第一章投标人须知目录日期：2022年12月招标人：中国华冶科工集团有限公司招标文件昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包

投标人须知正文部分投标人须知前附表第一章投标人须知第三章投标文件格式第二章合同条款及格式

1.1.4本工程地点：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的施工进行招标。1.1项目概况1.总则

1.3.3本工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本工程的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标内容：见投标人须知前附表。1.3招标内容、计划工期和质量要求1.2.1本招标工程的资金来源：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求

1.9.1投标人于投标截止前自行勘察现场，现场联系人：张美华电话：13386368045。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人进行澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

本招标文件包括：2.1招标文件的组成2．招标文件投标人不得将中标工程再分包。1.11再分包1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清招标人对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（3）投标文件格式；（2）合同条款及格式；（1）投标人须知；

3.投标文件2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前在中国五矿集团采购电子商务平台（https://ec.minmetals.com.cn/logonAction.do）上发布，并通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

（5）资格审查资料；（4）分部分项价格表（3）法人授权委托书；（法定代表人不参加开标时需要开具法人授权委托书）（2）法定代表人身份证明；（1）投标函；3.1投标文件的组成

3.2.4除非合同中另有规定，投标人投标函中的投标报价应包括完成该工程项目的全部费用。投标人应充分考虑要承担的风险，报价中应包括招标文件中规定应由投标人承担的风险费用。3.2.3投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.2.2投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身水平、管理水平、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。3.2.1投标人应按招标人提供的“工程量清单”或其他要求进行。3.2投标报价（6）投标人须知前附表规定的或投标人认为需要的其他资料。

4.投标3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.6投标报价中包含应缴纳的各种费用、税金及安全生产、文明施工费。3.2.5投标人报价明显低于社会平均成本的应在投标文件中附报价的依据、证明材料及相关说明，无相关有效证明且不能做出合理解释的，评标委员会将认定报价低于成本。

6.2评标原则6.1评标小组组成：见投标人须知前附表6.评标招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间），在中国五矿集团采购电子商务平台（https://ec.minmetals.com.cn/logonAction.do）上开标。5.开标4.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件上传至中国五矿集团采购电子商务平台（https://ec.minmetals.com.cn/logonAction.do）。

6.4.2投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。6.4.1初步评审实行合格制，评标小组对投标文件的响应性进行评审，分合格和不合格，合格投标文件方可进入详细评审阶段。合格的投标文件要符合招标文件要求，包括投标文件格式、工期、质量、报价（是否在控制价范围内）等是否响应招标文件。6.4初步评审本次评标采用综合评分。评标小组对初步评审合格的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。报价相等时进行二次或多次报价。6.3评标方法评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

总分值100分，其中6.5.1分值构成与评分标准6.5详细评审6.4.3经初步评审的有效标书如果少于3家，应当重新招标。（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.1定标方式7.合同授予6.6二次或多次报价：见投标人须知前附表（3）质量：满分10分。满足招标文件要求质量标准的得8分，不满足标准的0分，超过标准的得8-10分。（2）工期：满分10分。工期等于或少于招标文件要求天数得10分，增加1天减2分。（1）投标报价：满分80分。报价得分=报价最低价/当前投标人报价*80

7.3.2中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。7.3履约担保在招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.2中标通知依据评标小组推荐1-3家投标人为备选中标人，由评标领导小组组长或副组长确定中标人。

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害企业及国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.1对招标人的纪律要求8.纪律和监督7.4.2发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。7.4签订合同

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。8.3对评标小组成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.2对投标人的纪律要求

9.5招标人供应的设备：见投标人须知前附表。9.4招标人供应的周转料具：见投标人须知前附表。9.3招标人供应的材料：见投标人须知前附表。9.2本次投标报价的费用组成：见投标人须知前附表。9.1本次招标控制价：见投标人须知前附表。9.需要补充的其他内容

中标通知书附表一9.9其他要说明的事项：9.8本工程增值税税率（含在报价中）：见投标人须知前附表。9.7本工程结算方式：见投标人须知前附表。9.6本工程付款方式及比例：见投标人须知前附表。

年月日中国华冶科工集团有限公司请贵单位接到此中标通知书30日内，按照招、投标文件的约定与我公司洽谈、签订该工程的分包合同。我公司昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包招标评标工作已经结束，根据工程招投标的有关法律、法规和本工程招标文件的约定，经过评标委员会综合评议，确定贵单位中标。(中标单位名称)：

感谢你单位对我们的大力支持。你单位参与的昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包的分包招标活动已经结束，经评标小组综合评议，你单位未中标。（未中标单位名称）：中标结果通知书附表二

专业分包合同昌邑市都昌街办棚户区改造工程合同编号：第二章合同条款及格式年月日中国华冶科工集团有限公司

承包人（全称）：中国华冶科工集团有限公司工程施工专业分包合同签订日期：2022年月日分包人：承包人：中国华冶科工集团有限公司分包工程名称：昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包合同

1.3分包工程内容：6#地块车库楼座顶板保温工程。包括但不限于顶板保温施工过程中的材料供应、施工、资料整理、检试验、成品保护、验收等施工图纸包含的全部工作内容。1.2分包工程地点：都昌路以西、院校西街以南、石化路以东、富昌街南北两侧。1.1分包工程名称：昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程。第1条分包工程概况依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其它相关法律、法规，承包人将所承建的昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包给分包人施工，双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本合同，双方共同遵守执行。分包人（全称）：

3.1.2质量验收标准：一次性验收合格工程。3.1.1工程质量符合L15J110、DBJ14-035-2007、JGJ144-2019、GB50411-2019标准。3.1质量标准第3条质量标准、标准化、安全文明施工及扬尘治理要求工作总日历天数为：40天(具体开工日期以承包人书面通知为准)。第2条工作期限

分包合同金额：（暂定）人民币（大写），（小写）元（其中：税率9%，增值税元，不含增值税金额元）；分包合同总价款中包含安全文明施工费元。第4条分包合同价款3.2.3扬尘治理及安全文明施工达到承包人要求，不得出现因分包人原因造成的给承包人的处罚或扣分。本合同范围内楼座周圈十米以内扬尘治理由分包人负责。施工过程中产生的建筑垃圾、边角废料等堆放到承包人指定位置并进行覆盖。施工完毕后在承包人的见证下分包人与后续施工队伍进行交接，如未按照承包人要求进行交接，由此产生的相应责任及处罚由分包人承担。若因“六个百分百”未达标给承包人造成处罚的，承包人双倍对分包人进行处罚。3.2.2杜绝重大伤亡事故和机械设备事故的发生，伤亡事故“零”。3.2.1现场标准化及安全文明施工要求：获得潍坊市标准化示范工地及山东省安全文明施工示范工地。3.2标准化、安全文明施工及扬尘治理要求

5.2.1分包人施工现场必须配备项目负责人、专职安全员、技术员、质量员、专职劳资管理员，专职安全员和质量员必须持有相关部门颁发的有效资格证件上岗，人证一致且符合要求；5.2人员持证要求1.2分包人准入证年检日期：5.1.1分包人准入证编号：5.1分包人准入资料第5条分包人准入资料、人员持证要求及现场管理人员要求

（1）完成单位工程或单项工程固定总价方式；6.1本工程采用第（2）种承包方式：第6条分包结算与价款支付5.2.4分包人必须依照承包人公司规定办理准入手续，向承包人提供的相关证件资料真实、有效，分包人承担因提供虚假证件、资料的法律责任及给承包人造成的一切经济损失。5.2.3分包人的管理人员必须持证上岗，一旦承包人在日常考核过程中发现分包人管理人员不能满足现场要求的，承包人有权要求分包人选派其他管理人员补充；5.2.2特种作业人员必须持证上岗，人证一致且符合要求；

综合单价（含税、税率为9%）为：元/㎡，做法如下：1.粘接砂浆；2.55mm厚岩棉板；3.抗裂抹面砂浆。保温结算时分包人须提供厂家出具的正式的供货合同及供货明细，承包人根据图纸、规范、材料配比及施工工艺，核对分包人施工的平米材料用量。如分包人施工的工程平米材料用量未达到要求或颜色与双方确认的色板颜色不符或工期要求未达到承包人要求。6.3采用第（2）种方式计价的，综合单价如下：6.2采用第（1）种方式计价的，分包合同价款共计/元。（3）按定额计价方式。（2）完成每一分部分项工程综合单价承包方式，按确认的工程量计算；

6.6.2甲方认价产生的审计费用由分包承担，从结算中扣除。6.6.1现场因分包原因产生的维修费用、清理垃圾发生的机械台班费用、其他费用等按已发生的据实扣除。6.6分包人生活和办公用临时设施费用约定：相关费用已包含在综合单价中，生活及办公临时设施由分包人自行解决。施工水、电费用约定：水电费接表计量，据实缴纳。6.5分包人生活水、电费用约定：由分包人自行承担。6.4采用第（3）种方式计价的约定：/。

6.10以上承包方式的分包费用除本分包合同明确约定或签订补充协议外，包括了分包人的权利、义务、质量、安全、文明施工、违约及各专业配合等所有费用。由于分包人未能正确理解本合同的内容和含意，承担因自身的任何疏忽、理解偏差或错误而造成的损失。6.9.2采用第（2）种承包方式综合单价中没有的综合单价约定：双方据实办理签证或签订补充协议。6.9.1采用第（1）种承包方式工程量增加或减少的约定：/；6.9分包合同价格调整的约定：6.8分包价格中含9%增值税。6.7分包价格中除承包人供应的材料、机械设备外，包含完成分包内容所需的人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、已完工程成品保护费、工具用具使用费、小型机具进出场费、检试验费、生活水电费、施工水电费、生活和办公用临时设施费、各种手续办理费、资料费、保险费、管理费、利润、税金等全部费用。

6.11.5完工结算：工程完工验收合格后进行最终结算，工程完工验收合格后10日内，分包人按承包人要求将结算资料报承包人审核，分包人少报、漏报的，视为让利，承包人不予增加。分包人10日内未按要求上报结算资料的，以承包人出具的结算书为准；6.11.4对分包人未经承包人认可，超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量；分包人上报的中间计量，必须按承包人进度工程款审核流程（项目部预算、项目经理、分公司经营预算处、分公司总经济师、分公司分管副经理审核签字确认）办理，经审核确认工程量后,才能作为分包工程款支付的依据；6.11.3采用第（3）种方式双方约定工程量计算方法为：/；6.11.2采用第（2）种方式的，由分包人按月将完成的工程量报承包人，由承包人确认。工程量计算规则参照2003年《山东省建筑工程消耗量定额》，未经承包人确认的工程量不予计量。6.11.1采用第（1）种方式的，由分包人按月（或旬）将完成的工程量报承包人，由承包人确认；6.11工程量的确认

承包范围内对应标段工程竣工验收完成后且双方办理完结算后，按照双方审定结算值付至97%，质量保修金按审定结算值的3%预留，顶板保温质保期拾年。顶板保温质保金于质保期满五年完成相应质保工作后支付外墙保温质保金的60%，剩余质保金于质保期满后，分包人完成所有质保工作后15日内付清。顶板保温质保金于质保期满分包人完成所有质保工作后15日内付清，保修金不计利息；分包合同价款最终支付：合同范围内单体工程顶板保温完工并经甲方验收合格，付至已完工程量的60%；合同范围内单体工程竣前检查完成后付至已完工程量的75%；6.12.1分包合同价款中间支付：6.12支付6.11.6分包工程完工结算按承包人工程结算审核流程（项目部预算、项目经理、分公司复审人员、分公司总经济师、分公司经理签字确认盖章）办理，经审核确定的结算报告盖章后方可有效。

6.12.5如发包人未按施工合同约定及时足额支付承包人工程款，分包人同意承包人暂停或顺延支付分包人相应工程结算款，或调减对分包人工程款的支付，不视为承包人违约；承包人将代发工资以外的工程款转入分包人开户的银行，分包人提供的开户银行名称与合同分包人名称一致，否则承包人有权拒绝支付，由此造成的损失由分包人承担；承包人以审核确认金额按合同支付比例和支付时间，在分包人按承包人要求提供有效发票后，以银行转帐、承兑、预储金、银行供应链或双方认可的其它方式支付给分包人。6.12.4支付方式6.12.3承包人在每次支付分包人工程款前，分包人应按已完成工程量向承包人提供合规的增值税税率为9%的增值税专用发票；结算完成后，分包人开具100%的发票。分包人不能提供发票的，承包人有权停止付款，因此影响本合同履行的责任全部由分包人承担。若分包人提供假发票，则分包人承担相应的税务处罚及法律责任，并赔偿因此给承包人造成的损失；6.12.2分包合同约定的工程变更合同价款的调整及其他约定的追加合同价款，应在完工结算前一并调整并计入完工结算总额，按照结算总额支付（必要时承包人与分包人签订补充协议）；分包人上报的正式结算书经承包人审核，审减值在5%以内的，分包人不承担费用，若审减值超过5%，按照超出部分5%收取分包人审计费，从分包人结算值扣除。

7.2.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；7.2.1项目经理：杨如峰职称：工程师；7.2承包人7.1承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格内容除外），供分包人查阅。分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。第7条双方一般权利和义务6.12.6工程质量保修金按经承包人确认的分包人完工结算的3%预留，顶板保温质保期拾年。

7.3分包人7.2.7监督检查分包人支付施工人员工资情况，发现分包人有故意拖欠农民工工资的，承包人有权用其分包工程款直接代行支付，分包人不得拒绝。7.2.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；7.2.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备等，满足施工需要；7.2.4统筹安排、协调解决非分包人独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地；7.2.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

7.3.6自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查；随时接受承包人检查其设备完好情况、材料保管及使用情况、持有效证件上岗情况；7.3.5严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约赔偿；7.3.4分包人施工进度按照经承包人批准的计划执行，只能提前，不得拖后；工期考核以分包合同约定工期和承包人或发包人、监理工程师批准的工期为准；7.3.3分包人根据承包人施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后实施；7.3.2对本合同分包范围内的工程质量向承包人负责，组织持有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；7.3.1项目负责人：职称：工程师；

7.3.12分包人必须配备劳资员，凡进入施工现场的作业人员，必须进行实名登记并填报相关信息报承包人备案。分包人负责做好作业人员的出工考勤记录，确保作业人员工资按时发放到本人。分包人每月需将审核签字后的考勤记录和工资发放明细表报承包人项目部劳资管理部门。分包人应接受承包人对工资支付过程中的监督与检查；7.3.11除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、交工负责，分包人承担并履行总（分）包合同约定的、与合同工作有关的所有义务及责任。7.3.10分包人须服从承包人的指令，包括承包人转发的发包人及监理工程师的指令；7.3.9妥善保管、合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的施工设备、机具、周转材料及其他设施；7.3.8已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。7.3.7按时提交各种报表、完整的技术质量管理及保障资料，配合承包人办理交工验收；

7.4转包与再分包农民工工资代发前，分包人应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后交承包人。承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。农民工实名制与工资支付管理具体要求执行华冶相关文件。农民工工资发放实行分包人委托承包人代发，承包人建立农民工工资专用账户，农民工工资由承包人通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户；除农民工工资外的剩余工程款支付到分包人帐户。上述工程款每次支付前，分包人须向承包人开具与付款额等额的增值税发票。如遇特殊情况承包人暂不能代发，需经承包人实名制管理部门批准，按承包人公司管理程序和要求确保农民工工资按月足额支付到位，分包人不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，如有克扣或拖欠的情况承包人以履约保证金先行垫付及对分包人进行除名等处罚。分包人应与进入施工现场的农民工签订劳动合同，并报承包人备案。未签订劳动合同的农民工不允许入场施工。分包人必须配备劳资员，负责现场劳务用工管理、实名制管理、农民工工资支付管理等工作，负责建立《农民工花名册》，建立《特种作业人员台账》；收集、整理、保管实名制管理、工资发放管理等资料。以上资料要保存至工程完工且农民工工资全部结清后至少3年。分包人每月需将审核签字后的考勤记录和农民工工资发放明细表报承包人劳资专管员。7.3.14关于农民工实名制管理的约定7.3.13承包人提供一级供电配电箱，二、三级配电箱由分包人提供，分包人负责管理维护，费用已包括在分包合同价款中。

8.4分包人应按照承包人承诺发包人的网络进度计划为基础，编制月进度计划。月进度计划关键线路施工日历天数之和不得大于承包人网络计划施工日历天数，只能提前，不得拖后。分包人每月22日前将月进度计划报承包人项目部，承包人项目部批准后，分包人按月进度计划组织施工。8.3因承包人、发包人原因不能按照本合同书约定的开工日期开工，承包人应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。8.2分包人应当按照本合同书约定的开工日期开工。8.1施工进度应符合以下要求：分包人施工进度符合现场进度计划的要求，满足发包人、监理单位、承包人的计划要求。第8条工期要求分包人不得将其承包的本合同项下的施工内容转包或再分包给他人。否则，分包人将被视为违约，并承担违约责任。

第9条安全文明、环保施工8.6因分包人组织措施不力，连续1个月完不成进度计划或关键工序拖延工期7天以上的，承包人有权采取增加劳动力措施，增加劳动力发生的一切费用，由分包人承担；或者提前解除合同限期7天内退场，已完验收合格工程按70%进行结算，分包人应无条件接受，并承担给承包人造成的损失。8.5.3不可抗力的原因（以当地权威部门颁布的信息认定）。8.5.2影响总工期的，非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；8.5.1发包人或监理工程师批准的与分包合同相关的工期延长；8.5因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人书面确认后，工期相应顺延：

9.6双方签订《工程分包安全生产协议书》（附件七），分包人负责本单位施工人员的生产安全，承担由于自身责任所造成的事故责任和费用。9.5分包人严禁使用童工和无身份证件的人员，严禁非施工人员进入施工现场，严禁非施工人员在宿舍留宿；严禁家属及儿童进住工地。9.4分包人应严格按照承包人的施工现场企业文化标准布置施工现场；按照建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011检查安全文明施工。9.3分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由分包人提供使用计划，经承包人批准后，由承包人负责供应，其费用由分包人承担。9.2分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向承包人提出安全、职业健康防护措施（或专项施工方案），经承包人批准后实施。9.1分包人应遵守工程建设安全生产、环境保护、职业健康有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，服从承包人的安全管理及规定，随时接受行业安全检查、环境保护人员依法实施的监督检查，采取必要的安全和环境保护防护措施，消除事故隐患。由于分包人安全、环境保护措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由分包人承担。

9.12分包人生活区的消防、安全和卫生工作由分包人自行负责。为了保证安全用电，宿舍内严禁私自接线使用电炉、电热器等大功率电器。9.11分包人有义务积极配合交叉作业队伍的施工生产，严禁发生相互制约的施工现象。如果违约，每发现一次，分包人向承包人支付违约金5000元，并承担给承包人造成的经济损失。9.10分包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，分包人应当从施工现场清除分包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定地点保留分包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。9.9未经承包人同意分包人不得对现场的消防器材、安全设备、防护设施进行拆改、破坏、消除等，一旦发生由分包人承担3倍赔偿。9.8分包人从业人员在施工现场及周边区域发生打架斗殴的，所产生的一切后果均由分包人负责，并向承包人支付每次1000-10000元金额的违约金。9.7分包人要建立单独的安全管理保证体系和安全生产责任制。必须设置持有有效证件的安全人员，建立安全生产一体化的安全监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实，以保证本工程现场的安全生产。

第11条材料、设备10.3分包人在自检合格后，提前24小时通知承包人组织验收，验收合格后双方作好签字记录。未进行验收的严禁进入下一道工序施工。10.2承包人、监理及发包人随时进行工程质量检验，对于检查过程中发现的问题及隐患，分包人应积极整改，并承担整改费用。分包人若在规定的时间内未达到整改要求，承包人将以质量索赔的形式将质量扣款直接转到财务部门，并在最近的工程款支付时予以扣除。10.1分包人应服从承包人的质量监督管理，分包工程质量应达到本合同书约定的工程质量标准，因分包人原因工程质量达不到约定质量标准的，限期整改达到质量标准，因整改超过合同约定工期的，分包人应承担违约责任。第10条、工程质量9.13施工现场危险地区（需要安全防护措施）施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施。

12.1施工中如发生对原工作内容进行变更，承包人应提前7天以书面形式向分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。分包人按照承包人发出的变更通知及有关要求，进行需要的变更。第12条施工变更11.4分包人使用吊篮不得超过5年报废年限，安全锁每半年标定一次，吊篮每台必须按照备案、报安装、检测、报使用程序执行，联合验收后方可投入使用，吊篮操作人员须持有监管局颁发的特殊工种证件方可操作。11.3分包人使用或自购的施工电气设备、工器具、测量仪器等要满足安全生产和工程质量要求。如使用不能满足安全生产和质量要求的电气设备、工器具、测量仪器时，承包人有权责令分包人停止使用，待检试验合格后方可使用。对各种机具、计量器具需报承包人备案，施工机具必须状态良好，现场严禁使用报废及国家明令禁止使用和淘汰的产品；严禁使用过期、未检的计量用具。11.2分包人负责采购的其他材料，承包人有权检查是否合格，封存送检试件样品，待实验合格后方可使用。如有不合格材料使用在工程上，承包人有权责令分包人停止使用，并由分包人赔偿因使用不合格材料引起的各种损失。分包人负责采购的其他材料进场不得耽误工程进度，如果耽误进度时，承包人可代替采购，采购费用按月息10%计息，在拨付工程款时扣回。11.1本合同范围内所有材料、设备均有分包人自行采购、供应。每月需按项目部要求上报保温材料进场数量，每次材料进场须通知项目物资部相关人员现场验收。

13.2全部工程竣工，经发包人验收合格，双方签订《工程分包质量保修书》（附件八）。13.1分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。分包人施工完毕，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收，经承包人验收合格，视为分包人已经完成了本合同约定工作。但承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的损失。第13条施工验收12.4因分包人自身原因导致的工程变更，分包人无权要求追加合同价款。12.3施工中分包人不得对原工程设计进行变更。因分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致承包人的损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。12.2因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整，分包人应予以接受，并不得因调减工程量造成合同价款的减少而向承包人提出索赔要求。

（2）分包人因自身原因未按照合同工期要求，延期交工的，每延误1天分包人应向承包人支付1000元的违约金；拖延超过15天，勒令退场，已完验收合格工程按70%进行结算，分包人应无条件接受，分包人另行承担给承包人造成的损失。（1）如未按计划完成形象进度，第一次付款时扣除10000元违约金，第二次付款时如形象进度按计划完成，退还上次付款时扣除的款项，如仍未完成扣除20000元违约金，依次类推增加违约金。逾期交工，分包人除承担工期违约责任外，扣除的款项不再退还，分包人并承担由此造成承包人的其他经济损失（如发包人追究的经济赔偿责任等）；14.1.2当发生下列情况之一时，分包人承担违约责任：14.1.1承包人不按分包合同约定履行义务的，承包人承担违约责任。14.1违约第14条违约与争议

（8）分包人盗用承包人名义从事经营活动的，视为分包人违约，分包人承担相应法律责任，除履约保证金不予退还外，分包人另行向承包人支付违约金100000元；（7）分包人中途擅自退场的，视为分包人违约，除履约保证金不再返还外，已完验收合格工程按70%进行结算；（6）分包人擅自停工的，视为分包人违约，违约金按5000元/次计，承包人有权将分包人清退出场，已完验收合格工程按70%进行结算，履约保证金不予退还；如分包人拒不退场导致工期延误，则分包人继续承担工期违约责任；（5）分包人承诺：严格按照法律法规为其施工人员办理、缴付各项费用，及时支付施工人员的工资。由于分包人不按时支付施工人员工资，而引发群体性上访讨薪事件的，视为分包人违约，承包人收到或发现存在该情形时，违约金按每起5000元计。承包人用分包人的应付工程款或履约保证金直接代行支付施工人员工资，分包人不得拒绝，该费用在分包人的分包工程款中扣除；（4）分包人承诺：分包人承担的工程内容不转包或再分包。如违反，愿承担违约责任，并向承包人支付违约金50000元。（3）工程项目施工（或检查）过程中发现分包人现场人员证件不全或人证不一致或人员配备不齐的，视为分包人违约，违约金按500元/每人次计；

（14）分包人因违约应承担的违约金，承包人有权在支付任一笔分包工程款时扣除。（13）工程验收时，分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，分包人应向承包人支付本合同金额2%的违约金，同时分包人还应按承包人要求自费返工，直到验收通过为止，并由分包人承担因此给承包人造成的工期拖延、发包人处罚等全部损失。（12）分包人未按合同约定时间进场，分包人承担违约责任，违约金按5000元/天计，承包人有权终止合同；（11）由分包人原因发生的安全事故并给承包人造成名誉、经济损失的，由分包人向承包人支付违约金5000元/次；（10）工程所在地建管部门、发包人及承包人上级部门等各项检查，因分包人原因致使承包人收到经济处罚的，由分包人承担此费用，并赔偿给承包人造成的一切经济损失；（9）因分包人原因未能达到本合同约定的标准化和安全文明施工标准时，分包人承担10000元/次的违约金并承担因此给承包人造成的全部损失；

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；14.2.1承包人和分包人在履行合同时发生争议，双方应友好协商解决，不能协商解决的，双方约定按下列第（2）种方式解决争议：14.2争议（17）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。（16）由于工程所在地政府的政策性停工，分包人应妥善分流作业人员，保留必须的留守人员（不少于1人），将留守人员名单报至承包人，由承包人项目部统一管理；政策性停工结束后，分包人在接到承包人通知（包括电话通知、传真通知、邮箱通知等）后应在3日内恢复施工作业，相应工期顺延，涉及材料、设备租赁的费用各自承担。（15）如因发包人原因致使本工程延期开工，本分包合同延期履行，双方互不追究责任。

（4）法院要求停止合同工作。（3）仲裁机构要求停止合同工作；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；14.2.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：（2）向中国华冶科工集团有限公司所在地有管辖权的人民法院起诉。

15.2.1分包人于本合同签订后7日内按合同金额的5%向承包人缴纳履约保证金，即人民币大写（小写：元）；15.2履约保证15.1.2保险事故发生时，分包人和承包人有责任采取必要的措施，将损失降到最低。15.1.1分包人应为其现场职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有施工机械设备办理保险，支付保险费用；15.1保险第15条保险及履约保证

第16条不可抗力15.2.3履约保证金的返还：工程完工验收合格并完成分包结算后，扣除违约金和其他应扣款，剩余部分退还分包人，履约保证金不计利息。15.2.2.3合同履行过程中，乙方出现违约时，承包人有权直接要求按违约条款约定支付违约金，无需乙方确认。15.2.2.2出现工人讨薪事件，承包人可从履约保证金中代付工人工资，同时按照2000元/次扣罚违约金。15.2.2.1乙方出现违约情况，承包人从履约保证金中扣罚违约金。15.2.2履约保证金的使用：

（3）分包人自有机械设备损坏及停工损失，由分包人自行承担。（2）承包人和分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工作业的材料和待安装的设备的损害由承包人承担。16.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：16.2不可抗力事件发生后，分包人应立即通知承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，承包人应协助分包人采取措施。承包人项目经理认为分包人应当暂停工作的，分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内分包人应向承包人项目经理通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，分包人应每隔2天向承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，分包人应向承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。16.1本合同中的不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

第17条合同解除16.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。（7）延误的工作时间相应顺延。（6）工程所需清理、修复费用，由承包人承担。（5）停工期间，分包人应承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。（4）承包人提供给分包人使用的机械设备损坏，由承包人承担，但停工损失由分包人自行承担。

第18条补充条款17.5合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地。承包人应为分包人撤出提供必要条件，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。17.4承包人、分包人双方协商一致，可以解除合同。17.3如因分包人违约导致本合同终止的，承包人和分包人可以解除合同，分包人应按本合同相关条款的约定向承包人支付违约金。17.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同，双方互不追究违约责任。17.1如在分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，承包人应通知分包人终止本合同。分包人接到通知后应尽快撤离现场。

19.4合同份数19.3双方履行完合同全部义务，分包人分包工程内容施工完毕并经承包人验收合格、交付承包人后，工程款支付完毕，本合同即告终止。19.2本分包合同未尽事项双方另行签订补充协议进行约定。19.1本分包合同自双方盖章、签字之日起生效。第19条合同生效与终止无

附件一：法人授权委托书合同附件合同订立地点：青岛市文沁广场16层会议室合同订立时间：2022年月日；19.4.2本合同副本四份，承包人三份，分包人一份。19.4.1本合同正本两份，具有同等效力，承包人分包人各留一份；

附件八：工程分包质量保修书附件七：工程分包安全生产协议书附件六：分包人管理人员情况表附件五：承包人提供周转材料、低值易耗材料一览表附件四：承包人提供施工机具、设备一览表附件三：承包人供应材料一览表

法定代表人法定代表人住所：住所：社会信用统一代码：社会信用统一代码：承包人（盖章）：分包人（盖章）：附件十：保证优先支付农民工工资承诺书附件九：廉洁协议

法人授权委托书附件一电话：电话：账号：账号：开户行：开户行：或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：

代理人无转委托权。特此委托。代理人在授权期限内所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，并承担该代理人行为的全部法律后果和责任。有效期限：自合同签订之日起到合同履行完之日止授权范围：签订昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包合同、履行合同中约定的责任与义务、负责工程施工、工程结算、工程款收付、质量保修等全部工作。本授权书申明：我系的法定代表人，现授权委托我公司的，身份证号：，为我公司代理人。中国华冶科工集团有限公司

附件三授权日期：2022年月日委托代理人：（签字）法定代表人：（签字）授权单位：（盖章）附：委托代理人身份证复印件（正反面）

必要的备注说明：无承包人提供施工机具、设备一览表附件四承包人供应材料一览表

分包人管理人员情况表必要的备注说明：无附件六承包人提供周转材料、低值易耗材料一览表附件五

一、工程概况依照《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，确保项目安全生产和职业健康、环境保护、文明施工符合相关要求，经双方协商一致，订立本协议，双方共同遵守。分包人（全称）：承包人（全称）：中国华冶科工集团有限公司工程分包安全生产协议书附件七

1、承包人责任二、安全生产责任2、总日历工作天数为：40天。分包工程内容6#地块车库楼座顶板保温工程。包括但不限于顶板保温施工过程中的材料供应、施工、资料整理、检试验、成品保护、验收等施工图纸包含的全部工作内容。分包工程地点：都昌路以西、院校西街以南、石化路以东、富昌街南北两侧。1、分包工程名称：昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程。

2、分包人责任1.5接到分包人发生生产安全事故报告后，按有关规定及时向上级主管部门报告。1.4履行总包单位的管理职能，对分包人的安全生产、职业健康、环境保护、文明施工进行监督、检查。1.3对分包人进行安全技术、职业健康、环境保护、文明施工交底，并做好会议记录。1.2及时向分包人传达地方政府关于安全生产、职业健康、环境保护、文明施工方面的工作部署、规定和要求。1.1按分包合同约定，向分包人传达关于承包人的“安全生产、职业健康、环境保护、文明施工”等管理规定。

2.6保证施工现场安全防护设施规范，人员劳保用品配置齐全。承担由于自身安全措施不利或违章指挥、违章操作所造成的事故责任和事故的一切费用。2.5加强作业人员的管理，进场前，向承包人提供务工人员名册，入场施工人员必须持身份证登记注册；符合当地主管部门有关施工人员的管理规定，确保手续和证件齐全；对作业人员及时进行安全生产教育。2.4依据承包人施工组织设计总体部署和要求，编制分包项目的施工方案和安全技术措施，并向施工作业人员进行详细交底。2.3分包队伍进场后，必须接受和服从承包人的安全管理，遵守承包人有关安全生产、职业健康、环境保护、文明施工等各项管理规定，自觉抵制和消除“三违”现象。2.2设立相应的项目管理机构，配备专职安全管理人员，全面负责安全管理工作。建立健全安全生产责任制，各工种作业人员严格按照安全操作规程施工。特种人员必须持证上岗。2.1严格执行承包人有关分包队伍施工准入的管理规定，分包人进场前必须到承包人公司相关管理部门办理准入手续，进场后到承包人项目部进行验证工作。

2.12所有人员工作时间应穿戴整齐，行为文明，要佩戴由发包人统一规定标志的反光背心等总包配备的工装，一线从业人员不得随便进入承包人办公场所和生活场所，影响承包人正常工作和生活。2.11制定生活和环境卫生管理制度，按承包人要求搞好职工宿舍和食堂饮食卫生。生活区卫生每天要派人清扫，生活垃圾按承包人指定地点存放，不许随意破坏承包人的生活设备和设施，发现出现上类问题应无条件进行修复完好。2.10分包人接受承包人有关安全生产、职业健康、环境保护、文明施工等工作的检查和考核，承担由于分包人安全管理不到位的违约责任和违约金。2.9发生伤亡事故后，分包人应按有关规定和程序立即上报其上级主管部门和承包人，积极配合上级主管部门进行事故调查，按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理，并承担由此发生的一切费用。2.8根据现场实际施工情况制定相应的应急救援预案，并组织作业人员进行演练。2.7接受承包人组织的入场安全教育，认真学习国家和当地政府关于安全生产的规章制度。认真抓好分包项目的安全生产管理,接受和服从承包人有关安全生产的监督管理。

三、安全生产权利2.17对承包人交付的部分安全用品、安全周转用品、安全防护用品、企业文化宣传、各类图牌、安全环保设备设施要给予保护，损坏要照价赔偿及更新，交付承包人要修缮一新。2.16确保安全文明施工费用专款专用，不得挪作他用。随时接受行业主管部门、业主、承包人对安全文明施工费用的投入与使用进行监督检查，保证安全文明施工费用全部用于安全生产、文明施工。在施工过程中因安全生产需要产生的安全费用应提供有效发票及清单，否则月末不予拨付工程款。2.15在动力设备、输电线路、地下管道、密封环境、易燃易爆地段、临街交通要道、放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，施工开始前应以书面通知承包人技术总工程师并提出安全防护措施，经总工程师认可后实施。2.14必须严格执行承包人有关环境保护的规定，土石方、地下室、钢筋加工、木方加工等施工中产生的建筑废弃物、生活垃圾必须按承包人指定地点堆放，生产生活污水必须经沉淀、净化处理。2.13施工现场必须要做到安全文明施工，做到无违章及打架斗殴现象发生，并配合承包人搞好与业主、监理及来访人员的关系。施工工具要摆放整齐，作业区卫生每天派人清扫，做到工完场清。

本协议有效期自合同签订之日起，至分包人退场止。2.1分包人有权拒绝承包人以及其他有关方的违章指挥以及在不具备安全条件下的强行施工。2、分包人权利1.2分包人发生人员伤亡事故的，承包人有权对分包人清退出场，由此造成的后果和一切经济损失由分包人承担。1.1在检查过程中发现的安全生产隐患、职业健康和个体防护不足、环境保护不到位、文明施工不达标等，有权对分包人采取限期整改、经济处罚、停工整顿的处理措施。由此所造成的后果和一切经济损失由分包人承担。1、承包人权利

工程分包质量保修书附件八签订日期：2022年月日签订日期：2022年月日或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：法定代表人法定代表人承包人（盖章）：分包人（盖章）：

分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。二、工程质量保修范围和内容一、分包工程名称：昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程为保证本工程在合理使用期限内正常使用，经承包人、分包人协商一致签订本工程质量保修协议。分包人在质量保修期内按照《建设工程质量管理条例》及双方约定，承担工程质量保修责任。分包人（全称）：承包人（全称）：中国华冶科工集团有限公司

1、顶板保温工程为拾年、外墙涂料工程为贰年；双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：三、工程质量保修期限质量保修范围包括：6#地块车库楼座顶板保温工程。包括但不限于顶板保温施工过程中的材料供应、施工、资料整理、检试验、成品保护、验收等施工图纸包含的全部工作内容。质量验收标准：一次性验收合格工程。工程质量符合L15J110、DBJ14-035-2007、JGJ144-2019、GB50411-2019标准。

3、如出现业主连续两次就同一保修内容提出质量投诉，或对维修结果表示不满。承包人有权自行安排维修，费用从分包人质量保修金中扣除。2、属于保修范围、内容的项目，由承包人负责用书面、传真、电话或邮件形式通知分包人，分包人应指定专人负责，并在24小时内到现场确定保修事宜，在规定时间内完成保修维修工作。若分包人不在约定期限内派人保修，承包人可以委托他人修理，其费用从质量保修金中扣除。1、分包人应确保联系方式畅通，若联系方式发生变化时，分包人应及时通过书面或邮件形式通知承包人。因分包人联系方式改变未通知承包人，导致承包人不能与其取得联系时，承包人有权自行解决业主反应的质量问题，费用从分包人质量保修金内扣除，分包人不得拒绝。四、工程质量保修责任质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。2、其它项目保修期限约定如下：无。

1、本分包工程质量保修金为分包结算价的3%，五、质量保修金的支付7、双方约定的其他事项：无。6、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。5、在国家规定的工程合理使用期限内，分包人确保施工质量。因分包人原因致使工程在合理期限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。4、发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，如分包人不能立即到场抢修的，承包人可直接委托他人进行维修，其有关费用由分包人承担。

联系地址：青岛市市北区洛阳路8号中冶文沁广场欧阳明强联系电话：18661908906承包人联系人：杨如峰联系电话：181620805781、双方约定的联系人及联系电话六、其他2、外墙保温质保期拾年、外墙涂料质保期贰年。外墙保温质保金于质保期满五年完成相应质保工作后支付外墙保温质保金的60%，剩余质保金于质保期满后，分包人完成所有质保工作后15日内付清。外墙涂料质保金于质保期满分包人完成所有质保工作后15日内付清，保修金不计利息；

或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：法定代表人法定代表人承包人（盖章）：分包人（盖章）：2、本工程质量保修协议为工程分包合同附件，与分包合同具有同等效力，有效期限至保修责任免除。联系地址：分包人联系人：联系电话：

双方已签订了：昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包合同，为建立诚实守信的业务关系，维护双方合法权益，双方在合同履行期间要严格遵守国家法律、法规，恪守商业道德，保证廉洁自律，经双方协商一致，达成如下协议：分包人（全称）：承包人（全称）：中国华冶科工集团有限公司廉洁协议附件九签订日期：2022年月日签订日期：2022年月日

六、承包人工作人员不得向分包人介绍家属或者亲友从事与承包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。五、承包人工作人员不得要求或者接受分包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。四、承包人工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。三、承包人工作人员应当保持与分包人的正常业务交往，不得接受分包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在分包人处报销任何应由其个人承担的费用。二、承包人及其工作人员不得以任何形式向分包人索要和收受回扣等。一、承包人、分包人应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

十二、分包人如发现承包人工作人员有违反上述规定者，应向承包人公司举报。承包人不得找任何借口对分包人进行报复。承包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的分包人，在同等条件下优先考虑与分包人继续合作。十一、分包人不得为承包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品及物品。十、分包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请承包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。九、分包人不得为谋取私利擅自与承包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。八、分包人不得接受承包人工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。七、分包人应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向承包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等；或给承包人工作人员报销其个人费用；或为承包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

保证优先支付农民工工资承诺书附件十或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：法定代表人法定代表人承包人（盖章）：分包人（盖章）：十三、承包人发现分包人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿承包人工作人员等不正当竞争行为的，承包人有权解除分包合同，同时分包人承担违约责任，并向承包人偿付违约金10000.00元。

四、务工人员工资按第（3）种方式支付。三、按《劳动合同》约定为务工人员足额发放工资，保证不拖欠务工人员工资，若我单位拖欠务工人员工资，贵公司可从我公司工程款及履约保证金中代付，我方接受贵公司的违约处罚；若我单位务工人员因拖欠工资问题到当地政府机构或贵公司发生集体上访和讨薪事件，我单位愿按约定承担违约责任和违约金。二、按贵公司要求，按时提交我公司现场务工人员的动态花名册，以及本人签字的考勤表、工资发放明细表等。若我单位不按承诺规范用工或未按规定提交有关资料的，愿接受贵公司的违约处罚。一、保证现场用工符合《中华人民共和国劳动法》及《保障农民工工资支付条例》，与现场每个务工人员签订合法有效的《劳动合同》。指派专人驻守施工现场管理作业用工，报送作业人员信息直至工程结束。我是授权昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程项目的现场负责人，本人代表分包单位向贵公司承诺：中国华冶科工集团有限公司：

承诺单位（盖章）：委托代理人（签字）：六、本承诺书为双方签订的《昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包合同》附件，盖章签字后生效。五、补充事宜：无（3）现金支付：五日内提供务工人员本人持身份证、现金、工资数额等影像资料。（2）开设农民工工资专用帐户。（1）分包单位委托总包单位代发。

投标人：（盖单位章）投标文件昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程分包招标第三章投标文件格式2022年月日

如果我方中标，我方保证在工作总日历天数为：40天内完工(具体开工日期以承包人书面通知为准)，确保工程质量符合L15J110、DBJ14-035-2007、JGJ144-2019、GB50411-2019标准。在考察现场并充分研究昌邑市都昌街办棚户区改造6#地块车库楼座顶板保温工程（以下简称“本工程”）分包招标文件的全部内容后，我方愿以元/㎡的综合单价（含税、税率为9%）承揽本工程，并严格按照投标须知、合同约定、图纸、技术规范等要求施工、完工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。致：中国华冶科工集团有限公司(招标人名称)一、投标函2022年月日法定代表人：（签字）

日期：2022年月日法定代表人或委托代理人（签字）：投标人（盖章）：在签署分包合同之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时间按分包合同总金额5%递交履约保证金。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人：二、法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）附：法定代表人身份证特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：

授权范围：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改昌邑市都昌街办棚户区改造改造6#地块车库楼座顶板保温工程的投标文件、洽谈合同、签订合同和处理有关事宜。本授权书申明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我公司的(姓名)，身份证号：，为我公司代理人。中国华冶科工集团有限公司：三、法人授权委托书2022年月日

委托代理人:（签字）法定代表人：（签字）授权单位：（盖章）附：委托代理人身份证复印件（正反面）代理人无转委托权。特此委托。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，并承担该代理人行为的全部法律后果和责任。

需要的其他资料五、投标人须知前附表规定的或投标人认为（准入证、营业执照、管理人员证件等）四、资格审查资料授权日期：2022年月日