黄草峡储气库建设工程集注站扩建压缩机厂房及噪声控制工程招标公告
(招标编号:西征【SG】202302008)
项目所在地区:重庆市,市辖区,长寿区
一、招标条件
本黄草峡储气库建设工程集注站扩建压缩机厂房及噪声控制工程已由项目审批/
核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金690万元,招标人为重庆天然气
储运有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:噪声控制工程属于黄草峡集注站扩建工程的一部分,黄草峡集注站
因新增加一套8MW电驱离心式压缩机组及其配套空冷器,为降低集注站生产运行
产生的噪声污染,实现厂界噪声达标排放,需对站内的2套压缩机、配套的空冷
器、油冷器以及部分工艺管线等高噪声源进行噪声控制。一是拆除原降噪厂方
的东侧部分墙体,改扩建压缩机厂房与原厂房连通。二是对空冷器采用6米高围
护声屏障进行噪声控制。三是对油冷器、水冷器采用8米高围护声屏障进行噪声
控制。
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)黄草峡储气库建设工程集注站扩建压缩机厂房及噪声控制工程;
三、投标人资格要求
(001黄草峡储气库建设工程集注站扩建压缩机厂房及噪声控制工程)的投标人资
格能力要求:1、投标人须具有独立企业法人资格,提供加载统一信用代码的营
业执照。
2、投标人须同时具备环保工程专业承包壹级资质、钢结构工程专业承包叁级及
以上和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。
3、投标人须具有有效的安全生产许可证。
4、人员要求
4.1项目经理:具有二级及以上注册建造师执业资格证(建筑工程或机电工程专
业);且具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类);且具有不少于1项压
缩机站噪声治理工程施工中担任项目经理的业绩;且在施工期间不得担任其他
在建项目的项目经理或技术负责人。
4.2技术负责人:具有工程序列(中级)及以上技术职称(环境工程/环保等相
关专业);在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
4.3安全管理人员(安全员): 具有不少于1名专职安全员,且应具有在有效期
范围内的安全生产考核合格证书(建安C类)。
4.4提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、安全管理人员(安全员)的连续
养老保险参保证明复印件,加盖投标单位公章。连续养老保险证明期限为
2022年10月至2023年3月。
5、投标人业绩要求
投标人近五年(2018年1月1日至投标截止日)须完成不少于1项压缩机站噪声治
理工程业绩,并需提供相应合同或证明材料。
6、信誉要求
6.1投标人不存在被国家有关行政机关、招标人及其上级部门明文规定暂停、中
止、取消交易资格的情形。投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招
投标活动的情形。
6.2投标人在近三年(2020年1月1日至投标截止日)内无直接影响本项目履约能
力的违法、违规不良记录;不良记录包括但不限于以下情形:受到行政处罚;
因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪;在和招标人历
史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为
; 未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
6.3投标人没有处于被停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6.4投标人承诺严格执行国家及地方相关行政管理部门的相关规定。
7、法律、行政法规规定的其他条件。;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从2023年04月06日10时00分到2023年04月10日16时00分
详见《黄草峡储气库建设工程集注站扩建压缩机厂房及噪声控制工程》施工图
设计。主要工程量:
1)零标高以上的土建工程量(不含厂房和空冷器等隔声屏基础);
2)一是拆除原降噪厂方的东侧部分墙体,改扩建压缩机厂房与原厂房连通。二
是对空冷器采用6米高围护声屏障进行噪声控制。三是对油冷器、水冷器采用8
米高围护声屏障进行噪声控制。
3)降噪厂房的通风散热施工;
4)厂房内电气、自控、检测仪、行车部分设施拆除及安装;
上述工程内容的施工、竣工和保修工作,以及除招标人提供的设备材料外的设
计文件所要求的材料采购(甲供材料为可燃气体检测仪、火焰探测器、声光报
警器、压力变送器、视频监控、防爆灯具、电气仪表电缆),具体工作量详见
项目单位委托任务书,施工方案、施工图纸、招标人现场交底为准,施工图以
外的工作量,以现场签认为结算依据,对工程的质量,安全,工期,造价,施
工场地及周边环境与生态保护全面负责,具体以合同内容为准。
2.3建设地点:重庆市长寿区。
2.4计划工期:开工通知之日起70日历天。
2.5 质量要求:详见“第六章技术标准和要求”。
3.投标人资格要求
3.1本次招标不接受联合体投标。
3.2投标人资质要求
3.2.1投标人须具有独立企业法人资格,提供加载统一信用代码的营业执照。
3.2.2
投标人须同时具备环保工程专业承包壹级资质、钢结构工程专业承包叁级及以
上和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。
3.2.3 投标人须具有有效的安全生产许可证。
3.2.4人员要求
3.2.4.1项目经理:具有二级及以上注册建造师执业资格证(建筑工程或机电工
程专业);且具备有效的安全生产考核合格证书(建安B类);且具有不少于1
项压缩机站噪声治理工程施工中担任项目经理的业绩;且在施工期间不得担任
其他在建项目的项目经理或技术负责人。
3.2.4.2技术负责人:具有工程序列(中级)及以上技术职称(环境工程/环保
等相关专业);在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
3.2.4.3安全管理人员(安全员):具有不少于1名专职安全员,且应具有在有
效期范围内的安全生产考核合格证书(建安C类)。
3.2.4.4提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、安全管理人员(安全员)的
连续养老保险参保证明复印件,加盖投标单位公章。连续养老保险证明期限为
2022年10月至2023年3月。
3.2.5 投标人业绩要求
投标人近五年(2018年1月1日至投标截止日)须完成不少于1项压缩机站噪声治
理工程业绩,并需提供相应合同或证明材料。
3.2.6信誉要求
3.2.6.1投标人不存在被国家有关行政机关、招标人及其上级部门明文规定暂停
中止、取消交易资格的情形。投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参
与招投标活动的情形。
3.2.6.2投标人在近三年(2020年1月1日至投标截止日)内无直接影响本项目履
约能力的违法、违规不良记录;不良记录包括但不限于以下情形:受到行政处
罚;因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪;在和招标
人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的
行为;未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
3.2.6.3投标人没有处于被停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3.2.6.4投标人承诺严格执行国家及地方相关行政管理部门的相关规定。
3.2.7法律、行政法规规定的其他条件。
提醒:本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负
责人姓名等相关信息,以接受社会监督。若有造假,将按照法律法规及本招标
文件相关规定处理,请投标人认真核实投标资料,确保真实无误。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2023年4月6日至2023年4月10日,上午10:00时至下
午16:00时(北京时间,下同),在重庆西征建设工程咨询有限公司(重庆市南
岸区茶园新区梅花路1号建新产业园1栋501室)购买招标文件。
注:投标人若不能到现场购买招标文件的,可在招标文件发售期内将《领取招
标文件登记表》(详见附件)彩色扫描件和word电子档发送至411605492@qq.co
m进行网络登记。招标文件资料费缴纳支付至以下账户:
户 名:重庆西征建设工程咨询有限公司
开户行:农行重庆南岸新城支行
账 号:31062301040003458
投标人招标文件资料费转账成功后,需将转账截图发送至代理机构411605492@q
q.com邮箱进行确认,同时转账缴款时需按要求备注清楚单位名称+项目名称资
料费等信息。
注:投标单位需在开标当天带齐报名资料原件至开标现场递交报名资料。
4.2招标文件每套售价人民币500元,售后不退,由投标人在购买招标文件。向
招标代理机构缴纳。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年
4月26日10时00分(北京时间),投标文件递交的地点为:重庆西征建设工程咨
询有限公司会议室(重庆市南岸区茶园新城区梅花路1号)。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.
com/)上发布。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为重庆天然气储运有限公司。
九、联系方式
招标人:重庆天然气储运有限公司
地 址:重庆市渝北区旗龙路166号
联系人:王老师
电 话:023-65037886
电子邮件:/
招标代理机构:重庆西征建设工程咨询有限公司
地 址:重庆市南岸区茶园新城区梅花路1号
联系人: 张老师
电
话: 023-61922351
电子邮件: 411605492@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负贡μη仁 (签名)
招标人或其招标代理/ (盖章)
领取招标文件登记表
招标项目名称:黄草峡储气库建设工程集注站扩建压缩机厂房及噪声控制工程
招标编号:西征【SG>202302008

序号	项目		内容
1	潜在投标人名称(盖章）
2	潜在投标人 联系方式	姓名及职务
		固定电话
		传真
		手机
		电子邮箱
3	招标文件信息		一套共_本
4	领取人签字
5	领取时间