采购人：无锡市商业幼儿园采购项目名称：无锡市商业幼儿园维修改造工程政府采购编号：PXGJCG2022-110文件竞争性磋商无锡市政府采购

三．采购需求二．报价供应商须知一．投标邀请目录二○二二年五月采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

二．报价供应商须知我公司受无锡市商业幼儿园的委托，就无锡市商业幼儿园维修改造工程进行竞争性磋商，欢迎你单位参加报价并提请注意下列附表中的相关事项：一．磋商邀请函五.投标文件（格式）四．合同书（格式）

报价供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。报价供应商应应到相应网站上下载磋商文件及相关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。磋商文件包括本文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。（二）磋商文件：公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。（一）遵循原则：

（四）磋商文件的补充或修正：本文件的最终解释权归采购人。采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“磋商邀请函”第7项规定的时间对报价供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。报价供应商如需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。（三）磋商文件的解释：磋商文件仅作为本次招投标使用。

1.关于资格的声明函原件扫描件（格式见附件）第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）1、证明文件：（五）响应文件的组成：相应内容上传至投标客户端。2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对磋商文件进行澄清或修正，普信国际工程咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取磋商文件的单位，该澄清或修正的内容为磋商文件的组成部分。报价供应商应在磋商截止时间前关注原磋商公告媒体上发布的相关更正公告。请磋商文件的收受人下载此更正公告后，于磋商截止日前书面回函（传真件）普信国际工程咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.报价供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；6.报价供应商法定代表人授权委托书原件扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；5.项目负责人提供二级及以上注册建造师（房屋建筑工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）证书原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；4.报价供应商具备有效期内的安全生产许可证原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；3.报价供应商具备有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；2.报价供应商企业营业执照副本或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；

13.报价供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。12.承诺书原件扫描件（格式见附件）；11.法定代表人被授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2021年11月至2022年4月的缴费清单）或由社保机构出具的2021年11月至2022年4月的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用,如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至磋商文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）；10.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；9.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；8.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

1)实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）3.实施项目管理机构配备情况：2.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件；（如是）1.报价供应商简介和经营情况说明；第二部分：补充性文件：注：报价供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

（1）响应函；2、响应函部分（格式见附件）：4.报价供应商认为有必要提供的其它资料（详见评分标准所要求之证明材料）4)项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）3)项目技术负责人简历表（格式见附件）2)项目负责人简历表（格式见附件）

（4）综合单价分析表表4（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3（2）单位工程投标报价汇总表表2（1）投标总价表13、报价部分（格式见附件）；（2）报价一览表；

（10）计日工表表10（9）专业工程暂估价及结算价表表9（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8（7）暂列金额明细表表7（6）其他项目清单与计价汇总表表6（5）总价措施项目清单与计价表表5

表15（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）（14）发包人提供材料和工程设备一览表表14（13）总价项目进度款支付分解表表13（12）规费、税金项目计价表表12（11）总承包服务费计价表表11

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；2）施工现场平面布置和临时用地布置；1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；4、技术文件：（17）材料品牌选用表表17（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16

（1）本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。（六）竞争性磋商报价说明：7）劳动力、机械设备和材料投入计划。6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；5）安全保障措施；4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

（7）供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）竞争性磋商文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。（6）所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。（5）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。（4）除非采购人对磋商文件予以修改，报价供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。（3）本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，报价供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知报价供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，报价供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。（2）供应商的投标报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括工完清场、移交竣工验收、保修期满。

（13）本项目采用营改增后一般计税方法。（12）报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。（11）磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。（10）投标供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。（9）各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时涨跌不超过5%部分将不作调整。超过部分根据相关文件双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，投标供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。（8）现场安全文明施工措施费中的基本费、省级标化增加费是按苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定的标准计列的。

5.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上磋商时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取竞争性磋商文件，在政采云报价客户端制作响应文件（电子数据），并在磋商截止时间之前上传响应文件。4.投标费用自理。3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。（七）响应文件的要求

（八）无效响应文件的确认10.报价供应商进行网上报价请参照《全流程电子化投标操作说明》。9.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。8.报价供应商应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子报价系统逐条应答。7.报价供应商按竞争性磋商文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。6.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

不具备磋商文件中规定的资格要求的；报价供应商未按磋商文件要求解密的；电子响应文件未按磋商文件要求签章的；电子响应文件未按规定时间上传的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；报价供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

响应文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；报价供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；不同报价供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；不同报价供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；不同报价供应商响应文件相互混装的；提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；评标委员会认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的；响应文件报价出现前后不一致，报价供应商拒不确认修正后的报价的；响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；不同报价供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；报价供应商的报价畸高或畸低，但磋商总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；未按要求提供技术文件或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

1.2磋商小组将在政府采购交易管理一体化系统集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。参加磋商的报价人代表如未按要求磋商，将被视为报价人自动放弃竞争性磋商权利。1.1采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定由专家及采购人代表组成磋商小组。1.磋商小组磋商、评审响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。不同报价供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。2.1报价一览表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。2.磋商响应文件的评审依据：评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。1.4回避1.3磋商过程中，磋商小组成员不得与报价人私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

①响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；3.3磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：3.2磋商截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不磋商；3.1所有报价单位在磋商文件规定的时间内解密各自响应文件；3.磋商程序2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5．报价人未参加磋商的，视同认可磋商结果。4．电子响应文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子响应文件为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者补正，经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。评标工作由普信国际工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。7.评审工作程序：采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。采购代理机构在磋商截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”(http://credit.jiangsu.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。6.信用信息查询

8.1磋商前首次报价,即按本竞争性磋商文件要求的格式报价；8.关于磋商报价：（3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。②符合性检查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。①资格性检查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn）查询供应商在磋商截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（一）评分项目及总分（总分100分）对通过符合性审查、商务及技术评审和报价评审的报价人，采用综合计分的办法进行评分。标准具体如下：10.评分标准评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列,成交候选人并列的按方案优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。（计分均保留2位小数）9.评标方法8.2磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于2家。

（1）投标报价（30分）（二）各项目评分标准：（4）技术文件53分（3）报价供应商评价11分（2）企业业绩6分（1）投标报价30分

1）报价供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分；具备有效期内的A级信用等级证书的，得1分，具备有效期内的AA级信用等级证书的，得2分；具备有效期内的AAA级信用等级证书的，得3分。本项最高得6分。（报价时提供有效证书的原件扫描件上传至响应文件中，无扫描件不得分）（3）报价供应商评价（11分）报价供应商自2019年5月1日以来，承接过类似维修改造工程的，有1个得2分，本项最高得6分。（类似工程业绩要求提供：有效的中标通知书或直接发包备案证明、施工合同、竣工验收证明，上述资料原件扫描件上传至响应文件中，无扫描件或缺任意一项扫描件不得分，类似工程业绩时间以中标通知书签发时间为准）（2）企业业绩（6分）磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；7分2）施工现场平面布置和临时用地布置；7分1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；8分（4）技术文件（53分）3）报价供应商自2019年5月1日以来承担的工程，获得过市级建筑施工标准化星级工地或文明工地奖项的有一个得1分，获得过省级及以上建筑施工标准化星级工地或文明工地奖项的有一个得2分，本项限评3个，最高得3分。（报价时提供有效期内证书或发文，原件的扫描件上传至响应文件中，无扫描件不得分。奖项期限以获奖证书或者发文的落款日期至本项目磋商日期计算。获奖证书与发文日期不一致的，以发文为准。同一项目按最高奖项计分，不重复计分）2）报价供应商拟派技术负责人具有高级工程师（含）职称的得2分。本项最高得2分。（报价时提供有效证书、与企业签订的劳动合同及2021年11月-2022年4月社保缴费证明，原件的扫描件上传至响应文件中，无扫描件或缺任意一项扫描件不得分，网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用。如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至磋商文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

加分因素（2分）：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分），强制采购的产品除外。除技术文件编制粗糙、缺漏项较多的外，评委一般按照下列评分幅度对技术文件进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。（取所有评委打分分值的平均值）7）劳动力、机械设备和材料投入计划。7分6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；8分5）安全保障措施；8分4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；8分

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：3.提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。2.报价供应商如有质疑，按中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法执行，供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，普信国际工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。1.磋商根据磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按磋商文件的要求依法确定成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布成交结果公告。（十）确定成交供应商：

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。⑥提出质疑的日期。⑤必要的法律依据；④事实依据；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；②质疑项目的名称、编号；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：（十一）废标的确认：6.供应商递交的所有响应文件均不退还。5.采购代理机构及采购人将在收到经报价供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如报价供应商在成交公告发布之日起七个工作日后向采购代理机构提出质疑或质疑未经报价供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3.与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；1.提供虚假材料谋取成交的；（十二）中标无效的确认：4.因重大变故，采购任务取消。3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（十三）签订、履行合同：供应商有上述（1）至（6）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（7）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（十五）政府采购合同融资成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。(十四)政府采购信用担保2.普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件的条款必须认真审阅，报价供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由报价供应商负责。（十七）其他：采购代理费由采购人支付（采购代理费按照差额定率累进法计算，按下列费率计取：100万元以下1%；编标费按照差额定率累进法计算，按下列费率计取：500万元以下3.8‰）。（十六）代理服务费：中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

二、工程量清单编制依据：建设地点：位于无锡市梁溪区嘉禾现代城20号工程名称：无锡市商业幼儿园维修改造工程建设单位：无锡市商业幼儿园一、工程概况：三.采购需求

6、《江苏省建设工程费用定额》2014版（营改增后调整）；5、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；1、《无锡商业幼儿园（嘉禾分园）改造工程》图纸；

12、无锡市建设局有关文件；11、采用增值税一般计税方法计算工程造价；10、锡建建市〔2018〕17号《关于贯彻省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取办法的通知》；9、锡建建市【2019】8号《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》；8、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；7、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）；

2）投标单位应充分考虑图纸设计关于颜色的要求及相同材质材料存在使用不同色块的要求，施工阶段由设计师、业主等相关人员确定，一切由颜色变更等原因增加的造价，投标单位应考虑在投标总价内，结算时不调整。1）装饰材料符合环保要求基层板必须达到E0级、乳胶漆必须选用环保型。1、装修工程四、工程量清单说明：（1）原装修拆除；（2）屋面防水、外墙真石漆、其他项目；（3）新增桥架及电缆、空调支架更换、发光字电源及水管保温等；（4）室外原花坮拆除铺种草皮三、编制范围：

3）发光字电源。2）空调支架更换。1）新增桥架及电缆。2、安装工程4）所有踢脚线、阴角、不同材料交接等部位需打美容胶的，投标单位报价时均应考虑在投标报价中，在竣工结算审计时不得因为在投标时未报价而要求调整。3）投标单位应充分考虑图纸设计关于颜色的要求及相同材质材料存在使用不同色块的要求，施工阶段由设计师、业主等相关人员确定，一切由颜色变更等原因增加的造价，投标单位应考虑在投标总价内，结算时不调整。

1、暂列金额按1.3万元列入其他项目清单与计价汇总表的暂列金额表中，结算时按实际发生的情况按相关规定计取。六、其他项目费如下：注：标化增加费、工程按质论价费暂未计入，结算按最终评定的相关证明文件计取。五、本工程不可竞争、规费、税金如下：(改变下列费率将直接导致废标）4）水管保温。

5、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目（具体按锡建价[2014]5号文规定执行）。4、施工用水电费由投标单位自主报价，中标人自行装表支付水电费。3、招标人设暂列金额及暂估价的，投标人投标报价时必须按招标人提供的暂列金额及暂估价报价，竣工结算时按有关规定结算。设暂列金额及暂估价的专业工程达到依法必须招标的标准时，须通过招标确定承包人。2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。1、本工程量清单所列的工程量由本咨询人按未经设计交底的图纸进行估算的，作为投标报价的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。七、其它说明

制定住房和城乡建设部政府采购施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）第四部分．合同条款(格式,报价时不需填写）7、投标单位报价时应充分考虑市（区）疫情防控管理办法所产生的疫情相关费用，包含但不限于常态化及非常态化疫情防控措施费用，这部分费用包含在投标报价中，结算不另行计算。6、本工程应符合绿色建筑标准要求，保温节能材料须符合最新规范和图纸设计要求。

（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：

二、合同工期6.工程承包范围：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合一次性通过验收，全部“合格”标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：

2.合同价格形式：固定单价。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理

（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义一般约定第三部分专用合同条款按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。第二部分通用合同条款账号：账号：

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）施工过程中签订的补充协议；（3）招标文件澄清答疑、招标文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。1.1.1合同

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.1.3.9永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线范围一致，永久占地手续由发包人负责办理。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定；1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）：《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)、《沥青路面施工及验收规范》(GB50092—96)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476—2008）、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《砌体结构工程施工质量验收规范》、《建筑地基基础工程施工验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：临时用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路、施工围挡用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已包含在投标报价中。

1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：全套图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：3份；发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内；1.6.1图纸的提供

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：按发包人需求；承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场办公室；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络

1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：/。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：工地现场办公室；

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程永久占地和临时占地范围为边界。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天。2.4.1提供施工现场

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料的电子版。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。

2）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金。1）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

并按相关管理部门论定的责任相应处理。并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，6）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事故，5）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。4）涉及到工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。3）工程竣工验收通过后，承包方在60天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应资质的第三方咨询机构进行项目结算审核。

12）工程竣工后承包人逾期（60天）提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。9）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。8）工期：45日历天（分两期施工:其具体施工要求按校方要求分阶段施工）；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照5000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。7）一旦中标项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

16)承包人接收定位或放线后应及时组织复验，如发现问题应立即提出矫正，不及时提出矫正的视为已确认该放线定位成果的正确性，因此产生的后果由承包人负责，交付后的现场成果保管由承包人负责。15）办理开工必须的各项手续，并承担相关责任和费用。承包人在中标后应积极配合发包人在规定的期限内办理施工许可证，若由于承包人原因未能按时办理，导致工程延期开工，则承包人应向发包人支付2万元/天的违约金。系数N取值表14）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。13）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理19）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。18）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。17）承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置、交通、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作为参考，承包人应根据施工现场的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。

联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目经理未获发包人同意擅自离职，按2000元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人和监理人双方批准。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。。

主体结构、关键性工作的范围：不允许分包。禁止分包的工程包括：不允许分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款直至终止施工合同并没收履约保证金。

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：不允许分包。3.5.2分包的确定

4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见本项目监理合同。关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同。关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同。

关于监理人的其他约定：详见本项目监理合同。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；

5.工程质量（3）。（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天。6.1.4关于治安保卫的特别约定：安全事故由承包人承担一切后果。。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）和《市政府办公室关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知》（锡政办发【2014】2号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招[2010]10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任。。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行,无条件接受甲方建设工程项目的关于安全、质量、文明施工等方面的监督检查。6.1.5文明施工

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：合同签订7天内。发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。7.1.2施工组织设计的提交和修改

7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。7.3.1开工准备7.3开工

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费不设上限。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：应按每拖延一天承包人需按5000元/天支付违约金。7.5.2因承包人原因导致工期延误

7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）双方另行协商；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备

9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在投标报价中。。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施

10.变更现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:见本合同条款第12条。10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证、增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单位确认后，作为竣工结算依据。10.1变更的范围

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：在施工期间，当主要材料价格波动产生差价时，仅钢材、砼、预拌砂浆、电线、电缆、沥青价格可调，其他材料均不得调整。施工期间《无锡工程造价信息》公布指导价的平均价波动超过招标基准月当期指导价±10%以上时，调整方法为：基准价按当期《无锡工程造价信息》,结构施工期间的平均市场指导价与基准价进行比较（结构施工期间是指单体基坑验槽通过之日起到结构封顶之日；起始时间若当天在当月15日及以前从当月开始计，当天在当月15日以后从下月开始计；终止时间若当天在当月15日及以前当月不计，当天在当月15日以后当月计入），如超过基准价的±10%（不含10%）则给予调整，调整方法为：投标价+（施工期间价格÷基准单价与投标价中的较大值－1－风险系数10%）×基准单价与投标价中的较大值。当施工期间材料跌幅超过风险系数，结算单价=投标价－（1－施工期间价格÷基准单价与投标价中的较小值－风险系数10%）×基准单价与投标价中的较小值（因承包人原因工期延误如有钢材、砼、预拌砂浆、电线、电缆、沥青涨价将不调整，但跌价则应调整）及如有政府规定的人工工日单价调整外(属于调价文件规定）可调范围的工作量可调，因承包人原因工期延误期内应完成的工作量仍然不予调整),其他均不得调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：经发包人同意。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

综合单价包含的风险范围：投标报价日期与实际开工日期之间以及工程建设周期内市场价格的波动风险等因素。标内总价在投标报价的清单价格基础上的审定价后让利，让利系数为【1-（磋商最终报价-暂列金额-暂估价）/（投标文件报价-暂列金额-暂估价）*100%】1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。

（4）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过2009《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过2022年第4期的《无锡工程造价信息》中的信息指导价（无信息指导价的材料按材料市场价格）所组成的综合单价的5%时，视为不合理报价，发包人将对清单子目按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再×折减系数（该折减系数：中标价/最高限价(均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)，对低价报价的清单子目不作调整。（3）在施工期间，当主要材料价格波动产生差价时，仅钢材、砼、预拌砂浆、电线、电缆、沥青价格可调，其他材料均不得调整。施工期间《无锡工程造价信息》公布指导价的平均价波动超过招标基准月当期指导价±10%以上时，调整方法为：基准价按当期《无锡工程造价信息》,结构施工期间的平均市场指导价与基准价进行比较（结构施工期间是指单体基坑验槽通过之日起到结构封顶之日；起始时间若当天在当月15日及以前从当月开始计，当天在当月15日以后从下月开始计；终止时间若当天在当月15日及以前当月不计，当天在当月15日以后当月计入），如超过基准价的±10%（不含10%）则给予调整，调整方法为：投标价+（施工期间价格÷基准单价与投标价中的较大值－1－风险系数10%）×基准单价与投标价中的较大值。当施工期间材料跌幅超过风险系数，结算单价=投标价－（1－施工期间价格÷基准单价与投标价中的较小值－风险系数10%）×基准单价与投标价中的较小值（因承包人原因工期延误如有钢材、砼、预拌砂浆、电线、电缆、沥青涨价将不调整，但跌价则应调整）及如有政府规定的人工工日单价调整外(属于调价文件规定）可调范围的工作量可调，因承包人原因工期延误期内应完成的工作量仍然不予调整),其他均不得调整。（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的2022年第4期除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、江苏省及无锡市有关规定×让利系数%结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数%（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)。③因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整，否则不予调整。④人工工资如有调整，按国家有关规定执行。（1）投标报价时的综合单价河措施项目费均不变，工程数量按实调整风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法中的（1）(2)(3)条执行。

（10）工程竣工验收合格后，由乙方提供结算书送交甲方进行审计。工程款以建设单位、施工单位、审计单位共同认定的价格为准。审计核减率≤5%的部分的审计费由甲方承担，当审计核减率＞5%时，所有审计费均由乙方承担。如果审计核减率在15%（含）-20%之间，乙方将工程审定金额的1%作为让利；如果审计核减率≥20%时，乙方将工程审定金额的2%作为让利，三年内乙方不得承接梁溪教育局及下属单位的任何工程。（9）工程施工中如有项目变更，双方应及时签订变更协议或签证单。送审价不得超过中标价（暂估价）的5%且不得超立项审批额。（8）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。（7）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。（6）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。（5）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。

承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：银行保函。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量

关于进度付款申请单编制的约定：工程竣工验收后付至中标价的60%，工程结算审计结束后，由乙方提供全额付款发票，甲方按审定价的90%向乙方付款。剩余的10%工程款作为质保金在竣工验收出具合格报告日一年后支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后7天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表和跟踪审计三方进行审核。12.4.3进度付款申请单的提交

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。

13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车

14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：四份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式

15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：影响居民正常生活的要求24小时内到场并修理（时间以电话通知为准），如在48小时内未到场解决问题，甲方有权另行安排施工队伍进行修理，其修理费用甲方有权直接在工程款里扣除。15.4.3修复通知工程保修期为：详见合同附件《工程质量保修书》。15.4.1保修责任

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行商定。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形

16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行商定。

16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约16.1.4疫情期间，严格按照无锡市疫情防控相关通告。承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。关于其他保险的约定：执行通用条款。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。

附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件（2）向本工程所在地人民法院起诉。

附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书

承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式

发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：

。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：电话：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

（承包人）：支付担保附件10:年月日传真：电话：

二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效

11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：

项目编号响应文件一、封面格式：第五部分．附件（响应文件格式）11-3：专业工程暂估价表

其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或报价供应商：（盖公章）年月日时分开标，此时间以前不得开封；响应文件内容：项目名称：

二、我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：一、我们收到贵方采购编号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次无锡市商业幼儿园维修改造工程的投标。致：普信国际工程咨询有限公司响应函（一）响应函（格式）日期：年月日

3.报价供应商具备有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；2.报价供应商企业营业执照副本或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；1.关于资格的声明函原件扫描件（格式见附件）第一部分：资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）1、证明文件：响应文件的组成：相应内容上传至投标客户端。

9.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；8.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；7.报价供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；6.报价供应商法定代表人授权委托书原件扫描件（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；5.项目负责人提供二级及以上注册建造师（房屋建筑工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）证书原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；4.报价供应商具备有效期内的安全生产许可证原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）；

第二部分：补充性文件：注：报价供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。13.报价供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。12.承诺书原件扫描件（格式见附件）；11.法定代表人被授权委托人、项目负责人与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2021年11月至2022年4月的缴费清单）或由社保机构出具的2021年11月至2022年4月的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用,如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至磋商文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）；10.报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

3)项目技术负责人简历表（格式见附件）2)项目负责人简历表（格式见附件）1)实施项目管理机构配备情况表（格式见附件）3.实施项目管理机构配备情况：2.《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书原件扫描件；（如是）1.报价供应商简介和经营情况说明；

3、报价部分（格式见附件）；（2）报价一览表；（1）响应函；2、响应函部分（格式见附件）：4.报价供应商认为有必要提供的其它资料（详见评分标准所要求之证明材料）4)项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

（6）其他项目清单与计价汇总表表6（5）总价措施项目清单与计价表表5（4）综合单价分析表表4（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3（2）单位工程投标报价汇总表表2（1）投标总价表1

（12）规费、税金项目计价表表12（11）总承包服务费计价表表11（10）计日工表表10（9）专业工程暂估价及结算价表表9（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8（7）暂列金额明细表表7

（17）材料品牌选用表表17（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16表15（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）（14）发包人提供材料和工程设备一览表表14（13）总价项目进度款支付分解表表13

5）安全保障措施；4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；2）施工现场平面布置和临时用地布置；1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；4、技术文件：

六、我们认为你们有权决定成交者。五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。三、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为成交通知书发出之日起90天。7）劳动力、机械设备和材料投入计划。6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；

地址：邮编：电话：传真：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：报价供应商（盖章）：八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。七、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

报价供应商全称（加盖公章）：采购编号：报价一览表（二）报价一览表（格式）开户账号：开户银行：开户名称：

（报价供应商名称）在此承诺：承诺书一（三）承诺书（格式）报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。填写说明：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。致：（采购人名称）承诺书二法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：报价供应商（盖章）：我公司(单位)愿针对此次（项目名称）进行投标。我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：(一)具有独立承担民事责任的能力；(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(六)响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：承诺书三（廉洁承诺书格式）年月日法定代表人签名或盖章：报价供应商：（盖章）

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

年月日法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）报价供应商（公章）：我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格并接受其他任何形式的处理。9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。本企业如果中标承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：致：（采购人名称）承诺书四不拖欠农民工工资承诺书

承诺书五年月日法定代表人或其被授权代表：（签字或盖章）报价供应商：（公章）4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）申请人：（盖单位章）特此承诺。我公司理解并支持公司，关于______________（项目名称）（以下简称“本工程”）加强监管的初衷和做法。郑重承诺：在本工程中标后，严格执行采购人关于质量、安全、文明施工、进度工期、工程款支付、结算审计等规章制度。不更换投标项目经理且项目组成员悉数到场参与项目管理。不违法转包、分包。如若在本工程建设过程中，有违反上述的情况或被行政主管部门通报的，则立即清退出场。工程完工后，如若因质量、工期、文明施工方面的问题被主管部门督办或举报、投诉，则接受罚款、暂缓支付工程款等处罚，并承担一切因上述引发的后果。（采购人名称）：

法定代表人或其被授权代表：（签字或盖章）报价供应商：（公章）我公司保证参与（无锡市商业幼儿园维修改造工程）投标的拟任项目经理无任何在建项目工程，提交的项目负责人证书是真实的，以上承诺如有不实，我方自愿取消报价资格，如中标我公司自愿放弃中标资格，并承担一切由此造成的法律后果。无锡市商业幼儿园：承诺书六项目经理无在建项目承诺书（格式）

普信国际工程咨询有限公司：日期：采购编号：法定代表人授权委托书（四）法定代表人授权委托书（格式）年月日

身份证号码：电话：姓名：性别：年龄：职务：被授权人情况：在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。（报价供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址：，特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

（五）关于资格的声明函（格式）年月日法定代表人（签字或盖章）：被授权人签名：报价供应商（盖章）：通讯地址：

我公司愿针对本项目（采购编号：）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。普信国际工程咨询有限公司：日期：采购编号：关于资格的声明函

工程名称：表1（1）项目管理机构配备情况表（六）实施项目管理机构配备情况（格式）年月日法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：报价供应商（盖章）：

工程名称：表3（3）项目技术负责人简历表工程名称：表2（2）项目负责人简历表

（七）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起上传）。注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价供应商自行设计。工程名称：表4（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

日期：法定代表人或授权委托人签字或盖章：报价供应商（盖章）（内容写不完的栏目可相应扩展）报价供应商简介和经营情况说明表

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。......1.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程）（八）中小企业声明函（格式）：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：企业名称（盖章）：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年（采购人）：编号：政府采购履约担保函（项目用）（十）履约担保函（格式）

（2）。（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额

三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。四、保证责任的终止2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

保证人：（公章）本保函自我方加盖公章之日起生效。七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。六、争议的解决

（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3（2）单位工程投标报价汇总表表2（1）投标总价表1目录（十一）报价部分格式年月日

（9）专业工程暂估价及结算价表表9（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8（7）暂列金额明细表表7（6）其他项目清单与计价汇总表表6（5）总价措施项目清单与计价表表5（4）综合单价分析表表4

（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表15（14）发包人提供材料和工程设备一览表表14（13）总价项目进度款支付分解表表13（12）规费、税金项目计价表表12（11）总承包服务费计价表表11（10）计日工表表10

工程名称：招标人：表1一、投标总价（17）材料品牌选用表表17（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16

或其授权人：法定代表人（单位盖章）投标人：（大写）:投标总价（小写）:

二、单位工程投标报价汇总表编制时间：年月日（造价人员签字盖专用章）编制人：（单位盖章）

表4四、综合单价分析表表3三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表2

表6六、其他项目清单与计价汇总表表5五、总价措施项目清单与计价表

表9九、专业工程暂估价及结算价表表8八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表11十一、专业工程暂估价表表10十、计日工表

表13十三、总价项目进度款支付分解表表12十二、规费、税金项目计价表

表15（适用造价信息差额调整法）十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表表14十四、发包人提供材料和工程设备一览表

（十二）技术文件格式：表16（适用于价格指数差额调整法）十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；2）施工现场平面布置和临时用地布置；1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；（十二）技术文件目录

7）劳动力、机械设备和材料投入计划。6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；5）安全保障措施；

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46号）的规定，本公司（联合体）参加（无锡市商业幼儿园）的（无锡市商业幼儿园维修改

造工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中

的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.(无锡市商业幼儿园维修改造工程)，属于（建筑行业）；承建（承接）企业为（上海亚

泰建设集团有限公司），从业人员108人，营业收入为11267万元，资产总额为78062万元，

属于（中型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：上海亚泰建设集团有限公司

日期：2022年6月15日

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本

办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采

购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。