采购结果确认函

法正项目管理集团有限公司

根据农村生活污水和人畜美便污染处理示范工程项目（莲沱村）（第

二次）碳商情况书面报告，我单位从碳商

成交候选供应商名单

中确定灵境（湖北）科技有限价为：380000.00

元（大写：叁拾捌万元整

其理由是：根据碳商文件评标办法该供应商综合得分最高，最终排名

第一。

采购人：宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心（盖章）

m

法定代表人或委托人：（签字或盖章）

时间：2022年11月1日

10.本竞争性碳商文件要求提供的其他资料和需要说明的问题

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心

（单位名称）的农村生活污水和人富粪便污染处理示范工程项目（莲沱村）（项目

名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部

由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意

向协议的中小企业）的具体情况如下

1.灵境（湖北）科技有限公司（标的名称）属于建筑业行业（采购文件中

明确的所属行业）：承建（承接）企业为灵境（湖北）科技有限公司（企业名称）

从业人员85人，营业收入为137万元，资产总额为757195737万元，属于微型

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为

（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为万元，属于（中

型企业、小型企业、微型企业）潮湖北门

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业

的情

存在与大企业的负责人为同一人的情

形。五

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：灵境（湖北）科技有限公司

日期：2022年10月30日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企

业可不填报。

第一章磋商公告目录竞争性磋商文件

5、预算金额：43.403278(万元)4、采购方式：竞争性磋商3、项目名称：农村生活污水和人畜粪便污染处理示范工程项目（莲沱村）（第二次）2、采购计划备案号：宜采计备[2022]XM0829号1、项目编号：FZZB2022-0908一、项目基本情况

10、是否可采购进口产品：否9、本项目（是/否）接受联合体投标：否8、合同履行期限：30日历天该项目位于夷陵区乐天溪镇莲沱村，主要建设内容为生活污水处理、人工湿地绿化等。7、采购需求：6、最高限价：43.403278(万元)

（1）具有独立承担民事责任的能力；1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：二、申请人的资格要求13、面向中小微企业的类型为：中小微企业12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是11、本项目（是/否）接受合同分包：否

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。（6）法律、行政法规规定的其他条件。（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（1）供应商具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；6、本项目的特定资格要求：本项目落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)等政策。5、落实政府采购政策需满足的资格要求：4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

（7）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加政府采购活动。（6）供应商应提供拟派本项目的现场管理人员【项目负责人、技术负责人、质量员（或质检员）、施工员、现场专职安全员各1人】，拟派本项目现场关键岗位管理人员不得相互兼任；施工员和质量员（或质检员）须具有岗位证书，现场专职安全员须具有建设行政主管部门核发的在有效期内的建安C类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图；湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的，应提供由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明原件复印件加盖供应商公章，并能如实反映上述考核内容。（5）拟派本项目的技术负责人须具备有效的工程类中级及以上职称或与该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书。（4）拟派本工程施工项目负责人在递交磋商响应文件截止时间止未同时担任其他建设工程施工项目负责人，并按磋商文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）。（3）供应商拟派项目负责人必须具有贰级及以上注册建造师证书（不含临时执业证书），注册专业为市政工程，项目负责人应具备相应专业能力，证书上所记载的聘用单位应是该供应商，且拟派本项目负责人须具备建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图；（2）供应商具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证,如证书不在有效期内，则评委不予采信；

4、售价：0(元)供应商请在文件规定获取时间内委派代表持身份证原件到法正项目管理集团有限公司(宜昌市夷陵区鄢家河村3组晨光路79号宜昌北汽贸城1栋5楼)领取。3、方式：2、地点：法正项目管理集团有限公司(宜昌市夷陵区鄢家河村3组晨光路79号宜昌北汽贸城1栋5楼)1、时间：2022年10月20日至2022年10月26日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）三、获取采购文件

1、时间：2022年10月31日9点30分（北京时间）五、开启3、地点：法正项目管理集团有限公司(宜昌市夷陵区鄢家河村3组晨光路79号宜昌北汽贸城1栋5楼)2、截止时间：2022年10月31日9点30分（北京时间）1、开始时间：2022年10月31日9点00分（北京时间）四、响应文件提交

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系供应商的法定代表人或其委托代理人，应携带有效身份证明文件(法定代表人参加的需提供法定代表人身份证明书原件，授权代表参加的提供法定代表人授权委托书原件及第二代身份证原件准时参加磋商会，逾期送达或不符合磋商文规定的响应文件，拒绝接收。七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日。六、公告期限2、地点：法正项目管理集团有限公司评标室(宜昌市夷陵区鄢家河村3组晨光路79号宜昌北汽贸城1栋5楼)

名称：法正项目管理集团有限公司2、采购代理机构信息联系方式：13872486199地址：宜昌市夷陵区夷兴大道140号名称：宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心1、采购人信息

第二章供应商须知电话：18271301588项目联系人：肖闫伟3、项目联系方式联系方式：18271301588地址：宜昌市夷陵区鄢家河村3组晨光路79号宜昌北汽贸城1栋5楼

2、定义本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）适用于本项目磋商公告（以下简称“磋商公告”）中所述的项目。1、适用范围一、总则前附表

2.6..“竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。2.5.“成交供应商”是指：经磋商小组评审、推荐，采购人依法确定并签订合同的供应商。2.4.“磋商代理机构”是指：法正项目管理集团有限公司。2.3.“监管部门”是指：宜昌市夷陵区财政局。2.2.“供应商”是指：符合本磋商文件规定并参加本项目磋商的供应商。2.1.“采购人”是指宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心。

4、磋商费用3.4.供应商可以踏勘为目的自行进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，供应商应承担踏勘现场的责任和风险。3.3.采购人不集中组织现场踏勘，供应商根据需要自行踏勘现场。3.2.本项目不接受联合体参加竞争性磋商。3.1.符合磋商文件“第一章磋商公告”所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。3、供应商必须具备的基本条件及现场踏勘要求

6、磋商文件的构成二、磋商文件说明5.2.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入项目现场，但必须自行承担勘察现场的责任和风险，不得因此使采购人或采购代理机构承担有关的责任和蒙受损失。5.1.本项目由供应商自行对服务现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。5.踏勘现场4.1.供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和磋商代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

第五章合同主要条款；第四章采购要求；第三章评审办法；第二章供应商须知；第一章磋商公告；6.1.磋商文件主要由下列部分组成：

8、磋商文件的澄清修改7.2.对于在磋商文件规定的提问截止时间前未对磋商文件提出异议的，视其完全接受磋商文件内容，并对在此时间之后提出的质疑将不予受理。7.1.供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商在领取竞争性磋商文件后如有疑问的，应在前附表规定提问的截止时间前以书面的方式向采购人或磋商代理机构提出，答疑文件在夷陵区公共资源交易信息网及湖北省政府采购网上予以发布。7、磋商文件的答疑6.2.参加磋商的供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款和要求。如果参加磋商的供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加磋商的供应商承担。根据有关条款规定，没有实质性响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。第六章磋商响应文件格式；

9.1.1报价部分。供应商应按照竞争性磋商文件要求填写报价。9.1.2商务文件9.1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件可以对磋商文件作出实质性响应，否则，其响应文件有可能被拒绝。供应商编写的响应文件应包括下列部分：9、响应文件的编写8.3当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。8.2.供应商应注意及时浏览网上发布的澄清、答疑、修改文件，因供应商原因未及时获知澄清、答疑、修改文件而导致的任何后果将由供应商自行承担。8.1.采购人可以根据需要主动对磋商文件进行澄清修改，并以澄清修改文件的形式在夷陵区公共资源交易信息网及湖北省政府采购网上予以发布，澄清修改文件是磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。澄清修改文件的内容可能影响响应文件编制的，采购人或磋商代理机构将澄清修改文件在夷陵区公共资源交易信息网及湖北省政府采购网上予以发布。

10、响应文件的签署及其它规定9.3供应商将编制完成的响应文件采用A4规格纸张进行打印并胶装成册。9.2.供应商应按竞争性磋商文件要求编制纸质响应文件正本一份，副本二份。响应文件的副本可采用正本的复印件，每份响应文件需清楚的标明“正本”、“副本”字样，若副本和正本不符，以正本为准。供应商按照竞争性磋商文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。技术文件详见第六章技术文件组成。9.1.3技术文件供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关资格证明文件，商务文件详见第六章商务文件组成。

10.2.2参加供应商所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。10.2.1参加供应商提交的磋商文件以及参加供应商与采购人和采购人就有关磋商的所有往来信函均应使用简体中文。10.2.响应文件的语言和计量单位10.1.2响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;10.1.1响应文件应用不褪色的材料书写或打印，加盖供应商公章并由供应商的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人(或其授权代理人)签字确认。10.1.响应文件的签署

13、响应文件的递交12.2.特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人或磋商代理机构可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝磋商代理机构或采购人的这种要求，但其响应文件在原磋商有效期期满后将不再有效。12.1.本次竞争性磋商有效期为自磋商之日起90日历天内有效，如成交则有效期将顺延至合同终止日为止，应在此期间保持有效。磋商有效期不达要求的将被视为非响应性磋商要求而予以拒绝。12、磋商有效期无11、磋商保证金

15.1.供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。15、磋商响应文件的修改和撤回纸质响应文件须用信封密封，并在信封上注明磋商项目名称、供应商名称，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购人可拒绝接收。14、响应文件的密封和标记供应商提供的与磋商响应文件有关的各类证书、文件、资料等的真实性、合法性由供应商负全责。供应商应在规定的响应文件递交截止时间前递交纸质响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件，采购人可拒绝接收。

16.开标四、磋商程序与内容采购人将按照磋商公告中确定的时间和地点组织磋商程序。供应商的法定代表人或其委托代理人应按规定时间携带其身份证明文件(法人代表参加磋商的提供法人代表身份证明原件，委托人参加磋商的提供授权委托书原件)和第二代有效身份证原件、购买磋商文件的收据原件准时参加磋商。三、竞争性磋商会议15.3.供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。15.2.供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应文件，但供应商必须在响应文件递交截止时间之前以书面形式告知磋商代理机构。

17.1.2.在竞争性磋商过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。17.1.1.磋商小组由采购人依法组建。由采购人代表和有关技术、经济等方面的专业人员组成，成员人数为3人以上单数。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。17.1、成立磋商小组17.评审开标由代理机构主持。在供应商须知前附表规定的时间和地点公开并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。16.1开标时间和地点

（1）基本情况和数据表。17.3.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：17.3.1磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交供应商。17.3.评审结果评审委员按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。17.2评审

（7）经评审的价格一览表。（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表。（5）废标情况说明。（4）符合要求的供应商一览表。（3）评审记录。（2）磋商小组成员名单。

18.1定标方式五、合同授予17.3.3磋商小组推荐的成交供应商应当限定在1～3名，并标明排列顺序。（10）澄清、说明、补正事项纪要。（9）推荐的成交供应商名单与签订的合同前要处理的事宜。（8）经评审的供应商得分排序。

非专门面向小微企业的货物类采购项目，按采购文件中采购清单确定的货物，对小型企业制造的货物价格给予8%的扣除，微型企业制造的货物价格给予10%的扣除。小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：评审报价=磋商供应商最后报价-最后报价*小微微企业优惠率18.1.2磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审得分由高至低顺序(评审得分相同的，按照最后报价得分由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术评审得分由高到低的顺序推荐)，推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。18.1.1实质性响应磋商文件要求的供应商不足3家的，则本次磋商失败。18.1确定成交供应商的原则、标准及方法。

18.2成交通知书18.1.3采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选供应商中确定成交供应商。小型和微型企业应出具《声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进小微企业发展的政府采购政策，监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向小微企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，不重复享受政策。非专门面向小微企业的工程、服务类采购项目，磋商供应商是小型企业给予3%的扣除，微型企业给予3%的扣除。

19.2采购人与供应商必须按照磋商文件、响应文件的内容和成交供应商的最终报价及最终书面承诺，签订合作协议。不得违背上述原则签订合同，也不得另签背离合同实质性内容的其他协议。19.1成交供应商收到成交结果通知书后，应及时与采购人签订合作协议。19、合同的签订及备案18.2.3在本章第3.3条规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其它的供应商。18.2.2成交结果通知书是合同的组成部分。18.2.1成交结果公告期结束后，采购人将向成交供应商发出《成交结果通知书》。

20.1.1双方应友好协商，解决争议；20.1成交供应商和采购人在执行合同期间发生纠纷，应按以下方式解决：20、争议的解决六、其他说明19.4成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商在履行合同时发生违约行为，采购人有权终止合同。19.3如果成交供应商没有按照上述规定签订合作协议，采购人有权取消其所获得的成交资格。成交供应商因不可抗力或者自身原因提出不能履行合作协议的，采购人可以与排名后一位的供应商签订合作协议，也可重新进行磋商。

21.3本次磋商活动结束之后，采购人对参加供应商提交的磋商文件及相关资料一律不予退还。21.2为保证磋商的公正性，在磋商过程中，磋商小组不得与供应商私下交换意见。21.1在开标、磋商、评审期间，供应商不得向磋商小组询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。21、保密及其他注意事项20.1.3向当地人民法院提起诉讼。20.1.2向当地仲裁机构提出仲裁申请；

22.3.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话；22.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，投诉书包括下列主要内容：22.2质疑人对采购人、磋商代理机构的答复不满意或者采购人、磋商代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。22.1如果供应商对磋商结果有异议的，应当在磋商结果公示期间以书面形式先向采购人或磋商代理机构提出质疑。质疑文件须经供应商法人代表签字并加盖单位行政公章。22、询问与质疑21.4磋商小组的工作人员，不得将磋商的有关情况向他人透露。

23.需要补充的其他内容22.4供应商如需质疑或投诉。应当按照法律规定的先质疑、后投诉的程序进行，并不得虚假恶意投诉。否则，监管机构将依据法律法规的有关规定，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位行政公章。22.3.4提起投诉的日期。22.3.3质疑内容和质疑答复情况及相关证明材料；22.3.2具体的投诉事项及事实依据；

（供应商名称）：（由采购人发出）编号：问题澄清通知附表一：问题澄清通知附表需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

磋商小组负责人：（签字）请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。......2.1.（项目名称）磋商的磋商小组，对你方的磋商响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

（3）采购人负责人签字的，采购人的负责人为单位直接负责的主管人员。（2）发给供应商的“问题澄清通知”，应删除“磋商小组负责人：（签字）”一栏，以“采购人：（盖单位章或负责人签字）”代替。磋商小组负责人签字的“问题澄清通知”，应编入评审报告并存档备查。(1)“问题澄清通知”由磋商小组拟定,由采购人发出。注:年月日采购人：（盖单位章或负责人签字）

（项目名称）磋商的磋商小组：编号：问题的澄清附表二：问题的澄清

年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）......2.1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足磋商文件中各项综合评价标准，报价合理、自有资金充足、资信可靠、业绩丰厚，得分最高的供应商为第一成交供应商。依得分由高到低的顺序推荐1～3名供应商。2.评审原则磋商小组对满足磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交供应商。综合评分相等时，以磋商报价得分高的优先；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。1.评审方法第三章评审办法注：供应商应按本“问题的澄清”格式澄清回复。

⑵阅读、研究磋商文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：磋商的目标，磋商项目的范围和性质，对采购人的要求，磋商文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。⑴听取采购人对磋商项目情况的介绍。磋商小组熟悉评审工程情况：3.1评审工作准备评审先做准备工作，再进行评审。3.评审程序

资格性审查和符合性审查内容及标准3.2.1、资格性审查与符合性审查3.2评审⑷核对评审工作用表。⑶熟悉磋商文件规定的评审标准和评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或技术服务补充方案，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。如需变动实质性的内容，须经采购人代表确认。磋商小组按照供应商签到时间的先后顺序确定磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。4.1第一阶段4.磋商程序：

1、结果统计时，供应商商务、技术评审的最终得分为各磋商小组成员评分综合评分法评审内容及标准4.2.2分值构成4.2.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价(最后报价必须等于或低于前一轮报价，否则视为无效报价)，经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。4.2第二阶段

宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心拟对农村生活污水和人畜粪便污染处理示范工程项目（莲沱村）（第二次）进行竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。一、项目概况第四章采购要求4、评审结果汇总完成后，采购人、代理机构和磋商小组均不得修改评审结果或者要求重新评审。但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，磋商小组应该现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。3、磋商小组负责对评分的汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最高的、响应文件被认定为无效的情况进行复核，并根据评审结果推荐成交候选供应商，起草评审报告。2、磋商小组组长负责对各磋商小组成员的评分进行复核和汇总，各项统计结果均四舍五入取至小数点后两位。

按合同约定支付三、付款方式：工期：30日历天；每逾期一天按1000元向甲方支付违约金，最高不超过2%。项目概况：该项目位于莲沱村。该项目位于夷陵区乐天溪镇莲沱村，主要建设内容为生活污水处理、人工湿地绿化等。项目名称：农村生活污水和人畜粪便污染处理示范工程项目（莲沱村）（第二次）。二、采购内容

七、其它要求六、工程量清单（本项目工程量清单随采购文件发放）安全生产目标管理的奖罚：本工程安全生产要求达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准，无较大安全事故及人员伤亡事故，因承包人责任未达到此标准，则承包人向发包人支付合同价款百分之五的违约金,并承担安全事故由此引发的行政处罚及经济赔偿。五、安全防护和文明施工工程质量标准：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。因承包人责任未达到此标准，则承包人向发包人支付合同价款百分之五的违约金，并承担由此引发的行政处罚及经济赔偿。四、质量

承包人：发包人：宜昌市夷陵区乡村振兴服务中心（此合同主要条款作为签订正式合同时的参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。）第五章专用合同条款详见第五章合同格式及合同条款“专用合同条款”。

2工程承包范围1.3工程立项批准文号：1.2工程地点：/1.1工程名称：农村生活污水和人畜粪便污染处理示范工程项目（莲沱村）（第二次）1工程概况为进一步明确甲、乙双方的权利及义务，按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲、乙双方完全自愿和理解本合同条款的情况下，签订本工程施工合同。

工程质量标准：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。因承包人责任未达到此标准，则承包人向发包人支付合同价款百分之五的违约金，并承担由此引发的行政处罚及经济赔偿。4工程质量开工日期：以开工令为准合同工期总日历天数：30日历天3工期设计施工图范围内的工程等，详见工程量清单。

（大写）：（1）签约合同价6签约合同价与合同价格形式文明施工目标管理的奖罚：本工程应满足《宜昌市建筑工程安全生产管理标准化手册》（试行）的各项要求。安全生产目标管理的奖罚：本工程安全生产要求达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准，无较大安全事故及人员伤亡事故，因承包人责任未达到此标准，则承包人向发包人支付合同价款百分之五的违约金,并承担安全事故由此引发的行政处罚及经济赔偿。5安全防护和文明施工

工程施工完毕后，由政府审计单位指定的专业造价咨询公司对本工程进行结算审计，按照本合同十二条、十三条确定的原则调整合同价款作为结算价，结算造价以造价咨询公司出具的（即发包人确认的）审计结果为准。（2）合同价格形式:固定单价合同。暂列金：元暂估价：元其中：安全文明施工费：元（小写）：￥元

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：土地征用、拆迁、场地平整等工作在双方约定的开工时间均已完成，已具备施工条件。7.2发包人完成下列工作的约定：因承包人原因造成工期延误，每逾期一天按1000元向甲方支付违约金，最高不超过2%。发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。7.1发包人承诺7发包人

（7）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前不少于两天。（6）组织现场交验的时间：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时在现场实际交验，并做交验记录。（5）办理有关所需证件的约定：开工前完成工程施工所需办理的许可、批准手续、涉及的相关费用由发包人和承包人按有关规定承担。（4）提供资料的时间：施工图纸会审前提供。（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前已开通。（2）完成施工所需水、电接驳的时间及地点：施工用水、用电接驳，发包人承诺在正式开工令下发前接入用地红线范围内。其它事宜由承包人自行解决，其发生费用及施工中用水、用电接驳费用由承包人承担，已含在合同价中。

（2）提供的份数：开工前向承包人提供二套图纸。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。委托给承包人负责的部分工作有：协助发包人办理施工许可证以及其他施工所需要证件、批件及临时用地、停电、停水作业等申请批准手续。（1）提供的时间：所有国家、省、市标准和规范文本由承包人自行采购，发包人不提供。7.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：（9）发包人应做的其他工作及其约定：发包人应在开工前将其委托发包人代表、监理工程师、造价工程师的职责范围以书面形式送交承包人。（8）协调保护工作的约定：发包人负责对外协调，承包人负责具体实施。

7.5.2发包人代表职权范围：（1）检查和监督承包人和监理单位执行合同；（2）对工程设计变更审批权；（3）承包人项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意；（4）工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调；（5）审核工程量增减及工程进度款的支付；（6）组织竣工验收；（7）重大事项及时向上级汇报；（8）其他发包人授权的事项。7.5.1发包人任命的发包人代表是：7.5发包人代表提供施工场地的时间：承包人施工进场前提供。7.4提供施工场地的标准：施工用水、电及施工道路畅通，场地平整。（3）发包人对图纸的保密要求：图纸资料所有权属发包人，承包方未经发包方允许不得转借他人使用，如承包方未经发包方允许将有关图纸转借他人使用，发包方将有权要求承包方进行赔偿。

(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应在开工前三天提交（经监理工程师认可的）本工程实施性施工组织设计、总进度计划、阶段性进度计划；计划按照本合同条款约定；当月25日前向监理工程师报送工程进度月报表，监理工程师在承包人提交后7日内确认；每周五上午向监理工程师提供周计划（当周完成计划和次周进度计划）。按合同约定和发包方的指令实施，完成并保修本工程。8.2承包人有关工作的约定承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。8.1承包人承诺8承包人

(7)施工场地扬尘污染防治的要求：按照建设行政主管部门和相关部门的规定办理相关手续，所需费用（含施工车辆上道时对路面污染所发生的清洁费）由承包人承担，并且达到扬尘治理标准，因扬尘措施不力所受处罚，均由承包人负责。(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工期间，承包人有责任和义务对以上设施进行保护，如因施工原因造成损失由承包人自行承担赔偿责任。施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。除文物保护外，其他保护工作费用已包含在承包人的合同价款中，不再另行计量支付。(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程完工未验收交付前的已完工程成品的保护工作和全部费用均由承包人承担。(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：涉及施工的交通、环卫、弃土、施工噪声管理、环境保护、安全生产及劳动管理等手续，由承包人按有关规定办理并承担费用。（3）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：承包人向发包人的现场管理人员无偿地提供二间办公室及必要的办公家俱。(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按照建设行政主管部门或其他相关部门的要求，自行承担安全保卫、文明施工等工作和相关费用；承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内，全面负责所有现场上的施工人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态；遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。有关费用已包含在合同价款中，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其它开支。

④承包人应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。施工期间，负责对施工范围内及附近的居民、商业用房、厂房等建筑物和构筑物应采取措施进行保护和受损后的修复；应保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响。发生的费用已含在合同价中。同时，由此导致的工期延误及相关责任均由承包人承担；承包人有责任保护地下管线的安全，如因施工损坏，由承包人承担相关责任并负责经济赔偿。凡标明有地下管线的地方，应挖深坑查明管线的具体位置并采取保护措施后方可施工。为保护好地下管线，要求承包人在土方开挖前，先进行勘探性探测，确认没有遇到地下任何管线后，才允许开挖，否则由此引起的一切损失由承包人负责；③承包人的报价已充分考虑地下管线、地下排水、施工场地障碍条件和现场各种不利条件发生可能带来的风险及增加的费用，也已仔细阅读和理解相关文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程进度目标、地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等条款，并结合企业自身条件进行了报价。发包人不再对因以上原因引起费用增加进行调整；因地质勘查资料不详细引起的设计变更另行计算。②承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地，须自行办理有关手续及支付相关费用。在工程施工期间，承包人应保持现场没有一切不必要的障碍物，并应妥善存放和处理承包人设备和多余的材料；①对建设的工程负缺陷担保责任，在工程质量保修期内，工程所有人或使用人发现工程有缺陷的，有权要求承包人维修；（8）承包人应做的其他工作及要求：

8.3.2项目管理机构主要人员名单8.3.1承包人任命的承包人代表是：8.3承包人代表7根据《市住建委关于进一步规范建设工程工程量清单计价工作的通知》宜市住建文[2010]44号文件规定，建设工程质量检测费用由发包人承担，但承包人应在开工前将建设工程质量专项检测方案按规定程序报监理、发包人审批。因承包人原因导致建设工程质量检测项目检验试验结果不合格，而需要进行复检的，复检费用由承包人承担。⑥承包人应当提前了解工程建设现场及周边环境，充分预计到在工程前期、施工过程中可能对工程造价、进度、安全、文明施工现场管理各项目标实现的不利因素的影响。承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种有效措施，以确保建设单位各项目标的实现。⑤承包人在施工期间应尽可能减少对周边的居民生活、工厂生产的影响，如有发生，应当积极主动与外界进行协调；

（3）合同签订前，承包人申报和进场的现场管理人员必须与项目管理机构配备情况表一致，且不能兼任其他岗位或职务；否则承包人将按人员变更办法办理，按下列第（4）款执行，且应向发包人支付相应的违约金。（2）在施工期间，承包人项目经理、技术负责人、其他技术人员必须按项目管理机构配备情况表承诺全部到位。各类人员每月出勤率必须达到95%以上。达不到要求的，发包人有权按缺员人数（项目经理及技术负责人按一半计）根据合同工期分摊后的金额按月予以处罚。若其每月出勤率低于50%，视同其项目管理人员发生变更，则按下列第（4）款执行。（1）由发包人组织的工程会议或监理组织的每周工地例会，项目经理和技术负责人必须出席（经发包人批准除外），每缺席一次按1000元/人处罚。8.3.2项目管理人员要求和撤换（2）技术负责人：（1）项目经理：

（5）项目负责人或现场管理机构主要负责人不能胜任现职工作或工作表现不能满足实际工作需要，发包人有权要求承包人提出整改意见并及时整改，发包人有权要求承包人对不称职人员变更，则承包人需在7天内无条件按上述（4）A、B款要求变更，仍需扣除变更违约金。B、依据建设主管部门要求，操作技术工人应持证上岗，上岗持证率必须达到80%以上。其中中、高级技术工人必须达到50%以上，特殊岗位持证率必须达到100%。发包人有权随时抽查承包人的技术工人持证情况。持证率不达标，承包人除须及时更正外，发包人有权对承包人给与一定处罚。②至少提前7天以书面形式通知发包人，并将以变更的项目负责人、技术负责人个人资料一并上报，经发包人面试合格、书面同意后方可变更。①不能同在其他工程项目中服务；A、该项目原则上不得更换项目管理机构配备情况表所申报的项目负责人，技术负责人及其技术人员，特殊情况需要更换必须报发包人审批同意，更换人员的专业资格等级、技术职称等要求不得低于项目管理机构配备情况表的水平。（4）承包人项目负责人，技术负责人及其技术人员的变更。

9.2发包人委托的职权：详见监理委托合同。监理工程师：监理单位：9.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师9监理工程师（6）工程竣工结算：出勤处罚在工程结算一并结算（不计利息），多退少补。

按现行国家规范执行。11隐蔽工程和中间验收10.2发包人暂估价材料（详见工程量清单编制说明）的采购：无10.1本工程发包人不供应材料设备，承包人采购材料设备应满足工程质量要求，须注明所购主要材料厂商、规格及型号、材质。10发包人供应材料设备需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、工程分包、发布开工令、暂时停工或复工令、审查批准技术规范（规格）或设计变更、工程价款（含合同单价和总价）的调整。

（4）承包人经审批的施工组织设计和施工方案等资料，仅作为约束双方施工的依据，资料中涉及增加费用需办理签证予以确认后方能并入结算。（3）承包人超出设计图纸范围（含设计变更范围）和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。（2）其它计价要求：发、承包双方应随工程质量工序验收同步，做好施工过程中工程签证的管理，如实反映工程施工现状。工程签证必须经发包方现场代表签字确认并加盖发包人签证专用章，其工程量计算规则需与清单项目计算规则相一致，其单价构成原则应与施工合同约定相一致。（1）计量原则：工程竣工结算时，以监理方、建设方现场代表、代建方工程部三方确认的竣工图为依据，按照《建设工程清单计价规范》（GB50500-2013）的原则，按承包人在履行合同过程中实际完成的工程量计算。12.1计量原则：12工程计量依据

（2）发包人授权有变更工作量清单的权利，（1）合同风险范围如下：承包人应自行考虑风险，工料机价格上涨所产生的风险（钢材、砂、碎石、水泥、商品砼材料等），固定单价不变风险（含工期延迟等），税费变化风险，沟槽开挖时对已有管线、构筑物、建筑物破坏损失风险。在约定的风险范围内合同单价不予调整（发包人暂定价材料除外）。因国家法律、法规、规章和政策发生变化以及省级或行业建设主管部门发布的人工费调整文件，予以调整合同单价。13.1合同价格调整方式为采用固定单价合同13合同价款与调整承包人在申请隐蔽工程和中间验收（如有）的同时向监理工程师提交已完工程量的报告。经监理工程师核实并确认后的已完工程量报告方可作为工程价款支付的依据，若因承包人超出设计图纸范围（含设计变更范围）外的工程量和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。12.2承包人向发包人代表和监理工程师提交已完工程量报告的时间：

若施工过程中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征，确定相应的工程量清单项目的综合单价。（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则由承包人按现行定额提出适当的变更价格，经监理工程师及发包人确认后予以调整合同价款。（2）合同中只有类似变更工程的价格，则按类似变更工程价格确定变更价格，调整合同价款；（1）合同中已有适用于变更工程的价格，则按合同已有的价格计算；1、由于工程量清单漏项或工程变更等产生新的工程量清单项目时，工程量按规定的程序经造价工程师、监理工程师及发包人确认并上报审批后执行，并按照以下方式确定的综合单价来调整合同价款：13.2合同价款的计算方式和范围：因发生设计变更，发包人有权变更数量和工程内容，但变更以后的工作内容仍属承包人的施工承包范围。

签订工程施工合同，项目管理人员及机械设备进场后发包人支付承包人本合同总价款10%的工程预付款（安全文明施工费及扬尘污染治理费），按承包人每月完成合同内（或清单）项目工程量价值的60%支付进度款，预付款在第一次进度款拨付时一次性扣除，若第一次进度款金额不足于扣除时，则累计至下一次拨付进度款时扣除，直至扣完为止。工程竣工验收合格后，整理完结算资料报送审批准予审计并拿到备案证后支付至合同价款的支付至合同价款的80%，其中；审计完结后支付至合同总额98.5%，余下1.5%留做质保金。未约定的其他事项按《建设工程价款结算暂行办法》（财政部建设部财建[2004]369号）执行；质保金的退付按国家相关规定执行。14.1双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：14工程价款支付4、本工程在履行合同期间材料价格不予调整。3、当分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价调整时，规费、税金9%等应按现行计价程序予以调整。2、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，并引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更（该施工组织设计或施工方案须发包人批准认可），原技术措施费中已有的措施项目，按原技术措施费的组价方法调整；原技术措施费用没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，经发包人确认后调整。

15.2质量保证金的金额及扣留15.1质量缺陷责任期：执行国家相关标准规定15质量保证调整方式：按现行计价规定计算预付计划：无。14.2发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。

17合同份数双方约定本合同自签订之日生效。本合同订立地点：本合同订立时间：年月日16合同生效质量保证金的金额：扣留结算总价的1.5%。

法定代表人或：法定代表人或：发包人：（公章）承包人：（公章）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，须经合同当事人签字或盖章。本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）磋商响应函；（3）技术标准和要求；（4）图纸；（5）已标价工程量清单；（6）其他合同文件。18其他本合同的份数：陆份，其中发包人肆份，承包人贰份。

专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件年月日年月日委托代理人：委托代理人：

附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：

工程质量保修期为个月．质量保修期从工程实际竣工验收合格，并全面交付发包人之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括合同范围内全部工程。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的3%。质量保修金不计银行利息；由发包人在工程质量保修期满后经双方检查无维修项目14天内返还质量保证金（无息）。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（正本/副本）湖北省宜昌市政府采购第六章磋商响应文件格式分包人主要施工管理人员表附件7：

日期：年月日供应商名称：_________________（签章）项目名称：__________________________项目编号：__________________________竞争性磋商响应文件

4、项目组人员配备情况表；3、供应商获得的荣誉及证明资料；2、磋商供应商资格证明文件：1、磋商响应函；目录商务文件组成

10、本竞争性磋商文件要求提供的其他资料和需要说明的问题；9、信用信息查询记录；8、近三年类似项目施工的业绩及相关证明资料；7、项目管理机构配备情况辅助说明资料；6、项目技术负责人简历表；5、项目负责人简历表；

2.报价一览表；1.磋商响应函；依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件三份，其中：纸质版磋商响应文件正本一份，副本二份。(代理机构名称)：磋商响应函11、磋商供应商认为需要提供的有关资料。

（3）所提交的磋商响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。（2）我方已审阅全部竞争性磋商文件，包括磋商文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解磋商文件并对磋商文件不存在任何异议。（1）将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；在此，我方宣布同意如下：4.资格证明文件；3.按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

日期：年月日磋商供应商法定代表人（签章）：磋商供应商名称（签章）：（6）其他：_______________________________。（5）与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：_____________。（4）我方承诺所提交的磋商响应文件及相关资料真实有效。

签发日期：年月日法定代表人（签章）：磋商供应商（签章）：兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。(代理机构名称)：法定代表人授权书

（代理机构名称）：供应商资格声明承诺函身份证号码：职务：性别：附：代理人工作单位：

5.经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；4.参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；3.具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；2.已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；1.具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；(供应商全称)参加（项目名称）项目(项目编号：)的政府采购活动，根据采购文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明承诺如下：

年月日供应商法定代表人（签章）：供应商(签章)：我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。6.本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

中小企业声明函（工程）说明：类似业绩应提供相关证明资料。采购项目名称:采购项目编号:类似施工项目的业绩

形。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情……2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（采购代理机构）：残疾人福利性单位声明函1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商授权代表（签字）：供应商（公章）：2、以联合体方式参与项目的供应商，应由联合体双方签字盖章。说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加（采购人）的___项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：日期：

2、磋商总报价封面；1、报价一览表；目录价格文件组成前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

采购项目名称:采购项目编号:（第一轮）报价一览表4、报价需要的其他资料。3、磋商总报价扉页；

（项目名称）磋商总价封面日期：年月日磋商供应商法定代表人（签章）：磋商供应商名称（签章）：注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

磋商总价磋商总价扉页年月日(单位盖章)供应商：磋商总价

(单位盖章)供应商：(大写)：磋商总价(小写)：项目名称：采购人：

技术文件组成编制时间：年月日(签字或盖章)或其授权人：法定代表人

5、文明施工管理体系与措施；4、安全管理体系与措施；3、质量管理体系与措施；2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工区段划分；目录

采购项目编号:项目组人员配备情况表8、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。7、劳动力、机械设备和材料投入计划；6、施工进度计划和各阶段进度及保证措施；

采购项目名称:采购项目编号:项目负责人简历表说明：要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰复印件并加盖供应商公章。采购项目名称:

特此承诺我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。（发包人名称）：项目负责人无在建项目承诺注：表后应附有关证明材料。

采购项目编号:项目技术负责人简历表年月日项目经理联系电话：项目经理：（签字）承包申请人：（盖单位章）

采购项目名称:采购项目编号:项目管理机构配备情况辅助说明资料说明：表后应附有关证明材料。采购项目名称:

有必要说明的其他内容2、项目管理班子配备情况辅助说明资料可另附（与本响应文件一起装订）。注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。