黑龙江肇东市恒大文化旅游康养城66千伏输变电工程项目勘察设计招标文件

中标

输变电工程勘察设计工程勘测设计责任险 66千伏恒大变电站主变压器勘察测量编制初步设计方案施工图设计概算书竣工图设计技术交底工程勘察工程测量送电工程电力设计勘测设计人应当按照规范要求及时封孔踏勘现场测绘勘探场地取样存放场所试验检测查明评估工程条件器具工程勘探服务大纲外业指导书进度计划图纸计算书软件基础资料监理实验设施临时设施维护岩土工程施工配合参加试车试运行工程竣工验收测量放线钻探井探槽探洞探地球物理勘探勘探机具勘探记录孔位标记孔位封闭勘测设计人应当及时进行二次封孔土样水样岩芯原位测试勘测设计设备钻机防护设施触探仪全站仪水准仪探测仪测井平台天平固结仪振筛机干燥箱直剪仪收缩仪膨胀仪渗透仪临时占地勘探工作施工围挡交通疏导设施安全防范设施安全文明施工设施办公生活用房勘测设计文件基坑基底验收合理化建议收集资料纲要分析配合审查园林绿化补偿占地补偿扰民占道施工安全防护环境保护农民工工伤保险外出考察专项咨询专家评审费用结算打印机复印机办公桌椅文件柜定位放线照相机

金额

项目地址

黑龙江省

发布时间

2023/02/14

公告摘要

项目编号qt1203g230214001001

预算金额377.31万元

招标公司绥化文化旅游康养城项目服务中心

招标联系人胡先生

招标代理机构黑龙江省晨兴招标有限公司

代理联系人朱先生0451-51942334

中标公司-

中标联系人-

公告正文

黑龙江肇东市恒大文化旅游康养城66千伏输变电工程项目勘察设计招标文件

招标编号：QT1203G230214001001

1.招标条件

黑龙江肇东市恒大文化旅游康养城66千伏输变电工程项目已由黑发改电力【2022】843号文件批准，资金来源为肇东市财政资金，招标人为绥化文化旅游康养城项目服务中心，招标代理机构为黑龙江省晨兴招标有限公司，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为肇东市建设工程招标投标管理办公室，项目已具备招标条件，现对该项目勘测、设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江肇东市恒大文化旅游康养城66千伏输变电工程项目勘察设计

2.2项目地点：肇东市五站镇东发村

2.3项目规模及内容：新建66千伏恒大变电站1座，容量31.5兆伏安主变压器2台。新建单回220千伏江北变至66千伏恒大变66千伏线路，线路亘长16.58公里。

2.4服务周期：签订合同后30日内完成并满足审查要求；

2.5招标范围：包括勘察测量，编制初步设计方案，施工图设计及概算书、竣工图、设计技术交底工作。

2.6标段划分：本次招标共划分1个标段；

2.7质量标准：符合国家及省市现行工程勘测、设计规范、规程规定的合格标准；

2.8招标控制价：377.3142万元；

2.9本次招标划分为1个标段。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求潜在投标人为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或其他组织且具备建设主管部门核发的工程勘察专业类（工程测量）乙级机以上资质且同时具备具备建设行政主管部门核发的电力行业（送电工程、变电工程）丙级及以上设计资质并且在设备、人员和技术等方面有能力承担本项目；

3.2本次招标要求潜在投标人拟派项目负责人须具备国家注册电气工程师（发输变电）执业资格。

3.3本次招标要求潜在投标人须对本项目投标企业、法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录进行查询，以“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准，如有行贿记录，其投标将被否决（查询日期不得早于公告发布之日）；

3.4本次招标要求本项目投标企业、法定代表人及项目负责人不得被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单，否则其投标将被否决；

3.5资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。本次招标不接受联合体投标。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.招标文件的获取

5.1潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”（http://www.hljggzyjyw.org.cn/）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为2023年02月14日16时00分至2023年02月21日16时00分（北京时间，下同），未完成下载的企业，投标将被拒绝。

有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台投标文件制作操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设投标人操作视频、黑龙江省公共资源交易平台会员注册入库操作视频。

5.2招标文件免费获取。潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线获取下载。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交方式为网上递交，投标文件递交截止时间为2023年03月07日09时00分，在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收。

6.2开标时间为2023年03月07日09时00分；地点为线上开标。

7.开标方式

7.1本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，开标期间投标人须使用CA锁进行线上解密。

7.2开标时间：2023年03月07日09时00分，开标地点：线上递交

8.踏勘现场和答疑安排

8.1招标人不统一组织现场踏勘，由潜在投标人自行前往踏勘；

8.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下媒体上发布在黑龙江公共资源交易网（http://www.hljggzyjyw.org.cn/）上发布。

10.联系方式

监督单位：肇东市建设工程招标投标管理办公室

电话：0455-7784538

招标人：绥化文化旅游康养城项目服务中心

地址：肇东市

联系人：胡先生

电话：13836085288

招标机构：黑龙江省晨兴招标有限公司

地址：哈尔滨市南岗区嵩山路105号赫时大厦1808室

联系人：朱先生

电话：0451-51942334

附件1：恒大文旅城电力设计招标文件.doc 恒大文旅城电力设计招标文件.doc

黑龙江肇东市恒大文化旅游康养城66千伏输变电工程项目勘察设计

（招标编号：QT1203G230214001001）

招标文件

招标人：绥化文化旅游康养城项目服务中心

招标代理机构：黑龙江省晨兴招标有限公司

日期：2023年02月

第一卷1

第一章招标公告2

第二章投标人须知2

投标人须知前附表5

1.总则11

招标文件14

投标文件15

4.投标19

5.开标19

6.评标19

合同授予20

纪律和监督22

是否采用电子招标投标23

需要补充的其他内容23

第三章评标办法27

评标办法前附表27

评标方法32

评审标准32

评标程序33

第四章合同条款及格式35

第二卷66

第五章发包人要求67

第三卷71

第六章投标文件格式72

第一卷

招标公告

招标编号：QT1203G230214001001

1.招标条件

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江肇东市恒大文化旅游康养城66千伏输变电工程项目勘察设计

2.2项目地点：肇东市五站镇东发村

2.3项目规模及内容：新建66千伏恒大变电站1座，容量31.5兆伏安主变压器2台。新建单回220千伏江北变至66千伏恒大变66千伏线路，线路亘长16.58公里。

2.4服务周期：签订合同后30日内完成并满足审查要求；

2.5招标范围：包括勘察测量，编制初步设计方案，施工图设计及概算书、竣工图、设计技术交底工作。

2.6标段划分：本次招标共划分1个标段；

2.7质量标准：符合国家及省市现行工程勘测、设计规范、规程规定的合格标准；

2.8招标控制价：377.3142万元；

2.9本次招标划分为1个标段。

3.投标人资格要求

3.2本次招标要求潜在投标人拟派项目负责人须具备国家注册电气工程师（发输变电）执业资格。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.招标文件的获取

5.2招标文件免费获取。潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线获取下载。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交方式为网上递交，投标文件递交截止时间为2023年03月07日09时00分，在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收。

6.2开标时间为2023年03月07日09时00分；地点为线上开标。

7.开标方式

7.1本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，开标期间投标人须使用CA锁进行线上解密。

7.2开标时间：2023年03月07日09时00分，开标地点：线上递交

8.踏勘现场和答疑安排

8.1招标人不统一组织现场踏勘，由潜在投标人自行前往踏勘；

8.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下媒体上发布在黑龙江公共资源交易网（http://www.hljggzyjyw.org.cn/）上发布。

10.联系方式

监督单位：肇东市建设工程招标投标管理办公室

电话：0455-7784538

招标人：绥化文化旅游康养城项目服务中心

地址：肇东市

联系人：胡先生

电话：13836085288

招标机构：黑龙江省晨兴招标有限公司

地址：哈尔滨市南岗区嵩山路105号赫时大厦1808室

联系人：朱先生

电话：0451-51942334

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：绥化文化旅游康养城项目服务中心联系人：胡先生电话：13836085288
1.1.3	招标代理机构	名称：黑龙江省晨兴招标有限公司地址：哈尔滨市南岗区嵩山路105号赫时大厦1808室联系人：朱先生电话：0451-51942334
1.1.4	招标项目名称	黑龙江肇东市恒大文化旅游康养城66千伏输变电工程项目勘察设计
1.1.5	项目建设地点	肇东市五站镇东发村
1.1.6	项目建设规模及内容	新建66千伏恒大变电站1座，容量31.5兆伏安主变压器2台。新建单回220千伏江北变至66千伏恒大变66千伏线路，线路亘长16.58公里。
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，项目出资比例为100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	包括勘察测量，编制初步设计方案，施工图设计及概算书、竣工图、设计技术交底工作。
1.3.2	服务周期	签订合同后30日内完成并满足审查要求
1.3.3	质量标准	符合国家及省市现行工程勘测、设计规范、规程规定的合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	（1）本次招标要求潜在投标人为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或其他组织且具备建设主管部门核发的工程勘察专业类（工程测量）乙级机以上资质且同时具备具备建设行政主管部门核发的电力行业（送电工程、变电工程）丙级及以上设计资质并且在设备、人员和技术等方面有能力承担本项目；投标人拟派项目负责人须具备国家注册电气工程师（发输变电）执业资格。（2）财务要求：/（3）业绩要求：/（4）信誉要求：本次招标要求潜在投标人须对本项目投标企业、法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录进行查询，以“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准，如有行贿记录，其投标将被否决（查询日期不得早于公告发布之日）；本次招标要求本项目投标企业、法定代表人及项目负责人不得被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单，否则其投标将被否决；（5）其他主要人员要求：无（6）设备要求：/（7）其他要求：/
1.4.1		（1）本次招标要求潜在投标人为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或其他组织且具备建设主管部门核发的工程勘察专业类（工程测量）乙级机以上资质且同时具备具备建设行政主管部门核发的电力行业（送电工程、变电工程）丙级及以上设计资质并且在设备、人员和技术等方面有能力承担本项目；投标人拟派项目负责人须具备国家注册电气工程师（发输变电）执业资格。（2）财务要求：/（3）业绩要求：/（4）信誉要求：本次招标要求潜在投标人须对本项目投标企业、法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录进行查询，以“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准，如有行贿记录，其投标将被否决（查询日期不得早于公告发布之日）；本次招标要求本项目投标企业、法定代表人及项目负责人不得被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单，否则其投标将被否决；（5）其他主要人员要求：无（6）设备要求：/（7）其他要求：/
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受□接受，应满足下列要求：
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	法律法规规定的其他情形
1.9.1	踏勘现场	R不组织，自行踏勘
1.10.1	投标预备会	不召开□召开，召开时间：召开地点：
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：投标截止时间 10 日
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	形式：通过交易平台以书面形式提出
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	网上发布
1.11.1	分包	不允许□允许，分包内容要求：分包金额要求：对分包人的资质要求：
1.12.1	实质性要求和条件	/
1.12.3	偏差	不允许□允许，偏差范围：偏差幅度：
条款号	条款名称	编列内容
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人在招标期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件等均是招标文件的组成部分
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	网上递交
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	网上发布
2.3.1	招标文件修改发出的形式	网上发布
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	网上查询
3.1.1	构成投标文件的其他资料	投标人所认为准备的其他证明材料
3.2.1	增值税税金的计算方法	按照现行国家、行业及地方相关规定足额计取
3.2.3	报价方式	投标人根据自身企业、项目实际情况进行报价
3.2.4	最高投标限价	□无☑ 有，最高投标限价：377.3142万元
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	90 天（投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算）
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金：□不要求■要求：投标保证金的金额：7.5万元递交截止时间：2023年03月07日09时00分前。保证保险方式：投标人在交易平台中选择以现金或保证保险等方式提交交易保证金，在线选择银行，获得随机子账户，在招标文件规定的保证金截止时间之前，以电汇方式将保证金汇入黑龙江省公共资源交易电子平台对接的2家银行。（须从投标人基本账户转出）。投标人按照交易保证金系统使用说明，选择银行，获取参与本次投标的随机子账户，将保证金足额汇入该随机子账户。电子保函投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击我要投标，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理。
条款号	条款名称	编列内容
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	相关法律法规规定的可以不予退还投标保证金的情形
3.5	资格审查资料的特殊要求	■无□有，具体要求：
3.5.2	近年财务状况的年份要求
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	2020年 1 月 1 日至 2022年 12 月 31 日
条款号	条款名称	编列内容
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许□允许
3.7.1	投标文件所附证书证件要求	原件扫描件或加盖电子印章的复印件，且保证清晰可辨认。因投标文件所附证书证件无法辨认所产生的一切后果由投标人自行承担
4.1.1	投标文件加密要求	使用数字证书加密
4.2.1	投标截止时间	详见招标公告
5.1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告线上开标：无开标场地。
5.2	开标程序	线上开标，各投标人无需到达开标场地，在开标时间前，安装好数字证书驱动程序，提前登录交易平台，在线上开标页面，按照远程开标操作手册完成开标程序
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 5人其中招标人代表 1人，专家 4人；评标专家确定方式：自黑龙江省综合评标评审专家库中随机抽取
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3 人，评标委员会按评标办法对投标文件进行综合评定、打分，按得分高低进行排序，推荐排名前三名的投标人为中标候选人
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：黑龙江公共资源交易网公示期限： 3日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	□是否，推荐的中标候选人数： 3 个
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金：□要求，履约保证金的形式：履约保证金的金额：■不要求
条款号	条款名称	编列内容
10	需要补充的其他内容	/
10.1	招标代理服务收费	根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）文件，招标代理服务费按中标额2%收取，由中标单位支付。
10.2	原件	□提交不提交，不验原件

总则

招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘测设计进行招标。

招标人：见投标人须知前附表。

招标代理机构：见投标人须知前附表。

招标项目名称：见投标人须知前附表。

项目建设地点：见投标人须知前附表。

项目建设规模：见投标人须知前附表。

项目投资估算：见投标人须知前附表。

招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。

资金落实情况：见投标人须知前附表。

招标范围、服务期限和质量标准

招标范围：见投标人须知前附表。

服务期限：见投标人须知前附表。

质量标准：见投标人须知前附表。

投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

资质要求：见投标人须知前附表；

财务要求：见投标人须知前附表；

业绩要求：见投标人须知前附表；

信誉要求：见投标人须知前附表；

项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

设备要求：见投标人须知前附表。

其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

为本招标项目的代建人；

为本招标项目的招标代理机构；

与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

被依法暂停或者取消投标资格；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

在最近五年内发生重大勘测设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

投标人踏勘现场发生的费用自理。

除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘测设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性勘测设计工作外，其他工作不得分包。

中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

响应和偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

投标人应根据招标文件的要求提供投标勘测设计纲要、方案等内容以对招标文件作出响应。

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

发包人要求；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前通过“黑龙江公共资源交易网”提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15日前，通过“黑龙江公共资源交易网”向所有购买招标文件的投标人发出短信，通知上网查看澄清通知，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

投标人在收到短信后，应尽快在交易平台查看澄清。

除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

招标文件的修改

在投标截止时间15日前，招标人可以修改招标文件，并过“黑龙江公共资源交易网”向所有购买招标文件的投标人发出短信，通知上网查看招标文件修改通知。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，将相应延长投标截止时间。

投标人收到短信后，应尽快在交易平台查看。

招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过交易平

台以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

投标文件

投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明或授权委托书；

联合体协议书（本项目不适用）；

投标保证金；

资格审查资料；

勘测设计纲要、方案；

投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

投标报价

投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。

投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

投标有效期

除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天（投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算）。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要

求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在投标有效期内撤销投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的原件扫描件或加盖电子印章的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件或加盖电子印章的复印件）、投标人资质证书副本等材料的原件扫描件或加盖电子印章的复印件。

“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的原件扫描件或加盖电子印章的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的原件扫描件或加盖电子印章的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。

“拟投入本项目的主要设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的设备要求。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

备选投标方案

除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

投标文件的编制

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

投标

投标文件的密封和标记

投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

投标文件的递交

投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

投标人完成电子投标文件上传后，应点击“文件验证”确认文件是否完整无损上传。

逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

开标

开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

评标

评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

与投标人有其他利害关系。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

合同授予

中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于3天。

评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确

认。

定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为按中标额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表交易平台自动生成

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至

（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月

日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下：1.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年月日

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	按得分由高到低顺序推荐中标候选人：同一标段不同投标人综合评分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，以设计、勘测整体技术服务方案得分高的优先，如果设计、勘测整体技术服务方案得分也相等以投标人近三年年平均营业额高的优先。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
2.1.1	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
2.1.1	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
2.1.1	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.1	形式评审标准	是否雷同	两家或多家的投标文件内容不能有多处雷同。如有多处雷同，经评标委员会认定，雷同的投标文件按否决投标处理
2.1.2	资格审查	营业执照	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，具备有效的营业执照
2.1.2	资格审查	资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.2	资格审查	项目负责人	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.2	资格审查	信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.3款规定
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	服务期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
2.1.3	响应性评审标准	质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成(总分100分)	商务部分： 30 分技术部分： 50 分投标报价： 20 分其他评分因素： 0 分（如有）
2.2.2		评标基准值计算方法	见评审、评分表
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=[（各投标人的投标报价-评标基准值）/（评标基准值）*100]%

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘测设计纲要、方案得分高的优先；如果勘测设计纲要、方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

评审标准

初步评审标准

形式评审标准：见评标办法前附表。

资格评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。

分值构成与评分标准

分值构成

见评标办法前附表；

评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

评分标准

见评标办法前附表。

评标程序

初步评审

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外。

详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得

分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=商务分+技术分。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其

个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投

标。

投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

评标结果

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

说明：

1、本项目合同文本供投标人参考，实际合同文本中标后由甲乙双方协商签订。

第一节通用合同条款

一般约定

词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

合同

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘测设计费用清单、勘测设计纲要，以及其他构成合同组成部分的文件。

合同协议书：指发包人和勘测设计人共同签署的合同协议书。

中标通知书：指发包人通知勘测设计人中标的函件。

投标函：指由勘测设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

投标函附录：指由勘测设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

勘测设计纲要：指勘测设计人在投标文件中的勘测设计纲要。

勘测设计费用清单：指勘测设计人投标文件中的勘测设计费用清单。

其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

合同当事人和人员

合同当事人：指发包人和（或）勘测设计人。

发包人：指与勘测设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

勘测设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

项目负责人：指由勘测设计人任命，代表勘测设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

分包人：指从勘测设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分

包人。

工程和勘测设计

工程：指专用合同条款中指明进行勘测设计招标的工程。

勘测设计服务：指勘测设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘测设计纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘测设计报告和提供发包人委托的其他服务。

勘测设计设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。

勘测设计资料：是发包人按合同约定向勘测设计人提供的，用于完成勘测设计服务范围与内容所需要的资料。

勘测设计文件：指勘测设计人按合同约定向发包人提交的工程勘测设计报告、服务大纲、勘测设计方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

日期

开始勘测设计通知：指发包人按第6.1款通知勘测设计人开始勘测设计的函件。

开始勘测设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始勘测设计通知中写明的开始勘测设计日期。

勘测设计服务期限：指勘测设计人在投标函中承诺的完成合同勘测设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.3款、第6.5款和第6.7款约定所作的调整。

完成勘测设计日期：指第1.1.4.3目约定勘测设计服务期限届满时的日期。

基准日：指投标截止时间前28天的日期。

天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

合同价格和费用

签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘测设计费用总金额。

合同价格：指勘测设计人按合同约定完成了全部勘测设计工作后，发包人应付给勘测设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

其他

书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

合同协议书；

中标通知书；

投标函及投标函附录；

专用合同条款；

通用合同条款；

发包人要求；

勘测设计费用清单；

勘测设计纲要、方案；

其他合同文件。

合同协议书

勘测设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和勘测设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

文件的提供和照管

勘测设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，勘测设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘测设计文件。合同约定勘测设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘测设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘测设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘测设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

知识产权

除专用合同条款另有约定外，勘测设计人完成的勘测设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

勘测设计人在从事勘测设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘测设计人自行承担。因发包人提供的勘测设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

勘测设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

发包人要求

勘测设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知勘测设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘测设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

如果发包人要求违反法律规定，勘测设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘测设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘测设计人的全部损失由发包人承担。

发包人要求采用国外规范和标准进行勘测设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

发包人义务

遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘测设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

发出开始勘测设计通知

发包人应按第6.1款的约定向勘测设计人发出开始勘测设计通知。

办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘测设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘测设计人负责办理的勘测设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

支付合同价款

发包人应按合同约定向勘测设计人及时支付合同价款。

提供勘测设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向勘测设计人提供勘测设计资料。

其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

发包人管理

发包人代表

除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘测设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘测设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘测设计人。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘测设计人。

发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘测设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

监理人

发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘测设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

合同约定应由勘测设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘测设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

发包人的指示

发包人应按合同约定向勘测设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

勘测设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执

行。

在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘测设计人

应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

除专用合同条款另有约定外，勘测设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。

由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘测设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

决定或答复

发包人在法律允许的范围内有权对勘测设计人的勘测设计工作和/或勘测设计文件作出处理决定，勘测设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘测设计服务期限或勘测设计费用等问题按第11条的约定处理。

发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘测设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

勘测设计人义务

勘测设计人的一般义务

遵守法律

勘测设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘测设计人违反法律而引起的任何责任。

依法纳税

勘测设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

完成全部勘测设计工作

勘测设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘测设计人应按合同约定提供勘测设计文件，以及为完成勘测设计服务所需的劳务、材料、勘测设计设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

保证勘测设计作业规范、安全和环保

勘测设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘测设计作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘测设计作业造成的人身伤害和财产损失。

避免勘探对公众与他人的利益造成损害

勘测设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘测设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

其他义务

勘测设计人应履行合同约定的其他义务。

履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘测设计成果文件之日起28日后失效。如果勘测设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

分包和不得转包

勘测设计人不得将其勘测设计的全部工作转包给第三人。

勘测设计人不得将勘测设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，勘测设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

发包人同意勘测设计人分包工作的，勘测设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包勘测设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘测设计费用由勘测设计人与分包人自行支付。

分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

联合体

联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

项目负责人

勘测设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘测设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

勘测设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘测设计人单位章，并由勘测设计人的项目负责人签字确认。

按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

勘测设计人员的管理

勘测设计人应在接到开始勘测设计通知之日起7天内，向发包人提交勘测设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘测设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘测设计人员应相对稳定，更换主要勘测设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

除专用合同条款另有约定外，主要勘测设计人员包括项目负责人、勘探负责人、试验负责人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。

勘测设计人应保证其主要勘测设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

撤换项目负责人和其他人员

勘测设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘测设计人应予以撤换。

保障人员的合法权益

勘测设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

勘测设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘测设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

勘测设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

勘测设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，勘测设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

勘测设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘测设计人的各项价款，应专用于合同勘测设计工作。

勘测设计要求

一般要求

发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘测设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘测设计服务，降低工程质量。

勘测设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘测设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

除专用合同条款另有约定外，勘测设计人完成勘测设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘测设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。

勘测设计人在勘测设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

勘测设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘测设计依据如下：

适用的法律、行政法规及部门规章；

与工程有关的规范、标准、规程；

工程基础资料及其他文件；

本勘测设计服务合同及补充合同；

本工程和施工需求；

合同履行中与勘测设计服务有关的来往函件；

其他勘测设计依据。

勘测设计范围

本合同的勘测设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘测设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

工程范围指所勘测设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘测设计、初步勘测设计、详细勘测设计、施工勘测设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

工作范围指工程测量、岩土工程勘测设计、岩土工程（如有）、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

勘测设计作业要求

测绘

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘测设计前7日内，向勘测设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；勘测设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

勘测设计人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。

工程勘探之前，勘测设计人应当严格按照勘测设计方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

勘探

勘测设计人应当根据勘测设计目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘测设计任务创造条件。勘测设计人对于勘测设计方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

勘测设计人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘测设计人自行承担。

勘测设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

勘探工作完成后，勘测设计人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，勘测设计人应当及时进行二次封孔和现场验收。

取样

勘测设计人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包

括并不限于土样、水样、岩芯等。

取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

试验

勘测设计人应当根据岩土条件、要求、勘测设计经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘测设计设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。

勘测设计人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。

勘测设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘测设计设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。

试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

勘测设计设备要求

勘测设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘测设计设备进行作业。勘测设计人更换合同约定的勘测设计设备的，应报发包人批准。

勘测设计人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘测设计设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘测设计设备能够随时进场使用。

勘测设计人使用的勘测设计设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求勘测设计人增加或更换勘测设计设备，勘测设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由勘测设计人自行承担。

临时占地和设施要求

勘测设计人应当根据勘测设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘测设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

临时占地使用完毕后，勘测设计人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给勘测设计人的勘测设计费用中扣除。

勘测设计人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。

临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘测设计人自行承担。

安全作业要求

勘测设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

勘测设计人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

勘测设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘测设计，加强勘测设计作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

勘测设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘测设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

勘测设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘测设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

勘测设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成勘测设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

由于勘测设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由勘测设计人负责赔偿。

环境保护要求

勘测设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

勘测设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

勘测设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

事故处理要求

合同履行过程中发生事故的，勘测设计人应立即通知发包人。

发包人和勘测设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘测设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

勘测设计文件要求

勘测设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘测设计依据应完整、准确、可靠，勘测设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

勘测设计文件的深度应满足本合同相应勘测设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

开始勘测设计和完成勘测设计

开始勘测设计

符合专用合同条款约定的开始勘测设计条件的，发包人应提前7天向勘测设计人发出开始勘测设计通知。勘测设计服务期限自开始勘测设计通知中载明的开始勘测设计日期起计算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘测设计通知的，勘测设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘测设计服务期限延误的，发包人应当延长勘测设计服务期限并增加勘测设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

合同变更；

未按合同约定期限及时答复勘测设计事项；

因发包人原因导致的暂停勘测设计；

未按合同约定及时支付勘测设计费用；

发包人提供的基准资料错误；

未及时按照履行合同约定的相关义务；

未能按照合同约定期限对勘测设计文件进行审查；

发包人造成周期延误的其他原因。

非人为因素引起的周期延误

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，勘测设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

勘测设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；勘测设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

勘测设计人引起的周期延误

由于勘测设计人原因造成周期延误，勘测设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承

担。

完成勘测设计

勘测设计人完成勘测设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘测设计文件。

勘测设计文件是工程勘测设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的勘

察设计内容和不同阶段的勘测设计任务、目的和要求等进行编制。勘测设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的需求。

除专用合同条款另有约定外，勘测设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。

提前完成勘测设计

根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘测设计人认为能够提前完成勘测设计的，可向发包人递交一份提前完成勘测设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘测设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘测设计而减少勘测设计费用；增加勘测设计费用的，所增费用由发包人承担。

发包人要求提前完成勘测设计但勘测设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘测设计服务期限。

由于勘测设计人提前完成勘测设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定勘测设计人因此获得的奖励内容。

暂停勘测设计

发包人原因暂停勘测设计

合同履行中发生下列情形之一的，勘测设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘测设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，勘测设计人有权暂停勘测设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

发包人违约；

发包人确定暂停勘测设计；

合同约定由发包人承担责任的其他情形。

勘测设计人原因暂停勘测设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘测设计人发出通知暂停勘测设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘测设计人承担：

勘测设计人违约；

勘测设计人擅自暂停勘测设计；

合同约定由勘测设计人承担责任的其他情形。

暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘测设计的，暂停期间勘测设计人应负责妥善保护已完部分的勘测设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

勘测设计文件

勘测设计文件接收

发包人应当及时接收勘测设计人提交的勘测设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘测设计文件。

发包人接收勘测设计文件时，应向勘测设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

勘测设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

发包人审查勘测设计文件

发包人接收勘测设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘测设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘测设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘测设计人的勘测设计文件已经通过发包人审查。

发包人审查后不同意勘测设计文件的，应以书面形式通知勘测设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。勘测设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘测设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

审查机构审查勘测设计文件

勘测设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关

主管部门要求，将勘测设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘测设计人因为质量问题而应承担的勘测设计责任。

对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘测设计人按照审查意见修改完善勘测设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘测设计人根据新的发包人要求修改完善勘测设计文件。

由于自身原因造成勘测设计文件未通过审查机构审查的，勘测设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

勘测设计责任与保险

工作质量责任

勘测设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

勘测设计人应做好勘测设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘测设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘测设计文件的、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

勘测设计人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

勘测设计人应按合同约定对勘测设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘测设计工作质量报表，报送发包人审查。

发包人有权对勘测设计工作质量进行检查和审核。勘测设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘测设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘测设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘测设计人按合同约定应负的责任。

勘测设计文件错误责任

勘测设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘测设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘测设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

因勘测设计人原因造成勘测设计文件不合格的，发包人有权要求勘测设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

因发包人原因造成勘测设计文件不合格的，勘测设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘测设计费用增加和（或）勘测设计服务期限延误由发包人承担。

勘测设计责任主体

勘测设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

勘测设计责任为勘测设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘测设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘测设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

勘测设计责任保险

除专用合同条款另有约定外，勘测设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘测设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程勘测设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

工程勘测设计责任险的保险范围，应当包括由于勘测设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

发生工程勘测设计保险事故后，勘测设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘测设计人自行补偿。

和施工期间配合

期间配合

配合指勘测设计人配合人，在期间对本工程进行的补充勘测设计或其他配合工作。

勘测设计人应当根据工作需要，对勘测设计报告和资料文件中的不完善或者错误之处，进行验证、补充或者修改；如遇不利的工程地质条件，勘测设计人应与人研讨并提出解决建议。

施工期间配合

施工配合指勘测设计人配合施工承包人，在施工期间对本工程进行的补充勘测设计或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘测设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

勘测设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘测设计配合服务，进行勘测设计技术交底，委派专业人员配合施工承包人及时解决与勘测设计有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作。

发包人应当组织勘测设计技术交底会，由勘测设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行勘测设计交底，对本工程的勘测设计意图、勘测设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘测设计人参加验收并出具本单位的验收结论。

合同变更

变更情形

合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘测设计服务期限和勘测设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

勘测设计范围发生变化；

除不可抗力外，非勘测设计人的原因引起的周期延误；

非勘测设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘测设计；

非勘测设计人的原因，对工程暂停勘测设计及恢复勘测设计。

基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

合理化建议

合同履行中，勘测设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

勘测设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

合同价格与支付

合同价格

本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

勘测设计费用实行发包人签证制度，即勘测设计人完成勘测设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘测设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘测设计费用的依据之一。

除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘测设计文件，施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

发包人要求勘测设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

定金或预付款

定金或预付款应专用于本工程的勘测设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘测设计人；勘测设计人应当提供等额的增值税发票。

勘测设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘测设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

中期支付

勘测设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给勘测设计人；勘测设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

费用结算

合同工作完成后，勘测设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘测设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘测设计人；勘测设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘测设计人进行修正和提供补充资料，由勘测设计人重新提交。勘测设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。

最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。

不可抗力

不可抗力的确认

不可抗力是指勘测设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和勘测设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

不可抗力后果及其处理

不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘测设计工作，应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

违约

勘测设计人违约

合同履行中发生下列情况之一的，属勘测设计人违约：

勘测设计文件不符合法律以及合同约定；

勘测设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

勘测设计人未按合同计划完成勘测设计，从而造成工程损失；

勘测设计人无法履行或停止履行合同；

勘测设计人不履行合同约定的其他义务。

勘测设计人发生违约情况时，发包人可向勘测设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘测设计人发出解除合同通知。勘测设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

发包人违约

合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

发包人未按合同约定支付勘测设计费用；

发包人原因造成勘测设计停止；

发包人无法履行或停止履行合同；

发包人不履行合同约定的其他义务。

发包人发生违约情况时，勘测设计人可向发包人发出暂停勘测设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘测设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘测设计人损失等。

第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

争议的解决

发包人和勘测设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

略

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（勘测设计人名称，以下简称“勘测设计人”）对该项目勘测设计投标。发包人和勘测设计人共同达成如下协议。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

中标通知书；

投标函；

投标报价一览表；

专用合同条款；

通用合同条款；

发包人要求；

勘测设计纲要、方案；

其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

签约合同价：人民币（大写）（¥）。

项目负责人：。

勘测设计工作质量符合的标准和要求：。

勘测设计人承诺按合同约定承担工程的勘测设计工作。

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘测设计人支付合同价款。

勘测设计人计划开始勘测设计日期：，实际日期按照发包人在开始勘测设计通知中载明的开始勘测设计日期为准。勘测设计服务期限为天。

本合同协议书一式份，合同双方各执份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）勘测设计人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（勘测设计人名称，以下称“勘测设计人”）于年月日参加（项目名称）勘测设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就勘测设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

担保金额人民币（大写）（¥）。

担保有效期自发包人与勘测设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘测设计成果文件之日起28日后失效。

在本担保有效期内，如果勘测设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

发包人和勘测设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年月日

第二卷

第五章发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于勘测设计人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、勘测设计要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的勘测设计要求，一般应包括以下内容：

项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。

勘测设计范围及内容

勘测设计依据

基础资料

勘测设计人员和设备要求

其他要求

二、适用规范标准

国家、行业、项目所在地规范名录

国家、行业、项目所在地标准名录

国家、行业、项目所在地规程名录

三、成果文件要求

成果文件的组成：勘测设计说明、图纸等

成果文件的深度

成果文件的格式要求

成果文件的份数要求

成果文件的载体要求

纸质版的要求；

电子版的要求；

其他要求。

成果文件的其他要求

四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施

发包人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

发包人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等

发包人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

（二）发包人提供的资料

施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

定位放线的基准点、基准线和基准标高

发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证

技术标准、规范

其他资料

……

（三）发包人财产使用要求及退还要求

发包人财产使用要求

发包人财产退还要求

……

五、发包人提供的便利条件

发包人提供的生活条件

发包人提供的交通条件

发包人提供的网络、通讯条件

发包人提供的协助人员

……

六、勘测设计人需要自备的工作条件

勘测设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

勘测设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

勘测设计人自备的交通工具：如出行车辆等

勘测设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

勘测设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

勘测设计人自备的勘测设计检测仪器、设备、工具

……

七、发包人的其他要求

发包人的其他要求

……

第三卷

第六章投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：（电子印章）

年月日

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书五、投标保证金六、资格审查资料

七、勘测设计纲要、方案八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿以愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，服务期限：合同协议书签订后日内完成，按合同约定完成勘测设计工作。

我方的投标文件包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明或授权委托书；

联合体协议书（如有）；

投标保证金（如有）；

资格审查资料；

勘测设计纲要、方案；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

如我方中标，我方承诺：

在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

在签订合同时不向你方提出附加条件；

按照招标文件要求提交履约保证金；

在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

（其他补充说明）。

投标人：（电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

（二）投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目负责人	1.1.2.5	姓名：
2	勘测设计服务期限	1.1.4.3	合同协议书签订后日内完成
3	合同价款确定方式	12.1.1
……	……	……	……
……	……	……	……

投标人：（电子印章）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（电子印章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（电子印章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

四、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）勘测设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年月日

五、投标保证金

在此提供凭证的扫描件。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称
注册地址			邮政编码
联系方式	联系人		电话
联系方式	传真		网址
法定代表人	姓名	技术职称			电话
技术负责人	姓名	技术职称			电话
企业勘测、设计资质证书	类型：等级：证书号：
质量管理体系证书（如有）	类型：等级：证书号：
营业执照号			员工总人数：
注册资本			其中	高级职称人员
成立日期			其中	中级职称人员
基本账户开户银行			其中	技术人员数量
基本账户银行账号			其中	各类注册人员
经营范围
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
备注

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人应附基本账户开户许可证原件扫描件或开户相关证明材料。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料

（注:非资格审查必要材料）

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
勘测设计服务期限
勘测设计内容
项目负责人
项目描述
备注

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在勘测设计和新承接的项目情况表

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
勘测设计服务期限
勘测设计内容
项目负责人
项目描述
备注

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

（六）拟委任的主要人员汇总表

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
序号	本项目任职	姓名	职称	专业	证书名称	级别	证号

（七）主要人员简历表

姓名			年龄	执业资格证书（或上岗证书）名称
职称			学历	拟在本项目任职
工作年限				从事勘测设计工作年限
毕业学校	年毕业于学校专业
主要工作经历
时间		参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话