招标
综合应急保障基地实训区附属配套设施建设工程项目公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2023/09/12
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标公司杭州三通道南接线工程有限公司
招标联系人葛先生0571-86490733
招标代理机构浙江交投招标代理咨询有限公司
代理联系人叶先生0571-86099587
标书截止时间2023/09/17
投标截止时间2023/09/22
公告正文
询比采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购综合应急保障基地实训区附属配套设施建设工程，欢迎各单位前来参与报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：杭州三通道南接线工程有限公司综合应急保障基地实训区附属配套设施建设工程。
2、采购内容和范围:综合应急保障基地实训区附属配套设施建设工程。
建设内容包括：上下坡匝道、宕渣填筑、水稳基层、混凝土路面、块石砌筑、室外休息房、室外门卫、道闸等工作内容。具体内容以工程量清单为准。
3、计划工期:计划工期90日历天，缺陷责任期24个月。
4、施工质量目标:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
5、其他： /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：
（1）资质要求:持有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照，市政公用工程施工总承包三级及以上资质、并具有有效期内的安全生产许可证。
（2）业绩要求:2020年1月1日以来（时间以交工验收日期为准），完成过单个合同金额100万元及以上的市政公用工程业绩。【业绩证明材料：合同、竣（交)工验收证书，如上述材料无法体现交工时间、合同内容、合同金额的，还需提供业主出具的证明材料，否则业绩无效。】
（3）项目负责人要求:
①具有注册在响应单位的市政工程专业二级及以上建造师执业资格。
②具有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
③具有中级及以上技术职称。
④担任过1个市政公用工程的项目经理。【证明材料：合同、竣（交)工验收证书，如上述材料无法体现项目内容的，还需提供业主出具的证明材料，否则业绩无效。】
（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。
（5）其他要求：①拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书；②拟派施工技术负责人具有中级及以上技术职称证书；
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
4、其他： / 。
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间： 2023 年 9月 13日至 2023 年 9 月17 日（北京时间，下同）。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为 2023 年 9月 18 日16时 00分。采购人将于 2023年 9 月 20 日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2023 年 9 月 22 日 9 时 30分；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间： 2023 年 9 月 22 日 9 时 30 分。
6、其他要求： /
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）上发布。
六、联系方式
1、采购人：杭州三通道南接线工程有限公司
地点： 浙江省杭州市上城区九堡街道宣家埠1区杭州收费站
联系人：葛先生
联系电话：0571-86490733
2、采购代理机构：浙江交投招标代理咨询有限公司
地点：杭州市上城区城星路59号东杭大厦11楼
联系人： 叶先生
联系电话：0571-86099587
邮箱：824608424@qq.com
3、监督部门：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司纪检监察室
地址：杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2号楼5楼
电话：0571-87985588
4、系统维护联系电话：0571-86905322
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购综合应急保障基地实训区附属配套设施建设工程，欢迎各单位前来参与报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：杭州三通道南接线工程有限公司综合应急保障基地实训区附属配套设施建设工程。
2、采购内容和范围:综合应急保障基地实训区附属配套设施建设工程。
建设内容包括：上下坡匝道、宕渣填筑、水稳基层、混凝土路面、块石砌筑、室外休息房、室外门卫、道闸等工作内容。具体内容以工程量清单为准。
3、计划工期:计划工期90日历天，缺陷责任期24个月。
4、施工质量目标:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
5、其他： /
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：
（1）资质要求:持有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照，市政公用工程施工总承包三级及以上资质、并具有有效期内的安全生产许可证。
（2）业绩要求:2020年1月1日以来（时间以交工验收日期为准），完成过单个合同金额100万元及以上的市政公用工程业绩。【业绩证明材料：合同、竣（交)工验收证书，如上述材料无法体现交工时间、合同内容、合同金额的，还需提供业主出具的证明材料，否则业绩无效。】
（3）项目负责人要求:
①具有注册在响应单位的市政工程专业二级及以上建造师执业资格。
②具有有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
③具有中级及以上技术职称。
④担任过1个市政公用工程的项目经理。【证明材料：合同、竣（交)工验收证书，如上述材料无法体现项目内容的，还需提供业主出具的证明材料，否则业绩无效。】
（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。
（5）其他要求：①拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书；②拟派施工技术负责人具有中级及以上技术职称证书；
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
4、其他： / 。
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间： 2023 年 9月 13日至 2023 年 9 月17 日（北京时间，下同）。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为 2023 年 9月 18 日16时 00分。采购人将于 2023年 9 月 20 日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2023 年 9 月 22 日 9 时 30分；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间： 2023 年 9 月 22 日 9 时 30 分。
6、其他要求： /
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）上发布。
六、联系方式
1、采购人：杭州三通道南接线工程有限公司
地点： 浙江省杭州市上城区九堡街道宣家埠1区杭州收费站
联系人：葛先生
联系电话：0571-86490733
2、采购代理机构：浙江交投招标代理咨询有限公司
地点：杭州市上城区城星路59号东杭大厦11楼
联系人： 叶先生
联系电话：0571-86099587
邮箱：824608424@qq.com
3、监督部门：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司纪检监察室
地址：杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2号楼5楼
电话：0571-87985588
4、系统维护联系电话：0571-86905322
解决方案
联系我们
返回顶部