五安全环保协议书承包人（盖章）：

（八）发包人对承包人作业中涉及煤气区域和煤气设施、有限空间（如深坑、罐内、长管道内等）作业加强监督管理，承包人应办理好相关作业审批手续。审批作业的权限和范围：1、煤气区域和煤气设施的作业审批由发包人动力厂煤气车间进行审批；2、需要接在发包人电箱和控制柜上的临时用电由发包人总厂（分厂）机动室或发包人项目管理部门审批；3、上述危险作业如涉及到发包人作业人员或者和发包人作业人员构成立体交叉作业的，该危险作业由发包人项目管理部门审核批准。承包人在发包人厂区的煤气区域内作业时，承包人应对作业人员进行有关煤气中毒着火、爆炸知识的宣传、培训，并配备相应数量的CO报警仪，报警仪报警后，作业人员应立即撤离现场，防止发生中毒事件。（七）承包人在施工前应保障安全设施的有效齐全，现场符合作业施工条件。工作人员进入施工现场必须戴好安全帽，并将帽带扣牢系紧，安全帽符合国家标准要求。作业时，还必须按该工种的要求进行劳动防护；焊接时要戴电焊手套，确保绝缘性能良好；气割时要戴防护眼镜，严禁戴手套操作旋转设备，严禁用沾染油脂的手去摸气瓶，瓶阀严禁有油污和其他可燃物质；承包人在气割作业时，乙炔瓶必须安装回火防止器，乙炔瓶、氧气瓶距离须大于5米，与明火作业点距离不得小于10米，气瓶与阀、胶管等连接处以及胶管固定牢靠、严禁漏气。气瓶不得放在动火作业火花溅落的下方。焊接和动火作业时，严格执行“十不烧”的有关规定。（六）承包人应经常性地对作业活动进行安全检查，对发现的事故隐患或不安全因素应及时向发包人相关部门报告，并积极落实整改。（五）承包人工作人员在作业前,对作业现场和周围风险因素进行辨识，制定防护措施，落实到位以后方可开展作业。（四）承包人在进入发包人生产区域作业前，必须与发包人生产区域的业主单位（分厂、部门）取得联系，在得到发包人业主单位许可后方可开始施工。（三）承包人必须在作业区域内建立健全安全环保管理制度和操作规程，组建安全环保管理网络，必须设立专职安环管理人员进行管理，对其作业人员进行相关的安全环保知识教育，特种作业人员必须具备国家有关部门核发的作业资格证书。参加施工的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程；作业时，使用的工具必须符合国家相关标准的规定；施工单位必须同时遵守发包人的有关安全制度，并接受监督，严格遵守安全环保各项制度及操作规程。

（十四）施工场地、废钢气割场地以及其它容易产生烟尘或扬尘的场地，应当采取围挡、遮盖、洒水等控制措施，防止烟、粉尘扩散。做好辖区内道路清扫，避免引起道路扬尘。不得在厂区内及厂区周边，擅自露天焚烧垃圾或杂物。（十三）承包人应参加发包人组织的应急救援演练。发生突发安全事件应服从发包人统一指挥，依照发包人应急救援预案履行自己的职责。承包人应当按照国家有关规定，建立应急救援组织，编制本单位事故应急预案，配备救援设备设施和器材，并定期组织演练。（十二）在施工期间，承包人施工人员必须接受发包人安全生产教育和培训，承包人凡未参加安全教育的人员不准进入发包人生产现场，同时承包人需定期加强人员教育与培训，作业人员在发包人厂区内，必需严格遵守发包人厂纪厂规。承包人在施工作业前必须详细的向员工进行安全交底工作。发包人如在巡检中发现承包人现场管理混乱，安全规章制度不全，作业人员有“三违”现象，有权当面指出或纠正，并可根据发包人《外协单位生产安全负面清单及考核细则》进行考核。（十一）承包人工作人员在施工作业过程中特别是高空作业过程中所使用的工具及物件必须安全可靠，作业时必须佩戴安全带，穿软底劳保鞋，使用的工具必须放置妥当，防止意外坠落。严禁向下扔物件或高空坠物，在作业过程中如遇交叉作业或影响其他施工单位作业人员的安全，应主动与其他施工单位联系予以避免或采取其他有效的防范措施，确保安全施工。（十）承包人的人员和施工车辆严格遵守发包人厂区有关的治安管理和道路交通安全管理的规定。如违反规定将按照《外协单位治安考核细则》进行考核。需遵守厂区限速标准，工程车25Km/h，私家车25km/h，两轮车20km/h，按照发包人规定的通行线路进行厂区内通行。（九）起重和吊装作业，应在作业前编制详细可行的作业方案及安全注意事项，统一指挥和调度，严格执行起重作业“十不吊”的规定。

（二十）因承包人直接责任或不可抗力造成承包人人员伤亡事故，由承包人承担全部责任，并向属地安全监督管理部门报告事故情况，积极配合各级事故调查组进行事故调查，承担处理事故与善后所需的费用和伤亡指标。（十九）发生工程施工安全事故时，承包人应当采取有效措施防止滋生事故的生产或事故扩大，保护好事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。承包人应当及时、如实报告，不得瞒报、谎报、迟报；不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。（十八）发生灾害事故时，承包人应当及时向发包人通报，由发包人相关部门和人员统一指挥救灾，承包人要认真执行发包人抢险、救灾命令，所需抢险救灾人员、材料、设备等均无条件服从发包人调度。（十七）由承包人违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使工程设备及其它受到损失，由承包人承担全部责任。（十六）作业过程中，必须保持作业现场的整洁，严禁乱扔垃圾或杂物，产生的各类废弃物按发包人的规定进行分类收集，并由承包人及时妥善处理。承包人在作业过程中产生的废水必须经过沉淀、处理并由发包人事前确认，经发包人确认符合标准要求后，承包人方可排放，有危废产生的由施工单位按危废处置要求进行规范处置，不得私自倾倒、填埋或排放危废。（十五）施工过程中产生建筑施工噪声的，应当符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》相关要求和规定。在居民区等噪声敏感区域内，夜间（晚22:00至次日早6:00）不得进行产生噪声污染的建筑施工作业。

本协议作为合同的附件，经双方盖章后生效。本协议执行中如发生争议，应由发承包双方共同协商解决；协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼承包人已认真阅读《外协单位生产安全负面清单及考核细则》、《外协单位环保考核细则》、《外协单位治安考核细则》，协议签订后，视为认同该考核细则。（二十四）发包人业主单位负责监督本协议中有关要求的落实。承包人人员在施工中违反双方签定的安全管理协议及发包人有关安全管理制度规定等，发包人有权利停止承包人施工作业权，并按照发包人有关安全管理规定及《外来单位安全环保考核细则》对承包人进行经济处罚。（二十三）因甲乙双方共同责任（含责任暂未查清）造成人员伤亡事故，由承包人向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作，待查清各方所应承担的责任大小，承担相应的责任，有人员伤亡的一方处理善后，所需处理事故与善后的费用按比率共同分担，伤亡指标由承包人上报。（二十二）因承包人直接责任造成发包人或第三方人员的伤亡事故，由发包人（或第三方）处理善后，承包人承担全部责任和处理事故与善后所需的费用及伤亡指标，由承包人向属地安全监督管理部门报告事故情况，各方应积极配合各级事故调查组的调查工作。（二十一）因发包人直接责任造成承包人人员伤亡事故，由承包人处理善后，发包人承担处理事故与善后所需的费用，并协助承包人向属地安全监督管理部门报告事故情况，甲、乙双方积极配合各级调查组的调查工作，由承包人上报伤亡指标。

外协单位生产安全事故处罚标准附件1：外协单位生产安全负面清单及考核细则发包人（盖章）:承包人（盖章）:本协议有效期与合同施工工期一致，工程施工完毕，本协议自动失效。

⑷工亡事故，指按照国家相关法律的定义，造成人员死亡的事故。⑶重伤事故，指造成人员严重伤害，失能伤害的损失工作时间大于等于105天，或伤残等级达到一级至六级的事故。⑵轻伤事故，指骨折（骨裂）或造成人员失能伤害的损失工作时间大于等于5天小于105天，或伤残等级在七级（含七级）至十级的事故。⑴微伤事故，指仅有轻微的划伤、擦伤、挤伤等未造成骨折(骨裂)，且造成人员失能伤害的损失工作时间小于5天的事故。事故定义：备注：

附件2：外协单位环保考核细则4、外协单位资质评定以最终评定结果为准。3、外协单位迟报、瞒报事故者，对外协单位责任提级处理，对主管部门责任（主要）领导按照迟报、瞒报责任落实处罚，同时对事故挂钩考核人员提档对标处罚（如：发生轻伤瞒报事故，则按照重伤事故对标处罚），给予举报人员5000元的奖励；对举报不实或者带有目的性乱举报的，参照公司《员工奖惩处理办法》给予一定的处罚。外协单位发生重伤或工亡事故的，由公司会同业务主管部门、用工部门对外协单位主要负责人、现场负责人进行约谈。2、外协单位发生轻伤事故的，由所在分厂对外协单位现场负责人进行约谈。1、上述处罚标准是指1人微伤、轻伤、重伤或工亡事故情况；若发生2人及以上事故，则视情况上升对标处罚：2人（含2人）以上的重伤事故称为多人重伤事故，多人重伤事故按照上一级事故落实责任追究；3人（含3人）以上的轻伤事故称为多人轻伤事故，多人轻伤事故按照上一级事故落实责任追究。

第二条本办法适用于员工关联方的营商行为。第一条为规范员工关联方在永卓控股有限公司及其控股子公司(以下简称“永卓控股”)的营商行为，促进永卓控股稳健发展，制定本办法。附件六员工关联方营商管理办法承包人（盖章）：附件3：外协单位治安考核细则

(一)员工有关联方在永卓控股营商的，最迟在签订合同后一周内，由员工本人填写备案表，并签字后报董事局办公室备案。第四条员工有关联方在永卓控股营商的应主动申报情况。第三条员工关联方在永卓控股营商应主动报备情况，做到公平公开透明，遵守市场化法则，自觉执行永卓控股相关制度。员工亲属是指员工的直系、旁系及宗族亲属。直系、旁系亲属指员工本人三代以内的直系、旁系的血亲及姻亲，宗族亲属指除前述三代以外的同宗同族的亲属。关联方是指员工本人、亲属所投资(含参股)、实际控制或可施加重大影响的企业(含个体户)。本办法所指的员工是指永卓控股在职的干部及骨干人员。

第七条集团公司对员工关联方的营商业务进行定期与不定期、定项与定向的监督审查，员工及其关联方应积极配合，任何人不得阻碍、干扰。第六条严禁员工本人在永卓控股从事营商业务；禁止员工为本人关联方在永卓控股营商通融关系、提供便利；员工关联方不得在员工本人直接职务行为范围开展营商业务；永卓控股的离职员工不得在永卓控股从事营商活动。第五条营销、采购、工程等业务部门的职员在办理业务时，应告知营商客户《永卓控股员工关联方营商管理办法》有关规定，进行员工关联方情况询问。遇有员工关联方情况的，应办理报备手续，在营商合同或协议中签署有关条款。对属于禁止在永卓控股营商的客户，应及时拒绝或断绝营商业务。(四)多名员工之间有亲属关系，且有共同关联方在永卓控股营商，可由其中一名员工负责报备，报备时列全有亲属关系的员工姓名。原则上由与关联方亲属关系最近的员工报备；属同等亲属关系的，由职位级别高的员工负责报备。(三)已经报备，但员工关联方在永卓控股的营商业务范围发生变化的，应予补充报备。(二)员工关联方在永卓控股营商但员工本人不知情的，当员工知情后，应按本条第一款及时履行报备手续。

为保证工程建设项目高效优质和建设资金的安全、有效使用，防范违法违规行为，杜绝腐败现象，根据有关法律、法规精神，经发、承包双方商定，在平等自愿的基础上订立本合同条款，共同遵照执行。附件七工程建设项目廉政协议书第十一条本办法由董事局办公室负责解释，自2021年8月1日起执行。第十条对违反本规定行为进行实名举报，并经查属实的，给予5000元及以上的奖励。第九条员工关联方违反以上规定的，按合同约定处理。第八条员工违反以上规定的，一经查实，给予警告、降薪、察看、降职、免职、开除，以及经济赔偿等处理。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（四）实行工程建设廉政制度，开展廉政教育活动，自觉遵守廉政规定。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、单位和他人利益，违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉履行合同内容。（一）严格遵守党和国家有关法律法规。第一条发承包双方的权利和义务

（四）发包人工作人员不从事于发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动，并不得为亲友从事上述活动提供方便。（三）发包人及其工作人员不要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境、旅游等提供的方便和支付的费用。（二）发包人及其工作人员不接受承包人安排的可能影响公正或工作地住宿、宴请和娱乐活动;不接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（一）发包人及其工作人员不索要或接受承包人及其工作人员的钱物（现金、有价证券、信用卡、物品等），不在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。第二条发包人作如下承诺:（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，应向相关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果。

（四）承包人及其工作人员不为发包人、监理单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。一旦发生违反上述承诺的情况，承包人及其工作人员应承担相应的违约责任。（三）承包人及其工作人员不以任何理由安排发包人、监理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。（二）承包人及其工作人员不以任何名义为发包人、监理单位及其工作人员报销应由发包人单位、监理单位及其工作人员个人支付的任何费用。（一）承包人及其工作人员不以任何理由向发包人、监理单位及其工作人员行贿或其他名义（礼金、奖金、补贴、劳务费）馈赠钱物（现金、有价证券、信用卡、物品等）。第三条承包人作如下承诺:（五）发包人工作人员不得向承包人推荐工程分包单位和材料、设备的采购单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。一旦发生违反上述承诺的情况，发包人及其工作人员应承担相应的违约责任及损失。

第七条协议有效期：与合同工期一致。第六条本合同年度签订，与工程施工合同具有同等的法律效力，经承包人代表签字盖章后生效。本合同对双方违反廉政规定行为的处理，不免除该项目施工合同中双方约定的责任和义务。第五条本合同由所给别人招投标管理部门负责组织实施，管理和监督。举报电话：0512-58619766。（二）发、承包及其双方工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（一）任何违反本合同约定义务和违反诚实信用原则的行为，均属违约行为。守约方有权向有关部门举报，要求违约方限期纠正其违约行为，采取适当的补救措施并赔偿损失。第四条违约责任:

年月日承包人（盖章）：我司承诺，以我司与永卓控股有限公司及其下属企业【如：江苏永钢集团有限公司、联峰钢铁（张家港）有限公司、江苏联峰实业有限公司、江苏联峰能源装备有限公司等】之间的所有合同的可结算工程款等债权作为合同编号为***的制氧车间氮压机保养（一年）合同（下称“主合同”）的履约保证。如我司在主合同履行期间出现任何违约并需承担违约责任，贵公司可根据本承诺书，从上述债权中直接扣除相关款项用于支付我司需承担违约责任及对贵司或业主所受损失的赔偿。本承诺书不可撤销。联峰钢铁（张家港）有限公司（发包人）：附件八履约担保承诺书承包人（盖章）：

4、本工程计税方式：采用增值税一般计税，税率：9%；本工程开具9%增值税专用发票，如政策性调整税率，未开票金额税率相应调整。3、工程量清单编制依据：招标人提供的技术协议。2、工程招标范围及内容：2台C90MX5N2氮压机及1台C140MX3N2氮压机的年度保养、检修工程。1、工程概况：制氧车间2022-2023年度氮压机年度委外保养及检修工程，包括3台氮压机年度保养、检修。1、报价说明第四章报价说明及报价表

☑（5）本投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。各投标单位需认真阅读招标文件相应条款，对可能发生的费用均需考虑在相应的项目中。□（4）材料品牌表详见附表（注：招标人有权保留主要材料的变更权利）☑（3）新型冠状病毒肺炎期间，增加的相关费用投标报价时综合考虑在报价中，结算不调整☑（2）现场施工用水电：水电费甲供☑（1）投标人要根据招标人提供的设计图纸、编标说明及地勘资料等，到工地踏勘以充分了解工地位置、场地及土源情况、道路、储存空间、装卸限制、接电接水情况、临时设施的搭设等都要充分考虑并在报价中综合考虑。5、其他说明：

6、工程竣工结算后，投标人需按发包人要求送审结算资料，☑1.工程结算书，☑2.工程量计算书，□3.算量模型（广联达软件），□4.图纸会审纪要、隐蔽工程资料（验槽纪录、隐蔽纪录等，附影像资料），□5.经济签证，技术核定单，□6.设计变更资料，□7.招标文件，□8.投标文件，□9.中标通知书，☑10.施工合同、协议，□11.施工竣工图，□12.钢筋料单，☑13.开竣工报告，□14.发包人审定的施工组织设计及施工方案。□（10）在工程实施过程中，所有涉及调差的主材投标人必须在收到预付款后1个月内完成申报，承包人必须在每一次采购一周内向发包人申报，申报时须附承包人采购清单及对应发票，采购清单中必须明确各种材料的规格、数量、采购时间等便于发包人确定标牌单价的相关信息，两天内双方确定该批次的标牌单价并签字确认；如承包人不申报或未及时申报，发包人将按整个施工期内（签订合同之日到项目通过竣工验收时的时间段内）最低标牌价作为补差依据。□（9）在工程实施过程中，招标人有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经招标单位认可。□（8）本工程所用的材料检验试验费由投标人在报价中自行考虑，结算时不调整。☑（7）投标人应考虑风险因素，从自身的实力出发自主确定投标报价，但不得低于成本价。☑（6）除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填或未补充的清单子目的，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

投标单位（盖章）：我方承诺，已详细阅读招标文件，全部认可其约定的条款，投标疑问已获得回复确认，在此基础上作出上述报价。附件：（1、双击打开；2、投标时请附报价清单明细和综合单价分析表）2、报价表投标单位（盖章）：

无一、相关图纸技术标准和要求单位：元制氧车间氮压机保养（一年）工程报价表

投标人：（盖章）投标文件制氧车间氮压机保养（一年）第六章投标文件格式二、技术协议

技术咨询及建议。协助发包人做好压缩机的长期的检修及改造计划。应发

包人现场人员的要求，承包人人员应免费向发包人有关人员提供技术问题

解答。

4、如有紧急故障维修，承包人需在48小时内到达发包人现场，协

助发包人抢修，直至恢复正常运行，抢修人员由发包人委派，承包人须协

助配合、指导抢修人员的操作检修

5、承包人必须协助发包人对压缩机进行故障诊断，提出维修方案，

在发包人认可下进行设备的检修工作，并尽可能的缩短检修周期，减少发

包人损失

6、承包人检修内容涵盖所有相关的故障检修，同时包含压缩机内部

零件的更换及安装指导，所有检修费用包含在年度维保费用中，如涉及返

厂保养，则由发包人申报计划另行结算费用

四、技术要求

1、如遇紧急故障维修，承包人需在48小时内到达发包人现场，协

助抢修，直至恢复正常运行。

2、承包人对于承揽的发包人维修部件，应制定完整的零部件维修技

术方案，经发包人确认后进行施工，确保维修部件质量合格

3、经过承包人维修后的部件，必须满足发包人现场设备实际使用要

求。维修作业过程中，严格执行国家规范及行业标准规定的技术要求

4、转子、叶轮拆检技术要求：

3

1.2、投标函；1.1、法定代表人申明及公司信息一览表；一、附件资料目录年月日法定代表人或其委托代理人：（法定代表人签章）

1.8、项目经理简历表1.7、主要项目管理人员配置一览表（投标时人员配置需与中标后驻场人员一致）1.6、投标人类似工程业绩一览表1.5、授权委托书1.4、法定代表人身份证明1.3、联合体协议（如有）

R3.1已标价清单报价R3、固定单价□2、可调整价格（结算方式）R1、报价说明二、商务标部分1.9、承诺函

£2、施工方案（投标文件须附施工方案）☑1、技术协议及技术响应表（投标单位需技术协议签字盖章）三、技术标部分(施工方案)R5、商务响应表£4、总价包干（投标总价汇总表）£3.2已标价工程量清单（定额）：包括投标总价封面、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、总价项目进度款支付分解表、发包人提供材料和工程设备一览表、投标人提供主要材料和工程设备一览表

年月日企业法定代表人签名：公章：（盖章）本人（法定代表人），身份证号码：郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。1.1法定代表人申明及公司信息一览表一、附件资料

在考察现场并充分研究制氧车间氮压机保养（一年）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：致：联峰钢铁（张家港）有限公司1.2投标函投标单位（盖章）：公司信息一览表

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。级，证号。项目经理主要业绩及信誉状况。我单位拟派项目经理：(姓名)，专业、等级：如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在天（日历日）内竣工。我方确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。RMB￥：元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。人民币（大写）：元

单位性质：…………………………………………投标人名称：1.4法定代表人身份证明日期：年月日法人代表或委托代理人：（签章）：投标人（盖章）：

身份证号码：年龄：职务：姓名：性别：经营期限：………………………………………..成立时间：………………………………………地址：

1.5授权委托书请后附法人身份证扫描件。年月日投标人（签章）：特此证明系（投标人名称）……………………..的法定代表人。

投标单位：（盖章）委托代理人身份证复印件：签名：法定代表人身份证复印件：签名：代理人无转委托权。特此委托。委托期限：自年月日--年月日止。本授权委托书声明：我（姓名）身份证号系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）身份证号为我公司代理人，以本公司的名义参加联峰钢铁（张家港）有限公司的制氧车间氮压机保养（一年）工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认。

投标单位（盖章）：提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书(法定代表人的委托代理人必须是本单位的在职职工)，同时提供法定代表人或其委托代理人的社会养老保险证或其社保盖章的缴费清单原件(近三个月)，否则不接受标书。注意：日期：年月日法定代表人:(签字或盖章)

投标单位（盖章）：备注：1、类似工程业绩为近三年类似工程业绩，如行数不够，可自行增加投标单位（盖章）：1.7人员配置一览表

（三）我方及其工作人员不以任何理由安排发包人、监理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。（二）我方及其工作人员不以任何名义为发包人、监理单位及其工作人员报销应由发包人单位、监理单位及其工作人员个人支付的任何费用。（一）我方及其工作人员不以任何理由向发包人、监理单位及其工作人员行贿或其他名义（礼金、奖金、补贴、劳务费）馈赠钱物（现金、有价证券、信用卡、物品等）。为保证工程建设项目高效优质和建设资金的安全、有效使用，防范违法违规行为，杜绝腐败现象，根据有关法律、法规精神，经甲、乙双方商定，在平等自愿的基础上作以下承诺：致联峰钢铁（张家港）有限公司（发包人）1.9承诺函

2.2商务响应表2.1报价说明及报价表（签章版）：详见第四章《报价说明及报价表》二、商务标部分投标单位（盖章）：（五）如果我方中标，我方保证本次的其他投标单位不作我方的专业分包单位，如发现此现象，发包人有权取消中标资格，且列入供应商不诚信记录。（四）我方及其工作人员不为发包人、监理单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。一旦发生违反上述承诺的情况，我方及其工作人员应承担相应的违约责任。

三、技术标部分日期：投标人名称（公章）：联系电话：投标人代表签字：注：投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按此表统一汇总说明；无差异也要将投标文件上的描述填上。

联系电话：投标人代表签字：注：投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按此表统一汇总说明；无差异也要将投标文件上的描述填上。3.1.2技术响应表3.1.1技术协议（详见第五章《技术标准和要求》）

日期：投标人名称（公章）：

联峰钢铁（张家港）有限公司动力厂制氧车间

氮气压缩机年度委外保养及检修

技

术

协

议

发包人：联峰钢铁（张家港）有限公司

承包人：

二〇二二年九月十日

T

一、项目概述

制氧车间氮气压缩机总计4台，均为英格索兰牌进口机组，属于精密

设备，以车间目前的技术力量只能进行一些外部的常规检修，例如阀门更

换、水系统检修、冷却器拆检及电机保养等，对于机组核心的转子及其部

件的检修仍需要设备原厂的技术支持，所以历年来为确保设备的使用寿命

及检修、保养质量，制氧车间一直采用委外年度维保的方式对车间内部的

氮气压缩机进行管理。

二、设备基础参数

设备运行地点：联峰钢铁（张家港）有限公司动力厂制氧车间。设备

名称：英格索兰氮气压缩机，型号分别为C90MX5N2（2台），C120MX3-2RHH

（1台），C140MX3N2（1台）。合计4台氮气压缩机，正常运行机组为

3台，机组品牌均为英格索兰，此次年度维保数量为3台。

三、施工范围

1、每六个月进行一次油品化验，提供油品化验报告（包括对设备的

磨损倾向、油品的污染倾向、劣化倾向进行全面的分析），并对油品的寿

命进行预测。

2、每六个月进行一次机组CDS检测，要求三周内反馈检测结果，并

提供检测报告，分析设备运行情况，并对异常或者故障情况提供合适解决

方案。

3、承包人应向发包人提供压缩机的最新的工程信息，随时免费提供

2

技术咨询及建议。协助发包人做好压缩机的长期的检修及改造计划。应发

包人现场人员的要求，承包人人员应免费向发包人有关人员提供技术问题

解答。

4、如有紧急故障维修，承包人需在48小时内到达发包人现场，协

助发包人抢修，直至恢复正常运行，抢修人员由发包人委派，承包人须协

助配合、指导抢修人员的操作检修

5、承包人必须协助发包人对压缩机进行故障诊断，提出维修方案，

在发包人认可下进行设备的检修工作，并尽可能的缩短检修周期，减少发

包人损失

6、承包人检修内容涵盖所有相关的故障检修，同时包含压缩机内部

零件的更换及安装指导，所有检修费用包含在年度维保费用中，如涉及返

厂保养，则由发包人申报计划另行结算费用。

四、技术要求

1、如遇紧急故障维修，承包人需在48小时内到达发包人现场，协

助抢修，直至恢复正常运行。

2、承包人对于承揽的发包人维修部件，应制定完整的零部件维修技

术方案，经发包人确认后进行施工，确保维修部件质量合格。

3、经过承包人维修后的部件，必须满足发包人现场设备实际使用要

求。维修作业过程中，严格执行国家规范及行业标准规定的技术要求

4、转子、叶轮拆检技术要求：

3

（1）拆除转子必须做好防护措施，对转子、叶轮进行全面检查，必要

时进行委外动平衡检测，并出具检测合格报告。

（2）修复后的叶轮必须符合原厂空气动力学设计要求

5、前、后轴承及密封组件维修要求：

（1）拆除转子上前后轴承及密封组件，对轴径处进行全面清理，要求

干净无积灰及油污。

（2）更换的轴承或密封组件在转子回装时必须对间隙进行测量、调整，

必须满足设备原厂技术要求。

6、转子委外动平衡检测要求：

（1）对承包人提供的转子进行包装运输，委外进行动平衡，并出具动

平衡报告。

（2）动平衡精度等级满足G2.5.

7、叶轮表面修复要求：

（1）叶轮表面修复需按照喷砂、抛光、精磨的方式，在保证不损坏叶

轮的情况下，尽可能的恢复备件质量。

（2）叶轮修复完成后必须进行探伤，并出具探伤报告。

8、各机型的转子装配、扩压器间隙等数据必须符合原厂说明书要求。

9、具体验收数据附验收记录表，检修完成必须出具检修及调试报告。

五、责任界定及考核

1、发包人负责提供检修的工作场地、清洁材料及容器、起重和拆卸

工具，检修人员配合承包人技术人员在现场进行工作。特殊检修工具及分

析仪器由承包人技术人员自带。

2、如在设备维护、检修过程中由于承包人人员工作失误导致设备或

零部件损坏，所需修复或更换的所有费用由承包人负责，同时如果因此耽

误发包人计划开机时间，每次按合同总价的5%进行考核。

3、承包人检修人员必须按照发包人要求签订相应的安全环保及治安

管理协议，检修现场必须严格执行发包人的安全检修相关规定，一旦发现

有任何违反规定的行为，必须按照公司的相关规定进行考核。

4、承包人自行准备施工现场所需的劳保用品，所有劳保用品必须符

合发包人安全管理的要求，承包人负责施工人员的安全管理，施工前必须

与发包人签订安全、环保协议。

5、其他