招标
郑州职工培训基地供电设施局部大修工程施工总价承包二次发包公告
金额
-
项目地址
河南省
发布时间
2023/09/11
公告摘要
项目编号zgpx-2023-05-1
预算金额-
招标公司中国铁路郑州局集团有限公司
招标联系人王红卫
招标代理机构中铁物总国际招标有限公司
代理联系人史智伟15904668893
标书截止时间2023/09/16
投标截止时间2023/09/25
公告正文
郑州职工培训基地供电设施局部大修工程施工总价承包二次发包公告
发包编号：ZGPX-2023-05-1
1. 发包条件
郑州职工培训基地供电设施局部大修工程，已由集团公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州职工培训基地。项目已具备发包条件，由于一次发包不成功，现对该项目施工进行二次发包。
2. 项目概况与发包范围
2.1建设地点：河南省郑州市。
2.2项目概况：
2.2.1变压器房更换S13—500KVA 室内变压器一台， 高压熔断开关 1 组。
2.2.2低压配电室更新低压配电柜5 面， 其中开关柜1面，电容柜1 面，低压馈出柜3 面， 新设1000A ( 三相五线制）低压封闭母线栅 ， 用于两配电室间低压柜连接。
2.2.3 从变压器房变压器低压接线端子敷设2 x (YJV22 - 3 x 240+2 x 120)双拼电缆至低压配电室,P1电源柜，直埋敷设,从低压配电室新敷设VV22—3x185+1x95电力电缆200米至1号楼一楼配电间,室外穿MPP管防护地埋敷设,室内沿走廊吊顶敷设，更换既有1号楼低压配电箱1 面。
2.2.4变压器室和配电室新设接地系统，变压器外壳、变压器基础槽钢，低压母线槽，配电柜外壳、电缆沟槽钢等外露金属部分可靠接地 ， 接地电阻不大于4欧姆， 不满足时加装接地极。
2.2.5电气施工及其他 ：高低压电缆穿墙、上杆穿钢管防护；开挖路面时，注意避让和防护地下光电缆 ；电缆在直线段每隔50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，设置明显的电缆标桩；
2.3发包范围：郑州职工培训基地供电设施局部大修工程。
2.4工期：计划工期40日历天。
2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：GDSG-01。
3. 竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质。
3.3业绩要求：竞包人应具有2021年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求：在2021年～2022年（近2年）中平均营业收入不应小于100万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于100万元。
3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
4.1 凡有意参加竞包者，请于 2023年9月11日至 2023年9月16日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）完成注册并线上支付标书款，即可自行下载发包文件。
4.2未完成注册供应商应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。
4.3发包文件每套售价100元，售后不退。
4.4 本项目发包文件不提供邮寄。
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2023 年9月 25日14时 30 分，地点为 郑州市二七区升龙天玺一号院1号楼2004室 。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告同时在国铁采购平台（https://cg.95306.cn/）、中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。
7. 联系方式
发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州职工培训基地
地 址：郑州市二七区淮河东路23号
联 系 人： 王红卫
电 话：0371-68327339
发包代理机构：中铁物总国际招标有限公司
地 址：郑州市二七区升龙天玺一号院1号楼2004室
联 系 人：史智伟、秦继伟
电 话：15904668893、13301294193
电子邮件：zbgsjyebzz@163.com
2023年9月11日
发包编号：ZGPX-2023-05-1
1. 发包条件
郑州职工培训基地供电设施局部大修工程，已由集团公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州职工培训基地。项目已具备发包条件，由于一次发包不成功，现对该项目施工进行二次发包。
2. 项目概况与发包范围
2.1建设地点：河南省郑州市。
2.2项目概况：
2.2.1变压器房更换S13—500KVA 室内变压器一台， 高压熔断开关 1 组。
2.2.2低压配电室更新低压配电柜5 面， 其中开关柜1面，电容柜1 面，低压馈出柜3 面， 新设1000A ( 三相五线制）低压封闭母线栅 ， 用于两配电室间低压柜连接。
2.2.3 从变压器房变压器低压接线端子敷设2 x (YJV22 - 3 x 240+2 x 120)双拼电缆至低压配电室,P1电源柜，直埋敷设,从低压配电室新敷设VV22—3x185+1x95电力电缆200米至1号楼一楼配电间,室外穿MPP管防护地埋敷设,室内沿走廊吊顶敷设，更换既有1号楼低压配电箱1 面。
2.2.4变压器室和配电室新设接地系统，变压器外壳、变压器基础槽钢，低压母线槽，配电柜外壳、电缆沟槽钢等外露金属部分可靠接地 ， 接地电阻不大于4欧姆， 不满足时加装接地极。
2.2.5电气施工及其他 ：高低压电缆穿墙、上杆穿钢管防护；开挖路面时，注意避让和防护地下光电缆 ；电缆在直线段每隔50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，设置明显的电缆标桩；
2.3发包范围：郑州职工培训基地供电设施局部大修工程。
2.4工期：计划工期40日历天。
2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：GDSG-01。
3. 竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质。
3.3业绩要求：竞包人应具有2021年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求：在2021年～2022年（近2年）中平均营业收入不应小于100万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于100万元。
3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
4.1 凡有意参加竞包者，请于 2023年9月11日至 2023年9月16日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）完成注册并线上支付标书款，即可自行下载发包文件。
4.2未完成注册供应商应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。
4.3发包文件每套售价100元，售后不退。
4.4 本项目发包文件不提供邮寄。
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2023 年9月 25日14时 30 分，地点为 郑州市二七区升龙天玺一号院1号楼2004室 。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告同时在国铁采购平台（https://cg.95306.cn/）、中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。
7. 联系方式
发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州职工培训基地
地 址：郑州市二七区淮河东路23号
联 系 人： 王红卫
电 话：0371-68327339
发包代理机构：中铁物总国际招标有限公司
地 址：郑州市二七区升龙天玺一号院1号楼2004室
联 系 人：史智伟、秦继伟
电 话：15904668893、13301294193
电子邮件：zbgsjyebzz@163.com
2023年9月11日
解决方案
联系我们
返回顶部