采购代理机构：晋城市公共资源交易中心采购人：晋城市机关事务服务中心供热制冷更换移位工程项目名称：晋城市政府机关大院提升改造中央空调项目编号:1405992022BDY00202单一来源采购文件

1.投标/响应文件必须严格按照采购文件第一部分第六项“响应文件的编制、递交及要求”进行编制操作。请认真研读相关要求，避免由于制作失误造成投标/响应文件无效。一、标书制作方面为确保供应商顺利参与本项目开评标活动，我们对采购文件的重要内容及要求进行了全面梳理，结合投标/响应文件制作及有关事宜，现将重要事项告知如下：尊敬的供应商：投标重要事项告知2022年7月11日

1.为避免电子投标/响应文件在递交时出现差错，各潜在供应商可以登录山西政府采购平台，通过“采云直播”查看系统操作流程的视频，熟悉电子招投标的操作。二、电子投标方面5.对照政府采购政策要求，投标/响应文件中如涉及“政府强制采购品目清单中的产品”、“信息安全产品”尤其是要特别注意的重点和关键，投报的相关产品必须提供与品牌型号对应的、有效的认证证书，否则将导致投标无效。4.在编制投标/响应文件中的“商务技术文件”时，必须严格按照采购文件规定的格式，对照“符合性审查的内容及标准”进行制作。如果投标/响应文件未通过符合性审查，将导致投标无效。3.在编制投标/响应文件中的“资格证明文件”时，必须严格按照采购文件规定的格式，对照“资格审查内容及评定成交标准”进行制作。对于不允许在开标时进行补正的内容要特别注意，避免由于某一项内容未提供或达不到检查标准而导致不具备投标资格。2.编制的投标/响应文件的投标人代表证明、投标函、开标报价一览表等要求进行电子签章的文件及资料，必须按照要求加盖法人电子签章和法定代表人电子签章。

3.采购文件、评标过程以及中标（成交）结果如侵害到参与本项目供应商的合法权益时，可依法以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；对质疑答复不满意的，可向同级财政部门提起投诉。2.获取采购文件的各潜在供应商，如对文件中描述不清、理解不明以及存在疑义或认为需要修正的内容，请在规定的时间内以书面形式及时向采购人、采购代理机构反映，以便统一更正。1.采购文件中标黑或加粗的位置及描述，为潜在供应商特别需要注意的重要事项，请认真阅读，仔细研究，慎重对待。三、其他事项方面3.在电子投标过程中，如遇到操作或技术问题，请致电服务热线进行咨询解决，咨询电话：400-881-7190。2.如采购项目非远程开评标，请按照采购文件规定的投标/响应文件递交时间及地点，提前到达开标现场，按时递交投标/响应文件，未按时提交的将导致投标被拒绝。

二、项目编号：1405992022BDY00202一、项目名称：晋城市政府机关大院提升改造中央空调供热制冷更换移位工程晋城市公共资源交易中心受采购单位的委托，对下述项目进行单一来源采购，现将有关事宜通知如下：远大空调有限公司：单一来源采购文件4.由于疫情期间，各供应商应符合晋城市防疫相关措施及要求，提前做好各项准备，由此带来的延误或者不能参加采购的后果由各供应商自己承担。

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；（二）资格要求为配合晋城市政府大院整体效果提升，将中央空调机房整体搬迁至新建空调机房，恢复正常功能。具体为：冷却塔更换，空调水泵升级改造，主机通讯系统更换，水泵与冷却塔联动控制系统升级，两台主机烟道改造与冷却塔钢结构基础工程等项目；旧机房及附属设备拆除，空调主机及辅机吊运至政务服务中心临时存放，空调主机及辅机由政务服务中心转运至新机房，新机房空调主机、辅机、管网、电力、供排水、控制系统的安装工程；包含所有项目的产品与材料，以及施工服务。（一）工程概况四、采购需求：三、采购预算：人民币（大写）壹佰叁拾贰万捌仟玖佰陆拾柒元伍角肆分（￥:1328967.54元）

2.质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。1.工期要求：合同签订之日起30日历天。（三）商务要求4.本包所需的其他特定资格条件：供应商应具备制冷空调行业维修安装企业能力等级证书（A类I级），安全生产标准化证书（三级）。3.本包是否接受代理商投标：否2.本包是否接受联合体投标：否

3.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。（若有的话）2.《信息安全产品强制性认证目录》中（8类13项）的产品。（若有的话）1.政府强制采购品目清单中的产品。（若有的话）（四）实质性要求4.付款方式：签订正式合同后，预付合同价款的30%，项目验收合格后支付合同价款的97%，剩余3%款项为质保金，一年质保期满后支付。3.工程质保期：按照国家有关规定执行，工程质保期为一年，自办理交工手续之日起计算。

五、单一来源采购文件免费获取时间及方式工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；设备质量安全可靠，运转正常，满足使用要求。（六）验收标准项目负责人要求在施工过程中每天按时到岗，并签订承诺书。（五）服务要求4.其他强制性要求或标准。（若有的话）

2.1电子响应文件的编制、递交及要求2.响应文件的编制、递交及要求：1.本项目采用网上电子响应的方式进行，同时需将电子响应文件打印成册,胶装密封。电子响应文件和纸质响应文件需按要求上传或递交。六、响应文件的编制、递交及要求2.获取方式：通过“山西省政府采购网”在线获取，不提供纸质版采购文件。1.获取时间：2022年7月11日至2022年7月13日。

（1）供应商需将上传至“山西政府采购平台电子投标客户端”中的电子响应文件打印成册，胶装密封。2.2纸质响应文件的编制、递交及要求（4）供应商登录“山西政府采购平台电子投标客户端”-“投标响应文件上传”，在响应文件截止时间前提交网上应答。（3）按照“山西政府采购平台电子投标客户端”中“电子签名”，使用CA数字证书签章工具按照单一来源采购文件要求分别对各模块化中需要加盖电子签章的响应文件进行电子签章的加盖（包括法人电子签章和法定代表人电子签章）；（2）将编制完成的响应文件另存为PDF格式文件按照“山西政府采购平台电子投标客户端”中“投标响应文件编制”-“导入投标（响应）文件”-“标书关联”的要求进行响应文件模块化拆分、上传和标书关联；（1）供应商按单一来源采购文件的响应文件内容、要求及格式，在本地使用文字办公软件进行响应文件的编制；

（2）供应商应在提交响应文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网→下载专区”）；（1）本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网→下载专区”获取；3.2在线投标响应说明：3.1公告发布媒介：山西省政府采购网3.特别注意事项：（2）在单一来源采购文件规定的时间、地点内递交密封的纸质响应文件（贰份）。

5.2北京CA办理地址：晋城市白水东街鑫超财富广场A座1709室；电话：0356-3030006。5.1山西CA办理地址：晋城市开发区凤台街合聚大厦13层1310室；电话：15364569120；5.数字证书办理4.主体库注册登记指南：http://jyzt.sxzwfw.gov.cn/ggzyzt/f。3.3成交供应商应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。（3）供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网→下载专区”获取并安装；

纸质响应文件递交时间：2022年7月19日9时至9时30分（北京时间）电子响应文件方式：请登录山西政府采购平台电子投标客户端提交。电子响应文件截止时间：2022年7月19日9点30分（北京时间）七、响应文件文件提交6.电子投标技术支持咨询电话：400-881-7190。5.3数字证书（CA）生效时限以主体信息生效时限为准，主体信息生效时限为在“山西省统一主体库”完成主体注册且通过现场核验后第二日上午9时起。

1.响应文件有效期九、单一来源供应商须知2.解密方式：本项目采用网上解密方式，供应商须在规定时间内使用自己的网络终端设备凭借CA数字证书（USBKey）登陆山西省政府采购网自行完成解密，集采机构不提供任何解密设备，在解密截止时间之内未完成解密的，报价无效。1.解密时间：2022年7月19日9时30分至10时（北京时间）八、解密纸质响应文件递交地点：晋城市公共资源交易中心开标厅（晋城市政务服务中心东区二楼）。

2.2.2协商日期和地点，采购人员名单；2.2.1依据财政部74号令第三十八条进行公示的，公示情况说明；2.2单一来源采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：2.1集采机构、采购人组织随机抽取的评审专家与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。2.单一来源采购程序响应文件有效期为60个日历天（自提交响应文件之日起计算）。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；2.3出现下列情形之一的，集采机构终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。2.2.4合同主要条款及价格商定情况。2.2.3供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

地址：晋城市城区凤台西街289号单位名称：晋城市机关事务服务中心十、采购人基本信息本项目不需要提交保证金。3．保证金（三）报价超过采购预算的。

项目联系人：张锐地址：晋城市政务服务中心东区四楼439房间单位名称：晋城市公共资源交易中心十一、集采机构基本信息联系电话：0356-2198606项目联系人：郭建斌

说明：一、资格审查内容及标准资格审查内容及评定成交标准注：本单一来源采购文件所表述的时间均为北京时间。联系电话：0356-2218438

说明：符合性审查的内容及标准3、供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的证明文件影印件PDF加盖法人电子签章。1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备供应商资格。其中第3、4、5、6、10项允许在开标时补正，补正后如符合要求视为有效；第1、2、7、8、9、11、12项不允许在开标时补正。

4、所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书影印件，否则将可能导致投标无效。3、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。2、本项目采购标的物中有政府强制采购品目清单中的产品，供应商必须投报获得有效产品认证证书的产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书影印件，否则将导致投标无效；采购供应商需将所有政府强制采购的节能产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》。1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则报价无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准符合性检查的内容，经评审小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

一、工程概况承包人（全称）：发包人（全称）：合同文本未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效采购。四、无效响应的情形

二、合同工期5.工程承包范围：4.工程内容：3.项目编号：2.工程地点：1.项目名称：

承包人项目经理：。四、项目经理三、质量标准：工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。

合同签订生效并具备实施条后个工作日内，发包人向承包人预付合同额的％，即人民币元，大写:。承包人同时向发包人提供同等额度的保函，承包人提供预付款保函所需的有关费用均由承包人自行负担。预付款保函应在发包人预付款付款前出具，有效期为自保函出具之日不低于90个日历天，到期后自动失效。项目交付后经承包人安装、调试并经发包人验收合格之日起个工作日内，发包人向承包人支付合同金额的％，即人民币元，大写:。¨预付款六、支付方式：2.合同价格形式：。1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；五、签约合同价与合同价格形式

1、承包人须向发包人交纳人民币(大写)（￥：）作为本合同的履约保证金。允许以银行、保险公司或担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。¨收取履约保证金¨无履约保证金七、履约保证金¨其他支付方式

（1）单一来源采购文件；本合同与下列文件一起构成合同文件：八、合同文件构成……3、履约保证金在货物交付验收合格，填写“合同履约情况验收报告”，保函自动失效；其他形式的履约保证金达到退还条件的5个工作日内退还。2、履约保证金用于补偿发包人因承包人不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

（7）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（6）其他合同文件；（5）已标价工程量清单或预算书；（4）供应商所做的其他承诺；（3）成交通知书；（2）响应文件：

1、承包人所交付的工程不符合合同规定标准，发包人有权拒收。同时，承包人向发包人支付合同款总额%的违约金。十、违约责任3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。九、承诺

7、发包人无正当理由逾期退还履约保证金的，发包人向承包人赔偿合同总额%的违约金。6、验收合格后，发包人未能按时付款的，由财政部门责令限期改正，给予警告。5、发包人未能按时组织验收的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。4、发包人无正当理由拒付合同款的，承包人可以要求发包人赔偿合同总额%的违约金，或按照法律程序追究发包人的违约责任。3、承包人逾期交付工程时，每逾1日承包人向发包人偿付合同款总额%的滞纳金。逾期交货超过30天后，发包人有权决定是否继续履行合同。2、承包人不能交付工程时，承包人向发包人偿付合同款总额%的违约金。

十二、签订时间甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十一、不可抗力……9、发包人擅自变更、中止或者终止政府采购合同的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。8、验收不合格的发包人可以不予退还履约保证金。

十五、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十四、补充协议本合同在签订。十三、签订地点本合同于XX年XX月XX日签订。

3、融资业务办理银行一览表2、如供应商有融资意向，银行可依据供应商与采购单位依法签订的政府采购合同，对经考察达成贷款合作意向，供应商应与采购单位签订补充合同，在补充合同中约定供应商本次采购的唯一收款账户。采购单位在合同签订后2个工作日内在山西政府采购网公示。在融资期限内，采购单位和供应商未获得融资银行同意，不得变更融资银行指定的唯一收款账户信息。1、本合同一式5份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执1份，采购代理机构和财政主管部分各1份。十六、合同份数本合同自生效。

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

3、按单一来源采购文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。1、报价人应严格按照本采购文件的相关要求编制及提交响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。一、报价人提交响应文件须知响应文件的内容、要求及格式账号：账号：

项目编号：项目名称:（资格证明文件）响应文件封面格式二、响应文件的内容、要求及格式

资格证明文件部分目录目录格式二〇二年月日供应商单位全称：（加盖法人电子签章）包号：

6、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录…………………………………………………页码5、具有依法缴纳税收的良好记录……………………………………………………………页码4、具有健全的财务会计制度…………………………………………………………………页码3、具有独立承担民事责任的能力……………………………………………………………页码2、报价函………………………………………………………………………………………页码1、供应商代表证明……………………………………………………………………………页码

12、联合体协议（若有）……………………………………………………………………页码11、保证金交纳证明（若有）………………………………………………………………页码10、基本存款账户开户许可证………………………………………………………………页码9、本项目其他特定资格条件…………………………………………………………………页码8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录………………………页码7、具有履行合同的能力………………………………………………………………………页码

单位性质：单位名称：法定代表人（负责人）身份证明书法定代表人（负责人）身份证明书格式1-1供应商代表的证明格式附件1

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。身份证号：职务：姓名：性别：经营期限：成立时间：年月日地址：

1-2法定代表人（负责人）授权委托书格式附法定代表人有效的身份证正反两面影印件日期：年月日供应商：(法人电子签章)特此证明。

供应商：（法人电子签章）本授权书于年月日生效，特此声明。本授权委托书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目，项目编号：，以本公司名义处理一切与之有关的事务。*********（采购代理机构）：法定代表人（负责人）授权委托书

附件2注：法定代表人（负责人）参加，不用此委托书。附供应商代表有效的身份证正反两面影印件日期：年月日法定代表人（负责人）：（法定代表人电子章）

第一包：人民币（大写）元（￥元）1、我方已仔细研究了本项目采购文件的全部内容，愿意以下采购报价，按照采购文件要求及合同约定完成项目。(供应商全称)授权(供应商代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行采购。为此：*********（采购代理机构）：报价函报价函格式

5、按采购文件要求提供和交付的服务的报价详见开标报价一览表。4、提供采购文件规定的全部响应文件。3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本采购文件规定的特定资质要求。2、我方同意在本项目采购文件中规定的投标有效期个日历天内（自提交响应文件的截止之日起算）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。……第二包：人民币（大写）元（￥元）

11、对贵方在本次单一来源刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。10、保证在开标解密截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以PDF格式加盖供应商电子签章的形式在“山西政府采购平台”中通知采购代理机构，否则可视为无效。9、保证遵守采购文件的所有规定且无任何异议。8、承诺完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求。7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。6、我方承诺：完全理解报价超过采购文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

17、我方承诺接受采购文件中合同全部条款且无任何异议。16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列相关工程的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证交付。15、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。14、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价。12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回响应文件，我方将承担相应的法律责任。

E-mail：供应商代表联系电话：（办公）（手机）供应商代表姓名：电话：传真：地址：邮编：所有有关本次采购的一切往来联系方式为：

*********（采购代理机构）：供应商履行合同能力的承诺具有履行合同的能力格式附件3日期：年月日供应商：（法人电子签章）

附件4日期：年月日供应商：（法人电子签章）特此声明如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。本供应商现参与项目（项目编号：）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的专业技术能力。

特此声明如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。本供应商现参与项目（项目编号：）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在投标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中信用中国网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单记录情况为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。*********（采购代理机构）：无违法记录声明参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录格式

致：（采购代理机构/采购人）：保证金交纳证明保证金交纳证明格式（以包为单位分别填写）附件5日期：年月日供应商：（法人电子签章）

供应商：（法人电子签章）¨（《投标担保函》、编号：）彩色影印件及有效的保函真伪快速查询方式（或其他凭据）。¨（《保证保险保单/保函》、单号：）彩色影印件及保单/保函真伪可查询码（或其他凭据）。¨（《投标保函》、编号：）彩色影印件及保函真伪可查询码（或其他凭据）。同时提交：我（供应商名称）参加贵方组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）项目的政府采购活动。按照采购文件的规定，我方已委托（保证人名称/保险人名称）出具（《投标保函》/《保证保险保单/保函》、编号/单号：），担保/保险金额为人民币￥元（小写）（大写）。

投标保函6-1银行投标保函格式保函参考格式（本格式可修改；以包为单位分别填写）附件6日期：年月日

三、我行在本保函项下提供的保证为一般保证。在受益人已对被保证人诉讼并经审判、且被保证人全部资产被执行完毕后仍不能清偿的，受益人可以向我方提起索赔。二、本保证担保的保证期间为自本保函开具之日起至日止。一、本保证担保的最高担保金额为人民币（币种）￥元（小写）整（大写）。鉴于供应商（下称“被保证人”）将参加贵方为招标方的招标编号为的的投标，我行接受被保证人的委托，在此向受益人提供投标保证：致受益人（采购方）：保函编号：

六、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。五、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知、关于被保证人应承担责任的已经司法机关裁决的生效裁判文书、被保证人因无可供执行财产而终结执行的裁定后，我方在一般保证责任前提下向受益人支付本保证担保的担保金额。3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的成交通知书后，不能或拒绝按采购文件的规定提交履约担保。2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的成交通知书后，不能或拒绝按采购文件的要求签署施工合同；1.被保证人在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；四、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以在我方承担一般保证责任的前提下向我方提起索赔：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：保证人（盖章）：十、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。九、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖地为我行所在地人民法院。八、本保函的保证期间届满，受益人再提出的任何索赔均为无效索赔，我行的保证责任免除。七、本保证担保项下的权利不得转让或设定担保。

鉴于（以下简称“投保人”）于年月日参加（项目名称及编号）的投标，并向保险人投保投标保证保险（保险单号:），保险金额为人民币元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。致:（以下简称“被保险人”）6-2保险保单/保函格式一日期：年月日邮政编码：电话：传真：单位地址：

（五）出现法律、法规、采购文件规定的可以没收保证金的其他情形。（四）中标后，因投保人的违法行为导致中标被依法确认无效；（三）中标后，无正当理由未在《中华人民共和国政府采购法》规定的时限内按照采购文件和成交通知书的响应文件与被保险人签订书面合同；（二）在采购文件规定的投标时间截止后撤销响应文件；（一）在投标有效期内违反采购文件的有关规定而擅自修改响应文件；在保险期间内，投保人在向被保险人投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（保单号：）及《公司投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任：

联系电话：邮编：公司地址：签单日期：保险人：本投标保证保险的保险期限自年月日时起至年月日时止，并在采购文件规定的投标有效期内持续有效。

（二）投保人接到中标通知后，在采购文件规定的时间内，因自身原因或无正当理由不与被保险人订立招标项目合同；（一）投保人在文件规定的投标有效期内未经被保险人同意修改或撤销其响应文件；在保险期间内，投保人在向被保险人招标项目投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（保险单号：XX）及《投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任：鉴于XX（以下简称“投保人”）于XX年XX月XX日参加项目名称XX项目的投标，并向我方投保投标保证保险（保险单号：XX），保险金额为人民币XX元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。致：（以下简称“被保险人”）6-3保险保单/保函格式二

保险人名称：（盖章）本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖的制约。本《投标保证保险》的保险期限自投保人向被保险人投标之日起或保险单（单号：XX）载明的保险起期（保险起期XX年XX月XX日XX时）起（二者以后发生者为准），至招标项目签约之日或保险单载明的保险期间届满之日止（二者以先到者为准），最长不超过一年。（五）法律、法规规定的其他招标人可以不予退还投标保证金情形。（四）投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；（三）供应商中标后不按照采购文件要求缴纳履约保证金；

编号：保证保函6-4保险保单/保函格式三日期：XX年XX月XX日邮政编码：地址：

2、供应商中标后因自身原因未在采购文件规定的时间内与贵方签订合同；1、供应商在采购文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回响应文件；我方在供应商发生以下情形时承担保证责任：一、保证范围及保证金额鉴于（以下简称“供应商”）根据贵方就项目，项目编号：拟参与此项投标。现经供应商申请，我方愿就供应商履行采购文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保证：致（招标人）:

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明供应商违约造成贵方损失情况的证明材料。二、代偿安排6、我方保证的金额为：人民币（大写）（小写)5、供应商违反了采购文件规定的其他有关投标的实质性约定；4、供应商中标后不能按照采购文件的规定缴纳招标代理服务费；3、供应商中标后不能按照采购文件的规定提供履约保证；

2、该保函期限与采购文件中载明的投标有效期一致，因投标有效期延期，保函期限自动延期，但最长不超过一年；1、该保函不设置免赔率或免赔额；四、其他约定自年月日零时起至年月日二十四时止，共天日历天。三、保函有效期我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在5个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

6-5担保机构投标担保函格式签单日期：保险人（签章）：本保函适用于中华人民共和国法律（为本保函之目的，不包含香港、澳门和台湾地区法律）并依据其解释。在本保函履行期间，贵我双方若因本保函产生纠纷，应友好协商解决；协商不能解决的，可向我方住所地人民法院提出诉讼。五、争议解决方式3、该保函为不可撤销保函。在保函约定的有效届满之前，除因主合同终止执行外，该保函不得撤销。

二、保证责任的情形一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）￥元（小写）（大写）。鉴于供应商名称（下称被保证人）拟参加项目编号为项目编号的项目名称、包号（若有的话）的投标，根据该项目采购文件，被保证人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应被保证人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：致：：保函编号：投标担保函

1、我方保证的方式为：连带责任保证。三、保证的方式及保证期间3、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的成交通知书(或成交通知书)后，不能或拒绝按采购文件的规定提交履约担保。2、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的成交通知书(或成交通知书)后，不能或拒绝按采购文件的要求签署施工/供货/服务合同；1、被保证人在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；在被保证人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。五、保证责任的终止2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在十个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求在十个工作日内代被保证人向你方支付索赔款项。1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明被保证人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。四、承担保证责任的程序2、我方的保证期间为：自本保函开立之日起至该项目的投标有效期后第28日止（含第28日），延长投标有效期的，须在我方收到你放与被担保人共同出具的关于延长投标有效期的书面通知后本保函有效期相应延长。但无论如何，本保函有效期至迟不超过年月日。所有索赔均应在本保函有效期内送达我方。

3、因不可抗力造成被保证人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。2、因你方原因致使被保证人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。1、依照法律规定或你方与被保证人的另行约定，全部或者部分免除被保证人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。六、免责条款3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

十、保函的生效九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。八、本保证担保适用中华人民共和国法律。因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为晋城市中级人民法院。七、争议的解决4、你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

电话：邮政编码：单位地址：法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：保证人（盖章）：本保函自我方加盖公章之日起生效。

联合投标各方：《联合投标协议书》联合投标协议书格式附件7日期:年月日传真：

住所：法定代表人：承包人：住所：法定代表人：发包人：

四、本次联合投标中，发包人承担的工作和义务为:三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及响应文件而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应*********（采购代理机构）组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

20年月日20年月日法定代表人（法定代表人电子签章）：法定代表人（法定代表人电子签章）：发包人（法人电子签章）：承包人（法人电子签章）：六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。承包人承担的工作和义务为：

响应文件封面格式3、联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同响应文件一并提交。2、本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。1、联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照采购文件要求提供相关材料。联合体投标注意事项

二〇二年月日供应商单位全称：（法人电子签章）包号：项目编号：项目名称:（商务技术文件）

残疾人福利性单位声明函（若有的话）…………………………………………………………页码中小企业声明函（若有的话）……………………………………………………………………页码1、开标报价一览表………………………………………………………………………………页码商务、技术文件部分目录目录格式

7、供应商类似合同案例………………………………………………………………………页码6、拟投入本项目的人员及设备情况………………………………………………………………页码5、工程维护承诺及保障措施………………………………………………………………………页码4、工程质量及安全保证措施………………………………………………………………………页码3、项目实施方案……………………………………………………………………………………页码2、工程量清单…………………………………………………………………………………页码

货币：人民币/元开标报价一览表开标报价一览表格式（以包为单位分别填写）附件88、采购文件要求或供应商认为需要提供的其他商务技术材料/文件……………………页码

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供（若有的话，以包为单位分别填写）中小企业声明函格式附件9日期：年月日供应商：（法人电子签章）

……2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）附件10日期:年月日企业名称：（法人电子签章）本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

单位名称（法人电子签章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函

工程质量及安全保证措施格式自拟附件12项目实施方案格式自拟附件11注：成交通知书为残疾人福利性单位的，采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》日期：年月日

项目经理简历表14-1项目经理简历表格式拟投入本项目的人员及设备情况格式附件14工程维护承诺及保障措施格式自拟附件13

说明：后附相关人员证明材料影印件。主要施工人员一览表14-2主要施工人员一览表格式。说明：后附相关人员证明材料影印件和同类型工程业绩资料影印件。

供应商类似合同案例情况一览表供应商类似合同案例情况格式（若有的话）附件15计划投入的主要施工机械设备表14-3计划投入的主要施工机械设备表格式

日期：年月日供应商：（法人电子签章）④类似合同案例证明材料附后。③无业绩，无需填写此表。②供应商应尽可能填全以上表格。说明：①供应商提供的类似合同案例，至少需提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、工程类型页及项目结算凭证（发票或银行划拨单）等影印件。

合同履约情况验收报告(工程类样本)附件17第二次报价表第二次报价表格式（供应商按规定时间在系统内填报）附件16

说明:该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购采购代理机构可以根据工作实际进行调整。