7.4中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库[2020]46号）的规定，本公司参加虫共伊型哈萨克自治州委员会办公厅的

伊型州党委机关电力设施增容改造项目采购活动，工程的施工单位全部为符合

政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关

企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1.新疆春谦电力工程有限责任公司属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；承建（承接）企业为新疆春谦电力工程有限责任公司，从业人员59人，

营业收入为217万元，资产总额为130万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：新疆春谦电力工程有限责任公司

日期：2022年07月07日edrfes

65

269

联系电话：13999576622联系人：魏燕采购单位：中共伊犁哈萨克自治州委员会办公厅竞争性磋商文件项目编号：QLHH-CG-2022-05伊犁州党委机关电力设施增容改造项目

第一章伊犁州党委机关电力设施增容改造项目竞争性磋商公告4目录二零二二年六月联系电话：13199810242联系人：陈静采购代理：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

三、招标代理服务费13二、委托13一、本竞争性磋商文件使用的词语有如下定义：12A说明12投标人须知12第二章投标人须知前附表8

八、响应文件的组成15七、响应文件计量单位15B响应文件15六、开标会的资质要求、开标时间及地点14五、报价标准14四、竞争性磋商文件的组成13

十四、响应文件无效的情形18十三、竞争性磋商文件质疑提起与受理17十二、响应文件的密封及标记17十一、响应文件的签属及规定16十、报价说明16九、响应文件内容填写说明15

第一部分合同协议书30D合同条款29十七、合同的签订27十六、磋商20C磋商及评审方法20十五、磋商保证金19

二、响应文件目录84一、响应文件封面格式83第四章响应文件格式83第三章采购需求81第三部分专用合同条款36第二部分通用合同条款35

保证金退付情况说明904、保证金汇入情况说明893、竞争性磋商初始报价表88法定代表人授权委托书872、法定代表人身份证明861、投标承诺书85

附表3竞争性磋商最终报价表101附表2评审标准一览表98附表1初步评审标准表977、投标人认为需要提供的其他材料说明926、按技术商务评审内容提供资料925、投标人概况及企业综合实力91

采购方式：竞争性磋商项目名称：伊犁州党委机关电力设施增容改造项目项目编号：QLHH-CG-2022-05一、项目基本情况第一章伊犁州党委机关电力设施增容改造项目竞争性磋商公告

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：工期：74天采购内容：室外电气改造、更换箱变、更换低压配电柜、更换路灯灯头、电缆敷设、新增环网柜等，具体内容《详见竞争性磋商文件第三章》最高限价（元）：1820000.00预算金额（元）：1820000.00

（4）投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质且具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类四级及以上资质及生产安全许可证；（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；（3）具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次采购项目的投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。如列入将拒绝其参加本次政府采购活动）；（2）具备有效的三证合一的营业执照；（1）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）；3.本项目的特定资格要求：2.需落实政府采购政策：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

地点：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼时间：2022年6月30日至2022年7月7日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（法定节假日除外）获取采购文件注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（6）本项目不接受联合体投标。（5）项目经理要求：拟派项目经理须具备二级及以上的注册建造师执业证书（机电专业）；持有安全生产考核合格证（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；

五、响应文件开启地点：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼开标厅响应文件递交截止时间：2022年7月14日16:30四、响应文件提交售价（元）：300元方式：现场获取或电子邮箱获取

1、现场获取：获取采购文件时须按本公告第二条《申请人的资格要求》内容：3.本项目的特定资格要求第[(1)-(2)]提交资料；七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日六、公告期限地点：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼评标厅响应文件开启时间：2022年7月14日16:30

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%～10%作为其价格分。1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。特别提示：注：以上证件及资料在获取采购文件时需提供加盖投标人单位公章的复印件二套，按先后顺序装订，缺一不可，且均在有效期内，证件及资料不全者不予领取。2、电子邮箱获取：采用电子邮箱获取，所需提供证件及资料的扫描件发至邮箱472344200@qq.com①资料为加盖公章的PDF格式，邮件标题格式为“xx公司xx项目”；②联系代理机构确认资料是否合格；③代理机构对投标人信息进行登记后，以电子邮件的形式向投标人发送采购文件）。

联系方式：13999576622联系人：魏燕地址：伊宁市解放西路1号名称：中共伊犁哈萨克自治州委员会办公厅1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

第二章投标人须知前附表联系方式：13199810242联系人：陈静地址：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼名称：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司2.采购代理机构信息

“投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。“采购代理机构”系指：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司。“采购人”系指依法进行采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。系指：中共伊犁哈萨克自治州委员会办公厅。一、本竞争性磋商文件使用的词语有如下定义：A说明投标人须知

“响应文件”系指投标人根据本竞争性磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。“竞争性磋商文件”系指由采购代理机构发出的本竞争性磋商文件，包括全部章节和附件。“乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。“甲方”系指在合同条款中指明的采购人。“磋商小组”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。“成交人”系指由磋商小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

“服务”系指投标人须向采购人提供的符合竞争性磋商文件要求的服务。“货物”系指投标人须向采购人提供的符合竞争性磋商文件要求的货。“时间”系指北京时间。“日期”系指公历日。“合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。“书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

授权代表如果不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。二、委托签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除竞争性磋商文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除竞争性磋商文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。“重大偏离或保留”系指影响到竞争性磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。“实质性响应”系指符合竞争性磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

1.1第一章竞争性磋商公告；1、本竞争性磋商文件包括下列内容：四、竞争性磋商文件的组成2、采购代理服务费的支付：招标代理服务费根据国家发展改革委“发改价格[2015]299号”的文件精神，经与采购人协商约定，本项目招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费计算方法：参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文以及发改价格[2011]534号文的规定，采用差额定率累进法计算收取。1、投标人应承担所有编写、提交竞争性磋商响应文件、参加采购会议等有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。三、招标代理服务费

1.3第三章采购需求；1.2.4D合同条款1.2.3C磋商及评审方法1.2.2B响应文件1.2.1A说明1.2第二章投标人须知前附表；

3.1采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。3、竞争性磋商文件的修改2.1投标人在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标截止日期5日前以书面形式向采购人提出，送至新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司(新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼)，采购人将以竞争性磋商文件补充形式及时予以解答，及时以书面形式送至所有投标人。2、竞争性磋商文件的答疑及澄清1.5竞争性磋商文件由本文件及采购人按有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。竞争性磋商文件的澄清、修改、答疑纪要等书面材料在本采购项目中均称竞争性磋商文件补充。1.4第四章响应文件格式

1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。六、开标会的资质要求、开标时间及地点投标人在提交投标报价时，应按照国家及地方住房和城乡建设厅最新标准执行五、报价标准3.3为使投标人在编制响应文件时把《竞争性磋商文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《竞争性磋商文件补充》中写明。3.2《竞争性磋商文件补充》作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

七、响应文件计量单位B响应文件1.4所有资格证明文件必须满足竞争性磋商文件的要求，否则将拒绝其投标。1.3所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时供磋商小组核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。说明：必须携带原件或复印件（加盖单位公章）为开标时资格审查的必备条件，如果缺项或不符合要求则视为对竞争性磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。2、采购人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件原件或复印件（加盖单位公章）备查，具体要求详见本竞争性磋商文件：《第二章》投标人须知前附表（序号21）要求。

九、响应文件内容填写说明2、资格证明文件包括:第二章《投标人须知前附表》序号12（投标人资格）所要求的内容1、投标人应完整的按竞争性磋商文件第四章提供的响应文件目录及部分格式制作响应文件。投标人有义务按照要求将响应文件编上唯一的页码并装订成册，不可出现缺页或重页的现象。八、响应文件的组成2、响应文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位，除竞争性磋商文件中特别说明外，均采用中华人民共和国法定的计量单位。1、投标人提交的响应文件以及投标人与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

（二）报价分两次，即投标人提交响应文件时的初始报价和磋商结束后的最终报价。（一）投标人提供的服务均以人民币报价。若报价小写与大写存在差异，以大写为准，若大写表述存在歧义或含糊不清将视为无效报价。十、报价说明3、投标人按竞争性磋商文件要求编制响应文件，响应文件为A4复印纸打印，字体不限。2、竞争性磋商初始报价表的内容，要求按格式填写、不能随意涂改。1、投标人应按竞争性磋商文件中要求的统一格式填写，无格式的投标人自行编制。

（一）组成响应文件的各项资料均遵守本条规定；十一、响应文件的签属及规定4、超出最高限价的最终报价将被拒绝。3、最低报价不能作为成交的唯一保证。2、除“第三章《采购需求》”中另有规定，投标人所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的响应文件将作为非响应性磋商而予以拒绝。1、投标人应按照竞争性磋商文件“第三章《采购需求》”中规定的内容、责任范围进行报价。并按竞争性磋商初始报价表的要求报出总价。竞争性磋商初始报价表中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，可以视其为投标人予以采购人的磋商优惠报价。总价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在磋商报价中。如果投标人不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须同一签署人签字并加盖公章；备注：若副本与正本不符，以正本为准。（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件；（三）响应文件应装订成册，统一编制页码且页码连续；（二）响应文件应按规范格式编制、填写，并按要求签字、加盖公章；

投标人在参加本项目的投标活动中，认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；十三、竞争性磋商文件质疑提起与受理（一）投标人应按照《投标人须知前附表》序号18要求密封及标记响应文件，未按要求密封和标记的响应文件，采购人不予受理。十二、响应文件的密封及标记（七）法人代表授权书应由法定代表人签字并加盖公章。（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责；

3、未在质疑有效期限内提出的；2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；1、质疑投标人未能提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料的；（三）有下列情形之一的，采购人不予受理：（二）提出质疑的投标人应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购人/采购代理公司递交质疑函和必要的证明材料。（一）潜在投标人已依法获取竞争性磋商文件，且满足参加投标活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（五）对虚假和恶意质疑的处理3、质疑投标人以非法手段取得证明材料的。2、质疑投标人捏造事实或者提供虚假材料的；1、质疑事项缺乏事实依据的；（四）有下列情形之一的，质疑不成立：4、同一质疑投标人一次性提出质疑后又提出新质疑的；

十四、响应文件无效的情形4、以非法手段取得证明材料的。3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；采购人将对虚假和恶意质疑的投标人进行网上公示，推送至信用平台；报采购监督管理部门依法处理，记入招投标不良记录；限制参与采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

（三）响应文件中提供虚假材料的；（二）未按竞争性磋商文件规定签字、盖章的；3、报价投标人有不良信用记录的。2、资格证明文件原件或复印件（加盖单位公章）与响应文件中提供的复印件不一致的；1、现场未提供资格证明文件原件或复印件（加盖单位公章）、身份原件的；（一）在资格审查中出现下列情形之一的，响应文件无效：

（二）投标人有下列情况之一者，磋商保证金将被没收。（一）为保证本采购工作的顺利进行，各投标人应向采购人缴纳不少于投标人须知前附表规定数额的磋商保证金，磋商保证金金额及缴纳方式详见《投标人须知前附表》序号13（磋商保证金）。十五、磋商保证金（六）按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的。（五）参加本项目采购活动前三年内，即提交竞争性磋商首次响应文件截止时间前三年内有重大违法失信记录的；（四）法定代表人授权书无法定代表人签字或未加盖公章的；

（一）磋商组织：十六、磋商C磋商及评审方法（三）成交结果确认后5个工作日内，向未中标的投标人退还磋商保证金；成交人的磋商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内退还。2、成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向采购人提出附加条件或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。1、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（三）磋商的依据：本项目采用综合评分法，满分100分。其中：技术商务评审70分，最终报价30分；（二）评标办法3、采购人可以组建采购领导小组，采购领导小组负责审核磋商小组的评标报告，按照竞争性磋商文件规定的评标办法确定成交人。2、磋商小组独立自主评标，根据评标结果向采购人推荐中标候选人。1、采购代理机构会同采购人在开标会议之前组建磋商小组，磋商小组负责评标工作。本次磋商小组由3人组成，其中：从伊犁州政府采购专家库中随机抽取的方式确定2人，采购人代表1人。

3、规范性与灵活性相结合。2、公平公正科学合理；1、竞争优选；（四）磋商原则2、评标应当根据竞争性磋商文件规定的评标标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较,竞争性磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。1、评标工作依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规及竞争性磋商文件。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标进行评审、比较。

5、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。4、投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。3、参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受行政监督部门的监督。2、采购代理机构和采购人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。1、从投标截止时间开始，直至采购人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。（五）磋商过程的纪律和保密性

（六）磋商程序10、采购代理机构对投标人未中标的原因不做任何书面解释。9、投标人在评标过程中，如试图向采购人或评委施加任何影响，都将会导致拒绝其投标。8、投标人若违反前述要求，其投标将被废除，磋商保证金将被没收。7、投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。6、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱采购活动，破坏公平竞争。

1.5、招标机构将指定专人作评标记录，评标记录由投标人、监标人员及记录人员签字。1.4、开标时，对在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的所有响应文件，由监标人员及投标人代表检查响应文件（含补充或修改文件）的密封情况，确认无误后，由投标人代表签字确认。由工作人员在评标厅拆封。对按规定时间提交撤回通知的响应文件则不予拆封。未按竞争性磋商文件的规定标志、密封的响应文件，或者在投标截止时间以后送达的响应文件将被作为无效的响应文件而退回投标人。1.3、开标会议由采购代理机构会同采购人主持。1.2、采购机构将会同采购人按“投标人须知前附表”中指定的地址和时间开标。参加开标的所有代表应签名报到，以示其出席开标会议。1.1、投标人不足3家的，不得开展磋商活动。1、开标

2.4、细微偏差未通过资格性和响应性审查的投标人不得进入下阶段评审2.3、对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应竞争性磋商文件要求而取消资格，并没收磋商保证金。2.2、磋商小组将审查每份响应文件是否与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、交货期等在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中发包方的权利和承包方的义务。纠正或保留这些偏离将会对投标人的竞争地位产生不公正的影响。2.1、采购人将根据竞争性磋商文件规定提交的响应性文件和认为其它必要的、合适的资料，对投标人的能力和资格等进行进一步审查。投标人资格性和响应性审查顺序：按照递交磋商响应文件递交的正顺序依次进行。2、响应文件的初审（审查内容详见附表1初步评审标准表)

3.3、如果投标人在响应文件中未对竞争性磋商文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意竞争性磋商文件的全部或部分要求。3.2、投标人澄清的答复文件将取代响应文件中被澄清的部分，从而构成响应文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。3.1、为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求投标人对其响应文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构3、响应文件的澄清2.4.2、前述内容磋商小组将在响应文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。2.4.1、磋商小组将对响应文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。

4.4、最终报价的分值计算采用低价优先法，即满足竞争性磋商文件实质性要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他入围投标人的最终报价分值统一按下列公式计算：4.3、磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会进行二次报价。4.2、竞争性磋商响应文件中的报价默认为第一次报价，磋商过程中允许二次报价，二次报价为最终报价，以最终报价计算各投标人的价格得分。4.1、磋商小组只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行详细评审。详细评审即以竞争性磋商文件为依据，对所有实质上响应的文件分别从报价及技术商务二个方面进行评审。各项评审依据和分值详见《附表2评审标准一览表》；4、详细评审：

4.7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，投标人投标时需注意：4.7.1根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》格式见附件2，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。4.7、对小型或微型企业的扶持：4.6、评审应当根据竞争性磋商采购文件规定的标准和方法，对磋商响应文件进行系统地评估和比较,竞争性磋商采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。4.5、竞争性磋商最终报价表应单独打印并加盖投标人公章及投标人代表签字，在二次报价环节现场填写，并采取密封的形式提交，由代理公司工作人员按递交磋商响应文件的前后顺序唱出最终报价（格式见附表3）。最终报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*30%

4.8.2根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。4.8.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。4.8、监狱企业产品价格扣除：4.7.4投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予4%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型企业产品投标报价×4%。4.7.3参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

4.9.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.7条款享受评审中价格扣除。4.9.2残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则视为非残疾人福利性单位。4.9.1根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件3），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。4.9、残疾人福利性单位产品价格扣除：4.8.4监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.7条款享受评审中价格扣除。4.8.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（3）投标人提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。（2）投标人提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖投标人公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。（1）投标人在此声明函未填写“小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。注3：中小企业声明函注意事项：注2：中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。注1：投标人若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

5.2、磋商小组成员与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关人员透露与评标有关的任何情况。5.1、磋商小组应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。5.评标纪律4.11、环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%4.10、节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%；属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。说明：本项目专门面向中小微企业采购（不享受价格扣除优惠），不接受大型企业投标。

6.3、投标人正确按照本竞争性磋商文件的各项要求进行投标，资格审查合格，投标有效。6.2、排名第一的成交候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。6.1、磋商小组根据评标情况写出评标报告，并按照由高到低的原则推荐出成交候选人。6、确定成交投标人的原则5.4、评标期间，投标人应服从工作人员的指挥，不得出现干扰评标工作的正常进行或影响评标公正性的现象，否则将视为废标5.3、封闭评标期间，评标不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应交由招标监督人员集中保管。需要和外部联系应通过招标监督人员联系。

十七、合同的签订采购代理负责发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。6.7、成交公告和成交通知书6.6、投标报价合理，报价低廉的投标更具有竞争力，但最低报价并非中标的唯一标准。6.5、响应文件实质上响应了竞争性磋商文件，无重大偏离。投标物资满足竞争性磋商文件中的各项技术和质量要求，能够保证质量和工期。6.4、按照本竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）D合同条款（四）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作。（三）竞争性磋商文件、成交人响应文件及评审过程中有关澄清文件均为合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力；（二）采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立违背合同实质性内容的协议；（一）成交人应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人响应文件作实质性修改；

签署地点：编制人：委托人：合同编号：项目名称：合同书

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书签署日期：

4.资金来源：财政资金（已到位）。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：伊宁市。1.工程名称：伊犁州党委机关电力设施增容改造项目。一、工程概况工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

计划开工日期：年月日。二、合同工期施工图范围内的全部土建及安装工程、竞争性磋商文件、工程量清单及答疑包含的全部内容。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：室外电气改造、更换箱变、更换低压配电柜、更换路灯灯头、电缆敷设、新增环网柜等。

1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数：74天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。

人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；

五、项目经理2.合同价格形式：固定合同总价。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款通用合同条款直接引用“住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2017】214号）中《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。第二部分通用合同条款账号：账号：

1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方。1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.1合同

1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

适用于合同的其他规范性文件：1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.1适用于工程的标准规范包括：1.4标准和规范。

合同文件组成及优先顺序为：。1.5合同文件的优先顺序。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件

发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；；需要由承包人提供的文件，包括：

发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通。关于出入现场的权利的约定：

。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人。允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供。发包人对发包人代表的授权范围如下：

3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。

承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。。（9）承包人提交的竣工资料的内容：3.1承包人的一般义务

身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。

电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。。

主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。

3.5.4分包合同价款。其他关于分包的约定：允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定4.监理人。

监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

5.1.1特殊质量标准和要求：5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；（1）；

。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：5.3隐蔽工程检查。关于工程奖项的约定：。

。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。。6.1.4关于治安保卫的特别约定：

。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：7.1.2施工组织设计的提交和修改

。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。

7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件

8.6样品。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。

关于修建临时设施费用承担的约定：8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存

。施工现场需要配置的试验场所：9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验。

现场工艺试验的有关约定：9.4现场工艺试验。施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：

10.4变更估价。关于变更的范围的约定：10.1变更的范围10.变更。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

10.8暂列金额。承包人直接实施的暂估价项目的约定：第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整。合同当事人关于暂列金额使用的约定：

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付。第3种方式：其他价格调整方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：

风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：2、总价合同。

预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款。3、其他价格方式：。

12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。

关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则

。其他价格形式的计量方式和程序：12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量

。关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付

12.4.4进度款审核和支付。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交

。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（2）发包人支付进度款的期限：。。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期限：。

13.验收和工程试车。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：12.4.6支付分解表的编制

关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

。工程试车内容：13.3.1试车程序13.3工程试车。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

13.6竣工退场。关于投料试车相关事项的约定：13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；

竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场

。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

15.3质量保证金。缺陷责任期的具体期限：15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。

（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。

。工程保修期为：15.4.1保修责任15.4保修。关于质量保证金的补充约定：

16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：15.4.3修复通知

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任。发包人违约的其他情形：

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。

关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任。

17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。。

关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

20.争议解决。关于变更保险合同时的通知义务的约定：18.7通知义务。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3争议评审

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。

专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；

附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表

承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式

发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：

承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录

分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

年月日传真：

（发包人名称）：预付款担保附件9：

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

（承包人）：支付担保附件10:年月日

二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：

第三章采购需求未尽事宜在签合同时具体约定11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

(5)更换配电室地胶45平方米，粉刷配电室157平方米；(4)新建10KV电缆374米（其中10KV主干线344米，电缆采用YJV22-8.7/15-3×150型；环网柜出线电缆30米，电缆采用YJV22-8.7/15-3×70型)，新建0.4KV电缆线路70米，新建双回路排管250米，新建电缆井5座；(3)将现有1台315KVA室外台上变压器改造为1台400KVA箱变，满足居民用电负荷增长需要，提高供电可靠性；(2)将现有1台630KVA室外台上变压器改造为1台1000KVA箱变，满足办公用电负荷增长需要，提高供电可靠性；(1)新建2进4出环网柜1台，进线电源分别为10KV园斯二线，10KV英阿亚提线；鉴于州党委机关现有电力设施设备已不能满足现阶段和长远发展要求的现状，经州党委办公厅研究，拟对州党委机关电力设施设备进行增容改造，具体改造内容为：

正本/副本一、响应文件封面格式第四章响应文件格式施工图、工程量清单（另附电子版）(7)将原有台上变压器及配电室低压柜拆除，更换低压配电柜6面，将原有负荷接至箱变出线柜。(6)更换老化路灯灯头51个(70W)，更换庭院灯灯头37个（50W)，路灯线路同步完成改造447米；

联系人：单位地址：投标人单位名称（盖章）：法人或委托代理人（签章）：（技术商务/竞争性磋商初始报价表）响应文件（项目名称）

2、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书1、投标承诺书二、响应文件目录年月日邮政编码：联系电话：

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明7、投标人认为需要提供的其他材料说明6、按技术商务评审内容提供资料5、投标人概况及企业综合实力（后应附资格证明文件）4、保证金汇入情况说明（后附采购代理开具的保证金收据复印件）3、竞争性磋商初始报价表

根据已收到的（项目名称）竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后：致（采购人）：1、投标承诺书附件4省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（如有）附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）附件2、中小企业声明函（如有）

6、贵方的竞争性磋商文件、答疑文件、竞争性磋商文件补充、成交通知书和本响应文件将做为合同附件，具有同等法律效力。5、如果我方中标，完成项目的质量与竞争性磋商文件要求不一致的，质量达不到一次性合格，我方将进行整改直至贵方验收合格为止。4、如果我方中标，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以磋商保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按下列质量等级完成本项目质量，质量等级：合格。2、工期：。1、我方愿以投标报价元（大写：）及投标承诺书的承诺承包本竞争性磋商文件中所述采购范围内的全部内容。

单位名称：2、法定代表人身份证明日期：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖章）：7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

特此证明。系的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日单位性质：

部门：职务：代理人：性别：年龄：本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托的为我的代理人，以本单位的名义参加竞争性磋商的投标活动。代理人在参加整个采购活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。法定代表人授权委托书年月日单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖章）代理人身份证复印件（正反面）代理人身份证复印件（正反面）法定代表人身份证复印件（正反面）法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人名称：项目编号：项目名称:3、竞争性磋商初始报价表年月日

2、本报价表和电子版响应文件单独密封在一起和纸质版响应文件共同递交，复印件随响应文件一起装订，本次报价为首次报价。1、上述报价含完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、管理费、规费、税金、运费、验收费、拆除费等全部费用（成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算）；投标人法人或授权代表签字或盖章：年月日投标人盖章：

汇出时间：年月日：投标人单位磋商保证金的汇款情况：（详见附件一磋商保证金进账单）本单位已按（项目名称）（项目编号：）的竞争性磋商文件要求，于年月日前以（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：,账号,开户银行：。新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司：（后附采购代理开具的保证金收据复印件）4、保证金汇入情况说明

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。开户银行：（银行省市分行/支行）帐号：（必须是投标时使用的账号）汇款账户名称：（必须是投标时使用的单位名称）（小写：¥元）汇款金额：（大写）人民币元整

联系人：单位地址：单位名称：年月日（单位公章）磋商保证金退回时，请按上述资料退回。

5、投标人概况及企业综合实力样式二：今收到新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司退回项目名称投标保证金。其他样式请咨询招标代理公司。（2）退投标保证金收据样式：样式一：交款单位：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司，收款事由：退回项目名称投标保证金。（1）保证金退付须提供投标人开户行许可证和退投标保证金收据（加盖投标人财务印章或单位公章）；保证金退付情况说明单位电话：

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司:附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明7、投标人认为需要提供的其他材料说明6、按技术商务评审内容提供资料备注：本表后应附资格证明文件（《第二章》投标人须知前附表（序号12）要求提供材料的复印件）。

特此声明！我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。我方参加项目（项目编号：）的政府采购活动，并声明：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下附件2、中小企业声明函（工程、服务）日期：投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：投标人名称（加盖公章）：

投标人名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。......2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）日期：

日期：投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：投标人名称（加盖公章）：注：此函随同价格文件和技术商务文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

附表3竞争性磋商最终报价表附表2评审标准一览表附表1初步评审标准表附件4省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）

投标人盖章：投标人名称：项目编号：项目名称:

2、请将本磋商最终报价表单独打印2份盖章后随身携带，最终报价在现场填写，并采取密封的形式提交。上述报价含完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、管理费、规费、税金、运费、验收费、拆除费等全部费用（成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算）；年月日投标人法人或授权代表签字或盖章：

联系电话：13999576622联系人：魏燕采购单位：中共伊犁哈萨克自治州委员会办公厅竞争性磋商文件项目编号：QLHH-CG-2022-05伊犁州党委机关电力设施增容改造项目

第一章伊犁州党委机关电力设施增容改造项目竞争性磋商公告4目录二零二二年六月联系电话：13199810242联系人：陈静采购代理：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

三、招标代理服务费13二、委托13一、本竞争性磋商文件使用的词语有如下定义：12A说明12投标人须知12第二章投标人须知前附表8

八、响应文件的组成15七、响应文件计量单位15B响应文件15六、开标会的资质要求、开标时间及地点14五、报价标准14四、竞争性磋商文件的组成13

十四、响应文件无效的情形18十三、竞争性磋商文件质疑提起与受理17十二、响应文件的密封及标记17十一、响应文件的签属及规定16十、报价说明16九、响应文件内容填写说明15

第一部分合同协议书30D合同条款29十七、合同的签订27十六、磋商20C磋商及评审方法20十五、磋商保证金19

二、响应文件目录84一、响应文件封面格式83第四章响应文件格式83第三章采购需求81第三部分专用合同条款36第二部分通用合同条款35

保证金退付情况说明904、保证金汇入情况说明893、竞争性磋商初始报价表88法定代表人授权委托书872、法定代表人身份证明861、投标承诺书85

附表3竞争性磋商最终报价表101附表2评审标准一览表98附表1初步评审标准表977、投标人认为需要提供的其他材料说明926、按技术商务评审内容提供资料925、投标人概况及企业综合实力91

采购方式：竞争性磋商项目名称：伊犁州党委机关电力设施增容改造项目项目编号：QLHH-CG-2022-05一、项目基本情况第一章伊犁州党委机关电力设施增容改造项目竞争性磋商公告

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：工期：74天采购内容：室外电气改造、更换箱变、更换低压配电柜、更换路灯灯头、电缆敷设、新增环网柜等，具体内容《详见竞争性磋商文件第三章》最高限价（元）：1820000.00预算金额（元）：1820000.00

（4）投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质且具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类四级及以上资质及生产安全许可证；（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；（3）具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次采购项目的投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。如列入将拒绝其参加本次政府采购活动）；（2）具备有效的三证合一的营业执照；（1）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）；3.本项目的特定资格要求：2.需落实政府采购政策：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

地点：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼时间：2022年6月30日至2022年7月7日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（法定节假日除外）获取采购文件注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（6）本项目不接受联合体投标。（5）项目经理要求：拟派项目经理须具备二级及以上的注册建造师执业证书（机电专业）；持有安全生产考核合格证（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；

五、响应文件开启地点：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼开标厅响应文件递交截止时间：2022年7月14日16:30四、响应文件提交售价（元）：300元方式：现场获取或电子邮箱获取

1、现场获取：获取采购文件时须按本公告第二条《申请人的资格要求》内容：3.本项目的特定资格要求第[(1)-(2)]提交资料；七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日六、公告期限地点：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼评标厅响应文件开启时间：2022年7月14日16:30

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%～10%作为其价格分。1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。特别提示：注：以上证件及资料在获取采购文件时需提供加盖投标人单位公章的复印件二套，按先后顺序装订，缺一不可，且均在有效期内，证件及资料不全者不予领取。2、电子邮箱获取：采用电子邮箱获取，所需提供证件及资料的扫描件发至邮箱472344200@qq.com①资料为加盖公章的PDF格式，邮件标题格式为“xx公司xx项目”；②联系代理机构确认资料是否合格；③代理机构对投标人信息进行登记后，以电子邮件的形式向投标人发送采购文件）。

联系方式：13999576622联系人：魏燕地址：伊宁市解放西路1号名称：中共伊犁哈萨克自治州委员会办公厅1.采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

第二章投标人须知前附表联系方式：13199810242联系人：陈静地址：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼名称：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司2.采购代理机构信息

“投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。“采购代理机构”系指：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司。“采购人”系指依法进行采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。系指：中共伊犁哈萨克自治州委员会办公厅。一、本竞争性磋商文件使用的词语有如下定义：A说明投标人须知

“响应文件”系指投标人根据本竞争性磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。“竞争性磋商文件”系指由采购代理机构发出的本竞争性磋商文件，包括全部章节和附件。“乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。“甲方”系指在合同条款中指明的采购人。“磋商小组”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。“成交人”系指由磋商小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

“服务”系指投标人须向采购人提供的符合竞争性磋商文件要求的服务。“货物”系指投标人须向采购人提供的符合竞争性磋商文件要求的货。“时间”系指北京时间。“日期”系指公历日。“合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。“书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

授权代表如果不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。二、委托签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除竞争性磋商文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除竞争性磋商文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。“重大偏离或保留”系指影响到竞争性磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。“实质性响应”系指符合竞争性磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

1.1第一章竞争性磋商公告；1、本竞争性磋商文件包括下列内容：四、竞争性磋商文件的组成2、采购代理服务费的支付：招标代理服务费根据国家发展改革委“发改价格[2015]299号”的文件精神，经与采购人协商约定，本项目招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费计算方法：参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文以及发改价格[2011]534号文的规定，采用差额定率累进法计算收取。1、投标人应承担所有编写、提交竞争性磋商响应文件、参加采购会议等有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。三、招标代理服务费

1.3第三章采购需求；1.2.4D合同条款1.2.3C磋商及评审方法1.2.2B响应文件1.2.1A说明1.2第二章投标人须知前附表；

3.1采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。3、竞争性磋商文件的修改2.1投标人在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标截止日期5日前以书面形式向采购人提出，送至新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司(新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼)，采购人将以竞争性磋商文件补充形式及时予以解答，及时以书面形式送至所有投标人。2、竞争性磋商文件的答疑及澄清1.5竞争性磋商文件由本文件及采购人按有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。竞争性磋商文件的澄清、修改、答疑纪要等书面材料在本采购项目中均称竞争性磋商文件补充。1.4第四章响应文件格式

1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。六、开标会的资质要求、开标时间及地点投标人在提交投标报价时，应按照国家及地方住房和城乡建设厅最新标准执行五、报价标准3.3为使投标人在编制响应文件时把《竞争性磋商文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《竞争性磋商文件补充》中写明。3.2《竞争性磋商文件补充》作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

七、响应文件计量单位B响应文件1.4所有资格证明文件必须满足竞争性磋商文件的要求，否则将拒绝其投标。1.3所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时供磋商小组核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。说明：必须携带原件或复印件（加盖单位公章）为开标时资格审查的必备条件，如果缺项或不符合要求则视为对竞争性磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。2、采购人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件原件或复印件（加盖单位公章）备查，具体要求详见本竞争性磋商文件：《第二章》投标人须知前附表（序号21）要求。

九、响应文件内容填写说明2、资格证明文件包括:第二章《投标人须知前附表》序号12（投标人资格）所要求的内容1、投标人应完整的按竞争性磋商文件第四章提供的响应文件目录及部分格式制作响应文件。投标人有义务按照要求将响应文件编上唯一的页码并装订成册，不可出现缺页或重页的现象。八、响应文件的组成2、响应文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位，除竞争性磋商文件中特别说明外，均采用中华人民共和国法定的计量单位。1、投标人提交的响应文件以及投标人与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

（二）报价分两次，即投标人提交响应文件时的初始报价和磋商结束后的最终报价。（一）投标人提供的服务均以人民币报价。若报价小写与大写存在差异，以大写为准，若大写表述存在歧义或含糊不清将视为无效报价。十、报价说明3、投标人按竞争性磋商文件要求编制响应文件，响应文件为A4复印纸打印，字体不限。2、竞争性磋商初始报价表的内容，要求按格式填写、不能随意涂改。1、投标人应按竞争性磋商文件中要求的统一格式填写，无格式的投标人自行编制。

（一）组成响应文件的各项资料均遵守本条规定；十一、响应文件的签属及规定4、超出最高限价的最终报价将被拒绝。3、最低报价不能作为成交的唯一保证。2、除“第三章《采购需求》”中另有规定，投标人所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的响应文件将作为非响应性磋商而予以拒绝。1、投标人应按照竞争性磋商文件“第三章《采购需求》”中规定的内容、责任范围进行报价。并按竞争性磋商初始报价表的要求报出总价。竞争性磋商初始报价表中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，可以视其为投标人予以采购人的磋商优惠报价。总价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在磋商报价中。如果投标人不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须同一签署人签字并加盖公章；备注：若副本与正本不符，以正本为准。（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件；（三）响应文件应装订成册，统一编制页码且页码连续；（二）响应文件应按规范格式编制、填写，并按要求签字、加盖公章；

投标人在参加本项目的投标活动中，认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；十三、竞争性磋商文件质疑提起与受理（一）投标人应按照《投标人须知前附表》序号18要求密封及标记响应文件，未按要求密封和标记的响应文件，采购人不予受理。十二、响应文件的密封及标记（七）法人代表授权书应由法定代表人签字并加盖公章。（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责；

3、未在质疑有效期限内提出的；2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；1、质疑投标人未能提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料的；（三）有下列情形之一的，采购人不予受理：（二）提出质疑的投标人应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购人/采购代理公司递交质疑函和必要的证明材料。（一）潜在投标人已依法获取竞争性磋商文件，且满足参加投标活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（五）对虚假和恶意质疑的处理3、质疑投标人以非法手段取得证明材料的。2、质疑投标人捏造事实或者提供虚假材料的；1、质疑事项缺乏事实依据的；（四）有下列情形之一的，质疑不成立：4、同一质疑投标人一次性提出质疑后又提出新质疑的；

十四、响应文件无效的情形4、以非法手段取得证明材料的。3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；采购人将对虚假和恶意质疑的投标人进行网上公示，推送至信用平台；报采购监督管理部门依法处理，记入招投标不良记录；限制参与采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

（三）响应文件中提供虚假材料的；（二）未按竞争性磋商文件规定签字、盖章的；3、报价投标人有不良信用记录的。2、资格证明文件原件或复印件（加盖单位公章）与响应文件中提供的复印件不一致的；1、现场未提供资格证明文件原件或复印件（加盖单位公章）、身份原件的；（一）在资格审查中出现下列情形之一的，响应文件无效：

（二）投标人有下列情况之一者，磋商保证金将被没收。（一）为保证本采购工作的顺利进行，各投标人应向采购人缴纳不少于投标人须知前附表规定数额的磋商保证金，磋商保证金金额及缴纳方式详见《投标人须知前附表》序号13（磋商保证金）。十五、磋商保证金（六）按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的。（五）参加本项目采购活动前三年内，即提交竞争性磋商首次响应文件截止时间前三年内有重大违法失信记录的；（四）法定代表人授权书无法定代表人签字或未加盖公章的；

（一）磋商组织：十六、磋商C磋商及评审方法（三）成交结果确认后5个工作日内，向未中标的投标人退还磋商保证金；成交人的磋商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内退还。2、成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向采购人提出附加条件或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。1、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（三）磋商的依据：本项目采用综合评分法，满分100分。其中：技术商务评审70分，最终报价30分；（二）评标办法3、采购人可以组建采购领导小组，采购领导小组负责审核磋商小组的评标报告，按照竞争性磋商文件规定的评标办法确定成交人。2、磋商小组独立自主评标，根据评标结果向采购人推荐中标候选人。1、采购代理机构会同采购人在开标会议之前组建磋商小组，磋商小组负责评标工作。本次磋商小组由3人组成，其中：从伊犁州政府采购专家库中随机抽取的方式确定2人，采购人代表1人。

3、规范性与灵活性相结合。2、公平公正科学合理；1、竞争优选；（四）磋商原则2、评标应当根据竞争性磋商文件规定的评标标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较,竞争性磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。1、评标工作依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规及竞争性磋商文件。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标进行评审、比较。

5、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。4、投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。3、参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受行政监督部门的监督。2、采购代理机构和采购人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。1、从投标截止时间开始，直至采购人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。（五）磋商过程的纪律和保密性

（六）磋商程序10、采购代理机构对投标人未中标的原因不做任何书面解释。9、投标人在评标过程中，如试图向采购人或评委施加任何影响，都将会导致拒绝其投标。8、投标人若违反前述要求，其投标将被废除，磋商保证金将被没收。7、投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。6、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱采购活动，破坏公平竞争。

1.5、招标机构将指定专人作评标记录，评标记录由投标人、监标人员及记录人员签字。1.4、开标时，对在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的所有响应文件，由监标人员及投标人代表检查响应文件（含补充或修改文件）的密封情况，确认无误后，由投标人代表签字确认。由工作人员在评标厅拆封。对按规定时间提交撤回通知的响应文件则不予拆封。未按竞争性磋商文件的规定标志、密封的响应文件，或者在投标截止时间以后送达的响应文件将被作为无效的响应文件而退回投标人。1.3、开标会议由采购代理机构会同采购人主持。1.2、采购机构将会同采购人按“投标人须知前附表”中指定的地址和时间开标。参加开标的所有代表应签名报到，以示其出席开标会议。1.1、投标人不足3家的，不得开展磋商活动。1、开标

2.4、细微偏差未通过资格性和响应性审查的投标人不得进入下阶段评审2.3、对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应竞争性磋商文件要求而取消资格，并没收磋商保证金。2.2、磋商小组将审查每份响应文件是否与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、交货期等在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中发包方的权利和承包方的义务。纠正或保留这些偏离将会对投标人的竞争地位产生不公正的影响。2.1、采购人将根据竞争性磋商文件规定提交的响应性文件和认为其它必要的、合适的资料，对投标人的能力和资格等进行进一步审查。投标人资格性和响应性审查顺序：按照递交磋商响应文件递交的正顺序依次进行。2、响应文件的初审（审查内容详见附表1初步评审标准表)

3.3、如果投标人在响应文件中未对竞争性磋商文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意竞争性磋商文件的全部或部分要求。3.2、投标人澄清的答复文件将取代响应文件中被澄清的部分，从而构成响应文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。3.1、为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求投标人对其响应文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构3、响应文件的澄清2.4.2、前述内容磋商小组将在响应文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。2.4.1、磋商小组将对响应文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。

4.4、最终报价的分值计算采用低价优先法，即满足竞争性磋商文件实质性要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他入围投标人的最终报价分值统一按下列公式计算：4.3、磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会进行二次报价。4.2、竞争性磋商响应文件中的报价默认为第一次报价，磋商过程中允许二次报价，二次报价为最终报价，以最终报价计算各投标人的价格得分。4.1、磋商小组只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行详细评审。详细评审即以竞争性磋商文件为依据，对所有实质上响应的文件分别从报价及技术商务二个方面进行评审。各项评审依据和分值详见《附表2评审标准一览表》；4、详细评审：

4.7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，投标人投标时需注意：4.7.1根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》格式见附件2，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。4.7、对小型或微型企业的扶持：4.6、评审应当根据竞争性磋商采购文件规定的标准和方法，对磋商响应文件进行系统地评估和比较,竞争性磋商采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。4.5、竞争性磋商最终报价表应单独打印并加盖投标人公章及投标人代表签字，在二次报价环节现场填写，并采取密封的形式提交，由代理公司工作人员按递交磋商响应文件的前后顺序唱出最终报价（格式见附表3）。最终报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*30%

4.8.2根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。4.8.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。4.8、监狱企业产品价格扣除：4.7.4投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予4%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型企业产品投标报价×4%。4.7.3参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

4.9.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.7条款享受评审中价格扣除。4.9.2残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则视为非残疾人福利性单位。4.9.1根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件3），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。4.9、残疾人福利性单位产品价格扣除：4.8.4监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.7条款享受评审中价格扣除。4.8.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（3）投标人提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。（2）投标人提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖投标人公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。（1）投标人在此声明函未填写“小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。注3：中小企业声明函注意事项：注2：中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。注1：投标人若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

5.2、磋商小组成员与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关人员透露与评标有关的任何情况。5.1、磋商小组应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。5.评标纪律4.11、环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%4.10、节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%；属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。说明：本项目专门面向中小微企业采购（不享受价格扣除优惠），不接受大型企业投标。

6.3、投标人正确按照本竞争性磋商文件的各项要求进行投标，资格审查合格，投标有效。6.2、排名第一的成交候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。6.1、磋商小组根据评标情况写出评标报告，并按照由高到低的原则推荐出成交候选人。6、确定成交投标人的原则5.4、评标期间，投标人应服从工作人员的指挥，不得出现干扰评标工作的正常进行或影响评标公正性的现象，否则将视为废标5.3、封闭评标期间，评标不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应交由招标监督人员集中保管。需要和外部联系应通过招标监督人员联系。

十七、合同的签订采购代理负责发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。6.7、成交公告和成交通知书6.6、投标报价合理，报价低廉的投标更具有竞争力，但最低报价并非中标的唯一标准。6.5、响应文件实质上响应了竞争性磋商文件，无重大偏离。投标物资满足竞争性磋商文件中的各项技术和质量要求，能够保证质量和工期。6.4、按照本竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）D合同条款（四）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作。（三）竞争性磋商文件、成交人响应文件及评审过程中有关澄清文件均为合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力；（二）采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立违背合同实质性内容的协议；（一）成交人应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人响应文件作实质性修改；

签署地点：编制人：委托人：合同编号：项目名称：合同书

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书签署日期：

4.资金来源：财政资金（已到位）。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：伊宁市。1.工程名称：伊犁州党委机关电力设施增容改造项目。一、工程概况工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

计划开工日期：年月日。二、合同工期施工图范围内的全部土建及安装工程、竞争性磋商文件、工程量清单及答疑包含的全部内容。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：室外电气改造、更换箱变、更换低压配电柜、更换路灯灯头、电缆敷设、新增环网柜等。

1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数：74天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。

人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；

五、项目经理2.合同价格形式：固定合同总价。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款通用合同条款直接引用“住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2017】214号）中《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。第二部分通用合同条款账号：账号：

1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方。1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.1合同

1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

适用于合同的其他规范性文件：1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：

；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.1适用于工程的标准规范包括：1.4标准和规范。

合同文件组成及优先顺序为：。1.5合同文件的优先顺序。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件

发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；；需要由承包人提供的文件，包括：

发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通。关于出入现场的权利的约定：

。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人。允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供。发包人对发包人代表的授权范围如下：

3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。

承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。。（9）承包人提交的竣工资料的内容：3.1承包人的一般义务

身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。

电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。。

主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。

3.5.4分包合同价款。其他关于分包的约定：允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定4.监理人。

监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

5.1.1特殊质量标准和要求：5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；（1）；

。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：5.3隐蔽工程检查。关于工程奖项的约定：。

。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。。6.1.4关于治安保卫的特别约定：

。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：7.1.2施工组织设计的提交和修改

。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。

7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件

8.6样品。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。

关于修建临时设施费用承担的约定：8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存

。施工现场需要配置的试验场所：9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验。

现场工艺试验的有关约定：9.4现场工艺试验。施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：

10.4变更估价。关于变更的范围的约定：10.1变更的范围10.变更。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

10.8暂列金额。承包人直接实施的暂估价项目的约定：第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整。合同当事人关于暂列金额使用的约定：

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付。第3种方式：其他价格调整方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：

风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：2、总价合同。

预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款。3、其他价格方式：。

12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。

关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则

。其他价格形式的计量方式和程序：12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量

。关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付

12.4.4进度款审核和支付。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交

。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（2）发包人支付进度款的期限：。。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期限：。

13.验收和工程试车。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：12.4.6支付分解表的编制

关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

。工程试车内容：13.3.1试车程序13.3工程试车。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

13.6竣工退场。关于投料试车相关事项的约定：13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；

竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场

。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

15.3质量保证金。缺陷责任期的具体期限：15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。

（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。

。工程保修期为：15.4.1保修责任15.4保修。关于质量保证金的补充约定：

16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：15.4.3修复通知

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任。发包人违约的其他情形：

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。

关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任。

17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。。

关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。

20.争议解决。关于变更保险合同时的通知义务的约定：18.7通知义务。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3争议评审

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。

专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；

附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表

承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式

发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：

承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录

分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

年月日传真：

（发包人名称）：预付款担保附件9：

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

（承包人）：支付担保附件10:年月日

二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：

第三章采购需求未尽事宜在签合同时具体约定11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

(5)更换配电室地胶45平方米，粉刷配电室157平方米；(4)新建10KV电缆374米（其中10KV主干线344米，电缆采用YJV22-8.7/15-3×150型；环网柜出线电缆30米，电缆采用YJV22-8.7/15-3×70型)，新建0.4KV电缆线路70米，新建双回路排管250米，新建电缆井5座；(3)将现有1台315KVA室外台上变压器改造为1台400KVA箱变，满足居民用电负荷增长需要，提高供电可靠性；(2)将现有1台630KVA室外台上变压器改造为1台1000KVA箱变，满足办公用电负荷增长需要，提高供电可靠性；(1)新建2进4出环网柜1台，进线电源分别为10KV园斯二线，10KV英阿亚提线；鉴于州党委机关现有电力设施设备已不能满足现阶段和长远发展要求的现状，经州党委办公厅研究，拟对州党委机关电力设施设备进行增容改造，具体改造内容为：

正本/副本一、响应文件封面格式第四章响应文件格式施工图、工程量清单（另附电子版）(7)将原有台上变压器及配电室低压柜拆除，更换低压配电柜6面，将原有负荷接至箱变出线柜。(6)更换老化路灯灯头51个(70W)，更换庭院灯灯头37个（50W)，路灯线路同步完成改造447米；

联系人：单位地址：投标人单位名称（盖章）：法人或委托代理人（签章）：（技术商务/竞争性磋商初始报价表）响应文件（项目名称）

2、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书1、投标承诺书二、响应文件目录年月日邮政编码：联系电话：

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明7、投标人认为需要提供的其他材料说明6、按技术商务评审内容提供资料5、投标人概况及企业综合实力（后应附资格证明文件）4、保证金汇入情况说明（后附采购代理开具的保证金收据复印件）3、竞争性磋商初始报价表

根据已收到的（项目名称）竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后：致（采购人）：1、投标承诺书附件4省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（如有）附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）附件2、中小企业声明函（如有）

6、贵方的竞争性磋商文件、答疑文件、竞争性磋商文件补充、成交通知书和本响应文件将做为合同附件，具有同等法律效力。5、如果我方中标，完成项目的质量与竞争性磋商文件要求不一致的，质量达不到一次性合格，我方将进行整改直至贵方验收合格为止。4、如果我方中标，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以磋商保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按下列质量等级完成本项目质量，质量等级：合格。2、工期：。1、我方愿以投标报价元（大写：）及投标承诺书的承诺承包本竞争性磋商文件中所述采购范围内的全部内容。

单位名称：2、法定代表人身份证明日期：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖章）：7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

特此证明。系的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日单位性质：

部门：职务：代理人：性别：年龄：本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托的为我的代理人，以本单位的名义参加竞争性磋商的投标活动。代理人在参加整个采购活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。法定代表人授权委托书年月日单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖章）代理人身份证复印件（正反面）代理人身份证复印件（正反面）法定代表人身份证复印件（正反面）法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人名称：项目编号：项目名称:3、竞争性磋商初始报价表年月日

2、本报价表和电子版响应文件单独密封在一起和纸质版响应文件共同递交，复印件随响应文件一起装订，本次报价为首次报价。1、上述报价含完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、管理费、规费、税金、运费、验收费、拆除费等全部费用（成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算）；投标人法人或授权代表签字或盖章：年月日投标人盖章：

汇出时间：年月日：投标人单位磋商保证金的汇款情况：（详见附件一磋商保证金进账单）本单位已按（项目名称）（项目编号：）的竞争性磋商文件要求，于年月日前以（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：,账号,开户银行：。新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司：（后附采购代理开具的保证金收据复印件）4、保证金汇入情况说明

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。开户银行：（银行省市分行/支行）帐号：（必须是投标时使用的账号）汇款账户名称：（必须是投标时使用的单位名称）（小写：¥元）汇款金额：（大写）人民币元整

联系人：单位地址：单位名称：年月日（单位公章）磋商保证金退回时，请按上述资料退回。

5、投标人概况及企业综合实力样式二：今收到新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司退回项目名称投标保证金。其他样式请咨询招标代理公司。（2）退投标保证金收据样式：样式一：交款单位：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司，收款事由：退回项目名称投标保证金。（1）保证金退付须提供投标人开户行许可证和退投标保证金收据（加盖投标人财务印章或单位公章）；保证金退付情况说明单位电话：

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司:附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明7、投标人认为需要提供的其他材料说明6、按技术商务评审内容提供资料备注：本表后应附资格证明文件（《第二章》投标人须知前附表（序号12）要求提供材料的复印件）。

特此声明！我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。我方参加项目（项目编号：）的政府采购活动，并声明：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下附件2、中小企业声明函（工程、服务）日期：投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：投标人名称（加盖公章）：

投标人名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。......2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）日期：

日期：投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：投标人名称（加盖公章）：注：此函随同价格文件和技术商务文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

附表3竞争性磋商最终报价表附表2评审标准一览表附表1初步评审标准表附件4省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）

投标人盖章：投标人名称：项目编号：项目名称:

2、请将本磋商最终报价表单独打印2份盖章后随身携带，最终报价在现场填写，并采取密封的形式提交。上述报价含完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、管理费、规费、税金、运费、验收费、拆除费等全部费用（成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算）；年月日投标人法人或授权代表签字或盖章：

7.4中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库[2020]46号）的规定，本公司参加虫共伊型哈萨克自治州委员会办公厅的

伊型州党委机关电力设施增容改造项目采购活动，工程的施工单位全部为符合

政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关

企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1.新疆春谦电力工程有限责任公司属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；承建（承接）企业为新疆春谦电力工程有限责任公司，从业人员59人，

营业收入为217万元，资产总额为130万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：新疆春谦电力工程有限责任公司

日期：2022年07月07日edrfes

65

269