中共济南市济阳区委党校新建党校项目装饰装修施工(教学楼五楼除外)
发布日期：2024-07-03

合同名称	中共济南市济阳区委党校新建党校项目装饰装修施工(教学楼五楼除外)	发包人	中共济南市济阳区委党校
承包人	建臻建设实业有限公司	合同工期	365
合同价款	17154389元	合同规模	15271.56㎡元/㎡
工程项目地点	济阳区闻韶街南、龙海路东	合同签订时间	2024-07-03
质量标准	1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。	合同生效时间	2024.7.5
违约责任	1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。 3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方承担责任。 4、由于承包人原因致使工期延误，承包人按2万元/天作为延期违约金赔偿发包人。（工期的提前与延误，发承包双方，每日按结算价款的万分之承担奖惩责任，奖罚款总额不超过结算价款的3%。）	履约担保	无
解决争议的办法	合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第2 种方式解决： 1、提交山东省装饰协会或工程地质所管辖区的劳动仲裁委仲裁； 2、依法向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。	支付担保	0
其他内容	1、工程施工中产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，由此产生的垃圾清运费、各项收费和押金等均包含在合同价中，发包人不再另行支付。	备注	空