中标
诸暨市同山镇唐仁村汪家塘山塘综合整治工程（施工）
综合整治大坝溢洪道圆管涵非道路移动机械启闭机房界桩概况碑标志标牌水利水电工程施工安全施工费工程保险费碎石块石商品砼总承包服务费隧道工程柴油动力移动源柴油货车施工用电设计施工总承包咨询服务踏勘现场材料和工程设备预拌砂浆永久工程施工临时工程扬尘污染防治措施扬尘污染措施工程量清单检查和检验农民工工资房屋建筑装饰道路桥梁组合工程水运水利工程河道给排水工程城市轨道土建工程道路工程风险损失的补偿施工设备的保险工程保修工程验收工程竣工验收地下管线自来水管通讯管网构筑物基础现场施工渣土修建工程项目建设承包发包廉政合同廉政建设廉政工程施工监理招标投标设备安装工程量测量通讯工具交通工具高档办公用品建筑材料辅助项目施工机械使用费材料费运杂费质检费安装费缺陷修复费超挖超填沉降沉损
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/02/21
公告摘要
公告正文
诸暨市同山镇唐仁村汪家塘山塘综合整治工程（施工）
招标公告
1、招标人：诸暨市同山镇唐仁村股份经济合作社
2、招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司
3、工程名称：诸暨市同山镇唐仁村汪家塘山塘综合整治工程
4、工程类别：水利水电工程三类
5、建设地点：同山镇唐仁村
6、建设规模：汪家塘山塘总容积1.91万m3，最大坝高11m，工程规模为V等，主要建筑物和次要建筑物均为5级。防洪设计标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。总造价约164万元。
7、招标范围及内容：设计施工图范围内的大坝、溢洪道、圆管涵、道路、启闭机房、界桩、概况碑及标志标牌等其他配套设施等工程。详见设计施工图。
8、质量标准：合格
9、工期要求：180天（日历天）
10、投标人资质等级要求：水利水电工程施工总承包三级(含)以上企业(投标人为已缴纳年度投标保证金的诸暨市内企业）。
11、项目经理资质等级要求：须是已录入市公共资源交易中心数据库中的本企业水利水电工程建造师，并持有相应行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B证），其中一级建造师相关证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知）》（建办市〔2021〕40号）规定。
12、潜在投标人未办理CA的，在诸暨市公共资源交易网上申请办理介质CA（详见附件《CA申请及绑定流程》）或者在浙江省公共资源交易服务平台http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html手机扫码下载“浙江CA互认”APP并申请办理移动CA（详见附件《移动CA具体申请及操作方式详见相关操作手册》），联系电话：0575-80707607。
13、招标方式：公开招标
14、资格审查方式：资格后审
15、评标方法：简易程序中标法
16、招标文件：在本公告附件中下载
17、网上报名时间：2023年2月24日8：30时至12:00时止（须已办理CA，具体操作说明见附件）
18、确定入围投标人：不必派员到现场，招标人根据相关规定，按网上报名序号在2023年2月27日10:00时随机抽取15家入围投标人参与投标，入围结果在中标公示栏公布。
19、开标时间：2023年2月27日14：00时
地点：诸暨市同山镇人民政府5楼开标室
20、联系人：寿申光 15088510363 （招标人）
蔡如梅 13777300672 （招标代理机构）
汤菡芳 0575-89088586 （招标办）
诸暨市同山镇唐仁村股份经济合作社
浙江建安工程管理有限公司
2023年2月21日
附件下载：| 4、发公告.zip4、发公告.zip |
信息来源：[同山镇]
诸暨市同山镇唐仁村汪家塘山塘综合整治工程
施工招标
招
标
文
件
招标人：诸暨市同山镇唐仁村股份经济合作社
招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司
日期：二○二三年二月
诸暨市同山镇唐仁村汪家塘山塘综合整治工程
施工招标文件
招标人：诸暨市同山镇唐仁村股份经济合作社（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
地址：诸暨市同山镇
邮政编码：311808
联系人：寿申光
电话：/手机：15088510363
传真：/
招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人:（签字或盖章）
地址：诸暨市东旺路218号永业大厦20楼
邮政编码：311800
联系人：蔡如梅
电话：0575-87950816手机：13777300672
传真：0575-87950816
诸暨市同山镇招投标办公室备案审查意见：
（盖章）
经办人：（签字或盖章）
日期：2023年月日
目录
第一章招标公告1
第二章投标人须知1
前附表（一）2
前附表（二）日程安排表5
1.总则6
2、招标文件9
3.投标文件10
4.投标12
5.开标13
6.评标14
7.定标15
8.合同的授予15
9.工程价款结算方法及支付方式16
10.重新招标和不再招标17
11.纪律和监督18
12.其他18
第三章合同条款19
第四章投标文件内容30
4.本工程投标文件包括30
4.1施工投标文件31
4.2投标函32
4.3投标承诺书35
4.4项目经理建造师注册证书扫描件35
4.5安全生产考核合格证书扫描件36
4.6企业变更及项目经理在建工程完工相关内容扫描件37
第五章工程量清单（招标控制价）38
第一章招标公告
1、招标人：诸暨市同山镇唐仁村股份经济合作社
2、招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司
3、工程名称：诸暨市同山镇唐仁村汪家塘山塘综合整治工程
4、工程类别：水利水电工程三类
5、建设地点：同山镇唐仁村
6、建设规模：汪家塘山塘总容积1.91万m3，最大坝高11m，工程规模为V等，主要建筑物和次要建筑物均为5级。防洪设计标准为10年一遇，校核洪水标准为100年一遇。总造价约164万元。
7、招标范围及内容：设计施工图范围内的大坝、溢洪道、圆管涵、道路、启闭机房、界桩、概况碑及标志标牌等其他配套设施等工程。详见设计施工图。
8、质量标准：合格
9、工期要求：180天（日历天）
10、投标人资质等级要求：水利水电工程施工总承包三级(含)以上企业(投标人为已缴纳年度投标保证金的诸暨市内企业）。
11、项目经理资质等级要求：须是已录入市公共资源交易中心数据库中的本企业水利水电工程建造师，并持有相应行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B证），其中一级建造师相关证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知）》（建办市〔2021〕40号）规定。
12、潜在投标人未办理CA的，在诸暨市公共资源交易网上申请办理介质CA（详见附件《CA申请及绑定流程》）或者在浙江省公共资源交易服务平台http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html手机扫码下载“浙江CA互认”APP并申请办理移动CA（详见附件《移动CA具体申请及操作方式详见相关操作手册》），联系电话：0575-80707607。
13、招标方式：公开招标
14、资格审查方式：资格后审
15、评标方法：简易程序中标法
16、招标文件：在本公告附件中下载
17、网上报名时间：2023年2月24日8：30时至12:00时止（须已办理CA，具体操作说明见附件）
18、确定入围投标人：不必派员到现场，招标人根据相关规定，按网上报名序号在2023年2月27日10:00时随机抽取15家入围投标人参与投标，入围结果在中标公示栏公布。
19、开标时间：2023年2月27日14：00时
地点：诸暨市同山镇人民政府5楼开标室
20、联系人：寿申光15088510363（招标人）
蔡如梅13777300672（招标代理机构）
汤菡芳0575-89088586（招标办）
诸暨市同山镇唐仁村股份经济合作社
浙江建安工程管理有限公司
2023年2月21日
第二章投标人须知
前附表（一）
前附表（二）日程安排表
注：1.本表日程如有变动，以补充通知或修改文件通知时间为准；
2.以上所有时间以诸暨市公共资源电子交易平台时间为准；
3.确定入围投标人、开标等相关环节，投标人自主决定是否派员到现场参加。
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章规定，本招标项目已办理招标申请，并经诸暨市同山镇招投标监管领导小组办公室（以下简称镇招管办）备案，同意采用公开招标的方式进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：详见投标人须知前附表第1项。
1.1.3本招标项目名称：详见投标人须知前附表第2项。
1.1.4本项目建设地点：详见投标人须知前附表第3项。
1.1.5本项目现场条件：施工用水就近河道取水、施工用电施工单位自行解决，临时用房承包人自行解决，施工道路具备施工运输条件。
1.2资金来源
1.2.1本招标项目的资金来源：详见投标人须知前附表第10项。
1.2.2本招标项目的出资比例：详见投标人须知前附表第10项。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：详见投标人须知前附表第5项；
1.3.2本项目的计划工期：详见投标人须知前附表第9项；
投标人必须根据施工总工期合理安排施工进度计划，竣工日期以招标范围内的工程全部验收合格，签发验收证书的日期为准。
1.3.3本项目的质量要求：详见投标人须知前附表第8项。
按照现行国家、省有关工程质量技术标准、规范、规程以及施工图纸设计要求，工程质量要求达到（工程施工质量验收规范）标准中的合格标准。如工程质量达不到合格等级，则质量保证金不予退还，承包人必须无条件返工，直至达到合格为止。其返工的一切费用由承包人承担，返工时间计入施工总工期，并按工期处罚要求处罚。如招标人要求工程质量为优质工程时应当给予适当的奖励，奖励办法在投标人须知前附表（一）第34项中明确。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件及相关要求：
（1）投标人要求：详见投标人须知前附表第11项。
（2）项目经理或主要人员要求：详见投标人须知前附表第12项。
拟派项目经理应无在建工程，否则招标人有权拒绝投标人的投标或取消其（预）中标资格；或者虽有在建工程，但合同约定范围内的施工任务已基本完成(如是房屋建筑工程，主体工程须已通过验收)，且原发包人同意其参加其他工程项目的投标（相关书面材料原件扫描件上传至投标文件“企业变更及项目经理在建工程完工相关内容”中），视作无在建工程，否则招标人有权拒绝投标人的投标或取消其（预）中标资格。
注：1、工程施工项目一个项目经理同时只能承接一只项目，一个镇乡（街道）、部门（国企）的年度入围企业在入围时指定的项目经理视作已承接一只项目。2、镇乡（街道）、部门（国企）年度项目经理的项目视作“在建项目”。预中标项目（包含年度项目经理的项目）视作“在建项目。
1.4.2本项目不接受联合体投标。
1.4.3投标人存在下列情形之一的，作无效标处理或取消（预）中标资格：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）投标人或其分公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的，以开标时的查询结果为准；
（13）投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录的，以开标时的查询结果为准；
（14）投标人或其分公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的，以开标时的查询结果为准；
（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5投标费用
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标文件在诸暨市公共资源交易网自行下载，图纸押金详见投标人须知前附表（一）第27项。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人自行踏勘项目施工现场；
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理；
1.9.3投标人的任何人员为了踏勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责；
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10专业工程、材料（设备）采购管理
1.10.1甲定乙供材料（设备）：部分材料（设备）由招标人推荐三个（含）以上主要品牌，中标后由承包人选择其一自行采购。具体甲定乙供材料（设备）清单详见工程量清单。
1.10.2暂估价项目［专业工程、材料（设备）］：部分材料（设备）由招标人提供暂估价，投标人按暂估价进行报价。属于依法必须招标的暂估价项目，参照通用合同条款10.7.1项第1种方式确定。不属于依法必须招标的暂估价项目，参照通用合同条款10.7.2项第1种方式确定。具体暂估价材料（设备）清单详见工程量清单。
1.10.3承包人采购材料（设备）：除1.10.1项和1.10.2项外的其他材料（设备）由承包人自行采购。商品砼、预拌砂浆的使用按诸暨市人民政府令第43号文件执行。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的补充通知、修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
招标文件包括下列内容：
章次内容
第一章招标公告
第二章投标人须知
第三章合同主要条款（包括通用条款和专用条款）
第四章投标文件内容
第五章工程量清单（招标控制价）
2.1.2除投标人须知第2.1款所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人的口头解答、介绍，仅供投标人参考，对招标人和投标人均无任何约束作用。
2.1.3招标文件等相关内容在诸暨市公共资源交易网自行下载。
2.2招标文件的澄清、修改
2.2.1投标人下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问要求澄清，或者对招标日程安排有异议，均应在招标文件澄清截止时间前以书面形式并加盖单位公章传真到招标代理机构，否则视为认可。不论是招标人根据投标人的要求对招标文件作出的澄清或是根据需要主动对招标文件进行必要的修改，招标人都将在投标截止日前以补充通知或修改文件形式在网站上进行公布，投标人应及时查看并根据需要修改投标文件。补充通知、修改文件对所有投标人都具有与招标文件同等的约束力。
2.2.2当招标文件与补充通知、修改文件的内容相互矛盾时，以最后网站公布的补充通知或修改文件为准。
2.2.3投标人应根据设计施工图及图审时的设计变更联系单（如有），认真复核招标人提供的工程量清单（招标控制价），发现综合单价上限价不合理或其他问题，应在招标文件澄清截止前以书面形式并加盖单位公章传真到招标代理机构，逾期视为认可。复核误差在招标控制价总价2%（含）以内且单项误差10%（含）以内的，工程量清单（招标控制价）不作调整，投标人可在报价时自行平衡；误差超过招标控制价总价2%或单项误差超过10%的，则招标人将组织有关部门及时复核。如有调整，调整结果以投标人须知第2.2.1项方式发出。
2.3工程量清单（招标控制价）编制
2.3.1招标控制价编制依据：
（1）本工程招标文件及其答疑会议纪要、补充通知、修改文件
（2）本工程的设计文件及相关资料
（3）施工现场情况、工程特点及常规施工方案或施工组织设计
（4）与建设项目相关的标准、规范、技术资料
（5）工程造价管理机构发布的材料、施工机械台班价格信息，无信息价的，参照市场价格
（6）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021版）
（7）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）
（8）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）
（9）《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021版）
（10）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021版）
（11）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）
（12）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
（13）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）
（14）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）
（15）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）
2.3.2利润及税金等详见投标人须知前附表第21项。
2.3.3材料设备价格采用依据详见投标人须知前附表第22项所述。
2.3.4招标控制价须经招标人委托的标底审计单位审核。
2.3.5工程量清单（招标控制价）必须按要求盖章或签字。
3.投标文件
3.1投标文件的语言及度量衡单位
3.1.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件的文字均使用中文。
3.1.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.2投标文件的组成
3.2.1投标文件主要包括下列内容：
（1）封面
（2）投标函
（3）投标承诺书
（4）项目经理建造师注册证书扫描件
（5）项目经理建造师安全生产考核合格证书（B证）扫描件
（6）企业变更及项目经理在建工程完工相关内容扫描件
3.3投标文件编制
3.3.1投标文件在电子投标文件编制工具生成加密文件后，上传至诸暨市公共资源电子交易平台，包括投标人须知第3.2款中规定内容的投标文件；
3.3.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.3.3投标文件应按招标文件规定，加盖单位电子公章和法定代表人电子印章。
3.4投标报价
3.4.1投标人应当根据企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度，自主报价；
3.4.2承包方式：本合同采用包工包料（除前附表第25项外），其中永久工程采用综合单价承包，在合同执行期内，综合单价不变（除含材料暂估价外），工程量按实调整。属承包方便于施工而更改施工方案所增加的工程，一律不予调整。其他项目均采用分项总价承包，投标人的施工临时工程=招标控制价中的施工临时工程*（1-报价下浮率）。
3.4.3本次招标范围，除因设计变更而产生的新增项目外，未经发包人同意，属承包人便于施工而更改施工方案所增加的工程，一律不予调整。
3.4.4承包人应根据有关要求加强环境保护、文明施工、安全生产工作。
3.5投标货币
本工程的投标应以人民币报价。
3.6投标文件的效力
3.6.1投标文件的有效期：
（1）投标文件的有效期始于日程安排表所规定的投标截止时间；
（2）中标人的投标有效期至完成本招标项目规定的承包范围内全部工作内容并通过竣工验收、保修期限满后终止；
（3）未中标人的投标有效期限按照投标人须知前附表（一）第15项规定；
（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不需要也不允许修改其投标文件，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的截止日期为准。
3.6.2投标文件的约束力
在投标有效期内，投标文件中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。除招标文件规定或投标文件澄清，投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标文件。否则按违约处理，其投标保证金不予退还，并取消其投标或中标资格。
3.7投标保证金
3.7.1投标人已按前附表（一）第29项规定缴纳投标保证金，该保证金作为投标文件的组成部分，有效期同投标有效期详见投标人须知前附表（一）第15项；
3.7.2投标保证金必须通过投标人基本账户采用电汇方式提交，不计息；
3.7.3投标人未按投标人须知第3.7.1项、第3.7.2项要求缴纳投标保证金的，不具备抽签入围及投标资格；
3.7.4如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
3.7.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
3.7.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
3.7.4.3投标人拒绝接受投标文件中确认的承诺和条款；
3.7.4.4提供虚假资料或串通投标；
3.7.4.5中标人无正当理由放弃中标。
4.投标
4.1投标文件的格式和标记
4.1.1投标人应按要求将电子投标文件进行加密，不加密的电子投标文件无法提交。
4.1.2电子投标文件必须在电子投标文件编制工具中编制，否则电子投标文件将无法提交或无法加盖相应电子印章。
4.1.3提交的电子投标文件应在投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的投标文件解密截止时间前将电子投标文件解密，否则不予受理。
4.2投标文件的提交
4.2.1投标人应按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的投标截止时间前将电子投标文件上传至诸暨市公共资源电子交易平台，截止时间以诸暨市公共资源电子交易平台时间为准。
4.2.2逾期上传的电子投标文件，不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回已提交的投标文件。
4.3.2投标人再次提交的电子投标文件，应按投标人须知第4.1款、第4.2款上传到诸暨市公共资源电子交易平台。
4.3.3在投标截止时间至投标人在投标文件中响应的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回或修改其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。
5.开标
5.1开标时间和地点
5.1.1本项目招标人将按投标人须知前附表（二）日程安排表所规定的时间和地点公开举行开标会议，投标人自主决定是否派员参加开标会议，并接受镇招管办的监督和指导。
5.2开标程序
5.2.1招标人在递交投标文件截止时间的同一时间，在诸暨市同山镇招投标办公室举行公开开标，开标由招标人（或招标代理机构）主持。
5.2.2主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布提交电子投标文件的投标人名单；
（3）招标人（或招标代理机构）宣布投标文件解密情况；
（4）招标人（或招标代理机构）宣布各投标人的抽签号（投标人递交投标文件的解密序号）;
（5）招标人（或招标代理机构）依据投标人须知前附表第11项、第12项对各投标人的投标资格、投标文件进行审查；
（6）投标文件审查不通过的，作无效标处理；
（7）招标人（或招标代理机构）在“信用中国”和国家企业信用信息公示系统中查询相关信息；
（8）由招标人代表在有效投标人中随机抽取一家作为预中标人；
（9）招标人代表在下浮区间内抽取一个下浮率作为中标下浮率；
（10）招标人代表、监督人员等有关工作人员在开标记录上签字确认；
（11）开标结束。
5.2.3开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予宣读，即使已解密或宣读的，其投标文件仍然无效：
（1）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
（2）投标人未入围的；
（3）投标文件未按投标人须知第4.1款要求加密的；
（4）投标文件逾期上传的，或上传的投标文件错误的；
（5）投标文件逾期解密的；
（6）投标人拟派的项目经理注册证书，或安全生产考核合格证书（B证）超过有效期的；
（7）投标人或其分公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；
（8）投标人或其分公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（9）投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录的；
（10）投标文件中的项目经理名字或身份证错误的，或内容不全，或前后不一致的，或与投标报名时拟派的项目经理不一致的；
（11）拟派项目负责人的一级注册建造师电子证书不符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）规定的；
（12）投标文件要求的原件扫描件内容不全，或图像模糊不清难以辨认的；
（13）投标文件制作机器码（网卡Mac码、CPU序列号、硬盘序列号、主板号、工具标示号）相同的；
（14）法律、法规、招标文件规定的其它无效标情况。
5.3开标异议
若投标人派员参加开标会议时对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
6.评标
6.1评标办法
6.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《诸暨市建设工程施工招标评标实施细则》等有关规定，本工程实行“简易程序中标法”进行评标。
6.1.2中标价=（招标控制价-其他项目）×（1-中标下浮率）+其他项目。
6.2评标过程保密
开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。
7.定标
7.1定标方式
在投标文件有效、投标人资格审查通过的投标人中，随机抽取一家投标人作为预中标人。
7.2预中标人公示
7.2.1预中标人确定后，招标人应当在诸暨市同山镇人民政府信息公告栏和中心网站上予以公示，接受社会监督，公示期限按须知前附表（一）第31项规定。公示期满后，无异议的准予核发《中标通知书》。
7.2.2招标人（或招标代理机构）应当自确定中标人之日起15日内，向镇招管办递交招标投标情况的书面报告。
7.2.3预中标人放弃中标或被取消中标资格的，招标人应重新组织招标。预中标人放弃中标资格的，除投标保证金不予退还外,按有关规定处理。
7.3评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
8.合同的授予
8.1合同授予标准
本工程的施工合同将授予按投标人须知第7.1款、7.2款规定确定的中标人。
8.2合同协议书的签订
8.2.1招标人与中标人应于投标人须知前附表（一）第32项规定的日期内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。
8.2.2中标人不按投标人须知前附表（一）第32项、第8.2.1项的规定与招标人签订合同，或合同履约管理班子成员弄虚作假的则招标人将有充分的理由废除授标，并且其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
8.3履约保证金
8.3.1中标人应按投标人须知前附表（一）第30项规定在合同签署前向招标人缴纳履约保证金（不计息），履约保证金采用电汇或银行汇票或工程保函的形式。
8.3.2若中标人不能按投标人须知第8.3.1项的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并且其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
8.3.3合同履约保证金在工程竣工验收（公路水运工程交工验收、水利工程完工验收）合格后10日内全额返还（无息）。
8.3.4对项目经理不按时到位或组织不力，发包人有权提出更换项目经理及解除合同，对延误工期或造成重大质量安全事故的在按合同有关条款处罚的同时还将报有关部门按规定进行处理。
8.3.5中标人在向招标人递交合同履约保证金的同时，招标人应向中标人提供一定的工程款支付担保。
8.4扬尘污染防治
8.4.1扬尘污染防治措施编制应符合《诸暨市城区建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（诸政办发〔2013〕83号）。中标人在中标之后提供施工现场扬尘污染防治措施，招标人在工程开工前，应将中标人编制的施工现场扬尘污染措施的方案报送到相关行业主管部门，并抄送市城市管理委员会办公室备案；
8.4.2扬尘污染防治费专款专用，对不按诸政办发〔2013〕83号文件规定落实扬尘污染防治措施，经相关部门查实的，按有关规定处理。
9.工程价款结算方法及支付方式
9.1合同价款结算方法
9.1.1合同价格采用固定单价（综合单价）合同。合同价款中未包括的风险范围：
（1）法律法规规章和政策等的变化；
（2）工程变更、工程量清单漏项或清单项目重复计列等非承包人原因引起的工程量清单项目调整；
（3）工程变更或者施工图纸与招标清单项目特征描述不符；
（4）工程变更、工程量清单项目工程量偏差等非承包人原因引起的工程量调整；
（5）工程变更，工程量清单项目调整或工程量偏差等引起的措施项目变化；
（6）新增工程量清单项目综合单价的确定,或已有项目因工程量变化超过合同约定幅度后，单价的调整、确定；
（7）价格波动超过投标人须知前附表（一）第23项约定幅度；
（8）不可抗力；
（9）需要约定的其他调整事项。
9.1.2结算方法：
（1）待竣工验收达到承诺的质量标准后方能进行竣工结算，竣工结算须经招标人委托的结算审核单位审核。
（2）因9.1.1款引起的工程合同价款调整，综合单价按以下原则执行：
①招标控制价中有适用于变更工程的综合单价，按招标控制价综合单价；
②招标控制价中有类似于变更工程的综合单价，参照招标控制价综合单价；
③招标控制价中无适用或类似于变更工程的综合单价，按相应定额编制并经发包人（监理单位）审定；如无定额套用，则综合单价按发包人（监理单位）签证价。
按上述规定调整后的招标控制价按中标下浮率同比例下浮确定结算价款。
价格波动超过投标人须知前附表（一）第23项约定幅度的，按该项约定调整，价差只计取税金，不计取其他费用。
9.2工程价款支付方式
详见投标人须知前附表（一）第28项所述。
9.3预留金
预留金是招标人暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预计的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。余额归还招标人。
10.重新招标和不再招标
10.1重新招标
10.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于３个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足３个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（4）同意延长投标有效期的投标人少于３个的；
（5）预中标人放弃中标或被取消中标资格的；
（6）中标人未与招标人签订合同的。
10.1.2由于招标人原因终止招标或未能在规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知，招标人应双倍返还投标保证金。
10.2不再招标
重新招标后，仍出现投标人须知第10.1.1款中（1）至（6）情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
11.纪律和监督
11.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
11.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
11.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评标。
11.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
12.其他
12.1需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表（一）第34项。
12.2本招标文件解释权归招标人所有。
第三章合同条款
合同条款分通用合同条款及专用合同条款。通用合同条款统一应用浙江省水利厅、浙江省工商行政管理局联合编制的《浙江省水利工程施工合同条件及合同示范文本》（浙F-2005-01）第3章第一部分《通用合同条款》。专用合同条款中的各条款是补充和说明通用合同条款中条款号相同的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾和不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和说明的部分仍有效。本合同专用合同条款如下：
3.1词语涵义
3.1.1有关合同双方和监理人的词语
（1）发包人：。
（2）监理人：。
3.3合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同的优先顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书及招标文件；
（3）投标文件；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术条款；
（7）图纸；
（8）工程量清单；
（9）投标辅助资料；
（10）经双方确认进入合同的其它文件。
3.6履约担保
3.6.1履约担保证件
本款改为履约保证金为中标合同金额的2％。
3.7监理人和总监理工程师
3.7.1监理人的职责和权力
本款（2）项补充：
监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：
批准工程的分包；
确定延长完工期限；
当变更引起的合同价格增加大于1%时作出变更决定（设计变更除外）。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产及安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的前提下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第3.39条的规定增加相应的费用，并通知承包人，事后应及时向发包人汇报。
3.12承包人的人员
3.12.2承包人项目经理
项目经理：。
建造师注册证书号：。
承包人为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的现场机构公章和承包人项目经理或其授权代表签名。
项目经理每月驻工地的天数不得少于23天。
项目总工（技术负责人）每月驻工地的天数不得少于23天。
项目经理与技术负责人不得同时离开工地。
若项目经理、项目技术负责人驻工地时间每月少于23天(发包人以指纹考勤系统为依据)，则项目经理每少到一天扣款3000元，技术负责人每少到一天扣款1000元。
承包人的项目经理及技术负责人除因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，不得变更。符合规定确需更换的，须征得建设单位同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。若承包人事先未征得发包人同意擅自更换的，则每更换一人次，承包人必须支付贰万元的违约金，直至终止合同。
以上违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金后，发包人再支付工程进度款或发包人在工程进度款中直接扣除。
3.17工程开工和完工
3.17.1开工通知
承包人在签署协议书后14天内提交施工计划，若未在规定时间内提交的，延迟一天扣除履约金2000元。
监理人应在收到承包人施工计划后十个工作日内发出开工通知，承包人接到开工通知后应按开工通知所规定时间进场施工。承包人若未在规定时间开工的，延迟一天扣除履约金2000元（以上违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金后，发包人再支付工程进度款或发包人在工程进度款中直接扣除）。开工时间延迟超过30天的，发包人有权单方解除合同，履约保证金不予退还。
3.17.4完工日期
本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完成日期如下：
注：合同完工日期以承包人投标文件承诺的时间为准。
3.19工期延误
3.19.3承包人的工期延误
本款补充：
（1）逾期完工违约金表
注：工期计算以承包人承诺的工期为准。
（2）逾期完工违约金计算以承包人承诺的工期为准,但其最终的累计总金额不应超过合同价格的10%。
3.20工期提前
3.20.1承包人提前工期
注：工期计算以承包人承诺的工期为准。
3.22材料和工程设备的检查和检验
3.22.1材料和工程设备的检验和交货验收
本款（1）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收”改为“无论是承包人或发包人提供的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。”
3.31预付款
3.31.1工程预付款
本工程不考虑工程预付款
3.32工程进度付款
本工程进度款视施工进度和工程质量支付，工程进度款支付累计不得超过计量工程价款的60%；工程竣工后向承包人支付不得超过合同签约价的70%；工程验收通过，经有关部门审计结束和上级部门资金到位后，工程款支付至审定结算价款的97%，余下的3%作为工程质量保证（修）金，待工程竣工验收合格满一年后退还（无息）。
2、按照浙建〔2020〕7号、浙人社发〔2022〕14号、诸政办发〔2022〕39号和诸建设〔2020〕26号文件规定，农民工工资实行专用账户资金管理，设立人工费分账基准比例：房屋建筑、装饰、桥梁为30%，公路、水运、水利工程（不含河道工程）为15%，河道、给排水工程为14%，隧道工程、道路桥梁组合工程为12%，城市轨道土建工程为10%，道路工程为8%。本工程人工费分账基准比例为15%。
3.33保留金
本条改为质量保证金。
3.36物价波动引起的价格调整
详见投标人须知前附表第23项。
3.37竣工验收与结算
（1）待竣工验收达到承诺的质量标准后方能进行竣工结算，竣工结算须经招标人委托的结算审核单位审核，工程结算必须以招标人委托的结算审核单位的审计结论作为工程价款结算依据。
（2）工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。
（3）因工程量清单漏项或发包人原因造成的变更，造成增加新的工程量清单项目，根据变更联系单按实调整，调整项目综合单价费用按下列方式执行（若由于承包人未能按施工图和有关技术规范要求正确施工造成工程量增加或返工的，则损失由承包人自负。）：
①招标控制价中有适用于变更工程的综合单价，按招标控制价综合单价；
②招标控制价中有类似于变更工程的综合单价，参照招标控制价综合单价；
③招标控制价中无适用或类似于变更工程的综合单价，按相应定额编制并经发包人（监理单位）审定；如无定额套用，则按发包人（监理单位）签证价；
（4）按上述规定调整后的招标控制价按中标下浮率同比例下浮确定结算价款。
（5）价格波动超过投标人须知前附表第23项约定幅度的，按该项约定调整，价差只计取税金，不计取其他费用。
3.46工程保险和风险损失的补偿
3.46.1工程和施工设备的保险
工程保险应由承包人负责投保。
招标控制价已包含农民工工伤保险费,中标方按中标价的0.2%缴纳。
3.51工程保修
3.51.1保修期
本合同工程的保修期为二年。
3.52工程验收
工程竣工验收所需的资料由承包人负责整理装订。
3.53特别约定
因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关部门联系自行解决，由此造成工期延误由承包人负责，如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可以从承包人的工程进度款中扣回。
承包人不得擅自更换投标文件中明确的项目经理，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约担保金，并提请主管部门通报直至终止合同。
施工红线范围以外涉及到的临时道路、场外干扰等由承包人负责处理，费用包含在总价中。
工程结算审查收费：竣工结算审核所需费用由承包人承担。
承包人在施工前应先向发包人指派现场管理人员或周围住户认真了解地下管线（例如地下已埋自来水管、通讯管网等）、构筑物基础等详细情况，杜绝野蛮施工，如损坏由承包人负全部责任进行修复或照价赔偿（如发生拒不修复或赔偿情况的则直接从施工工程款中扣除），发包人不做任何签证。
6、承包人负责设立现场施工、注意安全等公示牌，费用由承包人承担。
7、施工项目部必须配备专职资料员，从工程开始就对各种资料进行汇总整理，并按发包人要求及时提交。
8、承包人不得隐瞒施工安全隐患，不得明知有隐患仍不做更改继续施工，一经发现，每次扣除工程款项的5%，累计三次以上，发包人有权解除合同。若发生施工安全事故，扣除工程款项的30%，并由承包人承担一切责任。
9、本项目的结算（包括设计变更、单价调整、费用索赔、计算规则等）以省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅以浙水建〔2021〕4号文颁发的《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年版）（以下简称（2021）《编规》）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年版）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021版）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年版）及其它相应专业工程预算定额为依据。
10、本工程施工管理同时严格执行浙建〔2020〕7号、浙人社发〔2022〕14号、诸政办发〔2022〕39号和诸建设〔2020〕26号文件。
11、承包人应在签订施工合同前招标人提交中标合同金额的2%作为履约保证金。当承包人的工程质量不能达到一次性验收合格时，则扣以履约保证金的40%为限；未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金的，则扣以履约保证金的30%为限；未按时提交施工计划、未按期开工、未履行工期承诺违约金的，则扣以履约保证金的30%为限；未履行安全生产、文明施工承诺违约金的，则扣以合同价的0.7%为限。
12、承包方在施工期间进出场道路损毁，由承包方自行负责修复。
13、本工程履约保证金为元，履约保证金在工程竣工验收（公路水运工程交工验收、水利工程完工验收）合格后10天内，一次性（无息）退还承包人。
14、施工现场必须定时喷淋降尘，散体物料必须进行苫盖，运输工程渣土必须采用密闭车辆，严禁运输撒漏污染马路，进出场地车辆轮胎必须冲洗干净，严禁施工扬尘污染空气及随意乱倒弃土，一经查实发包人有权处理，情节严重的将上报有关部门严肃处理。
15、根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。
16、中标下浮率为%。
17、因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；
（2）向诸暨市人民法院起诉。
协议书
工程名称:
合同编号:
(以下称发包人)拟修建,接受了(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于年月日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)元（包括业主的预留金）。
1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件：
（1）协议书；
（2）中标通知书及招标文件；
（3）投标文件；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术条款；
（7）图纸；
（8）工程量清单；
（9）经双方确认进入合同的其它文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人签名并分别盖本单位公章后生效。
6.本合同一式份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本份，发包人执份，承包人执份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人：承包人：
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人法定代表人
（或委托代理人）：（或委托代理人）：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
工程项目建设廉政合同
工程名称：
发包单位名称（甲方）：
承包单位名称（乙方）：
为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。
第一条甲方乙方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。
（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。
第二条甲方的责任
在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；
（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。
（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条甲乙双方约定
本合同由纪委（监察局）负责监督执行。
第五条违约责任
（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
（二）乙方如有违反本合同行为的，参照不良行为进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。
第六条本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。
第七条本合同的有效期至主合同履行结束时止。
第八条本合同一式份，由甲、乙方各执一份，送交监督单位一份。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
年月日年月日
安全承诺书
为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺：
一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）规则。
二、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。
五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。
六、工程建筑原材料质量要经过检验合格后再投入使用。
七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。
八、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿意承担一切责任。
承诺人（签字并盖章）
年月日
第四章投标文件内容
4.本工程投标文件包括：
（1）封面
（2）投标函
（3）投标承诺书
（4）项目经理建造师注册证书扫描件
（5）安全生产考核合格证书（B证）扫描件
（6）企业变更及项目经理在建工程完工相关内容扫描件
4.1施工投标文件
（封面）
招标人：
工程名称：
投标人：（盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签章）
日期：年月日
4.2投标函
（招标人名称）:
1、我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标函向你方发包的全部内容进行投标。施工质量目标为、工期为日历天、项目经理是（身份证号码：）。
2、我方已详细审核全部招标文件、包括修改文件（如有），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4、我方同意按招标文件规定的程序确定中标人和中标价。
5、如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时间内与你方签订合同和开工，按承诺工期内竣工并移交整个工程。
6、如果我方中标，我方将按照规定递交履约保证金。
7、项目经理严格按我方递交的投标函中的人员到岗到位，出勤不低于23日历天/月；出勤考核服从你方或监理单位抽查记录。
8、主要施工管理人员严格按双方合同中《承包人主要施工管理人员表》约定的人员到岗到位，出勤不低于23日历天/月；出勤考核服从你方或监理单位抽查记录。
9、未经你方书面同意，不得擅自更换项目经理及项目管理班子成员。
10、我方如违反上述条款，愿无条件接受你方清退处理，并赔偿由此造成的一切损失，同时接受招投标市场监管部门的处理。
投标人（全称）：（盖电子公章）
投标人地址：
法定代表人：（盖电子签章）
法定代表人联系电话：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：年月日
4.3投标承诺书
我公司已详细阅读了工程招标公告，现参加该工程投标，并就有关事项作出如下承诺：
一、我公司在该工程招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。
（1）拟派项目经理有在建工程的；
（2）中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；
（3）拒不递交所要求的履约保证金的；
（4）签订合同时提出更改招标文件实质性内容附加条件的；
（5）在市公管办及有关部门组织的各种检查、考核中被通报批评或处以警告及其以上处罚的；
（6）公司及分公司在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的；
（7）公司及分公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（8）公司被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录的；
（9）与招标人相互串通，排挤竞争对手进行不公平竞争的；
（10）恶意投诉、虚假投诉影响招标工作正常进行或造成不良影响的；
（11）在投标中互相串通，恶意抬高或压低标价的；
（12）严重扰乱招投标秩序的；
（13）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；
（14）向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；
（15）项目经理不到位，或擅自变换项目经理，或项目经理不认真履行职责由他人代替行使职权的；
（16）以他人名义投标，或不如实填报企业基本情况，或伪造业绩等弄虚作假骗取中标的；
（17）企业及其项目经理未在招标文件要求的诚信平台登记的；
（18）将承包的工程转包或违法分包的；
（19）在从事招投标活动时，对管理机构、招标人、其他投标人、评标专家、中介机构等招投标相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；
（20）无故拖延工期的。
出现（1）-（8）行为之一，记录时限为6个月；出现（9）-（15）行为之一，记录时限为1年；出现（16）-（17）行为之一，记录时限为3年；出现（18）-（20）行为之一，记录时限为5年。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。
二、我公司及其他利害关系人如对该工程的中标结果有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效投诉，否则我公司愿意接受监管部门不予受理的决定。
1、投诉人须为投标人和其他利害关系人；
2、投诉人投诉时，应当递交投诉书，投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（2）被投诉人的名称、地址及联系方式；
（3）投诉事项的基本事实；
（4）相关请求及主张；
（5）有效线索和相关证明材料；
（6）投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。
投标人（盖电子公章）：
法定代表人（盖电子签章）：
日期：年月日
4.4项目经理建造师注册证书扫描件
注：扫描件上的头像、资格证书编号、注册编号、证书编号、姓名、性别、出生年月、专业类别、聘用企业、签发日期、增项注册记录（如有）、延续注册记录（如有）、变更注册记录（如有）等内容及发证机关盖章必须清晰可见。
4.5安全生产考核合格证书（B证）扫描件
注：扫描件上的头像、姓名、性别、出生年月、身份证号、企业名称、职务、技术职称、证书编号、发证时间、有效期及考核发证单位盖章必须清晰可见。
4.6企业变更及项目经理在建工程完工相关内容扫描件
注：1.公司名称变更、法定代表人等变更时，必须上传工商变更证明原件扫描件，扫描件内容清晰可见。
2.拟派项目经理有在建工程，但合同约定范围内的施工任务已基本完成(如是房屋建筑工程，主体工程须已通过验收)，且原发包人同意其参加其他工程项目的投标的，必须上传相关书面材料扫描件，扫描件内容清晰可见。
第五章工程量清单（招标控制价）
工程量清单说明
1工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。
2工程量清单中的工程量是用作投标报价的工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。
3工程量清单中标价的单价或金额，包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。
5除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。
6超挖、超填、沉降、沉损等施工附加量应包含在单价中。
1、交易员办理公告、资料下载：http://www.zhuji.gov.cn/art/2019/12/27/art_1388400_41305818.html2、CA办理公告、办理资料下载：http://www.zhuji.gov.cn/art/2018/4/23/art_1388400_38107958.html3、新用户操作手册下载：http://www.zhuji.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=f8926d4be8064257ab787f7eb4cd88f7.rar
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部