V2020

2024年遵化市人民法院更换断桥铝窗户及新店子法庭新建安检室工程建筑工程施工合同

发布时间： 2024-12-23

项目编码：HB2024103350010011 项目名称：2024年遵化市人民法院更换断桥铝窗户及新店子法庭新建安检室工程 合同签订日期：2024-12-20 采购人：遵化市人民法院本级 供应商名称：遵化市钟馗建筑工程有限公司 代理机构名称 ：河北坤弘工程管理服务有限公司 公告时间：2024-12-11 合同总金额 ：1081632.60元 关联中标公告标题：2024年遵化市人民法院更换断桥铝窗户及新店子法庭新建安检室工程中标公告 关联中标公告地址：http://www.ccgp-hebei.gov.cn/ts/ts/cggg/zhbggAAAS/202412/t20241211_2117981.html

#filename#fyht1#_#docx#_#767cc9ea-f911-3ad9-eb47-389e58b41162@_@

2024年遵化市人民法院更换断桥铝窗户及新店子法庭新建安检室工程建筑工程施工合同

发布时间： 2024-12-23

一、合同编号：HBKH-2024-036 二、合同名称：2024年遵化市人民法院更换断桥铝窗户及新店子法庭新建安检室工程建筑工程施工合同 三、项目编码：HB2024103350010011 四、项目名称：2024年遵化市人民法院更换断桥铝窗户及新店子法庭新建安检室工程 五、合同主体 采购人：遵化市人民法院本级 地址：河北省遵化市建明西街 联系方式：马晓亮 供应商：遵化市钟馗建筑工程有限公司null 地址：遵化市文宝大街（贸易城北黄土坡村南） 联系方式：程捍东0315-6077685 六、合同主要信息 主要标的名称：2024年遵化市人民法院更换断桥铝窗户及新店子法庭新建安检室工程 规格型号：本项目图纸和工程量清单范围内的全部内容 主要标的数量：1 主要标的单价：1081632.6 合同金额：1081632.60 履约期限、地点等简要信息：计划开工日期：2025年3月1日 计划竣工日期：2025年4月4日 工期总日历天数：45日历天 工程地点：河北省唐山市遵化市境内 采购方式：竞争性磋商 七、合同签订日期：2024-12-20 八、合同公告日期：2024-12-23 九、其他补充事宜：null

#filename#fyht1#_#docx#_#767cc9ea-f911-3ad9-eb47-389e58b41162@_@