13工程质量(3)发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：。12.2发包人暂停施工的责任(5)承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：。12.1承包人暂停施工的责任12暂停施工

（2）工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家行业技术标准以及合同约定的标准要求；（1）单位工程质量全部合格；根据《水利水电工程施工质量检验和评定规程》（SL176-2007），单位工程施工质量同时满足下述标准时，其质量评为合格：13.7.7工程合格标准为：13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。13.7质量评定

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及结构安全的试块、试件和材料，均实行见证取样和送检。14.1.1无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和验收。14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14试验和检验13.8.4工程竣工验收时，发包人、承包人共同向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。13.8质量事故处理

15.3.4工程变更审批权限和程序应遵照天政办发[2015]38号《天台县政府投资项目工程变更管理规定》及天政办发[2014]44号《天台县人民政府办公室印发关于进一步加强我县公共资源交易管理工作的实施意见的通知》执行，否则不得作为结算依据。本款增加：15.3变更程序（6）除法律法规规定及本合同约定的价格调整范围外，不得调整单价。15.1变更的范围和内容15变更

15.4.4本合同工程新增或变更工程项目，不论金额大小，均不得要求增加总价承包中的其他费用及施工临时费用。本款增加：2）本工程结算价的计算方式及编制依据同预算审核报告书。1）工程量按实结算，工程结算价按承包人投标总报价的综合优惠率同口径优惠，综合优惠率=（1-承包人投标总报价/预算审核报告书的预算总造价）*100%；15.4.1删去全文，以下列条款代之：15.4变更的估价原则

16价格调整15.8.1暂定价材料及变更引起的无价材料按采购前发包人的签证或招标价格结算。删去第15.8.1条全文，以下列条款代之：15.8暂估价15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：无15.5承包人的合理化建议

上述主要材料中，上述主要材料中，砂是指中砂、黄砂，石是指卵石、碎石、片石、块石和塘渣。价格调整以预算期基价【《台州造价（正刊）2022年7月》（除税天台价）价格】与施工期加权平均价格【该项目施工期的《台州造价（正刊）》（除税天台价）按每月使用量的加权平均价】对照计算，如施工期加权平均价格超过预算期基价±5%的，则应对超过部分进行调整。在合同施工期加权平均价格与预算期基价（2022年7月除税天台价）上下浮动超过±5%时应进行价格调整。主要材料（钢材、水泥、砂、石）结算价格按以下方法调整：本工程建设中所需的主要材料（钢材、水泥、砂、石）结算时价格可调整外，其他价格在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。16.1物价波动引起的价格调整

(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/(1)工程预付款的总金额为签约合同价的10%，付款时间应在合同协议书订后，待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人审核后，出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。17.2.1预付款：17.2预付款删去全文，以下列条款代之：17计量与支付

17.3.2承包人收取每期工程款前应向发包人开具正式专用发票。17.3.1双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交发包人及监理工程师。经发包人及监理工程师确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付当月实际完成工作量的75％工程进度款。完成设计要求的全部工程验收合格后，发包人在14日内付至合同价的85％。17.3工程进度付款（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：无。（1）工程材料预付款的担保约定为：无。17.2.2预付款保函（担保）

17.6最终结清（1）承包人应提交竣工付款申请单一式4份。17.5.1竣工（完工）付款申请单17.5竣工（完工）结算发包人向承包人支付规定结算款的同时，承包人应按支付结算款额度向发包人提交1.5%的质量保修金，质量保修金可采用现金、银行保函、保险公司保函或专业担保公司保证方式，并待竣工验收合格一年后无息退还（如采用现金有剩余的）。17.4质量保证金

17.8补充条款17.7.2承包人应为发包人提供4套竣工资料。17.7.1承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：所有的技术资料、工料结算的经济文件、施工图纸和各种变更与签证资料等相关资料。17.7竣工财务决算(1)承包人应提交最终结清申请单一式4份。17.61最终结清申请单

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间19缺陷责任与保修责任18.7.3本工程不需竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.7竣工验收18竣工验收（验收）17.8.1本工程所有款项经发包人及相关单位审核同意后支付。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按有关规定由承包人含入投标文件的总报价中，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。投保内容：用于本合同工程的材料和施工设备等；20.1.1建筑工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；20.1工程保险20保险本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接受证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算），本工程缺陷责任期为1年。

20.6对各项保险的一般要求第三者责任险的投保额由承包人含入投标文件的总报价中。20.4第三者责任险在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。保险费用包含在投标报价的总报价中。本款补充如下：20.1.2人员工伤事故的保险

24争议的解决发包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用含入总报价，发包人不承担保险金不足的补偿。承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。20.6.4保险金不足的补偿承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交；20.6.1保险凭证

24.3仲裁在提请仲裁前，以及在仲裁过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。24.2友好解决合同当事人友好协商解决不成的，不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会。24.1争议的解决方式通用合同条款第24条细化为：

(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。24.4仲裁的执行(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。(1)对于未能友好解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：天台县洪畴镇人民政府(以下简称“发包人”)为实施天台县谷岙水库除险加固工程,已接受(以下简称“承包人”)对天台县谷岙水库除险加固工程的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。附件一：合同协议书第3节合同附件格式26补充条款(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

（6）预算书；(5)图纸；(4)通用合同条款；(3)专用合同条款；(2)投标函及投标函附录；(1)中标通知书；

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。5.工程质量符合合格标准。4.承包人项目经理：。3.签约合同价：人民币(大写)元(￥元)。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。(7)其它合同文件。

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人（盖单位章）承包人：（盖单位章）10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。9.本协议书一式陆份，发包人肆份、承包人贰份。8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

工程项目地址：天台县洪畴镇项家村工程项目名称：天台县谷岙水库除险加固工程附件二：工程建设项目廉政责任书2022年月日2022年月日或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。施工单位（乙方）：建设单位（甲方）：天台县洪畴镇人民政府

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人（盖单位章）承包人：（盖单位章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。第一条甲方职责为在天台县谷岙水库除险加固工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位天台县洪畴镇人民政府（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：附件三：安全生产协议书2022年月日2022年月日

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。第二条乙方职责（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

发包人（盖单位章）承包人：（盖单位章）本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。第三条违约责任（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

施工图纸另行提供。第五章图纸第二卷2022年月日2022年月日或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

三、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书二、法定代表人身份证明一、授权委托书目录第六章投标文件格式第三卷

授权委托书一、授权委托书七、无行贿犯罪记录承诺书六、履约行为表五、台州市水利工程诚信投标承诺书四、项目负责人无在建项目承诺函

身份证号码：法定代表人：（签字）投标人：（盖单位电子公章）附：法定代表人身份证复印件（扫描件）和授权代理人身份证复印件（扫描件）代理人无转委托权。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改天台县谷岙水库除险加固工程（项目名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

注：法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。年月日联系方式：身份证号码：委托代理人：（签字）