（四）投标人认为需要提供的其他材料

投标人企业类型声明函（如适用）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法

（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称项目

名称）采购活动，工程的施工单位全部为符台政策要求的中小企业（或者：服务

全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签

订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.城北街道“疏解整治促提升”专项行动2022年度第一批提升项目-提督

桥胡同街巷整治提升项目（标的名称），属于建筑（采购文件中明确的所属行业）

承建（承接）企业为北京博润诚建筑工程有限公司（企业名称），从业人员37

人，营业收入为3990万元，资产总额为1875万元，属于小型企业（中

型企业、小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业

为（企业名称），从业人员_人，营业收入为万元，资产总额为

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：北京博润诚建筑工程有限公司

日期：2022年10月16日

203

招标代理机构：北京智诚和信工程管理有限公司（盖章）招标人：北京市昌平区城北街道办事处（盖章）招标文件城北街道“疏解整治促提升”专项行动2022年度第一批提升项目-提督桥胡同街巷整治提升项目

其他说明：《通用部分》请各投标人在北京工程建设交易信息网（www.bcactc.com）自行下载查看。《通用部分》随《专用部分》在北京工程建设交易信息网（www.bcactc.com）查询或下载。本《专用部分》是根据《通用部分》内容的指引，在遵守有关法律、法规、规章和规范性文件规定的前提下，结合拟招标项目具体情况和要求，编制的适用于拟招标项目内容的招标文件，是对《通用部分》的具体化或补充，是与《通用部分》不可分割的组成部分。使用时，采用选择、填空式的格式化表述方法，《专用部分》的标题应当与《通用部分》的标题相一致、条款号相对应，其内容不得背离现行法律、法规、规章和规范性文件规定，以及《通用部分》的实质性内容。《北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本(2017版)》的结构体系，采用由《通用部分》和《专用部分》两部分构成。《通用部分》作为工具书应当与《专用部分》配套使用。使用说明2022年月日

日期年月日招标人北京市昌平区城北街道办事处

二、申请人的资格要求：14一、项目基本情况14招标公告14第一章招标公告专用部分13专用部分目录

第二章投标人须知专用部分17七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。16六、其他补充事宜16五、公告期限16四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点16三、获取招标文件15

1.5信誉要求201.4投标人资格要求191.3招标范围、计划工期及质量要求181.2资金来源和落实情况181.1工程概况181.总则18

2.2招标文件的澄清232.招标文件231.13偏离221.12分包221.11投标预备会221.10踏勘现场22

3.5资格审查资料243.4投标保证金243.2投标报价233.1投标文件组成233.投标文件232.3招标文件的修改23

5.开标264.2投标文件的递交264.1投标文件的密封和标识264.投标263.7投标文件编制253.6备选投标方案25

7.1定标方式及方法277.合同授予276.1评标委员会276.评标275.3开标程序275.1开标时间和地点26

附表二：开标记录表30附表一：授权委托书2912.其他补充内容288.1重新招标288.重新招标和不再招标287.4履约担保28

2.评审标准37第三章评标办法专用部分36附表六：招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的)35附表五：确认通知34附表四：中标结果通知书33附表三：中标通知书32

4.补充条款383.7特殊情况的处置程序383.4详细评审373.2评标准备373.评标程序372.2分值构成与评分标准37

附表4：形式评审记录表47附表3：技术暗标编号确认表（不适用）46附表2：评标专家声明书45附表1：评标委员会签到表44附件C：备选投标方案的评审和比较方法43附件A：否决投标条件39

附表9：项目管理机构评审记录表61附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制）59附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）57附表7：投标偏差分析表56附表6：响应性评审记录表53附表5：资格评审记录表49

附表14：评标结果汇总表69附表13：详细评审得分汇总表68附表12：其他因素评审记录表67附表11：信誉评审得分记录表65附表10：投标报价评审得分记录表(适用于内插法)（不适用）64附表10：投标报价评审得分记录表(适用于区间法)62

附表19：评标委员会成员评标打分复核意见书75附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会直接确定中标人）74附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）73附表17：问题的澄清72附表16：问题澄清通知71附表15：评审意见表70

附表B-6：不平衡报价分析及修正记录表81附表B-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表80附表B-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表79附表B-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表78附表B-2：错项漏项分析及修正记录表77附表B-1：算术错误分析及修正记录表76

1.4合同文件的优先顺序851.1词语定义851.一般约定85第四章合同条款专用部分84附表B-8：成本评审结论记录表83附表B-7：投标报价之修正差额汇总表82

2.8向承包人提交支付担保872.3提供施工场地872.发包人义务871.7联络861.6图纸和承包人文件861.5合同协议书86

4.2履约担保914.1承包人的一般义务874.承包人873.1监理人的职责和权力873.监理人872.13其他义务87

6.2发包人提供的施工设备和临时设施926.1承包人提供的施工设备和临时设施926.施工设备和临时设施925.1承包人提供的材料和工程设备915.材料和工程设备914.11不利物质条件91

8.1施工控制网928.测量放线927.4超大件和超重件的运输927.2场内施工道路927.1道路通行权和场外设施927.交通运输92

9.7特殊安全文明施工939.6施工现场安全生产标准化管理目标939.4环境保护939.3治安保卫939.2承包人的施工安全责任939.施工安全、治安保卫和环境保护93

11.4异常恶劣的气候条件9411.3发包人的工期延误9411.开工和竣工9410.2合同进度计划的修订9410.1合同进度计划9310.进度计划93

13.2承包人的质量管理9513.工程质量9512.1承包人暂停施工的责任9412.暂停施工9411.6工期提前9411.5承包人的工期延误94

15.3变更程序9515.1变更的范围和内容9515.变更9513.5工程隐蔽部位覆盖前的检查9513.4监理人的质量检查9513.3承包人的质量检查95

17.计量与支付9816.1物价波动引起的价格调整9616.价格调整9615.8暂估价9615.5承包人的合理化建议9615.4变更的估价原则95

17.6最终结清10017.5竣工结算10017.4质量保证金10017.3工程进度付款9917.2预付款9917.1计量98

19.缺陷责任与保修责任10118.9中间验收10118.8施工队伍的撤离10118.5施工期运行10118.2竣工验收申请报告10118.竣工验收101

20.6对各项保险的一般要求10220.5其他保险10220.4第三者责任险10220.1工程保险10120.保险10119.7保修责任101

附件一：合同协议书10324.3争议评审10224.1争议的解决方式10224.争议的解决10221.1不可抗力的确认10221.不可抗力102

附件七：质量保修书格式115附件六：支付担保格式112附件五：承包人履约担保格式109附件四：发包人提供的材料和工程设备一览表108附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表107签约地点：附件二：承包人承揽工程项目一览表105

1.3地质及水文资料1211.2现场条件和周围环境1211.1工程概况1211.工程说明121第五章技术标准和要求专用部分119附件八：廉政责任书格式117

4.质量要求1222.4承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施1222.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面1222.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备1222.1承包范围1212.承包范围121

6.3临时供电1226.2临时消防1226.1安全防护1226.安全文明施工1225.适用规范和标准1224.2特殊质量要求122

6.9施工环保措施计划1236.8环境保护1236.7文明施工1236.6施工安全措施计划1236.5脚手架1236.4劳动保护122

10.特殊技术标准和要求1249.1样品1249.样品和材料代换1248.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护1247.治安保卫1236.10施工现场安全生产标准化要求123

11.1进度报告12511.进度报告和进度例会12510.4其他特殊技术要求12410.3新技术、新工艺和新材料12410.2进口材料和工程设备12410.1部分材料和工程设备特殊技术要求124

15.竣工验收和工程移交12514.2其他约定12514.计量与支付12513.计日工12512.试验和检验12511.2进度例会125

1.1工程量清单编制依据1301.工程量清单说明130第六章工程量清单专用部分128附图：施工现场现状平面图12616.需要补充的其他要求12515.2竣工验收申请报告125

3.其他说明1312.7投标报价需要说明的问题1312.5其他项目清单报价1312.4总价措施项目报价1302.1投标报价的依据1302.投标报价说明130

4.5单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表1364.4工程项目投标报价汇总表1354.3总说明1344.2投标总价表1334.1工程量清单封面1323.3需要补充的其他说明：131

4.9-2施工垃圾场外运输和消纳费明细表1424.9-1安全文明施工费明细表1414.9总价措施项目清单与计价汇总表1404.8综合单价分析表1394.7分部分项工程和单价措施项目清单与计价表1384.6单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表137

4.10-5总承包服务费计价表1484.10-4计日工表1474.10-3专业工程暂估价表1464.10-2材料和工程设备暂估价表1454.10-1暂列金额明细表1444.10其他项目清单与计价汇总表143

1.图纸目录155第七章图纸1534.14主要材料和工程设备选用表1524.13费率报价表1514.12措施项目清单组价分析表1504.11规费、税金项目计价表149

二、法定代表人身份证明165（二）投标函附录163（一）投标函161一、投标函及投标函附录161第八章投标文件格式1572.图纸156

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表172六、施工组织设计171五、已标价工程量清单170四、投标保证金（不适用）169三、联合体协议书168二、授权委托书166

七、项目管理机构178附表六：临时用地表177附表五：施工总平面图176附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图175附表三：劳动力计划表174附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表173

（二）近年财务状况183（一）投标人基本情况182九、资格审查资料182八、拟分包工程情况表181（二）主要人员简历表179（一）项目管理机构组成表178

（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明188十一、其他材料（包括但不限于以下材料）188十、信誉要求资料187（五）主要项目管理人员简历186（四）正在施工的和新承接的工程情况185（三）近年完成的类似工程情况184

第一章招标公告（未进行资格预审）第一章招标公告专用部分（五）投标人认为需要提供的其他材料191（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料190（三）承诺书189（二）被失信执行人的截图188

项目编号：11011422210200002616-XM001项目名称：城北街道“疏解整治促提升”专项行动2022年度第一批提升项目-提督桥胡同街巷整治提升项目一、项目基本情况城北街道“疏解整治促提升”专项行动2022年度第一批提升项目-提督桥胡同街巷整治提升项目招标项目的潜在投标人应在北京市昌平区城北街道铁佛庵小区铁佛庵锅炉房获取招标文件，并于2022年10月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。项目概况招标公告

本项目不接受联合体投标。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）政策，本项目专门面向中小型企业；本项目对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。合同履行期限：120日历天招标范围：主要包括拆除路面1341平方米以及附属设施，新建围墙、墙面粉刷装饰、木廊架、商铺墙面装饰、木格栅背景墙、人物立牌铜雕、树池及座椅、电气工程等，路面铺装1324平方米，绿化面积55平方米，乔灌木179株等施工图纸范围内全部内容。最高限价：537.190559万元预算金额：537.47万元

2.3政府采购进口产品管理政策(财库[2007]119号、财库[2008]248号)2.2环境标志产品政府采购政策（财库〔2019〕9号、财库〔2019〕18号）2.1节能产品政府采购政策（财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号）2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：

（2）投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动；（1）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体，且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照并处于正常开业状态，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；3.本项目的特定资格要求：2.6政府采购促进残疾人就业政策（财库[2017]141号）2.5政府采购支持监狱企业发展政策（财库[2014]68号）2.4落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）

时间：2022年09月26日至2022年09月30日，每天上午9：00至12：00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）三、获取招标文件（6）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（5）投标人具有履行合同的能力，包括专业、技术资格的能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；（4）近三年（自投标文件递交截止之日起倒推三年）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全等问题，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结或破产状态；（3）具有经会计师事务所或者审计机构审计的2020年度或2021年度财务报告，或银行出具的资信证明（投标截止时间前三个月内在银行开具的资信证明，银行存款证明无效)；

售价：人民币大写贰佰元整（RMB￥200元整），售后不退。（以上资料均须提供加盖单位公章的复印件1套备案，其中法人授权委托书原件备案）（2）法人授权委托书及委托代理人身份证复印件或法人身份证明及法人身份证复印件；（1）有效的法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；方式：现场领取，领取文件时携带：地点：北京市昌平区城北街道铁佛庵小区铁佛庵锅炉房

其他补充事宜自本公告发布之日起5天。五、公告期限地点：北京市昌平区城北街道铁佛庵小区铁佛庵锅炉房2022年10月17日09点30分（北京时间）四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

地址：北京市昌平区城北街道名称：北京市昌平区城北街道办事处1.采购人信息七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。（2）、本次招标对未中标单位不给予经济补偿。（1）、本次招标详细内容最终以招标文件要求为准；

3.项目联系方式联系方式：丁智平15611019541地址：北京市昌平区流村镇振兴路3号北房名称：北京智诚和信工程管理有限公司2.采购代理机构信息联系方式：李钢宗13301052093

1.1工程概况1.总则第二章投标人须知第二章投标人须知专用部分电话：15611019541项目联系人：丁智平

地址：北京市昌平区流村镇振兴路3号北房1.1.3招标代理机构：北京智诚和信工程管理有限公司电子邮件：/传真：/联系人：李钢宗电话：13301052093地址：北京市昌平区1.1.2招标人名称：北京市昌平区城北街道办事处

1.2资金来源和落实情况1.1.6建设地点：北京市昌平区城北街道1.1.5建设规模：主要包括拆除路面1341平方米以及附属设施，新建围墙、墙面粉刷装饰、木廊架、商铺墙面装饰、木格栅背景墙、人物立牌铜雕、树池及座椅、电气工程等，路面铺装1324平方米，绿化面积55平方米，乔灌木179株等施工图纸范围内全部内容。1.1.4工程名称：城北街道“疏解整治促提升”专项行动2022年度第一批提升项目-提督桥胡同街巷整治提升项目电子邮件：/传真：/联系人：丁智平电话：15611019541

关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。1.3.1招标范围：主要包括拆除路面1341平方米以及附属设施，新建围墙、墙面粉刷装饰、木廊架、商铺墙面装饰、木格栅背景墙、人物立牌铜雕、树池及座椅、电气工程等，路面铺装1324平方米，绿化面积55平方米，乔灌木179株等施工图纸范围内全部内容。1.3招标范围、计划工期及质量要求1.2.3资金落实情况：已落实1.2.2出资比例：100%1.2.1资金来源：财政拨款

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/计划竣工日期：2023年03月01日计划开工日期：2022年11月01日要求工期：120日历天定额工期：120日历天1.3.2计划工期

施工现场安全生产标准化管理目标等级：“达标”1.3.4其他要求关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。质量标准：合格1.3.3质量要求有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。

具体年份要求为近一年，指2020年1月1日起至2020年12月31日止（2）财务要求：具有经会计师事务所或者审计机构审计的2020年度或2021年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）（加盖单位公章）或银行出具的资信证明（投标截止时间前三个月内在银行开具的资信证明，银行存款证明无效)（加盖单位公章）。（1）资质条件：具备市政公用工程施工总承包叁级（含）及以上资质。1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：1.4投标人资格要求关于安全文明施工要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”

其他：/项目经理资格：市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。（4）主要项目管理人员资格要求：具体年份要求为近/年，指/年/月/日起至/年/月/日止。（3）业绩要求：/或2021年1月1日起至2021年12月31日止。

□接受，应满足下列要求：√不接受1.4.2是否接受联合体投标：（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；（2）投标人具有履行合同的能力，包括专业、技术资格的能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；（5）其他要求：（1）近三年（自投标文件递交截止之日起倒推三年）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全等问题，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结或破产状态；

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。（5）其他：/（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标；（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

□采用建造师市场行为信用评价□采用投标人市场行为信用评价√不采用本次招标是否采用信用标评审1.5.1信用标评审1.5信誉要求

对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个申请人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第3.7.2项约定。√采用失信被执行人否决性惩戒□采用失信被执行人限制性惩戒本次招标采用失信被执行人惩戒方式1.5.2失信被执行人

√施工总承包合同√专业分包合同诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同相关的法律败诉。且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼不纳入本次评审。包括：√本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况□本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况（1）近年发生的诉讼和仲裁情况1.5.3其他信誉要求

√本次招标评审近年企业不良行为记录情况□本次招标不评审近年企业不良行为记录情况（2）近年企业不良行为记录情况具体年份要求为近三年，指自投标文件递交截止之日起倒推三年。其他要求：/√劳务分包合同√工程材料设备采购合同

1.10踏勘现场具体年份要求为近/年，指/年/月/日起至/年/月/日止。（3）其他信誉要求：/具体年份要求为近三年，指自投标文件递交截止之日起倒推三年。其他要求：/企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index）已经公布的不良行为记录。

1.11.1投标预备会：1.11投标预备会踏勘集中地点：/□组织，踏勘时间：/√不组织1.10.1踏勘现场：

1.12分包1.11.3预备会后，招标人书面澄清的时间：/年/月/日/时/分。1.11.2预备会前，投标人提出问题的截止时间：/年/月/日/时/分。召开地点：/□召开，召开时间：/√不召开

允许偏离最高项数：/□允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；√不允许1.13偏离□允许，针对分包工程工作内容、分包工作金额、以及接受分包的第三人资质等方面应满足下列要求：/√不允许

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后12小时内2.2.2投标截止时间：2022年10月17日09点30分2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间：2022年10月02日12时00分2.2招标文件的澄清2.招标文件偏差调整方法：/

（11）其他材料：/3.1.1投标文件应包括下列内容3.1投标文件组成3.投标文件2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后12小时内2.3招标文件的修改

其中：分部分项工程合价为：4484311.18元；本工程招标控制价为：5371905.59元。√采用招标控制价√设置最高投标限价3.2.2□不设置最高投标限价3.2投标报价

暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0元；材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0元；其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额：0元；税金的合价为：443551.84元。其他项目合价为：0元；措施项目合价为：444042.57元；

3.4投标保证金3.3.1投标有效期：90天3.3投标有效期□采用其他方法：/赶工增加费（含税）合计金额（如有）：/元；安全文明施工费（含税）合计金额：178833.22元；

递交方式：□若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定账户：投标保证金的金额：/投标保证金的形式：/□要求提供，应满足下列要求：不要求提供3.4.1是否要求投标人提供投标保证金

利息计算标准：/3.4.5退还投标保证金利息□若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：/账号：/开户行：/账户名称：/

其他：/提供第八章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本的复印件；（1）资质条件审查资料：3.5资格审查资料利息退还方式：/利息计算起止时间：/

其他：/提供第八章“投标文件格式”中“正在施工和新承接的工程情况表”，并按要求提供证明材料的复印件。提供第八章“投标文件格式”中“近年完成的类似工程情况”，并按要求提供证明材料的复印件。（3）业绩要求审查资料：提供第八章“投标文件格式”中“近年财务状况”的要求提供证明材料的复印件。（2）财务要求审查资料：

√不允许3.6.1是否允许递交备选投标方案：3.6备选投标方案（5）其他要求审查资料：/。提供第八章“投标文件格式”中“主要项目管理人员简历”，并按要求提供证明材料的复印件。（4）主要项目管理人员资格要求审查资料：

不采用3.7.5施工组织设计是否采用“暗标”评审3.7.3签字和（或）盖章其他要求：（1）申请人应按招标文件要求在规定地方加盖申请人法人公章和法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字或盖章（名章）。3.7投标文件编制3.6.2备选投标方案的编制要求：/□允许

√分册装订，共分四册，分别为：□不分册装订按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：3.7.7装订要求3.7.6投标文件副本份数叁份采用，投标人应严格按照以下要求编制和装订施工组织设计：/

4.投标每册采用左侧胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；技术明标，包括（7）、（8）、（9）、（10）的内容；技术标，包括（6）的内容；商务标，包括（5）的内容；投标函，包括（1）至（4）的内容；

在年月日时分前不得开启。城北街道“疏解整治促提升”专项行动2022年度第一批提升项目-提督桥胡同街巷整治提升项目投标文件招标人名称：北京市昌平区城北街道办事处招标人地址：北京市昌平区城北街道4.1.2封套上写明4.1投标文件的密封和标识

4.2投标文件的递交投标文件电子版形式：U盘投标文件电子版份数：一式两份√要求，投标文件电子版内容：提供全套投标文件□不要求4.1.3是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版

5.开标□是，退还安排：/√否4.2.3是否退还投标文件北京市昌平区流村镇振兴路3号北房4.2.2递交投标文件地点

（6）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标。（5）密封情况检查：由投标人代表和监督人员检查。5.3开标程序开标地点：北京市昌平区城北街道铁佛庵小区铁佛庵锅炉房开标时间：同投标截止时间5.1开标时间和地点

7.合同授予评标专家确定方式在北京市评标专家库中随机抽取。评标委员会构成5人；其中，招标人代表0人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应或者类似的条件）；技术、经济方面的专家5人；其中，技术专家3人，经济专家2人。6.1.1评标委员会的组建6.1评标委员会6.评标

（1）放弃中标的；招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：√否，推荐的中标候选人数：3□是是否授权评标委员会确定中标人7.1定标方式及方法

7.4履约担保依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价__/__万元（含）或/%的，招标人将重新招标。（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；（3）因不可抗力提出不能履行合同的；（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；

8.重新招标和不再招标履约担保的金额：/履约担保的形式：/□要求提交√不要求提交7.4.1是否要求中标人提供履约担保：

授权委托书附表一：授权委托书其他补充内容：/12.其他补充内容（4）其他情形：/8.1重新招标

。委托期限：。其他事项：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派开标代表（姓名）身份证号：为我方代理人。代理人根据授权，就（工程名称）以我方名义递交投标文件、撤回投标文件、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。（适用于参加开标会）

备注：根据第5.2款的规定，除拟派开标代表即是投标人的法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供拟派开标代表在递交投标文件和参加开标会时出示。日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明代理人无转委托权。

开标时间：年月日时分开标地点：工程编号：（工程名称）施工开标记录表附表二：开标记录表

你方于（投标日期）所递交的（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。（中标人名称）：中标通知书（施工）附表三：中标通知书年月日招标人代表签字：记录人签字：监标人签字：

中标结果通知书附表四：中标结果通知书年月日法定代表人：（签字或盖章）招标人：（盖单位章）请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

法定代表人：（签字或盖章）招标人：（盖单位章）感谢你单位对我方工作的大力支持！我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（工程名称）施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。（未中标人名称）：

你方年月日发出的（工程名称）施工招标关于（招标人名称）：确认通知附表五：确认通知年月日

特此确认。的通知，我方已于年月日收到。

第三章评标办法专用部分说明：招标人如压缩定额工期，应当编制相应的赶工措施方案。附表六：招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的)年月日投标人：（盖单位章）

√打分制36分（1）施工组织设计：□合格制2.2.1分值构成（总分100分）2.2分值构成与评分标准2.评审标准第三章评标办法（综合评估法）

√仅按投标总报价进行评分：2.2.2评标基准价计算方法（5）其他评分因素：0分（4）信誉评审：0分（3）投标报价：60分（2）项目管理机构：4分

2.2.3投标报价的偏差率计算公式□按投标总报价中的分项报价分别进行评分：/当有效投标家数X﹤5时，N=0。注：当有效投标家数X≧5时，N=1；评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的专业工程暂估价（含税）合计金额-招标文件给定的暂列金额（含税）合计金额

3.2.3.2招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：3.2.3熟悉文件资料3.2评标准备3.评标程序分项报价偏差率：/投标总价偏差率=100%×（投标人评标价格-评标基准价）/评标基准价

3.7.2失信被执行人信息采集3.7特殊情况的处置程序3.4.8.2如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，确定投标人排序的方法：按照技术部分得分由高至低的顺序确定优先排名次序等。3.4.8汇总评分结果3.4详细评审（6）其他信息和数据：失信被执行人信息

信息采集人登陆“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人。失信被执行人信息采集注意事项：□信息采集人为评标委员会√信息采集人为招标代理机构□信息采集人为招标人失信被执行人信息采集人：

否决投标条件附件A：否决投标条件/4.补充条款信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。信息采集人为招标人或其委托的招标代理机构的，招标人或其委托的招标代理机构在本章第3.2款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计评审并将评审记录保存后，招标人或其委托的招标代理机构将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会，评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；A1.1有下列任何一种情形的：投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：A1.否决投标条件本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。A0.总则

与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；为本工程提供招标代理服务的；为本工程的代建人；为本工程的监理人；为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

A1.2与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。财产被接管或冻结的；被暂停或取消投标资格的；被责令停业的；与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：A1.3有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；A1.4有下列任何一种情形的：/其他串通投标的情形：不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.7在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。A1.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。A1.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。不同投标人的投标文件中（投标人针对投标工程特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；

投标人拟派开标授权代表出席开标会迟到的；A1.12投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的：A1.11评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。A1.10在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。A1.9投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经造价人员和无或有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的。A1.8未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

A1.16未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。A1.15未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。A1.14投标报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。A1.13投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；未提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书的；

A1.22未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何一种瑕疵的：A1.21投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的；A1.20投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。A1.19单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一招标工程投标的。A1.18投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。A1.17投标文件中载明的施工现场安全生产标准化管理目标等级达不到招标文件规定等级的。

（6）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；（5）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；（4）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；（3）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；（2）联合体投标的，投标保证金不是由牵头人递交；（1）未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金；

A1.26投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的。A1.25评标过程中，评标委员会发现投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件B:投标人成本评审办法”中约定限度（不含）以下的，或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。A1.24招标文件中设立最高投标限价时投标报价超出最高投标限价（不含等于）的。A1.23投标函及其附录没有盖投标人单位章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字。（8）其他：/（7）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；

A1.32投标文件附有招标人不能接受的条件的。A1.31失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式)A1.30赶工增加费用作为让利因素的。(适用于投标人压缩定额工期的)A1.29实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的。A1.28投标文件中施工组织设计未列表载明拟设项目组织机构和部门设置的。A1.27投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的。

B1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：B1.1启动成本评审工作的前提条件B1.评审程序投标人成本评审办法附件B：投标人成本评审办法/

C1.备选投标方案的评审规定备选投标方案的评审和比较方法附件C：备选投标方案的评审和比较方法招标控制价下浮8%。（适用于市政工程）招标控制价下浮6%；（适用于房屋建设工程）标底下浮6%；

附表2：评标专家声明书工程名称：评标时间：年月日评标委员会签到表附表1：评标委员会签到表/

特此声明。本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。本人接受招标人邀请，担任（工程名称）施工总承包招标的评标专家。评标专家声明书

工程名称：技术暗标编号确认表（不适用）附表3：技术暗标编号确认表（不适用）日期：年月日评标委员会全体成员签字：

工程名称：形式评审记录表附表4：形式评审记录表日期：年月日评标委员会全体成员签字：

审核人签字：日期：年月日工程名称：资格评审记录表附表5：资格评审记录表评标委员会全体成员签字：日期：年月日

附表7：投标偏差分析表评标委员会全体成员签字：日期：年月日工程名称：响应性评审记录表附表6：响应性评审记录表

施工组织设计评审记录表附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）评标委员会全体成员签字：日期：年月日投标人名称：投标偏差分析表

工程名称：施工组织设计评审记录表附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制）评标委员会成员签字：日期：年月日工程名称：

附表9：项目管理机构评审记录表2、如有投标人“不合格”情况，则评标委员会应当在附表7中详细说明“不合格”的原因。√第二种方式：上述评审项目中任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标注×；上述评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”标注√。□第一种方式：上述评审项目中质量管理体系与保证措施、安全和绿色施工保障措施、工程进度计划与保证措施三项因素任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标准×，；上述三项评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”，标准√。备注：1、施工组织设计评审结论的评审方法：评标委员会成员签字：日期：年月日

投标报价评审得分记录表附表10：投标报价评审得分记录表(适用于区间法)评标委员会成员签字：日期：年月日工程名称：项目管理机构评审记录表

投标报价评审得分记录表附表10：投标报价评审得分记录表(适用于内插法)（不适用）备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价。评标委员会全体成员签字：日期：年月日工程名称：

附表11：信誉评审得分记录表2、采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。备注：1、β在区间内时，采用内插法计算得分。评标委员会全体成员签字：日期：年月日工程名称：

2、联合体投标的，评标委员会依据开标记录中记录的市住房和城乡建设委员会公布的各投标人的企业市场行为信用评价分值及联合体成员分工比例，折算出联合体的“企业市场行为信用评价分值”。备注：1、本表中投标人市场行为信用评价评分标准中“%”=填写本表中给定的投标人市场行为信用评价中标准分/100。评标委员会全体成员签字：日期：年月日工程名称：信誉评审得分记录表

评标委员会全体成员签字：日期：年月日工程名称：其他因素评审记录表附表12：其他因素评审记录表联合体投标的投标人企业市场行为信用评价分值=联合体成员A企业市场行为信用评价分值×成员A的分工比例+联合体成员B企业市场行为信用评价分值×成员B的分工比例+联合体成员C企业市场行为信用评价分值×成员C的分工比例+…。

评标委员会全体成员签字：日期：年月日工程名称：详细评审得分汇总表附表13：详细评审得分汇总表

备注：各评委得分平均值(-F)=（各评委得分F之和-M位评委最高得分F-M位评委最低得分F）/（评委人数-2M）,M=0评标委员会全体成员签字：日期：年月日工程名称：评标结果汇总表附表14：评标结果汇总表

编号：问题澄清通知附表16：问题澄清通知评审意见表附表15：评审意见表

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）（工程名称）施工招标评标委员会附件：质疑问卷请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。本工程评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。（投标人名称）:

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：（工程名称）施工招标评标委员会：编号：问题的澄清、说明或补正附表17：问题的澄清日期：年月日

.....2.1.

附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）

招投标情况书面报告备案表附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会直接确定中标人）说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。工程编号：日期：年月日招投标情况书面报告备案表

评标委员会成员评标打分复核意见书附表19：评标委员会成员评标打分复核意见书说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。工程编号：日期：年月日

投标人名称：算术错误分析及修正记录表附表B-1：算术错误分析及修正记录表2、如发生错误，由相关责任人更正签字。备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

评标委员会全体成员签字：日期：年月日投标人名称：错项漏项分析及修正记录表附表B-2：错项漏项分析及修正记录表评标委员会全体成员签字：日期：年月日

附表B-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表评标委员会全体成员签字：日期：年月日投标人名称：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表附表B-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表附表B-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表评标委员会成员签字：日期：年月日投标人名称：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

投标人名称：不平衡报价分析及修正记录表附表B-6：不平衡报价分析及修正记录表评标委员会全体成员签字：日期：年月日投标人名称：

评标委员会全体成员签字：日期：年月日投标人名称：投标报价之修正差额汇总表附表B-7：投标报价之修正差额汇总表评标委员会全体成员签字：日期：年月日

第四章合同条款专用部分第四章合同条款专用部分投标人名称：成本评审结论记录表附表B-8：成本评审结论记录表

1.1.2.6监理人：待定1.1.2.3承包人：待定1.1.2.2发包人：北京市昌平区城北街道办事处1.1.2合同当事人和人员1.1词语定义1.一般约定

通信地址：签订合同时明确。电子信箱：签订合同时明确。联系电话：签订合同时明确。职称：签订合同时明确。姓名：签订合同时明确。1.1.2.8发包人代表：

1.1.4日期1.1.3.11临时占地：详见施工图纸1.1.3.10永久占地：详见施工图纸1.1.3.3临时工程：施工用水、施工用电、临时设施等。1.1.3.2永久工程：城北街道“疏解整治促提升”专项行动2022年度第一批提升项目-提督桥胡同街巷整治提升项目1.1.3工程和设备

（1）合同协议书；合同文件的优先解释顺序如下：1.4合同文件的优先顺序/1.1.8其他需要补充的内容1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月。

（7）图纸（6）技术标准和要求（5）合同条款通用部分；（4）合同条款专用部分；（3）投标函及投标函附录；（2）中标通知书；

1.6图纸和承包人文件合同生效的条件：甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日生效。1.5合同协议书（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）（9）其他合同文件（8）已标价工程量清单

（1）由承包人提供的文件范围：当月工程统计报表。根据本项目实际情况调整后的施工组织设计及材料设备招标采购计划等。承包人所提交的施工组织设计不能低于承包人在投标施工方案内所说明的所有工程内容和承诺的标准。因承包人提交的施工方案不能通过监理工程师审查而造成工期延误，承包人自行承担1.6.2承包人提供的文件其他约定：/发包人提供图纸的数量：7套（含2套用于竣工图的施工图）。（5）发包人提供图纸的期限：合同签订后7个工作日内1.6.1图纸的提供

其他约定：/监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供文件3日内承包人提供文件的数量：三套承包人提供文件的期限：在本合同签订后3日内，应按监理工程师要求，向监理提交一份完整的工程进度计划，每月25日提供当月工程统计报表，承包人在合同生效后14天内提交施工组织设计，一式五份。

（3）监理人指定的接收地点：待定发包人指定的接收人为：待定（2）发包人指定的接收地点：待定1.7.2联络来往函件的送达和接收1.7联络

2.8向承包人提交支付担保发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期7天前移交给承包人。2.3提供施工场地2.发包人义务（4）承包人指定的接收地点：待定监理人指定的接收人为：待定

3.1.1发包人需批准明确行使的权力：（1）同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作。（2）产生的费用增加额。（3）发布开工通知、暂停施工指示或者复工通知。（4）工程延长。（5）审查批准技术规范或设计的变更。（6）发出的变更指令，其单项工程变更或者累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额。（7）变更工作的单价。（8）有关暂列金额的使用。（9）暂估价金额。（10）索赔额。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。3.1监理人的职责和权力3.监理人发包人应当履行的其他义务：向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。2.13其他义务（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：/

提供在约定计划工期内的临时工程或承包人在现场已存在的运输机械、设备等临时设施。如果根据工程实际进展情况，承包人需拆除现场已存在的临时设施时，承包人须征得发包人和监理人的认可后方可拆除。提供用于施工及发包人现场检查的照明设备，包括照明线路、照明灯具，在正常施工时间内及发包人批准的抢工时间内保证照明系统处于正常使用状态。（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：提供施工现场水源、电源及通道。4.1.8为他人提供方便4.1承包人的一般义务4.承包人

负责对承包工程的质量进行监督、管理，确保总体工程质量。负责对承包工程施工进度计划的安排、协调和管理，确保总体工程进度。负责清理现场垃圾（各独立承包人将其施工所产生的垃圾堆放至承包人指定的合理堆放点后）。提供正常的临时照明和施工及调试运行所必需的设施。提供足够的和无障碍的工作面。为保证承包人和其他承包人的工作面不发生冲突，承包人应对其他承包人的工作场所及材料存放场所等的安排、布置负责协调。

在施工过程中承包人有责任保护地上或地下管线的完整性，在施工范围内地上或地下管线受损而产生的损害赔偿、行政处罚等费用均由承包人自行承担。承包人须按照有关规定做好施工工地的防止扬尘污染工作。承包人确保本工程无安全事故发生，安全员在施工过程中实行全程旁站制度，即安全员施工全过程现场监督。对于政府有关部门发送发包人的有关本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人的，承包人应承担相关责任和工作。负责对已完成并移交给承包人的独立承包工程采取有效的成品保护措施。负责对承包工程的安全防护、文明施工进行监督、管理，确保总体工程安全，杜绝伤亡事故。如发生事故，及时按照相关规定进行全面救护、上报、处理和善后，尽最大可能降低事故损失。

4.1.12其他义务承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中4.1.10承包人的设计工作18）承包人因与其他独立承包人之间产生的工序交叉等产生的误工费用等，承包人自行承担。承包人应文明施工，施工应充分考虑对周边居民的影响,施工过程如发生扰民或民扰事件，由承包人解决，费用由承包人承担。承包人在进行渣土清运过程中，与相关主管部门的协调工作应自行解决。（如道路遗洒、办理营运证等）。

4)承包人应自觉遵守执行国家及北京市行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规章、制度、标准。3)施工中如发现设计错误或严重不合理时，承包人应立即以书面形式通知监理人并经监理人报发包人。2)承包人为实施本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工程包括但不限于：电工、焊工、锅炉工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员、施工机械操作人员等，如因承包人违反上述约定用工导致第三方或发包人的损失，承包人应当负责赔偿；1)委派负责现场管理的承包人代表须持有与本工程相应的资格证书。（2）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：承包人应履行的其他义务：（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：/。

10)对周边财产的保护：承包人不得非法侵占和妨害毗邻的财产、土地、街道、市政设施和他们下面的土壤和空间、他们的所有者、使用者或其他任何人，也不得在工程或工程任何部分的实施中采用可能会给这类财产、土地、街道、市政设施、树木和人员带来损害或伤害的的施工方法；承包人应保障发包人免于因工程实施对周边毗邻财产或人身等的损害或伤害而可能招致的索赔、罚款和其它法律责任。承包人因临时或永久工程施工需临时中断任何市政设施的总管或其它设施时，应首先从政府有关管理机构取得相关许可，承包人应周密计划和科学组织，保证此类中断的时间应尽可能短。在整个工程施工期间，承包人应负责保护所有的现有道路、步行道、踏步和在它们地下的可能的服务设施；承包人应自费对那些因受他控制的任何原因引起的对上述设施的损害或损坏进行修缮直至达到政府有关管理机构满意，并支付与此相关的任何费用和罚款。9)成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。承包人对施工现场所有工程都负有成品保护责任，如有损坏由承包人负责修复并承担修复费用8)承包人应负责编制竣工资料(含分包工程的资料),并将竣工资料移交城建档案馆。7)对竣工验收后保修期内发现的工程质量问题负责免费返修，对造成的间接损失负责全部赔偿。6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责其保护工作。保护期间发生损坏的，由承包人予以修复并承担相应费用。5)承包人应当服从发包人现行的施工现场统一管理的规定及有关安全生产法规、规章、制度、标准，严格执行发包人下达的各项安全指令，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

16)生活用水、施工用电由发包人提供至施工现场周边范围内，已满足现场使用要求。如果承包人需要调整，承包人在知道或应该知道后的15天内书面提出调整意见，双方再协商解决。但承包人调整及采取相应措施而增加的任何费用，均已包含在合同价款内。15)施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合环境卫生以及消防、街道、防疫、园林、供电、交通、市政文物及安全管理等建设行政主管部门和相关部门的有关规定，应达到北京市文明工地标准。如果承包人违反上述规定，给发包人或第三方造成损失，承包人应当承担由此产生的赔偿责任。14)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按照北京市有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理等的要求，自己承担费用办理相关手续（如交通特别通行证、排污手续、降噪措施），并保证这些规定在施工中得到贯彻执行，以免除发包人因承包人未能完成上述工作所承担的费用支出（包括于政府部门罚款、工期延误期间的费用支出）和工期延误责任。承包人须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。13)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应保证现场施工安全保卫工作和非夜间施工照明，以及场内、场内与场外接口处交通的通畅，符合国家及北京市的有关规定，以免除发包人人员、监理公司人员以及其他第三方人员在施工现场因承包人未完成本条之规定所造成的人员伤害损失和财产损失。12)其他责任和义务：如果任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作既未以文字形式明确约定为属于发包人或任何其他承包人的工作，也未在本合同中以文字形式明确提及，则此类工作应由作为承担本工程承包责任和义务的承包人的工作。承包人不得就此类潜在责任和义务向发包人提出任何费用和工期的索赔要求，且在任何情况下，承包人也不得就此提出有关其投标价格考虑不周、有缺或漏、计算错误等的补偿要求。11)竣工清理：在工程竣工后10日内，不管发包人是否已办妥政府有关机构所要求的一切必要的批准、备案手续以及是否已发布移交证书，承包人应安排专业队伍全面履行其合同责任和义务，包括：(a)从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；(b)从现场拆除所有的临时建筑物和临时设施并恢复地面原状。

22)对于监理、发包人认定不合格的材料或设备，承包人必须在24小时内清理出场。21)与本工程无关的人员及设备材料均不得进入现场，发包人有权进行检查。20)如承包人未履行自己的职责致使现场发生安全事故或致使发包人遭受经济损失，对发包人因此遭受到的经济损失超过该违约金的部分，承包人应当承担赔偿责任。对于以上违约金和赔偿金，发包人有权在支付承包人工程款时将该违约金或赔偿金扣除。19)承包人确认已充分考察了解施工现场的使用条件，承担办理施工临建设施相关的工作，并在投标报价中已考虑相关费用。特别提醒投标人，因施工场地狭小发生的租用临时用地的费用及相关交通费在投标时列入投标总价，结算时不予调整。18)对于承包人在施工过程中有需要发包人配合完成的工作，承包人应于施工总控制进度计划中明确表述或提前足够的时间通知发包人。17)施工区内临时设施、临时道路、水电管线安装和保养，施工现场内地下管线和临近建筑物、构筑物及临街交通要道、人行道的保护，费用由承包人负担。因承包人防护不利而发生事故，相关责任和费用由承包人承担。承包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担。

4.11不利物质条件承包人履约担保的金额为/发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。4.2.1承包人履约担保的格式和金额4.2履约担保23）承包人应遵循京建法【2017】27号、京建法【2018】5号文，建筑拆除工程产生的建筑垃圾应当优先选择资源化处置，优先选择使用建筑垃圾再利用产品；无法进行资源化处置的，应当按规定及时清运，对不能及时处置或清运的，应当进行覆盖或密封存放。

6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.施工设备和临时设施5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：三个工作日5.1承包人提供的材料和工程设备5.材料和工程设备4.11.1不利物质条件的范围：地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等。

7.交通运输发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：/发包人提供的施工设备和临时设施：/6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：/6.1.2承包人承担自行修建临时设施费用的范围：/

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人7.4超大件和超重件的运输7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。7.2场内施工道路负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人:承包人，其相关费用由发包人承担。7.1道路通行权和场外设施

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。8.1.2承包人测设施工控制网的其他要求：由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。合同签订并完成备案后7天内8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：8.1施工控制网8.测量放线

9.3.3制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人9.3治安保卫监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。9.2承包人的施工安全责任9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.6.2发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/9.6.1未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：/9.6施工现场安全生产标准化管理目标监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。9.4.3施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工令下达后7天内9.4环境保护

10.1.1承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：总进度计划关键线路目标，施工顺序和方法要点，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。10.1合同进度计划10.进度计划9.7.2发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/9.7.1未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：/9.7特殊安全文明施工

10.2.2监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。10.2.1承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后7天内。10.2合同进度计划的修订10.1.3群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：/10.1.2承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：在合同进度基础上编制分阶段和分项目的进度计划。期限：分阶段或分项工程开始施工前一个月。

11.5承包人的工期延误异常恶劣的气候条件的范围和标准：20年一遇的最大降水(雪)量、最高温度45℃、最低温-30℃。11.4异常恶劣的气候条件（8）发包人造成工期延误的其他原因：发生关键工序上的工程量增加、设计变更所导致的工期延误并造成承包人关键线路的工期延误原因等延误承包人关键线路工作的情况。11.3发包人的工期延误11.开工和竣工

12.1承包人暂停施工的责任12.暂停施工提前竣工的奖励办法：/11.6工期提前逾期竣工违约金最高限额：逾期天数×结算价款的万分之二每天，其中：逾期天数=实际工期-合同工期-发包人同意延长的工期。11.5.2逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：结算价款的万分之二每天。不足一天按一天计

13.3承包人的质量检查监理人审批工程质量保证措施文件的期限：7天13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后7天内13.2承包人的质量管理13.工程质量（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：节假日（包括但不限于如春节、五一、国庆、元旦、清明、中秋、周末假等）、高考、中考、农忙、政府因素、各种会议及比赛影响、未构成不可抗力的疫情的影响、道路管制、现场工作面、场地条件、地质情况、施工难度、与相关单位施工配合等，承包人已将上述原因导致的工程暂停影响在投标报价阶段予以了充分考虑。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：/13.4监理人的质量检查监理人审查工程质量报表的期限：收到报表后7日内。承包人向监理人报送工程质量报表的要求：质量检测相关文件真实、完整。承包人向监理人报送工程质量报表的期限：质量检查前24小时内。

（6）变更的其他情形：/15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。15.1变更的范围和内容15.变更13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后12小时内。

15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在±15%以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在±15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过±1%时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。15.4变更的估价原则（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的14天内。（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的14天内。15.3.2变更估价15.3变更程序

（4）承包人报送招标计划期限：确定承包人为中标人7天内15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：15.8暂估价15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：/15.5承包人的合理化建议15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：/

承包人报送正式签订合同副本时限：发包人审批通过合同文件当天发包人审批合同文件时限：承包人报送3天内（10）承包人申报合同文件时限：发包人审批通过相关文件后7天内发包人审批相关文件时限：承包人报送后3天内（5）承包人报送相关文件时限：发包人审批通过招标计划后7天内发包人审批招标工作计划时限：承包人报送后3天内

16.1.2.1引起价格调整的物价波动风险范围及幅度16.1.2采用造价信息调整价格差额物价波动引起价格调整方法：采用造价信息调整价格差额16.1物价波动引起的价格调整16.价格调整15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：发包人指定的造价机构

（3）合同施工期市场价格的确定方法：以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》施工期的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；（2）《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。（1）投标报价基准期：2022年09月。16.1.2.2物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法引起价格调整的物价波动风险幅度：±5%引起价格调整的物价波动风险范围：①钢材、电缆、电线、PVC塑料管、柴油、沙子等材料价格变化幅度在±5%以内（含）由承包人承担或受益。②机械费用、人工费用价格变化幅度在±5%以内（含）由承包人承担或受益。

①以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》投标报价基准期中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；采用其他计算方法：材料和机械价格波动的风险幅度确定原则均以材料（设备）、施工机具台班等对应除税单价为依据计算。采用算数平均法：/采用加权平均法：/（1）本工程单价调整方法采用其他计算方法（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。16.1.2.3物价波动引起价格调整的方法

计算后的差价仅计取税金。“Ct”：当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，为投标期造价信息价格；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，为投标报价时的单价。“Cs”为施工期造价信息价格其中：“P”为价格变化幅度P=(Cs-Ct)/Ct×100%②当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。

⑧计算后的差价仅计取税金。⑦工程量按调整期内完成的相应工程量计算；⑥当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人；⑤发包人、承包人应当按月或按季度对施工期间人工、材料、机械等市场价格进行认价。承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付；发包人收到承包人通知后14天内未予确认也未提出异议的，视为不同意该项调整；④人工市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时，其价差全部由发包人承担或受益。③主要材料和机械市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时，应当计算超过部分的价差，其价差由发包人承担或受益。

17.1.3计量周期17.1计量17.计量与支付/16.1.3其他价格调整方法16.1.2.4其他约定：造价信息调整时价格应参照北京市建设工程造价管理协会公布的价格信息

17.1.5总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）（1）采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：/17.1.5总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）（3）总价子目计量方式采用按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。（2）本合同执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。（1）每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

其中：安全文明施工费用预付额度：在合同约定的开工日前7天，发包人按合同载明的安全文明施工费签约合同价总额的50%支付。预付款额度：分部分项工程部分的预付款额度：30%。以及措施项目部分预付款额度：措施项目费扣除安全文明施工费后的30%。（1）预付款额度17.2.1预付款17.2预付款（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：因非承包人原因引起已标价工程量清单中某个子目工程量的变化幅度超过15%（不含），且承包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，监理人批准后确定需调整的措施项目价款。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：（3）安全文明施工费用预付额度及方式：预付款的支付时间：项目合同签订后且收到承包人提交正式发票后7日内，发包人向承包人支付预付款。预付款预付办法：甲方付款时乙方提供抬头为付款单位的同等金额发票。在收到承包人正式发票后，发包人一次性向承包人支付预付款。（2）预付办法其他预付款额度：农民工工伤保险费支付额度：100%

17.2.2预付款的扣回与还清安全文明施工的预付不抵扣。发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的100%。发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的90%。发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%（两者中以条件先满足的为准）7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的70%。发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的50%一次性预付给承包人。

（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：包括以下内容：（1）付款次数或编号；（2）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款；（6）本次扣减的质量保证金；（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：进度付款申请单的份数：一式六份。17.3.2进度付款申请单17.3工程进度付款预付款的扣回办法：预付款在进度款中不扣回，直接抵作工程款。

17.4.1质量保证金处理17.4质量保证金（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：工程量达到50%时，支付至合同价款的50%。工程竣工验收合格后提交结算书及相关施工资料后支付至合同价款的80％，停止付款；经审计完成后拨付到工程结算价款的97％；剩余结算价的3%作为质量保证金。逾期付款违约金的计算方法：逾期付款时间×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×应付款项总金额。（2）逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。17.3.3进度付款证书和支付时间

承包人提交竣工付款申请单的期限：项目竣工验收合格后1个月内（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：提交六份竣工付款申请单，发包人三份，监理人三份17.5.1竣工付款申请单17.5竣工结算质量保证金约定比例：3%（3）质量保证金形式：采用扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式╱采用扣留质量保证金）。

发包人向承包人不支付（支付/不支付）质量保证金利息。承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内（1）承包人提交最终结清申请单的份数：提交六份最终结清申请单，发包人三份，监理人三份17.6.1最终结清申请单17.6最终结清（2）竣工付款申请单的其他内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

竣工验收资料的费用支付方式：已包含在合同价款中，由承包人承担。竣工验收资料的份数：4份（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：中标通知书、竣工验收单、签署完整的设计变更和洽商单等完整的结算资料，和符合城建档案归档的要求的全部竣工资料。18.2竣工验收申请报告18.竣工验收发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/

18.9中间验收缺陷责任期满28天内18.8.3缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：18.8施工队伍的撤离18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/18.5施工期运行

工程质量保修期限：按《建设工程质量管理条例》相关规定执行。19.7.1工程质量保修范围：施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。19.7保修责任19.缺陷责任与保修责任18.9.2验收不合格的，承包人在监理人书面通知期限内进行修改后重新验收。18.9.1本工程需要进行中间验收的部位：/

（2）投保内容：/（1）投保人：/本工程不投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：/，并符合以下约定：20.1工程保险20.保险工程质量保修责任：按《建设工程质量管理条例》规定执行。

20.5其他保险20.4.2保险金额：/，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由/承担。20.4第三者责任险（5）保险期限：/（4）保险金额：/（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：按责任划分。20.6.4保险金不足的补偿承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前7天内。20.6.1保险凭证20.6对各项保险的一般要求承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：承包人自行考虑，所需费用由承包人自行承担。

24.1争议的解决方式24.争议的解决不可抗力的等级范围约定：6级以上地震、12级以上的大风、6小时内降雪量大于15mm及以上降雪，24小时内降水量为300mm以上的暴雨等国家相关规定。21.1.1合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：/21.1不可抗力的确认21.不可抗力

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：/24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：/24.3争议评审（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（壹）提请北京市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：

法定注册地址：法定代表人：发包人（全称）：编号：合同协议书附件一：合同协议书

工程名称：一、工程概况发包人为建设（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。法定注册地址：法定代表人：承包人（全称）：

二、工程承包范围资金来源：工程立项批准文号：群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）工程内容：工程地点：

工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。计划竣工日期：年月日计划开工日期：年月日三、合同工期详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。承包范围：

本合同采用固定单价合同形式。六、合同形式施工现场安全生产标准化管理目标等级：五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求工程质量标准：四、质量标准

暂列金额（含税）：元建筑垃圾运输处置费（含税）：元其中：安全文明施工费（含税）：元（小写）￥：元金额（大写）：（人民币）七、签约合同价

建造师注册证书号：。身份证号：；建造师执业资格证书号：；姓名：；职称：；八、承包人项目经理：……专业工程暂估价（含税）：元

2、中标通知书；1、本协议书；下列文件共同构成合同文件：九、合同文件的组成安全生产考核合格证书号：。建造师执业印章号：。

8、已标价工程量清单；7、图纸；6、技术标准和要求；5、合同条款通用部分；4、合同条款专用部分；3、投标函及投标函附录；

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。9、其他合同文件。

年月日年月日委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）法定代表人或其法定代表人或其发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

承包人提供的材料和工程设备一览表附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表承包人承揽工程项目一览表签约地点：附件二：承包人承揽工程项目一览表

承包人履约保函附件五：承包人履约担保格式备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。发包人提供的材料和工程设备一览表附件四：发包人提供的材料和工程设备一览表

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写）。我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。一、保证的范围及保证金额年月日签订了（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：鉴于你方作为发包人已经与（承包人名称）（以下称“承包人”）于（发包人名称）：

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：三、承担保证责任的形式你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。四、代偿的安排（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除

七、争议的解决4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款

法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）本条所称交付是指：。本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。八、保函的生效因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

备注：本承包人履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。年月日传真：电话：邮政编码：地址：

一、保证的范围及保证金额年月日签订了（工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于（承包人）：发包人支付保函附件六：支付担保格式

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。我方的保证范围是主合同约定的工程款。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3、你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

担保人：（盖单位章）本条所称交付是指：。本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。八、保函的生效因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。七、争议的解决

年月日传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订保修书。承包人：发包人：房屋建筑工程质量保修书附件七：质量保修书格式备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与承包人履约担保对等。

。保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。一、工程保修范围和内容

装修工程为年；外窗工程为年，外窗防渗漏为年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：二、保修期

其他项目保修期限约定如下：住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。三、保修责任。

双方约定的其他工程保修责任事项：五、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。四、保修费用

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）法定代表人或其法定代表人或其法定地址：法定地址：发包人：（公章）承包人：（公章）本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。

邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：

一、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：发包人：建设工程廉政责任书附件八：廉政责任书格式

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

六、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

电话：电话：委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）法定代表人或其法定代表人或其法定地址：法定地址：发包人：（公章）承包人：（公章）本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

监督单位：（盖章）监督单位：（盖章）邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：

1.1.2本工程施工场地（现场）具体地理位置；北京市昌平区城北街道1.1.1本工程基本情况；主要包括拆除路面1341平方米以及附属设施，新建围墙、墙面粉刷装饰、木廊架、商铺墙面装饰、木格栅背景墙、人物立牌铜雕、树池及座椅、电气工程等，路面铺装1324平方米，绿化面积55平方米，乔灌木179株等施工图纸范围内全部内容。1.1工程概况1.工程说明第五章技术标准和要求第五章技术标准和要求专用部分

1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据；由投标单位经现场踏勘后掌握了解施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：由投标单位经现场踏勘后掌握了解施工场地（现场）临时雨水管径；由投标单位经现场踏勘后掌握了解施工场地（现场）临时排污管径；由投标单位经现场踏勘后掌握了解1.2.2施工场地（现场）临时供水管径；由投标单位经现场踏勘后掌握了解1.2现场条件和周围环境

本工程承包人自行施工的工程范围：主要包括拆除路面1341平方米以及附属设施，新建围墙、墙面粉刷装饰、木廊架、商铺墙面装饰、木格栅背景墙、人物立牌铜雕、树池及座椅、电气工程等，路面铺装1324平方米，绿化面积55平方米，乔灌木179株等施工图纸范围内全部内容。2.1.1承包人自行施工范围2.1承包范围2.承包范围现场地质及水文资料和信息数据：详见图纸1.3地质及水文资料

2.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备2.1.3.4关于暂列金额的其他说明：/2.1.3承包范围内的暂列金额项目/2.1.2.3上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分：2.1.2承包范围内的暂估价项目

4.质量要求承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：/2.4承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分：/2.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面2.2.1由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：/

6.1安全防护6.安全文明施工5.1适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程:/5.适用规范和标准有关本工程质量方面的特殊要求：/4.2特殊质量要求

6.3临时供电6.2.5临时消防方面的其他要求：/6.2临时消防6.1.18安全防护方面的其他要求：/（11）其他要求：/6.1.2在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

6.6施工安全措施计划6.5.6脚手架的其他要求：/6.5脚手架6.4.6劳动保护方面的其他要求：/6.4劳动保护6.3.6临时用电方面的其他要求：/

6.8.10环境保护方面的其他要求：/6.8环境保护6.7.11文明施工方面的其他要求：根据建设部建办[2005]89号文《<建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定>的通知》的规定：投标人根据“工程规范和技术要求”章节中关于安全防护、文明施工制定安全措施要求，在措施项目的基础上，依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地及周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工的具体措施，包括工程的各类临时支撑及保护、大型施工机械、临时用电系统和电动机具、设备、现场消防安全、现场周边环境安全等。投标文件的技术标中除施工现场的总体安全管理措施外，还应有分部分项工程的技术方案和组织措施，都必须分别配以相对应的安全技术措施和必要的计算书，明确安全生产管理组织、专职的安全管理人员、责任人和岗位责任，制定紧急情况的处理预案等，并参加技术标的评审。6.7文明施工（9）其他要求：/6.6.2施工安全措施计划内容包括：

6.10.3现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（京建发〔2020〕289号）。6.10.1施工现场安全生产标准化管理目标等级达标。6.10施工现场安全生产标准化要求（15）其他要求：/6.9.1施工环保措施计划内容应包括：6.9施工环保措施计划

8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：/8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护7.8治安保卫管理方面的其他要求：/7.7突发治安事件紧急预案的要求：/7.治安保卫6.10.4特殊安全文明施工措施要求：/

10.1部分材料和工程设备特殊技术要求10.特殊技术标准和要求9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：/9.1样品9.样品和材料代换8.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：/

10.2.1本工程需要进口的材料和工程设备：/10.2进口材料和工程设备10.1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为预拌10.1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：10.1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：/

11.进度报告和进度例会本工程的特殊技术要求：/10.4其他特殊技术要求本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：/10.3新技术、新工艺和新材料10.2.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：/

12.1本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：12.试验和检验11.2.4有关进度例会的其他要求：/11.2进度例会11.1.7有关进度报告的其他要求：/11.1进度报告

12.8涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：北京市住建委备案的具有相应资质的按国家和本市现行规范标准规定执行12.4本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：按国家和本市现行规范标准规定执行12.3本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：按国家和本市现行规范标准规定执行

15.竣工验收和工程移交其他约定内容：/14.2其他约定14.计量与支付13.7关于计日工的其他约定：/13.计日工

附图：施工现场现状平面图承包人应遵循京建法【2018】7号、京建发【2019】148号文要求，在工程建设中选用建筑废弃物再生产品。16.需要补充的其他要求（8）其他要求：/15.2.3竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：15.2竣工验收申请报告

1.1.1本工程量清单依据的计量计价规范：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）（以下简称“计价计量规范”）1.1工程量清单编制依据1.工程量清单说明第六章工程量清单第六章工程量清单专用部分说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

2.4总价措施项目报价（9）其他相关资料：/投标报价应当根据合同约定的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：2.1投标报价的依据2.投标报价说明1.1.3补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：/

承包人自行施工工程低限标准＝∑［单位工程分部分项工程和单价措施项目中的人工费与机械费合计金额（含其他机具费）×《安全文明施工管理办法》中对应专业工程费用标准费率］投标报价低限标准＝承包人自行施工工程低限标准＋∑暂估价的专业分包工程低限费用(1）投标人填报的管理目标等级对应的安全文明施工费，应按照安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费四项进行测算，并确保各项测算的费用（即实际成本，不含企业管理费、利润和税金）不得低于《安全文明施工管理办法》规定的低限标准，且没有对测算结果进行让利。“实际成本”低于低限标准金额的，按低限费用计取，且所取的低限费用也不得让利。3.投标报价中的安全文明施工费应根据相关施工措施和市场价格进行测算，并按照招标工程量清单的列项进行计价，具体测算原则如下：2.安全文明施工费的计取应当针对施工总承包范围（包括总承包范围内的专业工程暂估价项目）内的全部工程内容，但暂估价的专业工程可能发生的特殊施工措施所需的费用除外；2.4.2安全文明施工费的具体要求：1.投标人在“安全文明施工费明细表”中所填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级；

2.7.7有关投标报价的其他说明：投标人报价中的安全文明施工费计取应符合《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法[2019]9号）和北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）（京建发〔2020〕316号）文件要求。2.7投标报价需要说明的问题2.5.4在合同履行过程中，总承包服务费的调整方法：/2.5其他项目清单报价(2）特殊安全文明施工措施费，按照测算结果填报相应费用，且没有对测算结果进行让利。暂估价的专业分包工程低限费用＝招标工程量清单《专业工程暂估价表》中对应专业分包工程“人＋机占比”×对应专业工程暂估价（除税金额）×《安全文明施工管理办法》中对应专业工程费用标准费率

工程4.1工程量清单封面4.工程量清单与计价表/3.3需要补充的其他说明：3.其他说明

或其授权人：或其授权人：法定代表人法定代表人（单位盖章）（单位资质专用章）招标人：咨询人：工程造价工程量清单

投标总价4.2投标总价表编制时间：年月日复核时间：年月日（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制人：复核人：（签字或盖章）（签字或盖章）

（单位盖章）投标人：（大写）：投标总价（小写）：工程名称：招标人：

编制时间：年月日（造价人员签字盖专用章）编制人：（签字或盖章）或其授权人：法定代表人

工程项目投标报价汇总表4.4工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页总说明4.3总说明

工程名称：（XXXX单项工程）第页共页单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表4.5单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表工程名称：第页共页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表4.7分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：（XXXX单位工程）第页共页单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表4.6单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：第页共页综合单价分析表4.8综合单价分析表注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。工程名称：第页共页

注：1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。工程名称：第页共页总价措施项目清单与计价汇总表4.9总价措施项目清单与计价汇总表注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

注：1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。工程名称：第页共页安全文明施工费明细表4.9-1安全文明施工费明细表2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

工程名称：第页共页施工垃圾场外运输和消纳费明细表4.9-2施工垃圾场外运输和消纳费明细表3.“管理目标等级（）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。2.投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）和北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）（京建发〔2020〕316号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。工程名称：第页共页其他项目清单与计价汇总表4.10其他项目清单与计价汇总表注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

4.10-2材料和工程设备暂估价表注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。工程名称：第页共页暂列金额明细表4.10-1暂列金额明细表

专业工程暂估价表4.10-3专业工程暂估价表注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程名称：第页共页材料和工程设备暂估价表

4.10-4计日工表3.备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（除税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。注：1.此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入投标价格。工程名称：第页共页

3.此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。2.投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。注：1.此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；工程名称：第页共页计日工表

4.11规费、税金项目计价表注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。工程名称：第页共页总承包服务费计价表4.10-5总承包服务费计价表

4.13费率报价表4.12措施项目清单组价分析表工程名称：第页共页规费、税金项目计价表

2.图纸1.图纸目录第七章图纸4.14主要材料和工程设备选用表

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）投标文件（工程名称）施工招标第八章投标文件格式作为招标文件组成部分的图纸（见图纸目录），随招标文件一并提供给投标人。

三、联合体协议书二、授权委托书二、法定代表人身份证明一、投标函及投标函附录目录年月日

九、资格审查资料八、拟分包工程情况表七、项目管理机构六、施工组织设计五、已标价工程量清单四、投标保证金

在考察现场并充分研究（工程名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：致：(招标人名称)（一）投标函一、投标函及投标函附录十一、其他材料十、信誉要求资料

建筑垃圾运输处置费(含税)RMB￥：元安全文明施工费(含税)合计金额RMB￥：元在我方的上述投标报价中，包括：的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。RMB￥：元人民币（大写）：

如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到等级。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。······专业工程暂估价(含税)合计金额RMB￥：元暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额RMB￥：元农民工工伤保险费RMB￥：元赶工增加费(含税)合计金额RMB￥（如有）：元

投标人（盖单位章）我方承诺：我方拟派的授权委托人参加开标会、签署开标记录等有关工作，对我方具有约束力。我方拟派的项目经理（姓名）身份证号：，在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：（￥：元）。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

工程名称：（二）投标函附录备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。日期：年月日法定代表人或委托代理人（签字）

备注：在合同条款第16.1款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。价格指数权重表日期：年月日法人代表或委托代理人（签字）投标人（盖单位章）

经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人：二、法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：

。其他事项：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名）身份证号：为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改（工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。（适用于签署投标文件）二、授权委托书日期：年月日

法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证明代理人无转委托权。。委托期限：

法定住所：法定代表人：牵头人名称：三、联合体协议书备注：根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。日期：年月日

（招标人名称）（以下简称招标人）（工程名称）(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加……法定住所：法定代表人：成员二名称：

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

成员二名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）牵头人名称：（盖单位章）8.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

四、投标保证金（不适用）备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。日期：年月日……法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：法定代表人或授权人：（签字）担保人名称：（盖单位章）本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。鉴于（投标人名称）（以下简称“投标人”）于年月日参加（工程名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）。（招标人名称）：

六、施工组织设计说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。五、已标价工程量清单日期：年月日电话：邮政编码：

(2）招标人有特殊安全文明施工要求的，投标人编制对应的特殊安全文明施工措施方案。分别编制管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施方案（如有）、超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施方案（如有）和其他特殊安全文明施工措施方案（如有）。(1）编制与所填报的管理目标等级相对应的安全文明施工措施：结合《图集》分别编制安全施工措施方案、文明施工措施方案、环境保护措施方案和临时设施措施方案。投标人根据招标文件的要求和工程现场情况，结合企业的自身情况和技术实力，在并对应投标函所填报的管理目标等级在施工组织设计中编制有针对性的安全文明措施方案。安全文明施工方案应当按以下要求进行编制：其中：1.投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知第3.7.4项中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。/投标人压缩定额工期的，应当编制赶工技术方案。赶工技术方案按以下要求进行编制：赶工技术方案应明确按期完成并保证工程质量、安全的具体技术措施，承担相应的工程质量安全责任。投标人压缩定额工期超过10%（不含）的，投标人的相关技术措施应组织专家论证并通过施工单位的企业技术负责人审批；专家论证报告及企业技术负责人审批资料的扫描件放入第3.1.1项第（11）目其他资料中。(3）投标人编制的安全文明施工方案应当包括施工总承包范围内的总承包人自行施工的工程的安全文明施工措施及公用的安全文明施工措施。超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工措施方案应当为危大工程专项施工方案中对应的超出部分的相关安全文明施工措施内容。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表附表六临时用地表附表五施工总平面图附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表拟投入本工程的主要施工设备表

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图单位：人劳动力计划表

临时用地表附表六：临时用地表投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。施工总平面图附表五：施工总平面图2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附1：项目经理简历表（二）主要人员简历表（一）项目管理机构组成表七、项目管理机构

日期：年月日备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。八、拟分包工程情况表附2：主要项目管理人员简历表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。（二）近年财务状况备注：本表提供证明材料：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件。（一）投标人基本情况九、资格审查资料

（四）正在施工的和新承接的工程情况2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（工程竣工验收证明材料,即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录）复印件并加盖单位章。（三）近年完成的类似工程情况

十、信誉要求资料2.本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。1.相关简历同本章附件七（二）“主要人员简历”。（五）主要项目管理人员简历2.每张表格只填写一个工程，并标明序号。备注：1.本表后附中标通知书或合同协议书复印件。

4.其他3.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况2.近年企业不良行为记录情况1.投标人应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。说明：1.近年发生的诉讼和仲裁情况

……（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明十一、其他材料（包括但不限于以下材料）

2、企业具有履行合同的能力，包括资质等级、专业、技术资格的能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；1、近三年（自投标文件递交截止之日起倒推三年）内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；包括但不限于以下内容：（三）承诺书（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。（二）被失信执行人的截图

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;1）具有独立承担民事责任的能力;3、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程、服务）投标人企业类型声明函（如适用）（四）投标人认为需要提供的其他材料6）法律、行政法规规定的其他条件；

残疾人福利性单位声明函（格式）（如适用）企业名称（盖章）：日期：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

投标人如为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则评审时不予承认监狱企业证明材料(如适用)日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标服务费承诺书（格式）一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。四、各行业划型标准为：（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。中小企业划型标准规定各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部二○一一年六月十八日关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号附：工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

电话：传真：地址：承诺方法定名称：特此承诺！我们在贵公司组织的项目招标中若获得中标资格（招标文件编号：），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以现金、支票或电汇，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准参考国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理服务收费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号文的通知及采购人与贵公司签订的招标委托协议相关约定。致：北京智诚和信工程管理有限公司

承诺日期：承诺方授权代表签字：（承诺方盖章）电传：邮编：