瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重） 磋 商 文 件 （线上电子招投标） 项 目 编 号： ZTCG-RA20201012 采 购 方 式： 竞争性磋商 采 购 人： 瑞安市政府投资工程建设中心瑞安市仙降第三小学 采购代理机构： 浙江展图工程咨询有限公司 二○二一年二月 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一部分 竞争性磋商公告 2 第二部分 磋商供应商须知 5 （一）磋商须知前附表 5 （二）总 则 10 （三）磋商文件说明 11 （四）磋商响应文件的编制 12 （五）磋商响应文件的递交 18 （六）磋商与评审 18 （七）授予合同 24 第三部分 竞争性磋商内容及要求 25 第四部分 合同条款 26 第五部分 磋商响应文件格式 62 第六部分 评定办法 80 第一部分 竞争性磋商公告 发布时间：2021年 2月 24 日 项目概况瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重）采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://www.zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件获取（下载）采购文件，并于2021年 3 月 9 日9：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。 一、项目基本情况 1.项目编号：ZTCG-RA20201012 2.项目名称：瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重） 3.采购方式：竞争性磋商 4.预算金额：899965元 5.最高限价：899965元 6.采购需求： 标项序号 标项名称 数量 单位 简要规格描述或标项基本概况介绍 备注 1 瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重） 1 项 瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重）（具体要求详见采购文件第三部分） / 7.合同履行期限：按采购文件要求 8.本项目（否）接受联合体。 二、申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：①具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；②具备国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质；③项目负责人需具备注册建造师机电工程二级及以上资格；④具备有效的安全生产许可证；⑤如为省外企业，须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。 三、获取（下载）磋商文件 1.时间：2021年2月24日至2021年3月9日。获取磋商文件时间截止后允许潜在供应商获取磋商文件。 2.地点（网址）：“政府采购云平台”在线获取； 3.方式：供应商登录浙江政府采购网（http://www.zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件； 注：通过政府采购云平台本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件或瑞安市公共资源交易中心网本公告下方的附件下载的采购文件仅供浏览。 4.售价（元）：0元。 四、响应文件提交（上传） 1.截止时间：2021年3月9日9:00（北京时间） 2.地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。 五、响应文件开启 1.开启时间：2021年3月9日9:00（北京时间） 2.地点（网址）：浙江展图工程咨询有限公司开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。 (​http:​/​​/​zfcg.czt.zj.gov.cn​/​download​/​index.html?_=1571637782379），并按照本采购文件和\“政府采购云平台\”的要求，编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，\“政府采购云平台\”将予以拒收。​) 2、供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。 3、供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html (​https:​/​​/​help.zcygov.cn​/​web​/​site_2​/​2018​/​12-28​/​2573.html​)。 4、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。 5、磋商供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。潜在供应商应当按照规定方式获取磋商文件，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。 6、获取了招标文件，而放弃参加投标的供应商，请在开标前1日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知招标代理机构。 7、根据《浙江省政府采购投标人注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购投标人库”；请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 8、本项目为专门面向中小企业采购项目。根据浙财采监〔2012〕11号文件，在磋商截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标人库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《管理办法》）规定的要求并符合国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）规定条件的，在参加本项目投标活动时可享受《管理办法》规定的优惠政策。 9、本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。 1、采购人信息 名 称：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市仙降第三小学 地 址：瑞安市安阳街道万松东路176号 传 真：/ 项目联系人（询问）：梁先生 项目联系方式（询问）：13806811035 质疑受理人：王先生 质疑联系方式：13758798565 2、采购代理机构信息 名 称：浙江展图工程咨询有限公司 地 址：瑞安市农行大厦1403室 传 真：/ 项目联系人（询问）：何蓓蓓 项目联系方式（询问）：13655878822 质疑受理人：徐伟 质疑联系方式：15869452359 3、同级政府采购监督管理部门 名 称：瑞安市财政局政府采购监督管理科 地 址：瑞安市财政局大楼1505室 传真：0577-65827570 联系人：张先生 监督投诉电话：0577-65827567 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 第二部分 磋商供应商须知 （一）磋商须知前附表 项号 内容 说明与要求 1 项目名称 瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重） 2 项目编号 ZTCG-RA20201012 3 资金来源 财政性资金 4 采购人 采购单位名称：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市仙降第三小学 联系人：王先生联系电话：13758798565 5 采购代理机构 代理机构名称：浙江展图工程咨询有限公司 地点：瑞安市农行大厦1403室联系人：徐伟联系电话：15869452359 6 采购内容 瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重）（具体要求详见采购文件第三部分） 7 磋商供应商 资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：①具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；②具备国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质；③项目负责人需具备注册建造师机电工程二级及以上资格；④具备有效的安全生产许可证；⑤如为省外企业，须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。 8 是否接受联合体投标 ☑不接受 □接受 9 踏勘现场 ☑不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 10 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许 □允许 11 报价货币 人民币 12 报价语言 中文 13 磋商响应文件份数 1、磋商响应文件的组成：磋商响应文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。2、磋商响应文件份数： （1）“电子加密磋商响应文件”：一份电子加密标书文件（后缀格式为.jmbs）在线上传递交 （2）“备份磋商响应文件”（如有）：供应商在磋商响应截止时间后，若电子响应文件自行解密不成功时，将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱773480288@qq.com (​mailto:供应商在制作电子标书时，标书生成后有两份，一份为加密标书（用于供应商投标上传），一份为备份标书，其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；备份标书文件后缀格式为.bfbs；供应商在系统里上传好加密标书后，应在投标截止时间前将备份标书发送至代理机构邮箱471870577@qq.com。​)。（3）如中标，成交人在领取成交通知书时向采购人提供全套纸质磋商响应文件4份。 14 磋商响应文件的递交、解密 1、“电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去政采云系统上进行下载）： （1）电子响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密磋商响应文件。（2）电子响应文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在磋商响应截止时间前，供应商可撤回投标文件，修改内容。2、“备份响应文件”的递交：①备份响应文件的递交：供应商在磋商响应截止时间后，若电子响应文件自行解密不成功时，将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱773480288@qq.com (​mailto:供应商在制作电子标书时，标书生成后有两份，一份为加密标书（用于供应商投标上传），一份为备份标书，其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；备份标书文件后缀格式为.bfbs；供应商在系统里上传好加密标书后，应在投标截止时间前将备份标书发送至代理机构邮箱471870577@qq.com。​)。②通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效；③供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；3、电子加密响应文件的解密和异常情况处理：（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 15 政采云系统默认供应商自动放弃的情形 ①供应商未按规定上传电子响应文件的；②在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 16 响应文件有效期 磋商响应文件截止时间起60日历天 17 签字或盖章要求 1.电子磋商响应文件涉及法定代表人或授权代表的签字由法定代表人或授权代表本人签字或盖章，再加盖电子签章；2.开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可；3.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。4.中标后的纸质磋商响应文件中所涉及的公章必须是磋商供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，所涉及法定代表人或授权代表的签字由法定代表人或授权代表本人签字或盖章。 18 磋商样品 □需要 ☑不需要 19 磋商保证金 □需要 ☑不需要 20 履约担保 □不需要☑需要：成交供应商须向采购人缴纳合同总价5％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等) 21 磋商文件获取时间及方式等 1.获取时间：2021年2月24日至磋商截止时间前；2.获取地点：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）申请获取采购文件；3.操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。4.本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质磋商文件。不收取磋商文件工本费。 22 磋商截止时间 2021年 3 月 9 日9：00(北京时间)；磋商供应商应当在磋商截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后传输递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 23 磋商响应文件递交时间及地点 本项目采用全流程电子化交易，磋商供应商无须参加现场开标。磋商供应商应当在磋商截止时间前将电子磋商响应文件上传到“政采云”平台。磋商开始时间后30分钟内，磋商供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密磋商响应文件。 24 磋商开始时间 磋商地点 磋商开始时间：2021年 3 月 9 日9：00(北京时间) 磋商评审地点：浙江展图工程咨询有限公司评标室（瑞安市安阳街道农行大厦1403室） 25 磋商程序 开标程序：采购代理机构按照磋商文件规定的时 间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。2.开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟；供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；3.磋商供应商的电子磋商响应文件解密不成功时，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（773480288@qq.com）提供备份磋商响应文件，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份磋商响应文件上传、解密。 (​mailto:3.磋商供应商的电子磋商响应文件解密不成功时，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（406562796@qq.com）提供备份磋商响应文件，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份磋商响应文件上传、解密。​)4.解密成功时，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页）扫描件通过邮件形式回传至采购代理机构邮箱：773480288@qq.com。 (​mailto:406562796@qq.com。​) 5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。6.磋商供应商在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录。 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 评标程序：1.磋商小组进行资格性审查；2.磋商小组对资格性审查合格的磋商供应商进行符合性审查；3.磋商小组再对资格性、符合性审查合格的磋商供应商进行技术商务评审；4.开启资格审查、技术商务评审有效供应商的首轮报价文件，并录入评标系统。5.经磋商小组评审及磋商，招标代理机构向各磋商响应供应商发出最终报价通知，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，由供应商按采购文件规定自行填写最终报价加盖电子签章并上传。6.由磋商小组对提交最后报价的供应商进行综合评分；7.磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。8.在系统上公布评审结果。特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 26 磋商小组的组建 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 27 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 ☑ 专门面向中小企业采购项目□ 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价（工程类项目）给予3%～5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本次采购标的为配电工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除3 %。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 28 环境标志产品节能产品 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策不适用：☑适用 29 诚信履约管理 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立成交供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 30 解释权 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按竞争性磋商公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 31 合同管理 1.成交供应商与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江展图工程咨询有限公司备案。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 32 备注 1、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”； 请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。2、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 3、请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 4、在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成磋商响应文件解密失败。 （二）总 则 说明 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。 资金来源：财政资金。 定义及解释 采购人：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市仙降第三小学； 采购代理机构：浙江展图工程咨询有限公司； 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商； 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商； 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构； 日期：指公历日； 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。 电子加密磋商响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 备份磋商响应文件：指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 电子签章：投标供应商通过“政采购云平台”办理的CA锁进行的签章。 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。 “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。 合格的磋商供应商 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 本项目的特定资格要求：①具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；②具备国家电力监管委员会或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上资质；③项目负责人需具备注册建造师机电工程二级及以上资格；④具备有效的安全生产许可证；⑤如为省外企业，须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。 信用记录 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn (​http:​/​​/​www.creditchina.gov.cn​/​​)）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn (​http:​/​​/​www.ccgp.gov.cn​/​​)）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不 良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 联合体投标：本项目不接受。 保密与披露事项 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。 磋商费用 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 现场踏勘：自行前往 磋商委托 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件： a.加盖单位公章 b.法定代表人签字或盖章 c.本人身份证件复印件。 （三）磋商文件说明 磋商文件构成 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成： 第一部分 竞争性磋商公告 第二部分 磋商供应商须知 第三部分 竞争性磋商服务内容及要求 第四部分 合同条款 第五部分 磋商响应文件格式 第六部分 评定办法 第七部分 补充通知及答疑（若有） 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。 磋商文件的澄清 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将提交首次响应文件截止时间5日前在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”和“浙江省政府采购网”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。供应商登陆温州市公共资源交易网—瑞安市分网站会员系统从“下载答疑文件处”自行下载，该澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。 （四）磋商响应文件的编制 磋商响应文件的说明 磋商响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。 磋商响应文件的组成 资格文件应包括下列部分： （1）法定代表人授权委托书 （见第五部分附件一 -1） （2）法定代表人身份证明 （见第五部分附件一 -2） （3）关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见第五部分附件二） （4）磋商供应商基本概况 （见第五部分附件三） 1）具有有效的营业执照副本 2）具有有效的安全生产许可证 3）提供相关资质等级证书 4）有关荣誉证书及投标供应商其他资格相关资料（如有）； （5）拟任项目负责人简历表； （见第五部分附件四） （6）《省外企业进浙承接业务备案证明》 （选用） （见第五部分附件五） （7）中小企业声明函； （见第五部分附件六） （8）残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用） （见第五部分附件七） （9）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）； 备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须提供扫描件并加盖公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。 商务技术文件应包括下列部分： 少量偏离表（技术与商务部分的偏离须分别填写，均放在此处，如不填写将视为对磋商文件要求无偏差） （见第五部分附件八） 主要技术响应表； （见第五部分附件九） 随机附件、备品备件及专用工具清单； （见第五部分附件十） 磋商供应商2018年1月1日以来的同类项目业绩情况一览表； （见第五部分附件十一） 本项目服务人员汇总表； （见第五部分附件十二） 针对本项目工程现状调查与问题分析、施工难点和要点采取的施工方案、处理措施和建议等内容的评审（见评审办法技术商务打分条款，格式自拟） 磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料。 三、报价部分 磋商函； （见第五部分附件十三） 第（大写数字）轮报价一览表； （见第五部分附件十四） 已标价工程量清单（格式见《浙江省建设工程计价规则》(2018版)） 序号 内容 1 投标总价 2 总说明 3 投标报价费用表 4 单位（专业）工程投标报价费用表 5 分部分项工程清单与计价表 6 施工技术措施项目清单与计价表 7 综合单价计算表(含技术措施) 8 综合单价工料机分析表(含技术措施)（副本中暂不提供，中标后按业主要求提供） 9 施工组织(总价)措施项目清单与计价表 10 其他项目清单与计价汇总表 11 暂列金额明细表 12 材料（工程设备）暂估单价表 13 专业工程暂估价表 14 专业技术措施暂估价表 15 计日工表 16 总承包服务费计价表 17 主要工日一览表 18 发包人提供材料和工程设备一览表 19 主要材料和工程设备一览表 20 主要机械台班一览表 磋商响应格式填写说明 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件关联定位、加密并递交。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式，并加盖单位电子签章，否则视为未提供。 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。 磋商有效期 ▲提交磋商响应文件截止日起60日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。 磋商报价 磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。 最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。 首次报价不公开。 除非合同中另有规定，磋商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。 报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由评标委员会确定，假如评标委员会认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在磋商响应文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。 参考造价编制依据： 根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)，《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)，《浙江省安装工程预算定额》(2018版)与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下： 序号 项目名称 安装费率（%） 一 企业管理费 16.29-27.15 二 利润 7.80-13.00 三 施工组织措施费 其中 1、安全文明施工基本费 6.39-7.81 2、标化工地增加费 / 3、提前竣工增加费 / 4、二次搬运费 0.08-0.44 5、冬雨季施工增加费 0.06-0.2 6、行车行人干扰增加费（限市政） / 四 其他项目费 其中 优质工程增加费 施工总承包服务费 五 规费 30.63 六 税金（不可竞争费用） 9 注： ①以上费率表仅供参考(不可竞争费用除外)，各投标人自行考虑综合报价，今后不再调整。 ②规费费率不得低于标准费率的30%，否则其磋商响应文件将被否决。 ③安全文明施工基本费费率应当不低于磋商文件规定的费率下限，否则其磋商响应文件将被否决。 投标报价说明 ①工程量清单投标报价应根据磋商文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、磋商供应商自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。 ②各磋商供应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素： a.本标文考虑的工程费率(除不可竞争性费用外)仅供参考，各磋商供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。 b.施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。 c.除暂定价材料外，其他材料将采用一次性包干，由各磋商供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。 d.人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用； e.报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。 f.由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。 g.由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。 h.其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及磋商供应商认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。 i.暂定价材料单价或综合单价的由采购人确定准于计取的费用磋商供应商认为不足的或可能发生的其他费用，磋商供应商应予以考虑。暂定价格的材料由采购人确定供应商和单价的，成交供应商无条件接受并予以配合并进行质量验收。暂定价材料价格、采管费及安装损耗由磋商供应商自行测算后计入综合单价。 ③磋商供应商的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按采购人确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。 ④采购人需要更改设计错误，成交供应商无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本磋商文件规定计取费用。 磋商响应文件的式样和签署 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。 本文件中有提供格式的，磋商响应供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行逐一关联响应并电子签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖公章上传。 磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，修改处须有法定代表人或其授权代表签字或签章。 本磋商文件凡涉及加盖公章的均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。 知识产权 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。 串通行为认定 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的； 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的； 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的； 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的； 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的； 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的； 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的； 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的； 法律、法规或规章规定的其他串通行为。 （五）磋商响应文件的递交 磋商响应文件的递交与撤回 磋商响应文件的递交及解密：详见本磋商文件“磋商须知前附表”第14项。 磋商响应文件异常情况处理：详见本磋商文件“磋商须知前附表”第14项。 磋商响应文件的修改与撤回：供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 磋商截止时间 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“磋商须知前附表”。 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。 （六）磋商与评审 磋商 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，磋商供应商均应登录政采云平台准时在线参加。磋商供应商因未在线参加开标而导致响应文件按时解密等一切后果由供应商自己承担。 磋商小组 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。 磋商工作程序 开标程序： 1）采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 2）开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟；供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 3）磋商供应商的电子磋商响应文件解密不成功时，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（773480288@qq.com）提供备份磋商响应文件，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份磋商响应文件上传、解密。 (​mailto:3.磋商供应商的电子磋商响应文件解密不成功时，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（406562796@qq.com）提供备份磋商响应文件，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份磋商响应文件上传、解密。​) 4）解密成功时，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页）扫描件通过邮件形式回传至采购代理机构邮箱：773480288@qq.com。 (​mailto:406562796@qq.com。​) 5）采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 6）磋商供应商在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 评标程序： 1）磋商小组进行资格性审查； 2）磋商小组对资格性审查合格的磋商供应商进行符合性审查； 3）磋商小组再对资格性、符合性审查合格的磋商供应商进行技术商务评审； 4）开启资格审查、技术商务评审有效供应商的首轮报价文件，并录入评标系统。首轮报价不公开。 5）经磋商小组评审及磋商，招标代理机构向各磋商响应供应商发出最终报价通知，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，由供应商按采购文件规定自行填写最终报价加盖电子签章并上传。 6）由磋商小组对提交最后报价的供应商进行综合评分； 7）磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 8）在系统上公布评审结果。 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组将以书面通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面通过通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本磋商响应文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。首轮报价不公开。 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 关于评审的说明： 资格性检查和符合性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对各磋商供应商进行资格性检查和符合性检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。资格性检查和符合性检查的评审贯穿全过程。 ▲在评审过程中，响应文件出现但不限于下列情况，按照无效报价处理： 1）投标报价不是固定价或超过最高投标限价的； 2）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 3）电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的； 4）仅提交“备份磋商响应文件”的； 5）不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的； 6）在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 7）在资格评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 8）未提供中小型企业声明函或磋商供应商不属于中小型企业的； 9）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； 10）已标价工程量清单不符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量的情形； 11）工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组会认定磋商供应商提供品牌低于清单要求的； 12）规费：低于标准费率的30%的； 13）税金作为不可竞争性费用，磋商供应商在报价时将其变动的； 14）安全文明施工费：包括了安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容，磋商供应商的投标报价低于规定费率的下限； 15）在评标结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的 16）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的 17）磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；（CA电子签章） 18）对暂列金额或暂估价进行修改、变动的 19）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的 20）磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料复印件加盖单位公章的； 21）磋商小组会发现磋商供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标的； 22）被建设行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的； 23）存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为； 24）未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应； 25）本磋商文件中另有规定属于否决投标情形的； 26）国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。 评审委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，并按本磋商文件第六部分“评标办法”中“评标价的确定”条款中所明确的原则、修正错误的方法，调整磋商响应文件中的投标报价，并确定评标价。调整后的价格对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。 磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价1%（含1%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价1%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整 凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且磋商响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。 对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。 比较与评价：磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格 的报价文件进行比较和评价；磋商小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据任何外来证明。 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。 澄清有关问题： 25.7.1 为有助于对磋商响应文件的审核、评价和比较。评审委员会对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行澄清，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及商务技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。 废标 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （2）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的； （3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 （5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 成交供应商的确定 采购机构按磋商小组的评审结果，确定综合得分排名第一的磋商供应商为成交供应商，当成交供应商因故不能成交时，可以确定后续排名成交预选供应商为成交供应商。 采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，将在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”（网址：www.raztb.com）和“浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。 评标过程保密 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。 否决任何或所有磋商的权利 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。 质疑与投诉 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 质疑受理机构：浙江展图工程咨询有限公司 受理电话：0577-65815208 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科 投诉地址：瑞安市财税大楼1505室 投诉电话：0577-65827570 （七）授予合同 成交通知 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。 签订合同 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自发出成交通知书后30天内与采购人签订合同。 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构即可消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。 代理服务费 招标代理服务费：成交供应商须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取，不足8000元的按8000元收取。代理服务费不在报价中单列，该项费用必须在领取成交通知书前一次性付清，请报价人在报价时予以考虑。 第三部分 竞争性磋商内容及要求 （一）概述 1、每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。 2、▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。 3、磋商供应商需按采购文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 4、在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。 5、磋商供应商须对采购文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理。 （二）采购内容 一、工程概况： 1、工程名称：瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重） 2、工程内容：详见工程量清单及图纸（另册）。 4、承包方式：包工包料 5、质量标准：合格 6、工 期：60日历天。 7、本项目所属行业：建筑业。 二、付款方式： 1.本工程预付款为合同价款的30%（含安全文明施工费）。 预付款支付期限：合同签订后5天内支付合同价款的30%（含安全文明施工费）（根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监[2020]3号文件）（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）。 预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款时一次性扣回预付款（含安全文明施工费），如不足抵扣的，则在下期工程款支付时扣回。。 2.工程履约保证金按合同价5%计。 3.工程款支付与结算办法：①每月20日承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定后，28天内支付至已完成工程量的85%。工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②待工程完工、验收合格并办理结算后支付至审定后结算价款的100%，一年缺陷责任期满后 28 天内退还履约保证金；保修期按相关规定执行。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。 第四部分 合同条款 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201） 第三节 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：①磋商文件、②磋商文件的澄清、修改、补充文件、③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如 “履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等 。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人： 名 称： 。 资质类别和等级：   。 联系电话：    。 电子信箱： 。 通信地址：   。 1.1.2.5 设计人： 名 称：   。 资质类别和等级：   。 联系电话：   。 电子信箱：   。 通信地址：   。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平 。 1.1.3.9 永久占地包括：详见总平 。 1.1.3.10 临时占地包括：详见总平 。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：①使用现行已公布的法律和法规 。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范 。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。 发包人提供国外标准、规范的份数： 无 。 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）磋商函及其附录；（4）已标价工程量清单或预算书；（5）除磋商函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（9）技术标准和要求；（10）施工组织设计；（11）图纸；（12）磋商响应文件及其补充文件。 注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 。 发包人向承包人提供图纸的数量：合同生效后，提供两套图纸 。 发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸 。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表 。 承包人提供的文件的期限为：开工后7天内 。 承包人提供的文件的数量为：一式五份 。 承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件 。 发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内 。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用 。 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点：  。 发包人指定的接收人为：  。 承包人接收文件的地点：  。 承包人指定的接收人为：  。 监理人接收文件的地点：  。 监理人指定的接收人为：  。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用 。 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定： 由发包人现场指定 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定 。 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方 。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方 。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内 。 1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正 一、工程量清单项目和工程量调整 1 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整: （1）发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项； （2）工程变更引起新增或减少清单项目； （3）施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。 2 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整: （1）发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）； （2）工程变更引起的工程量的增减。 3 清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。 二、综合单价调整 因第一条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价： 1 已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按本条第3款处理。 2 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。 （1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差； （2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。 （3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按本条第3款重新计算综合单价。 3 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理： （1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。 承包人报价浮动率可按下列公式计算： 承包人报价浮动率=（1-中标价/预算价）×100% 以上公式中的中标价及预算价扣除暂列金额、暂估价。 （2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。 （3）如当前试行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。 三、投标综合单价异常的处理 1 投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定： （1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上； （2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上。 （3）其他异常情况。 2 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理： （1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按上一条第3款重新确定综合单价，计算合价； （2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按上一条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。 四、措施项目调整。因本项第一条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。 1 采用综合单价计价的措施项目，按第二条规定计价； 2 采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价。 3 施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。 五、其他项目费调整 1 施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算； 2 计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算； 3 暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表： 姓 名：  身份证号： 职 务：  联系电话：  电子信箱：  通信地址：  发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核 。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场 。 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电已通，移交承包人保管使用，由承包人自行申报接入经监理人批准的位置并承担相关费用，水电费用由承包人支付 。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程现状已经满足，承包人需对现场进行平整回填，费用自理，施工现场周围道路畅通，承包人应遵守当地交通管理限制通行的有关规定 。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内 。 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：业主委托施工单位办理与本工程相关手续及审批许可等，业主予以积极配合并提供相关资料 。 （6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续 。 （7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天 。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担 。 （9）双方发包人应做的其他工作： 无 。 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。 发包人是否提供支付担保：无 。 发包人提供支付担保的形式：无 。 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 （5）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单等。 承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份 。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内 。 承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份 。 （6）承包人应履行的其他义务： 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无 。 2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供的工程施工进度（投资）计划表后续按业主要求。 3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任 。 4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：本工程施工期间，承包人需为现场管理人员提供办公用房2间，并承担由此发生的水电费用；办公用房房间应进行满足办公条件的室内装修，并配置相应的办公和会议桌椅、空调、电话等设施，接通水、电、通讯等管线。施工期间，承包人应保证所有用房及其设施的完好使用和通讯正常，以上费用均已含在合同价中 。 5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准 。 6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担 。 7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复 。 8）施工场地清洁卫生的要求：及时做好施工场的清洁卫生，符合文明施工，环境卫生管理，不得污染环境和影响周边的居民生活，承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理有关手续，费用由承包人承担。 9）双方约定承包人应做的其他工作：自觉处理好与周边群众和睦相处 。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理： 姓 名：  身份证号： 建造师执业资格等级：  建造师注册证书号： 建造师执业印章号： 安全生产考核合格证书号： 联系电话：  电子信箱： 通信地址：  承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）选择施工作业队伍；（5）进行合理的经济分配；（6）企业法定代表人授予的其他管理权利 。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不影响施工进度的情况下，每月到位天数不少于24日历天。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天罚以违约金1000元。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按合同金额的2%。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内 。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包单位确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于被更换的人员且必须经发包人同意及建设主管部门审批。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：主体工程。 主体结构、关键性工作的范围： 3.5.2分包的确定 允许分包的专业工程包括： 其他关于分包的约定： / 3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定： 3.6 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保：提供 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应以合同总价款的5%作为履约担保（其中含安全文明施工保证金、人员到位保证金、防止拖欠民工工资保证金等），可采用银行转账、转账支票、银行汇票、银行保函、工程保函、保险保函形式交纳至发包人指定帐户。采用银行转账、转账支票、银行汇票形式提交的履约保证金退还时间:一年缺陷责任期满后28天内予以全部退还（无息）； 注： 若采用工程保函形式的，应满足以下几个条件： 1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 2）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对工程保函进行收兑。 3）保函期限：发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止。（如承包人发生违约行为，工程通过竣工验收时，有违约事项未处理，则保函期限至违约事项处理为止。） 4）如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日15日前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，发包人有权对工程保函进行收兑。 4. 监理人 4.1监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：照发包人与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等） 。 关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作 。 取得发包人批准才能行使的职权：（1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担 。 4.2 监理人员 总监理工程师： 姓 名： 职 务： 监理工程师执业资格证书号： 联系电话： 电子信箱：  通信地址：  关于监理人的其他约定： 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 无 。 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求：无 。 关于工程奖项的约定：无 。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理人，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理人签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收 。 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： （1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。 （2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。 （3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》，做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金 。 关于编制施工场地治安管理计划的约定： 无。 6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款 ，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45号）文件。 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件。 6.1.7 关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无 。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前10天内。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。 7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。 7.3.2开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式，于开工前7天内办理交接手续 。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非承包人过失引起的或由于发包人原因造成工期延误的情况，工期顺延。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力情况、发包人和监理人原因及招标文件约定的情况外，工期一般不顺延，工期延误按合同工期每延误一天支付违约金1000元整。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为合同价款的3%。 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。 7.7异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：温州气象台发布的以天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上 。 7.8 提前竣工的奖励 7.8.2提前竣工的奖励：不奖励。 8. 材料与设备 8.2承包人采购材料与工程设备 8.2.1承包人采购材料设备的约定： （1）提供生产许可证、出厂合格证、质量检验证书、准用证并符合规范要求。 （2）规格、型号、色彩必须符合该工程的设计要求 。 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人 。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人要求提供 。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。 9. 试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担 。 施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担 。 施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担 。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验 。 10. 变更 10.1变更的范围 关于变更的范围的约定：设计变更应由发包人委托原设计人修改，其他任何单位不得擅自修改，并经监理、发包人代表签证，由发包人报审图单位审批后实施，重大变更尚需报规划建设部门备案 。 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定: 按本招标文件专用合同条款第1.13款执行 。 10.5承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。 10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 12.1 合同价格形式 1、单价合同。 综合单价包含的风险范围：根据招标文件及招标补充文件、投标须知中约定 。 风险费用的计算方法： 由承包人在报价中自行考虑 。 风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更、工程联系单变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整 。 2、总价合同。 总价包含的风险范围： / 。 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 双方约定合同价款调整按下列方法进行： / 。 3、其他价格方式： / 。 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的30%（含安全文明施工费）。 预付款支付期限：合同签订后5天内支付合同价款的30%（含安全文明施工费）（根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》浙财采监[2020]3号文件）（具体拨付时间视财政资金到位情况为准）。 预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款时一次性扣回预付款（含安全文明施工费），如不足抵扣的，则在下期工程款支付时扣回。 12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：无 。 预付款担保的形式为：无 。 12.3 计量 12.3.1 计量原则 工程量计算规则： 浙江省2018计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件 。 12.3.2 计量周期 关于计量周期的约定：承包人每月20日前提交已完成合格工程量的月报表，作为工程价款支付的依据 。 12.3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：无 。 12.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：无 。 12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无 。 12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：无。 12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期 关于付款周期的约定：按月支付。 12.4.2 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。 12.4.3 进度付款申请单的提交 （1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。 （2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。 （3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。 12.4.4 进度款审核和支付 （1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 （2）发包人支付进度款的期限：①每月20日承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定后，28天内支付至已完成工程量的85%。工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②待工程完工、验收合格并办理结算后支付至审定后结算价款的100%，一年缺陷责任期满后 28 天内退还履约保证金（无息）；保修期按相关规定执行。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无 。 13.2.5移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无 。 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程试车内容： 按通用条款执行 。 （1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担； （2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。 13.3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限： 30天 。 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限： 60天 。 竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款执行 。 14.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限： 60天 。 发包人完成竣工付款的期限： 依法依规完成本工程最终审计工作30天内 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理 。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数： 六份 。 承包人提交最终结算申请单的期限： 30天 。 14.4.2 最终结清证书和支付 （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 30天 。 （2）发包人完成支付的期限： 30天 。 15. 缺陷责任期与保修 15.2缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限： 12个月 。 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定： 否 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 （2） 种方式： （1）质量保证金保函，保证金额为： 。 （2） 1.5 %的工程款； （3）其他方式: / 。 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式： （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （3）其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定： / 。 15.4保修 15.4.1 保修责任 工程保修期为：保修期执行相关规定 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1天（24小时内） 。 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形： / 。 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行 。 （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按通用条款执行 。 （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行 。 （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 由发包人承担责任 。 （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 按通用条款执行 。 （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按照第20条〔争议解决〕 。 （7）其他： / 。 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形：1、若工程质量验收达不到合同中约定的质量标准，承包人必须无条件返工到合同约定的质量标准，返工后仍未达到合同约定的质量标准的将没收合同价款的3%。工期延误由承包人承担。 16.2.2承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行 。 16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行 。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行 。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。 18.3 其他保险 关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。 20. 争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。 20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定： / 。 选定争议评审员的期限： / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。 其他事项的约定： / 。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定： / 。 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 瑞安市 人民法院起诉 21. 补充条款 21.1 由于设计变更引起工程量增加，按有关规定计算后结合中标下浮率计算，但必须在工程竣工后经有关部门审核结算。 21.2 总包服务费将由招标人在结算时予以一次性支付给总承包人。但涉及到与其它分包单位和总包单位间需要额外支出其他费用，请投标人自行考虑计入报价，今后不再进行调整，与招标人不在有任何关系。 21.4 未尽事宜，双方协商解决。 附件目录 协议书附件： 附件1：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件2：发包人供应材料设备一览表 附件3：工程质量保修书 附件4：主要建设工程文件目录 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件6：承包人主要施工管理人员表 附件7：分包人主要施工管理人员表 附件8：履约担保格式 附件9：预付款担保格式 附件10：支付担保格式 附件11：暂估价一览表 附件12：建设工程廉政责任书 附件13：农民工工资承诺书 附件1：承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设 规模 建筑面积(m2) 结构 形式 层数 生产 能力 设备安装内容 合同价格（元） 开工 日期 竣工 日期 附件2：发包人供应材料设备一览表 序号 材料、 设备品种 规格型号 单位 数量 单价（元） 质量等级 供应时间 送达地点 备注 附件3：质量保修书格式 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。 一、工程保修范围和内容 承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。 保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和土建、安装及附属工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下： 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年； 3．装修工程为 年； 4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年； 5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期； 6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年； 7．其他项目保修期限约定如下： 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 四、保修责任 1．属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程保修责任事项：保修期执行相关规定。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地址： 地址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 附件4：主要建设工程文件目录 文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备名称 规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率 (kW) 生产能力 备注 附件6：承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件7：分包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件8：履约担保格式 履约担保 （发包人名称）： 鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。 6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担 保 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 附件9：预付款担保格式 预付款担保 （发包人名称）： 根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。 2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。 6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 附件10: 支付担保格式 支付担保 （承包人）： 鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。 二、保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为：连带责任保证。 2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。 五、保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 人民法院起诉。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 传 真： 年 月 日 附件11： 11-1：材料暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 11-2：工程设备暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 11-3：专业工程暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 附件12： 建设工程廉政责任书 发包人： 承包人： 为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。 一、双方的责任 1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。 1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。 1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 二、发包人责任 发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。 三、承包人责任 应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定： 3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 四、违约责任 4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 五、责任书有效期 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 六、责任书份数 本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定地址： 法定地址： 法定代表人或其 法定代表人或其 委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字) 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。 附件13： 农民工工资承诺书 （业主名称） ： 为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺： 1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作; 2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月 日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理; 3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。 由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺! 承诺单位(盖章)： 法人代表(签字)： 日 期： 年 月 日 第五部分 磋商响应文件格式 磋商供应商提交磋商响应文件须知 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。 附件一-1 法定代表人授权委托书 （采购人名称） ： 　　本授权委托书声明：我 （法人代表姓名）系 （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。 　　我方对被授权代表的签名负全部责任。 　　在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。 授权代表无转委托权，特此委托。 授权代表： 性别 ： 年龄： 身份证号码： 职务： 详细通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 磋商供应商： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章） 授权委托日期： 年 月 日 注：本法定代表人授权委托书 附件一-2 法定代表人身份证明 申 请 人： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 （申请人名称）的法定代表人。 特此证明。 附： 申请人： （盖单位章） 年 月 日 磋商供应商： （盖公章） 日 期： 年 月 日 附件二 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函 瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市仙降第三小学： 我单位就瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重）项目承诺具备下列条件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。 6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询为准。 7.我方在递交的磋商响应文件（包括原件、复印件、扫描件）内容完整、真实、准确和一致，在投标活动中不存在弄虚作假、行贿、相互串通投标、挂靠的任一行为。 8.若我方中标后，我方发生合并、分立、破产等重大变化的，及时书面告知采购人。 9.投标截止时间当日我方拟派项目负责人未在其他工程项目上担任施工单位负责项目人。 以上内容如有虚假或隐瞒，我方自愿放弃投标和中标资格，接受瑞安市建设行政主管部门的处罚，并承担因此引起的一切法律后果及产生的所有费用。若我方提供的证书资料经有关部门文印鉴定有假，我方自愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。 特此承诺！ 注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。 （2）本承诺函必须提供。 磋商供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 附件三 磋商供应商基本情况表 1 企业名称 2 企业地址： 3 代表处地址： （适用进温企业） 4 电话： 传真： 联系人： 5 注册地、注册年份： 6 主营范围： 7 企业资质证书编号及等级： 8 安全生产许可证编号及有效期： 9 其他需要说明的情况： 注：1.本表后附营业执照副本、企业资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件加盖磋商供应商公章。 2.所有独立磋商供应商都须填写此表。 3.主体工程和关键部分不得分包，如果磋商供应商拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。 附件四 拟任项目负责人简历表 1 姓名： 身份证号码： 2 性别： 年龄： 职称： 3 注册建造师执业资格及等级： 4 安全考核合格证编号及有效期： 5 原受聘单位： 现工作单位： 6 上二年度是否获优秀称号： 7 主要工作经历及类似项目业绩： 8 其他需要说明的情况： 注：1.本表后附项目建造师注册证书。 2.所有独立磋商供应商都须填写此表。 磋商供应商（公章） 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日 附件五 《省外企业进浙承接业务备案证明》（选用） 提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》扫描件加盖磋商供应商公章。 附件六 中小企业声明函（工程类） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要去的中小企业承接）相关企业（含联合体重的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 2、 （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（公章）： 日 期： 年 月 日 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 附件七 残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标供应商全称（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料 监狱企业声明函 【不属于监狱企业的无需填写、递交】 本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。 根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为： 。 本公司为参加（项目名称） （项目编号： ）采购活动提供本企业提供服务。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日 期： 年 月 日 附件八 建议与少量偏离表 序号 磋商文件重述 投标文件偏离 注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。 磋商供应商全称（公章）： 日 期： 年 月 日 附件九 主要技术响应表 序号 设备名称 数量 招标主要技术规格及参数 投标人响应情况 规格 型号 品牌及 产地 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：以上所有主要设备技术参数必须详细填写响应情况，“投标人响应情况”栏必须详细填写相对应的响应技术参数，不得填写“响应”、“满足”、“完全响应”等简单回答，否则招标人有权拒绝其投标。 磋商供应商全称（盖电子签章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日 附件十 随机附件、备品备件及专用工具清单 设备名称 附件、备品备件及专用工具名称 品牌 产地 单位 数量 单价 注：1、本表所列为随设备所带的附件及备品备件。 2、本表中所列价格应计入投标总价。 3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。 4、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。 磋商供应商全称（盖电子签章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日 附件十一 磋商供应商2018年1月1日以来的同类项目业绩情况一览表 项目名称： 项目编号： 用户名称 地址、联系电话 合同起止时间 合同金额（万元） 服务内容 注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、投标时需提供合同和进度款发票复印件加盖公章。 磋商供应商全称（盖电子签章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日 附件十二 项目服务人员汇总表 项目名称： 项目编号： 姓名 拟从事本项目岗位 年龄 性别 职称/职务 专业/ 年限 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 注：本表人员有职称、资格证书的应随表提交职称、资格证书（扫描件加盖电子签章）。 磋商供应商全称（盖电子签章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日 附件十三 磋 商 函 瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市仙降第三小学： （磋商供应商全称） 授权 （授权代表名称、职务、职称） 为本公司授权代表，参加贵方组织的 （项目编号: ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此： 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。 据此函，签字人兹宣布同意如下： 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）； 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。 保证义务。 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。 本磋商自磋商截止时间之日起60日历天有效。 与本磋商有关的正式通讯地址为： 邮编： 电话： 传真： 　　　　　　　　 磋商供应商全称（盖公章或电子签章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 附件十四 第（大写数字）轮报价一览表 项目编号： （价格单位：人民币元） 项目名称 投标报价 项目负责人 工期 质量 要求 （小写） （大写） 备注： 投标报价包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。 此表中“报价总价”应与已标价的工程量清单中的报价总价相一致。 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将作无效标处理。 最终报价与首次报价不同的，以最终报价为准，成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构提供下调后的工程量清单报价明细。最终报价是磋商响应文件的有效组成部分。 磋商供应商（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日 期： 附件十五 已标价工程量清单 按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）进行编制，或者直接从计价软件中获取导入；投标报价扉页格式里取消“编制人”一栏。 第六部分 评定办法 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国招标投标法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定、本项目采购文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。 一、评定原则 为最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、商务要求，对磋商响应文件进行综合分析、对比、评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正磋商的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其磋商文件将被拒绝。对落标单位，磋商小组不作任何落标解释。 本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。 二、评审组织 评审工作由集中采购机构组建的磋商小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。磋商小组由采购人代表和有关专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。 三、评审程序 1、磋商供应商技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。 2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照磋商文件约定的因素和方法进行计算。凡属磋商文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因磋商供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由磋商小组对磋商响应文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。 3、推荐成交候选人：磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最终报价由低到高顺序排列；评审总得分且最终报价相同的，由磋商小组按照技术商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最终报价及技术商务得分均相同时，由采购人随机抽取决定。 4、在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库[2014]214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号））文件规定执行。 四、评定办法 1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价得分30分、技术商务得分70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。 2、开标后，磋商小组首先对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续评审。资格性检查和符合性检查的评审贯穿全过程。对磋商响应文件中的疑问，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改磋商响应文件的实质性条款内容。 3、评审中需要供应商对其响应文件作出澄清、说明、补正或最终报价的，代理机构将统一由“政府采购云平台”发出通知，各供应商在规定时间内通过“政府采购云平台”作出澄清、说明、补正或最终报价。 4、符合性检查与资格性检查 序号 评审类型 评审内容 评审标准 1 资格性检查 营业执照 具备有效的营业执照 供应商资格 符合磋商文件要求 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 符合要求 中小企业声明函 符合要求 2 符合性检查 供应商名称 与营业执照一致 磋商函签字盖章 有法定代表人或其授权代表签字并加盖电子签章 磋商响应文件编制 符合磋商文件的编制要求 投标有效期 不少于60天 磋商响应文件实质性内容 实质性响应磋商文件要求 3 无效标条款 1）投标报价不是固定价或超过最高投标限价的； 2）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 3）电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的； 4）仅提交“备份磋商响应文件”的； 5）不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的； 6）在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 7）在资格评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 8）未提供中小型企业声明函或磋商供应商不属于中小型企业的； 9）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； 10）已标价工程量清单不符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量的情形； 11）工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组会认定磋商供应商提供品牌低于清单要求的；12）规费：低于标准费率的30%的； 13）税金作为不可竞争性费用，磋商供应商在报价时将其变动的； 14）安全文明施工费：包括了安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容，磋商供应商的投标报价低于规定费率的下限；15）在评标结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的 16）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的 17）磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；（CA电子签章） 18）对暂列金额或暂估价进行修改、变动的 19）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的 20）磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料复印件加盖单位公章的； 21）磋商小组会发现磋商供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标的； 22）被建设行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的； 23）存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为； 24）未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应； 25）本磋商文件中另有规定属于否决投标情形的； 26）国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。 序号 评审内容及分值 评分细则 备注 4 报价得分（30分） 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 其他供应商的价格分=评标基准价/投标报价×30%×100 计算以最后投标报价为依据。 1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修正单价；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。（4）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。（5）▲如发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，磋商小组将对其投标按无效标处理。（6）如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，评委会将作出不利于磋商供应商的修正。注（1）~（3）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。 注：1、本工程最高投标限价（招标控制价）为：捌拾玖万玖仟玖佰陆拾伍元整（¥899965元），各投标供应商应根据采购人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过采购人制定的最高投标限价（招标控制价）的，作无效标处理。2、本工程风险控制价为：最高投标限价×85%，凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额作为低价风险金（形式为银行转账或银行汇票）交纳至招标人指定帐户。3、本工程招标预算价为：玖拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元整（¥999961元） 5 商务技术评分 合计70分 评分内容 分数值 评定原则 5.1 业绩 5分 磋商供应商2018年1月1日以来的同类项目业绩：每提供1个业绩得1分，最高得5分。（注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、需提供合同和进度款发票复印件加盖公章。） 5.2 投标产品的综合情况 25分 根据所投产品高压配电柜的结构、技术先进性等情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.3 根据所投产品低压配电柜的结构、技术先进性等情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.4 根据所投产品变压器的结构、技术先进性等情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.5 根据所投产品电容器的结构、技术先进性等情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.6 根据所投产品开关的结构、技术先进性等情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.7 备品备件及专用工具 5分 根据提供的备品备件、专用工具是否合理充分，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.8 针对本项目工程现状调查与问题分析、施工难点和要点采取的施工方案、处理措施和建议 7分 存在的问题和施工的难点、要点等问题进行调查剖析，针对性的提出克服难点和要点技术措施，由磋商小组综合打分。（0-7分） 5.10 针对本项目的供货安装、调试、验收方法或方案 20分 根据磋商供应商针对本项目的供货方案情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.11 根据磋商供应商针对本项目的安装、调试方案情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.12 根据磋商供应商针对本项目的验收方案情况，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.13 根据磋商供应商简述保修方案及具体措施方案，由磋商小组综合打分。（0-5分） 5.12 售后服务承诺及相关保证措施 7分 简述拟对采购人的培训计划，由评审综合评分。(0-3分） 5.13 承诺在接到维修电话后维修人员24小时内到达现场的得3分，48小时内到达现场的得1分，48小时以上的不得分，最高得3分。 5.14 根据磋商供应商的质保期承诺情况，质保期至少一年，最高得1分。 5.15 节能、环境标志产品认证 1分 1、所投产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的节能标志产品认证机构（中国质量认证中心或电能（北京）认证中心有限公司或方圆标志认证集团有限公司）出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书复印件并加盖磋商供应商单位公章的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 2、所投产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的环境标志产品认证机构（中环联合（北京）认证中心有限公司或中标合信（北京）认证有限公司或中环协（北京）认证有限公司或天津华诚认证有限公司）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖磋商供应商单位公章的，每提供一个得0.5分，最高得0.5分。 注：以上单位、人员各类证明文件复印件均需加盖公章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。 综合得分的计算： 商务分得分根据磋商文件约定的因素和方法进行计算，商务分得分=A 技术资信分得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B 综合得分=A+B 四、评定结果 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照资信、技术得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及资信、技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。 五、磋商供应商的义务 磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。 政府采购活动现场确认声明书 浙江展图工程咨询有限公司（采购组织机构名称）： 本人 （授权代表姓名），经由 （单位）负责人 （法定代表人）合法授权参加瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重）（编号：ZTCG-RA20201012）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 存在下列利害关系 ： A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ： A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系 I.其他利害关系情况 。 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。 供应商代表签名： 2021年 月 日 注：响应文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：773480288@qq.com； 授权代表身份证复印件（正反两面） 法定代表身份证复印件粘贴处（正反两面）： 【表10.2.2-2】 瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程(重） 招标工程量清单 招 标 人: 造价咨询人: (单位盖章) (单位资质专用章) 法定代表人 或其授权人: 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章) (签字或盖章) 编 制 人: 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章) 编制时间: 复核时间: 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第1页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 配电房内高低压设备及高压电缆 0 1 030401002001 干式变压器 1、室内干式变压器安装SCB13 容量500（kV·A）,带有保护外罩的干式变压器,线圈全铜。 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、设备重复接地、中心点接地 台 2 2 030402017001 高压成套配电柜 1、高压计量柜安装G12 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、柜内和柜之间铜排连接安装 6、二次接线 7、设备重复接地 台 1 3 030402017002 高压成套配电柜 1、高压断路器柜安装（进线柜G11） 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、柜内和柜之间铜排连接安装 6、二次接线 7、设备重复接地 台 1 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第2页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 4 030402017003 高压成套配电柜 1、高压负荷开关柜安装变压器柜（出线柜G13、G14） 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、柜内和柜之间铜排连接安装 6、二次接线 7、设备重复接地 台 2 5 030404004001 低压开关柜(屏) 1、低压开关柜安装（出线柜D13、D14、D23、D32） 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、柜内和柜之间铜排连接安装 6、设备重复接地 7、二次接线 台 4 6 030404009001 低压电容器柜 1、低压电容器柜安装（电容器柜D12、D22） 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、柜内和柜之间铜排连接安装 6、二次接线 7、设备重复接地 台 2 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第3页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 7 030404004002 低压开关柜(屏) 1、低压开关柜安装（进线柜D11、D21、D31） 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、柜内和柜之间铜排连接安装 6、二次接线 7、设备重复接地 台 3 8 030404004003 低压开关柜(屏) 1、低压联络柜安装（联络柜D20） 2、镀锌基础型钢制作 3、镀锌基础槽钢安装 4、具体配置和设计参数详见图纸 5、柜内和柜之间铜排连接安装 6、二次接线 7、设备重复接地 台 1 9 030403006001 低压封闭式插接母线槽 1、空气型封闭母线GOMX-4D-1000A 2、母线插接箱按设计要求安装 3、支架制安 m 8.00 10 03B001 配电房内安全工器具 1、安全工器具恒温箱、模拟图版、灭火器、绝缘靴、绝缘手套、安全帽、令克棒、高压测电笔、绝缘橡皮垫等等 2、具体配置详见设计图纸，实际施工配置不得低于设计图纸，最终以通过供电部分验收送电要求为标准，包含所有费用，由投标人综合考虑，费用一次性包干，结算时不再调整 项 1 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第4页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 11 030404017001 配电箱 1、直流箱24AH挂墙安装 2、具体配置详见设计图纸 台 1 12 030408001001 电力电缆 1、高压进线电缆YJV22-8.7/15-3*70排管内敷设 2、揭盖盖板（自行测算，报价后结算不再调整） m 212.00 13 030408001002 电力电缆 1、高压配变电缆YJV22-8.7/15-3*70电缆沟内敷设 2、揭盖盖板（自行测算，报价后结算不再调整） m 30.00 14 030408006001 电力电缆头 1、户外冷缩10KV电缆头制安NLSY-8.7/15-3*70 个 1 15 030408006002 电力电缆头 2、户内冷缩10KV电缆头制安NLSY-8.7/15-3*70 个 5 16 030408010001 防火涂料 1、电缆防火涂料 2、根据施工规范结合当地供电部门验收要求 3、由投标人综合考虑，一次性包干，结算不再调整 项 1 17 030408008001 防火堵洞 1、电缆防火堵洞：保护管、桥架、盘柜下等 2、根据施工规范结合当地供电部门验收要求 3、由投标人综合考虑，一次性包干，结算不再调整 项 1 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第5页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 18 030904005001 声光报警器 1、电缆沟进水报警器 2、含附件制作安装、调试 个 1 杆上设备 0 19 030410002001 横担组装 1、线路角铁横担L63*6*1500 2、包含杆上所有抱箍、瓷瓶、螺栓等，详见设计施工图，所有费用由投标人自行测算，一次性包干，结算不再调整 3、警示牌（不锈钢） 组 1 20 030410004001 杆上设备 1、杆上真空断路器安装ZW32-12G/630-20 2、设备支架 组 1 21 030403001001 软母线（电源设备引下线） 1、电网引下线设备连接线JKLYJ-150/10 2、异型并沟线夹JBL-50-240（含绝缘罩）:6付 m 15.00 22 030409003001 避雷引下线 1、避雷引下线敷设JKLHYJ-70/10 2、铜端子70:3只、铜铝端子70：12只 m 18.00 23 030410004002 杆上设备 1、杆上避雷器安装HY5WS-17/50 2、绝缘接地穿刺线夹JJCF1-120/10：3只 3、避雷器护罩：6只 组 2 24 030409002001 接地母线 1、户外接地线BV50 2、铜端子BV50:3只 m 20.00 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第6页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 25 030409002002 接地母线 1、镀锌扁钢接地母线-40*4 m 3.00 26 030409001001 接地极 1、镀锌角钢接地极L2500*50*5 根 1 27 030408003001 电缆保护管（含登杆装置） 1、镀锌管SC100:2.5m沿电杆敷设 2、双壁波纹管175：3m沿电杆敷设 3、含保护管支架、电缆卡抱、电缆固定架、电缆头安装支架，详见图纸，所有费用由投标人自行测算，一次性包干，结算不再调整 m 5.50 28 Z030402020001 远方终端设备安装调试 1、线路故障指示器 2、含附件制安、调试 台 3 室外顶管、电缆保护管 0 29 040501008001 水平导向钻进 1、非开挖牵引MPP-2*100厚度8MM 2、工作井开挖、回填 3、土方外运 4、路面恢复（自行测算，报价后结算不再调整） m 77.00 30 040804001001 配管 1、镀锌管SC100(厚度3.25MM)埋地敷设 2、土方开挖、回填、外运 3、垫层、带筋C20混凝土包封，详见设计图纸 m 78.00 发电机房、配电房电气设施 0 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第7页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 31 030411003001 桥架 1、电缆耐火桥架200*100 2、桥架支架制安(镀锌) 3、支架除锈刷油 m 6.00 32 030411003002 桥架 1、电缆耐火桥架300*100 2、桥架支架制安(镀锌） 3、支架除锈刷油 m 6.00 33 030701003001 空调器 1、大3匹空调立柜式（变频1级） 2、含支架制安、调试、空调洞等费用 台 1 34 030108003001 轴流通风机 1、风机安装220V 外径400MM 2、风机按钮 3、按钮箱 台 5 电气设备试验 0 35 030414001001 电力变压器系统 干式变压器调试500KVA 系统 2 36 030414002001 送配电装置系统 10kV以下交流供电系统调试断路器 系统 4 37 030414002002 送配电装置系统 1kV以下交流供电调试(综 合) 系统 33 38 030414002003 送配电装置系统 直流供电系统调试 系统 1 39 030414004001 自动投入装置 自动切换装置调试 系统 1 40 030414007001 不间断电源 UPS电源系统调试 系统 1 41 030414008001 母线 1KV母线调试 段 4 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第8页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 42 030414008002 母线 10KV母线调试 段 2 43 030414009001 避雷器 10KV避雷器调试 组 3 44 030414010001 电容器 1KV电容器调试 组 2 45 030414011001 接地装置 接地极测试 系统 1 46 030414011002 接地装置 接地网测试 系统 1 47 030414015001 电缆试验 泄漏试验 次 3 48 030414015002 电缆试验 直流耐压试验 次 3 电缆沟 0 49 010401011001 砖检查井 1、240mm混凝土实心砖砌筑； 2、C20非泵送混凝土压顶； 3、报价含压顶模板； 4、沟盖板压顶处锚脚φ12@800 5、沟盖板与压顶间设置10#工字钢； 6、包含地面水泥砂浆破除及检查井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 7、部位：A-A剖面（1400mm*1000mm*1350mm） 座 1 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第9页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 50 010401011002 砖检查井 1、240mm混凝土实心砖砌筑； 2、C20非泵送混凝土压顶； 3、报价含压顶模板； 4、沟盖板压顶处锚脚φ12@800 5、沟盖板与压顶间设置10#工字钢； 6、波纹钢板800*600*10； 7、包含地面水泥砂浆破除及检查井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 8、部位：B-B剖面、C-C剖面（595mm*610mm+240mm*1350mm、695mm*700mm*1350mm） 座 1 51 010507003001 电缆沟、地沟 1、240mm混凝土实心砖砌筑； 2、C20非泵送混凝土压顶； 3、报价含压顶模板； 4、沟盖板压顶处锚脚φ12@800 5、电缆沟内设60*6镀锌扁钢预埋； 6、电缆沟盖板处50*5角钢； 7、电缆沟不锈钢盖板，盖板规格采用900*500*5； 8、包含地面水泥砂浆破除及检查井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 9、部位：D-D剖面电缆沟（600mm宽*1350mm深） m 26.84 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第10页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 52 010401011003 砖检查井 1、240mm混凝土实心砖砌筑； 2、C20非泵送混凝土孔梁； 3、报价含孔梁模板； 5、钢筋混凝土孔梁预埋10#槽钢； 6、波纹钢板800*600*10； 7、包含地面水泥砂浆破除及检查井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 8、部位：E-E剖面（4440mm*1350mm） 座 1 53 010401011004 砖检查井 1、240mm混凝土实心砖砌筑； 2、C20非泵送混凝土孔梁； 3、报价含孔梁模板； 5、钢筋混凝土孔梁预埋10#槽钢； 6、波纹钢板800*600*10； 7、包含地面水泥砂浆破除及检查井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 8、部位：F-F剖面（6040mm*450mm） 座 1 54 010401011005 砖检查井 1、240mm混凝土实心砖砌筑； 2、C20非泵送混凝土压顶； 3、报价含压顶模板； 4、沟盖板压顶处锚脚φ12@800； 5、沟盖板与压顶间设置10#工字钢； 6、包含地面水泥砂浆破除及检查井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 7、部位：A-A剖面（5800mm*1000mm）； 座 1 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第11页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 55 010401011006 砖检查井 1、240mm混凝土实心砖砌筑； 2、C20非泵送混凝土孔梁； 3、报价含孔梁模板； 5、钢筋混凝土孔梁预埋10#槽钢； 6、波纹钢板800*600*10； 7、包含地面水泥砂浆破除及检查井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 8、部位：G-G剖面（1640mm*240mm） 座 1 56 010401011007 砖检查井 1、300厚碎石垫层； 2、100厚C15混凝土垫层； 3、电缆工井实心砖墙砌筑； 4、井壁10mm1:2砂浆抹灰； 5、C30混凝土压顶，内置钢筋； 6、C25混凝土盖板； 7、报价包含混凝土模板，镀锌接地扁铁； 8、包含电缆井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 9、2300*2300*1000电缆工井 座 3 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第12页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 57 010401011008 砖检查井 1、300厚碎石垫层； 2、100厚C15混凝土垫层； 3、电缆工井实心砖墙砌筑； 4、井壁10mm1:2砂浆抹灰； 5、C30混凝土压顶，内置钢筋； 6、C25混凝土盖板； 7、报价包含混凝土模板，镀锌接地扁铁； 8、包含电缆井土方挖运填等费用，一次性包干，结算不再调整； 9、2700*2800*1000电缆工井 座 2 58 011101003001 细石混凝土楼地面 1、抹灰面油漆：a、环氧地坪漆；b、环氧面漆层：用环氧面漆涂两道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁；c、局部修补、打磨；d、底涂：用高渗透底漆涂一道，强化基材表层和增强涂层间附着力，根据基材密实度程度和吸油量不同，涂量要足够； 2、30mm厚C25细石砼基层； 3、环氧树脂漆颜色由业主确定，无论业主要求何种颜色，必须无条件按要求施工，单价不变； 4、部位：配电房地面，报价含门洞处等； m2 56.46 59 011407001001 墙面喷刷涂料 1、刮腻子二道； 2、部位：配电房墙面 m2 136.86 60 011407002001 天棚喷刷涂料 1、刮腻子二道； 2、部位：配电房天棚 m2 78.79 本页小计 【表10.2.2-16】 分部分项工程清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第13页 共13页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 61 080803004001 防护罩 窗内设不锈钢网罩，推拉窗外设不锈钢网罩，网孔小于5平方毫米 m2 6.75 62 03B002 挡小动物挡板 门内侧安装500mm高不锈钢防小动物挡板，拌面采用黑色与浅黄色交替的警戒标志 m2 1.80 63 011602001001 混凝土构件拆除 1、电缆沟及检查井地面破除； 2、报价包含拆除后垃圾外运等费用，今后不再调整； m3 11.29 本页小计 合计 【表10.2.2-16】 施工技术措施项目清单与计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第1页 共1页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量 单位 工程量 金 额 (元) 备注 综合单价 合价 其中 人工费 机械费 暂估价 1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆费 项 1 本页小计 合计 【表10.2.2-20】 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 工程名称:安装 标段: 第1页 共1页 序号 项目编号 项目名称 计算基础 费率 (%) 金额 (元) 备注 1 031302001001 安全文明施工费 1.1 1.1 安全文明施工基本费 2 Z03130200801 提前竣工增加费 3 031302004001 二次搬运费 4 031302005001 冬雨季施工增加费 5 03B999 其他施工组织措施费 合 计 【表10.2.2-21】 其他项目清单与计价汇总表 工程名称:安装 标段: 第1页 共1页 序号 项 目 名 称 金额(元) 备注 1 暂列金额 0 明细详见表10.2.2-22 1.1 标化工地增加费 0 明细详见表10.2.2-22 1.2 优质工程增加费 0 明细详见表10.2.2-22 1.3 其他暂列金额 0 明细详见表10.2.2-22 2 暂估价 0 2.1 材料（设备）暂估价 0 明细详见表10.2.2-23 2.2 专业工程暂估价 0 明细详见表10.2.2-24 2.3 专项技术措施暂估价 0 明细详见表10.2.2-25 3 计日工 明细详见表10.2.2-26 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27 合 计 【表10.2.2-22】 暂列金额明细表 工程名称:安装 标段: 第1页 共1页 序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注 1 标化工地增加费 项 2 优质工程增加费 项 3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5% 3.1 其他暂列金额 项 合计 【表10.2.2-23】 材料（工程设备）暂估单价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第1页 共1页 序号 材料（工程设备）名称、规格、型号 计量 单位 数量 单价 合价 备注 合计 【表10.2.2-24】 专业工程暂估价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第1页 共1页 序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注 合计 【表10.2.2-25】 专项技术措施暂估价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第1页 共1页 序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注 合计 0 【表10.2.2-26】 计 日 工 表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第1页 共1页 编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元) 一 人 工 元 1 2 3 4 5 人 工 小 计 二 材 料 元 1 2 3 4 5 材 料 小 计 三 施 工 机 械 元 1 2 3 4 5 施工机械小计 总 计 【表10.2.2-27】 总承包服务费计价表 单位(专业)工程名称:单位工程-安装 标段: 第1页 共1页 序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元) 1 发包人单独发包的专业工程 1.1 专业发包工程管理费 2 发包人提供材料(设备) 2.1 甲供材料设备保管费 合计 - - - 【表10.2.2-29】 主要工日一览表 工程名称:安装 标段: 第1页 共1页 序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 1 一类人工 工日 2 二类人工 工日 3 三类人工 工日 【表10.2.2-29】 主要工日一览表 工程名称:安装 标段: 第1页 共1页 序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 【表10.2.2-30】 发包人提供材料和设备一览表 工程名称:安装 标段: 第1页 共1页 序号 材料(设备)名称、规格、型号 单位 数量 单价 (元) 交货 方式 送达 地点 备注 【表10.2.2-31】 主要材料和工程设备一览表 工程名称:安装 标段: 第1页 共3页 序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 1 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 2 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 t 3 型钢综合 t 4 不锈钢板304δ1.0 m2 5 中厚钢板综合 t 6 圆钉 kg 7 电焊条E43系列 kg 8 镀锌铁丝22# kg 9 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 10 黄砂净砂 t 11 铁砂布 张 12 碎石综合 t 13 块石 t 14 混凝土实心砖240×115×53 MU10 千块 15 非泵送商品混凝土C15 m3 16 非泵送商品混凝土C20 m3 17 非泵送商品混凝土C25 m3 18 非泵送商品混凝土C30 m3 19 干混抹灰砂浆DP M20.0 kg 20 干混砌筑砂浆DM M7.5 kg 21 板枋材 m3 22 不锈钢防盗格栅窗 m2 23 电 kW·h 24 水 m3 25 复合模板综合 m2 26 避雷线JKLHYJ-70/10 m 27 接地母线镀锌扁钢-40*4 m 28 电力电缆VV-1*300 m 29 电力电缆YJV22-8.7/15-3*70 m 【表10.2.2-31】 主要材料和工程设备一览表 工程名称:安装 标段: 第2页 共3页 序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 30 电力电缆VV-1*16 m 31 母线槽空气型封闭母线GOMX-4D-1000A m 32 接线箱风机接线箱含按钮 个 33 电缆桥架电缆耐火桥架300*100 m 34 电缆桥架电缆耐火桥架200*100 m 35 接地极镀锌角钢L2500*50*5 根 36 空调器3匹空调立柜式 台(套) 37 机柜安全工器具恒温箱 个 38 始端箱 台 39 混凝土C10 m3 40 混凝土C20 m3 41 风机安装220V 外径400MM 台 42 灭火器箱(含灭火器) 套 43 碳素结构钢焊接钢管SC100:2.5M 根 44 电缆沟进水报警器 个 45 铜接地线BV50 m 46 塑料管双壁波纹管175：3m 根 47 桥架支撑架 t 48 变压器SCB13 500kva 台 49 成套配电柜变压器柜（出线柜G13、G14） 台 50 成套配电柜高压计量柜G12 台 51 成套配电柜进线柜G11 台 52 配电智能设备线路故障指示器 台 53 成套配电箱直流箱24AH 台 54 电容器柜电容器柜D12、D22 台 55 低压成套配电柜联络柜D20 台 56 低压成套配电柜进线柜D11、D21、D31 台 57 低压成套配电柜出线柜D13、D14、D23、D32 台 【表10.2.2-31】 主要材料和工程设备一览表 工程名称:安装 标段: 第3页 共3页 序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 58 视频系统相关设备模拟图版 台 59 户内热（冷）缩式电缆终端头户外电缆头制安NLSY-8.7/15-3*70 套 60 户内热（冷）缩式电缆终端头户内电缆头制安NLSY-8.7/15-3*70 套 61 令克棒 只 62 半圆抱箍-6*60，D220，内衬型 条 63 安全帽 只 64 瓷横担绝缘子RA2.5ET185L 只 65 电缆防火涂料 KG 66 线路角铁横担L63*6*1500 条 67 绝缘手套 只 68 绝缘橡皮垫 只 69 绝缘靴 只 70 警示牌 只 71 高压测电笔 只 72 真空断路器安装ZW32-12G/630-20 台 73 真空开关支架 副 74 保护管支架、电缆卡抱、电缆固定架、电缆头安装支架 只 75 异型并沟线夹JBL-50-240（含绝缘罩） m 76 绝缘接地穿刺线夹JJCF1-120/10 只 77 避雷器护罩 只 78 高压绝缘导线JKLYJ-150/10 m 79 交流避雷器安装HY5WS-17/50 只 【表10.2.2-31】 主要材料和工程设备一览表 工程名称:安装 标段: 第1页 共3页 序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 【表10.2.2-31】 主要材料和工程设备一览表 工程名称:安装 标段: 第2页 共3页 序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 【表10.2.2-31】 主要材料和工程设备一览表 工程名称:安装 标段: 第3页 共3页 序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注 【表10.2.2-32】 主要机械台班一览表 工程名称:安装 标段: 第1页 共3页 序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注 1 电能校验仪 ST9040 台班 2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 3 电压电流表（各种量程） 台班 4 高压绝缘电阻测试仪 台班 5 高压整流硅堆、滤波器 台班 6 继电保护测试仪 JBC 台班 7 继电保护测试仪 MRT-02 台班 8 继电器检验仪 RLC-50 台班 9 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 10 数字高压表 GYB-Ⅱ 台班 11 数字毫秒计 DM3-802H 台班 12 数字万用表 F-87 台班 13 相位电压测试仪 台班 14 相位频率计 704-3 台班 15 直流高压发生器 ZGF-200 台班 16 电缆测试仪 台班 17 变比自动测量仪 AOJ-2 台班 18 变压器直流电阻测试仪 JD2520 台班 19 电感电容测试仪 台班 20 高压试验变压器装置 YDJ 台班 21 光导介损测量仪 台班 22 精密电桥 YY2814 台班 23 轻型试验变压器TSB-10/50 台班 24 三相精密测试电源JCD4060 台班 25 数字存储示波器 HP-54603B 台班 26 真空断路器测试仪 VIDAR 台班 27 自动LCR测量仪 ZL6 台班 28 其他机械费 元 29 履带式推土机105kW 台班 30 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 【表10.2.2-32】 主要机械台班一览表 工程名称:安装 标段: 第2页 共3页 序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注 31 电动夯实机250N·m 台班 32 电动夯实机250N·m 台班 33 手持式风动凿岩机 台班 34 汽车式起重机8t 台班 35 汽车式起重机10t 台班 36 汽车式起重机20t 台班 37 门式起重机10t 台班 38 叉式起重机5t 台班 39 载货汽车3t 台班 40 载货汽车4t 台班 41 载货汽车4t 台班 42 载货汽车5t 台班 43 载货汽车8t 台班 44 自卸汽车15t 台班 45 机动翻斗车1t 台班 46 泥浆罐车5000L 台班 47 电动卷扬机-单筒慢速10kN 台班 48 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 49 钢筋调直机14mm 台班 50 钢筋调直机14mm 台班 51 钢筋切断机40mm 台班 52 钢筋切断机40mm 台班 53 钢筋弯曲机40mm 台班 54 钢筋弯曲机40mm 台班 55 木工圆锯机500mm 台班 56 立式钻床25mm 台班 57 摇臂钻床50mm 台班 58 半自动切割机100mm 台班 59 半自动切割机100mm 台班 60 管子切断机150mm 台班 【表10.2.2-32】 主要机械台班一览表 工程名称:安装 标段: 第3页 共3页 序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注 61 型钢剪断机500mm 台班 62 钢材电动煨弯机500以内mm 台班 63 电动弯管机108mm 台班 64 喷砂除锈机3m3/min 台班 65 万能母线煨弯机 台班 66 台式砂轮机Ф250mm 台班 67 电动单级离心清水泵50mm 台班 68 泥浆泵100mm 台班 69 交流弧焊机42kV·A 台班 70 氩弧焊机500A 台班 71 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 72 电动空气压缩机10m3/min 台班 73 内燃空气压缩机3m3/min 台班 74 轴流通风机7.5kW 台班 75 砂轮切割机 φ400 台班 76 混凝土振捣器平板式 台班 77 混凝土振捣器平板式 台班 78 混凝土振捣器插入式 台班 79 混凝土振捣器插入式 台班 80 定向钻机非开挖铺管钻机 ST-25型 台班 81 手持式万用表 台班 82 汽车式起重机5t 台班 83 汽车式起重机5t 台班 84 弧焊机 综合 台班 【表10.2.2-32】 主要机械台班一览表 工程名称:安装 标段: 第1页 共3页 序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注 【表10.2.2-32】 主要机械台班一览表 工程名称:安装 标段: 第2页 共3页 序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注 【表10.2.2-32】 主要机械台班一览表 工程名称:安装 标段: 第3页 共3页 序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注 编 制 说 明 一、工程概况： 1、工程名称：瑞安市仙降第三小学拆扩建工程—配电工程（重）。 二、招标范围： 1、本次招标:高低压配电柜、变压器、高压电源进线，包括室外电缆保护管、顶管、电缆井及配电房内电缆沟和设备基础具体详见施工图纸及工程量清单。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 4、《浙江省浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》； 5、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》； 6、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 7、《浙江省建设安装材料统一分类编码及2018基期价格》； 8、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》； 9、浙建建﹝2018﹞61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）及有关文件； 10、浙建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知； 11、瑞发改综【2018】31号《关于印发加快发展预拌砂浆实施办法的通知》； 12、依据浙江中腾电力设计有限公司出图施工图； 13、本工程采用一般计税法，税率9%。 四、编制说明: 1、预算节点从电源接入点“10KV林光542线21#杆引下线搭接点开始至低压配电柜,不包含低压配电柜出线电缆部分。 2、室外镀锌电缆保护管、MPP顶管、电缆井、管道包封、挖填土方等总包单位已经计入。 3、发电机房内柴油发电机120KW业主自理未计入。 4、发电机房内桥架已计入；发电机房出线至配电房低压进线配电柜D31电缆已计入。 5、配电房内照明配电箱及照明插座管线回路及开关插座灯具等均未计入。 6、配电房内3P立柜式空调按设计图纸已经计入；配电房风机及按钮按钮箱已经计入。 7、配电房内变压器和高低压柜基础槽钢已经计入。 8、配电房电缆沟内积水报警仪已经计入。 9、线路故障指示器已经计入。 10、配电房地面做法：a、环氧地坪漆；b、环氧面漆层：用环氧面漆涂两道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁；c、局部修补、打磨；d、底涂：用高渗透底漆涂一道，强化基材表层和增强涂层间附着力，根据基材密实度程度和吸油量不同，涂量要足够；30mm厚C25细石砼基层计 (​mailto:1、配电房地面暂按a、100mm厚C25细石砼面层（内配φ6@150双向钢筋网），随打随抹光,地面按柱网设分格缝宽20深30油膏嵌缝；b、强度达标后表面撒金属骨料，3厚金属骨料耐磨面层(每平米重量4.5KG)，表面分两次渗透锂基固化剂（含量0.4KG​/​m2）；​)入； 11、配电房墙面做法按刮腻子二道； 12、配电房天棚做法按刮腻子二道； 13、门窗、配电房内照明总包单位已经计入。 五、材料品牌表: 序号 材料名称 规格 品牌1及型号 品牌2及型号 品牌3及型号 一、安装部分 　 　 　 1 MPP电力顶管 　 杭州介通 群英联创 泰伦 2 热镀锌钢管 　 金洲 增洲 银河 3 电缆 　 江苏上上 万马 上海嘉泽 4 低压柜主要元器件 　 正泰 德力西 上海人民 5 低压无功补偿装置 浙江南德 国电晟源 杭州鸿畅 6 高压柜主要元器件 　 施耐德 ABB 西门子 7 封闭母线 　 绿色起源 天源华威 温州金象 8 桥架 　 乐清中建 温州华特 温州金象 9 变压器 浙电变 江苏华辰 上海中变 10 空调 海尔 格力 美的 注：1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。 2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。 3、工程设备材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。 4、投标人可采用相当于或高于以上品牌。