济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程电力设施迁改工程总承包(EPC)1标段
发布日期：2025-01-03

合同名称	济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程电力设施迁改工程总承包(EPC)1标段	发包人	济南市交通工程建设保障中心
承包人	山东思迪普电气有限公司	合同工期	60日历
合同价款	6458893.04元	合同规模	687m元/㎡
工程项目地点	开源路	合同签订时间	2024-12-31
质量标准	合格；设计要求的质量标准为符合现行相关行业规范要求；临时过渡方案满足产权单位需求；施工要求的质量标准为合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。	合同生效时间	2024-12-31
违约责任	（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定； （2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； （3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备； （4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场； （6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误； （7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的； （8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的； （9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。	履约担保	无
解决争议的办法	因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。	支付担保	无
其他内容	详见合同	备注	空