二○二二年五月采购代理机构：江苏新鑫工程咨询有限公司采购项目名称：一女中2022年度校舍修缮项目政府采购编号：JSXXCG2022-017竞争性磋商文件无锡市政府采购项目

第五部分附件（响应文件格式）第四部分合同书（格式文本）第三部分采购需求第二部分报价供应商须知第一部分磋商须知前附表目录

（二）竞争性磋商文件：公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。（一）遵循原则：报价供应商须知磋商须知前附表

1．供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真至采购代理机构，联系方式详见供应商须知前附表第13项。（三）竞争性磋商文件的解释：4．竞争性磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次竞争性磋商使用。3．供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本竞争性磋商文件中所有条件和规定。2．供应商应向采购代理机构购买文件及有关资料，按竞争性磋商文件要求提交全部资料并对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的报价无效。1．竞争性磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映竞争性磋商文件的所有要求。

3．报价人应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因报价供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由报价人自行承担。2．如需对竞争性磋商文件进行补充或修正，采购人、采购代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为竞争性磋商文件的一部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力。1．递交响应文件截止时间五日前采购人、采购代理机构可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长截止时间。（四）竞争性磋商文件的补充或修正：3．本文件的最终解释权归采购人。2．采购人、采购代理机构将按“供应商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供带有可识别二维码的营业执照的复印件加盖公章）（如营业执照没有可识别的二维码则需提供营业执照的原件或公证件）；关于资格的声明函（格式见附件）；1.1资格、资信证明文件1.证明文件部分：响应文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件组成，同时还需提供响应文件Word版（不加密电子档U盘）一份，电子版中必须包括响应文件的所有内容。（五）响应文件的组成：

授权委托人及项目负责人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人及项目负责人依法缴纳的2021年11月-2022年4月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（报价时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外，格式见附件）；项目负责人的建筑工程专业二级注册建造师及以上资质和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）复印件加盖公章（报价时提供原件或公证件）；供应商的安全生产许可证复印件加盖公章（报价时提供原件或公证件）；供应商[建筑工程(2015新标准)三级](含)以上资质证书复印件加盖公章；（报价时提供原件或公证件）；

*注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。（13）《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；承诺书（格式见附件）；供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；供应商的近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；

（4）项目技术负责人简历表（3）项目负责人简历表（2）项目管理机构配备情况表（1）供应商基本情况声明（格式见附件）1.2补充证明文件：上述资格、资信证明文件报价人必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

3.报价文件部分（格式见附件）；（1）响应函；2．响应函部分（格式见附件）（7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）（6）其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。（5）项目管理机构配备情况辅助说明资料；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时材料堆放；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；4.技术文件部分：（3）主要材料细目报价表；（2）明细报价表及工程量清单；（1）报价一览表；

1.本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号文规定的工程量清单计价格式。（六）响应报价说明：（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。（5）安全文明施工及环境保护措施；（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

7.报价供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调正，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。6.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入报价供应商认为合适的细目中，在采购清单分析中反映出来。采购清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在报价供应商认为合同的细目报价中。5.投标供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。4.除非采购人对招标文件予以修改，投标供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。3.本工程文件所提供的工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省安装工程计价定额》、工程量计算规则和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，投标供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知投标供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，投标供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。2.报价供应商的投标报价的总额应是报价供应商在招标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。

（七）响应文件的要求：13.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。11.经磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。10.投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，中标单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。9.各种材料的价格当采购人未提供价格时，由投标供应商自行进行市场调查后决定报投标价，但各报价供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时涨跌不超过5%部分将不作调整。超过部分根据相关文件双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，投标供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。8.投标供应商不得改变不可竞争费用标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）招标文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。

响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，装订成一册并请编制目录及页码。响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：（八）无效响应文件的确认：10.报价费用自理。响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。竞争性磋商文件中所需提供的原件资料装袋要求：需单独装袋，并在外包装上清楚地标明“原件资料”，还应注明采购编号、项目名称、报价供应商名称。（法定代表人授权委托书、身份证可随身携带。）响应文件密封要求：响应文件的正本和响应文件不加密电子档U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”，响应文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”。所有响应文件封袋的封口处应加盖报价供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、报价供应商名称。

响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加报价会议的；响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；响应文件未按规定的期限、地点送达的；

不同供应商响应文件相互混装的；响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；响应文件中有竞争性磋商文件未允许提供的选择性内容的；响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

供应商为本项目提供规范编制或者项目管理、监理服务的；不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；未按要求提供电子档U盘或电子档U盘内容不全、格式不符要求的；未按要求提供技术文件的；响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（九）评审程序、方法和标准：响应文件内容不全或不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。供应商的响应报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；技术文件（施工组织设计）编制粗糙、缺漏项较多，或施工组织设计页数偏少（少于10页的）；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

2.4正本与副本不符，以正本为准。2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。响应文件有关内容表述不一致时的评判标准：由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

3.2.1供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：3.2初步资格性审查：由全体供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；3.1密封性审查：磋商工作程序

3.3.3信用信息查询3.3.2依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备报价资格。3.3.1响应文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。3.3资格性审查：3.2.3供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。3.2.2供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。4.1.1磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备报价资格。4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。4.评审工作程序：采购人或采购代理机构在磋商截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。4.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。4.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。4.2比较与评价4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。4.1.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）投标供应商评价29分（1）报价30分综合评分法满分为102分，计分均保留2位小数。4.2.5评审标准和主要因素：4.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×302）满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：1）本项目采购人设最高限价，最高限价为1839919.15元。磋商报价高于最高限价的作为无效磋商处理；（1）报价：（30分）（4）加分因素2分（3）技术文件41分

报价人承担的工程获得建设主管部门颁发的“施工标准化星级工地”称号，市级标准的得2分，省级及以上标准的得3分，最高得6分(获奖证明资料指获奖文件或获奖证书，获奖时间以文件或证书上的落款日期为准。有效期以获奖时间至本项目发布招标公告首日计算。投标时提供有效获奖文件或证书原件,复印件加盖公章装订进投标文件中，缺任意一项不得分。注:国家级有效期三年，省级有效期两年,市级有效期一年，有效期以报价截止日往前推算)。报价供应商提供有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每个证书得2分，最高得6分。（报价时提供证书原件，复印件加盖公章装订进响应文件中，不提供不得分）。2)管理能力（6分）报价供应商自2019年1月1日以来承接过类似工程的，每个项目得2分，最高得6分。（报价时提供中标通知书、施工合同原件，复印件加盖公章装订进响应文件中，不提供或缺任一项不得分，类似业绩时间以中标通知书日期时间为准）。1）业绩（6分）（2）投标供应商评价（29分）

项目负责人答辩，由磋商小组成员现场以书面形式出题（2题，每题2.5分），项目负责人携带身份证原件，检查确认后以书面形式作答（15分钟），磋商小组按照项目负责人答辩内容酌情评分。5）项目负责人答辩（5分）（上述人员必须为报价单位正式员工，投标文件中提供相关人员证书及近三个月养老保险等证明材料复印件，报价时提供证书原件，否则评审时不得分）。②项目管理机构中除技术负责人外配备一个中级及以上职称的得2分，最高得4分。①项目管理机构中技术负责人具备高级工程师职称的得2分；4）项目管理机构配备（6分）：

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（7分）包括①施工进度计划、各阶段进度②计划保证体系、技术保证措施、管理措施等；评委根据磋商供应商对本工程的整体的施工进度计划、以及施工过程中各阶段的进度计划的合理性等内容进行逐条打分，本项最高7分。供应商需对每条内容进行阐述：方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得（7分），方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得（4分），方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得（2分），方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。2）施工现场平面布置和临时设施、材料堆放；（7分）包括①施工现场平面布置；②材料临时堆放方位布置等；评委根据磋商供应商对本工程的施工现场平面布置和材料临时堆放位置等思路的合理性进行逐条打分，本项最高7分。供应商需对每条内容进行阐述：方案详细完整，针对性强、施工标段划分合理得（8分），方案较详细，针对性、施工标段划分较合理得（5分），方案简单，针对性不高、施工标段划分合理性不高得（2分），方案无针对性性，施工标段划分不合理或未提供执行方案，不得分。总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；（8分）包括①工程概况（现场踏勘及资料收集）；②施工组织总体设想、总体管理目标、方案针对性；③施工段划分等；评委根据磋商供应商对本工程的理解、现场踏勘及资料收集的情况，对整个工程施工组织总体设想、总体管理目标以及对方案针对性等内容进行逐条打分，本项最高8分；（3）技术标部分（41分）

各分部分项工程的施工方案针无对性性、方案详细不完整或未提供执行方案，不得分各分部分项工程的施工方案针对性性一般、方案详细完整一般、思路可行性不高得（2分）各分部分项工程的施工方案针对性性较强、方案详细完整比较到位、思路合理得（4分）各分部分项工程的施工方案针对性性强、方案详细完整到位、思路合理得（7分）4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（7分）包括①各分部分项工程的施工方案②质量保证体系及措施；③安全保证体系及措施；评委根据磋商供应商对个分部分项的施工方案、工程的质量保证体系以及应对措施、工程安全保证体系以及应对措施的针对性、完整性、合理性等内容进行逐条打分，本项最高7分。供应商需对每条内容进行阐述：施工进度计划详细完整，各阶段进度合理得（7分）,施工进度计划较详细，各阶段进度较合理得（4分）,施工进度计划简单，各阶段进度可行性不高得（2分）,施工进度计划无可操作性，各阶段进度不合理或未提供执行方案，不得分。

6）劳动力、机械设备和材料投入计划；（6分）包括①劳动力安排计划；②机械设备投入计划；③材料投入计划；评委根据磋商供应商针对本工程的劳动力安排计划、施工机械设备投入计划、施工材料投入计划等内容进行逐条打分，本项最高6分。方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得（2分）；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得（4分）；方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得（6分）；5）安全文明施工及环境保护措施；（6分）包括①安全文明施工目标、安全生产责任制度、措施；②环境保护措施；③应急防控措施；评委根据磋商供应商针对本工程进行编制的安全文明施工的目标、安全生产责任制度、施工环境保护措施、有针对性的应急防控措施等内容进行逐条打分，本项最高6分。

除磋商文件“无效响应文件的确认”中涉及到本项评分的情况外，评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。除磋商文件“（八）无效响应文件的确认”中涉及到本项评分的情况外，技术标按照下列评分幅度进行评分：劳动力、机械设备和材料投入不充分，方案无可操作性或未提供执行方案，不得分。劳动力、机械设备和材料投入一般，方案可操作性一般得（2分）；劳动力、机械设备和材料投入较充分完备，方案可操作性较强得（4分）；劳动力、机械设备和材料投入充分完备，方案可操作性强得（6分）；

磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均接受采购人监管部门的监督。磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在选定3家成交候选单位中，确定成交供应商。将在无锡政府采购网、江苏政府采购网上发布成交公告。磋商小组对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理。（十）确定成交供应商：*加分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）注：其中上述评分标准要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，其余时间提交均不接受。评委在3人及3人以上的，取所有成员的平均值。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（十一）采购项目的中止：未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本留存，其余响应文件副本和原件退还各供应商。在发布成交公告的同时，将向成交供应商发出成交通知书。

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；1.提供虚假材料谋取成交的；（十三）成交无效的确认：本项目不收取磋商保证金。（十二）磋商保证金：3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。根据我市政府采购信用担保政策文件要求，履约担保要求如下：（十五）履约担保：2.监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，竞争性磋商代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。（十四）签订、履行合同：

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。（十七）政府采购信用担保2、评委费由中标供应商承担，按实结算。1、招标代理费由中标人支付给采购代理机构。参考国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准（工程招标）*70%规定计取；编标服务费按苏价服（2014）383号文计取，编标费的收费按差额定率累进法，收费标准为：成交金额500万以内费率为3.8‰，不足3000元的按照3000元收取。（十六）相关费用：中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

编号：附件1.政府采购履约担保函（项目用）成交、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借成交、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的成交、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购成交、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.（十七）合同融资：中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购竞争性磋商机构人同意，将成交项目分包给他人的；（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在（采购人）：

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

四、保证责任的终止2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

本保函自我方加盖公章之日起生效。七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。六、争议的解决3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！各供应商：无锡市政府采购合同融资政策告知函附件2：年月日保证人：（公章）

2、本项目概况、要求：翻新外墙涂料约12250㎡；翻新内墙涂料约675㎡；翻新屋面防水约760㎡；翻新人造草坪约770㎡；更换门窗约40㎡；翻新木地板约120㎡；新做黑板26块；翻新木结构油漆约1240㎡；平改坡约430㎡；强电照明等（详见清单）1、本项目为一女中2022年度校舍修缮项目，本工程共设1个标段；一、采购项目简要说明：采购需求贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

8、质保期：一年（自本工程验收通过之日起计算）。7、质量违约金：合同价款的5%；6、质量标准：一次性验收通过，100%合格；5、误期违约金：千分之五/天支付给甲方违约金，无上限；4、本项目工期：60日历天；3、本工程招标范围：招标施工图纸及工程量清单范围内一女中2022年度校舍修缮项目。

合同条款及格式付款方式：项目合同签订付款至合同价30%，工程竣工验收合格后付款至合同价的45%，工程审计完成付款至审计价的55%，质保期满付款至审计价100%。本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。有关说明二、工程量清单在发放招标文件时由采购人统一提供（详见附件）9、本工程预算1839919.15元，最高限价：1839919.15元，超过最高限价的按无效响应文件处理。

第一部分合同协议书国家工商行政管理总局住房和城乡建设部制定制定建设工程施工合同（示范文本）

2.工程地点：无锡市第一女子中学内1.工程名称：一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：无锡市第一女子中学

二、合同工期6.工程承包范围：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：财政。3.工程立项批准文号：/

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合一次性验收合格标准。三、质量标准工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。你计划竣工日期：2022年月日。计划开工日期：2022年月日。

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）__(¥___元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：

2.合同价格形式：固定单价。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理

（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本合同在无锡市第一女子中学签订。十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十三、合同份数本合同自双方签字、盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第二部分通用合同条款账号：账号：

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：1、本合同协议书，2、中标通知书，3、投标书及其附件，4、本合同专项条款，5、本合同通用条款，6、技术标准及要求，7、图纸，8、已标价的工程量清单。1.1.1合同

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：建设用地。

合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方协商。发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方协商；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方协商；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：三套；发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前7天；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件(1)补充协议或变更；(2)合同协议书；(3)合同条款专用部分；(4)中标通知书；(5)合同条款通用部分；(6)招标文件；(7)投标函及其附录；(8)已标价的工程量清单（含暂估价的材料）(9)技术标准和要求；(10)投标文件；(11)合同图纸。

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款。承包人提供的文件的形式为：书面文本；承包人提供的文件的数量为：一式三份；承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天；需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计、专项施工方案、材料、人员、工程总进度计划等；其他文件按监理人要求；1.6.4承包人文件

发包人指定的接收人为：；1.7.2发包人接收文件的地点：项目施工现场；1.7.1发包人和承包人应当在30天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：现场图纸由承包人准备。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：临时用水、用电、施工场地均由承包人自行解决，费用自理。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目设计红线为边界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：费用已包含在签约合同价中。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。1.11知识产权

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。1.13工程量清单错误的修正

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)临时用地、用电、用水均由承包人自行解决。所需水、电费用均由承包人自行配备电箱、水表、电表；由承包人在发包人指定位置安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆，供水管线（含消防栓）至施工及生活区域。水电管理费由总承包单位统一进行，承包人必须确保现场接电及相关事宜。水电费结算方式：承包人单独接水表、电表，水表、电表费用及水、电费用已包含在合同价中。(2)施工施工场外的道路已开通，施工场内道路由承包人负责开通。(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，进场施工后由承包人召集有关单位现场交底。(4)由发包人办理的施工所需证件、批件，承包人协助。(5)水准点与座标控制点交验要求：开工前，承包人、发包人双方在监理工程师的见证下进行现场测量控制点的校验，并由承包人提供书面报告，提交监理和发包人。(6)开工前，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审交底，以后根据施工组织设计进一步对施工图纸的会审和详细交底。(7)发包人负责召集相关单位对地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他需保护物进行交底，并承担相关费用，由施工单位对所有地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他保护物进行保护。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保

（10）承包人应履行的其他义务：1）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照合同价的5％支付违约金给发包方。承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版），竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况，由承包人负责汇总，并办理完成相关移交手续，否则发包人有权拒绝办理竣工结算。。承包人提交的竣工资料移交时间：交(竣)工验收合格后28天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。

7）计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照中标价的千分之五/天支付给甲方违约金，无上限。6）一旦中标项目经理、现场安全员不得更换，并必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失。项目经理必须保证每周有40小时在施工现场，现场安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。5）严格施工安全，承包方必须配备专职、资质相符的现场安全员，应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均有承包方负责。4）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。3）涉及到工程价款的签证，应有监理方审核签署，跟踪审计复核，发包方签署作为结算依据。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超过规定额度的还需市整治改造办公室审核确认方可作为结算依据。2）工程竣工验收通过后，承包方在28天内提供全部结算资料，由发包方委托具备工程造价审核资质的中介机构进行结算审核，审核结果由甲乙双方确认后作为结算依据。

13）投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包方确认后，作为结算的依据。12）工程竣工后二个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。10）承包人采购或发包人供应的建筑材料和主材，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。9）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。8）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

3.2.1项目经理：3.2项目经理系数N取值表15）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。14）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在工地工作时间不少于160小时。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付5万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付20万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付20万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付1000元/小时的违约金给发包人。

禁止分包的工程包括：关键性工作及其他法律、法规规定的禁止分包的工程。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付1000元/小时的违约金给发包人。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付5万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。

关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。

4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价的10%。承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日起。3.6工程照管与成品、半成品保护

总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：通用条件。关于监理人的监理权限：施工期间的“质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、环境控制”、“合同管理、信息管理”、“组织协调”。关于监理人的监理内容：/。4.1监理人的一般规定

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；

（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收100%合格。5.1质量要求5.工程质量

6.1.4关于治安保卫的特别约定：由责任方承担一切后果。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制经审批后实施。

7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知

7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。扣除报价中的赶工措施费，按每延误一天承担合同价款的千分之五的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

（3）/。（2）/；（1）/；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励

9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：如有涉及，双方另行协商。8.6.1样品的报送与封存

9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员

10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：按通用合同条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。

/承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按本合同专用合同条款第12条。

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价

市场价格波动是否调整合同价格的约定：锡建建市〔2017〕8号文执行11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。10.8暂列金额第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目/

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

1、单价合同12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：按本合同专用条款12条③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

4、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可调整合同价款。3、本工程若发生不合理的不平衡报价，则按以下方式调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1（K1值取定范围：土建100%，装饰95%，安装95%，绿化92%，市政90%，古建90%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K2（K2值取定范围：土建85%，装饰80%，安装80%，绿化75%，市政75%，古建75%）可界定为不平衡报价。如果投标报价高于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K1（K1值取定范围：土建100%，装饰95%，安装95%，绿化92%，市政90%，古建90%）的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过10%及以上，超出原工程量清单110%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料按信息价、市场价）*K2（K2值取定范围：土建85%，装饰80%，安装80%，绿化75%，市政75%，古建75%）的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少10%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款。2、只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更，因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价或类似综合单价的，按报价中的综合单价执行；工程量清单报价中未包含变更工程的单价时，综合单价由承包人提出，经招标人结合投标文件审核同意，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政公用工程计价表（2014）》、《江苏省建设工程费用定额（2014)》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014年）》，《江苏省安装工程计价定额》（2014），材料价格依据施工同期无锡市建设局公布的同期信息价,无信息价的材料按施工期间经甲方确认的市场价定价，让利8%结算，最后需经发包人审查同意后，作为结算依据。风险范围以外合同价款调整方法：1、本工程采用固定单价合同，未发生设计变更的计价：招标工程量清单内工程的投标报价时的综合单价和措施项目费费率均不变，工程量按实调整（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则计算）。风险费用的计算方法：本工程采用一般计税方法，具体方法按苏建价[2016]154号文执行综合单价包含的风险范围：除本条“风险范围以外合同价格的调整方法”约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。

10、承包人应无条件接受财政或上级部门组织的复审,复审结果应作为决算最终依据。9、现场安全文明施工措施费实行核定制度，工程竣工结算时根据现场考评结果和市（省、国家）级建设行政主管部门公布的评定结果，由跟踪审计审核确认后列入结算中。8、本工程清单文件中明确品牌范围的材料及设备等，承包人应提供样品及相关检测报告、合格证等证明资料，并由发包人确认后方可使用。7、工程结算须执行相关文件规定。6、合同工期内人工费按政策性文件调整。5、在施工期间，当主要材料价格波动产生差价时，按照锡建价[2014]5号文执行。

12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。

承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：按月进行。12.3.2计量周期工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《14费用定额》以及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价（2018）298号）。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：项目合同签订付款至合同价30%，工程竣工验收合格后付款至合同价的45%，工程审计完成付款至审计价的55%，质保期满付款至审计价100%。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人每月25号提交。12.4.3进度付款申请单的提交

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不需要支付违约金。关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担。工程试车内容：/13.3.1试车程序13.3工程试车

14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合同后14天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第12.4.1条付款周期约定。发包人审批竣工付款申请单的期限：工程结算审计报告完成后28天内。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：通过工程交（竣）工验收30天内。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。承包人提交最终结清申请单的份数：6份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留合同价的3%作为质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。

（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：/（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留

16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。15.4.3修复通知工程保修期为：两年。15.4.1保修责任15.4保修

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约

（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商处理。

16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因造成工期延误，则按每延误一天承担合同价款的千分之五的违约金计算，无限额。如承包范围内工程质量达不到合同约定等级，发包人将扣除相当于合同价款金额的5%的质量违约金，并且承包人必须返修至合同约定等级，返修费用由承包人承担。承包人移交竣工资料超过约定时限的，按2000元/天向发包人递交违约金，且仍须完成上述工作。

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后84天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款。关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。

附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：十二、附件（2）向项目所在地人民法院起诉。

附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书

承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式

发包人（全称）：无锡市第一女子中学工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用

开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：

附件5：主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：

附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

鉴于无锡市第一女子中学（发包人名称，以下简称“发包人”）与无锡市第一女子中学（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于2022年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

根据无锡市第一女子中学（承包人名称）（以下称“承包人”）与无锡市第一女子中学（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

支付担保附件10:年月日传真：电话：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与无锡市第一女子中学（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：无锡市第一女子中学（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：

封面格式：附件（响应文件格式）11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

年月日时分开始磋商，此时间以前不得开封；响应文件内容：项目名称：采购编号：响应文件项目竞争性磋商

致：江苏新鑫工程咨询有限公司（一）响应函（格式）日期：年月日其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或供应商：（盖公章）

1.1资格、资信证明文件1.证明文件部分：响应文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件组成，同时还需提供响应文件Word版（不加密电子档U盘）一份，电子版中必须包括响应文件的所有内容。二、我方愿意提供你方在竞争性磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：我公司出具的项目负责人为：，资质情况：。一、根据已收到的采购编号为的（采购项目名称）的竞争性磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对竞争性磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：，小写金额：￥的价格，按竞争性磋商文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加磋商的除外，格式见附件）；项目负责人的建筑工程专业二级注册建造师及以上资质和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）复印件加盖公章（报价时提供原件或公证件）；供应商的安全生产许可证复印件加盖公章（报价时提供原件或公证件）；供应商[建筑工程(2015新标准)三级](含)以上资质证书复印件加盖公章；（报价时提供原件或公证件）；供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）复印件加盖公章（三证合一单位只需提供带有可识别二维码的营业执照的复印件加盖公章）（如营业执照没有可识别的二维码则需提供营业执照的原件或公证件）；关于资格的声明函（格式见附件）；

承诺书（格式见附件）；供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；供应商的近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2020年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；授权委托人及项目负责人与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为授权委托人及项目负责人依法缴纳的2021年11月-2022年4月的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（报价时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（2）项目管理机构配备情况表（1）供应商基本情况声明（格式见附件）1.2补充证明文件：上述资格、资信证明文件报价人必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。*注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价人具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。（13）《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；

2．响应函部分（格式见附件）（7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如是）。（6）其他投标供应商认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）。（5）项目管理机构配备情况辅助说明资料；（4）项目技术负责人简历表（3）项目负责人简历表

4.技术文件部分：（3）主要材料细目报价表；（2）明细报价表及工程量清单；（1）报价一览表；3.报价文件部分（格式见附件）；（1）响应函；

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划。（5）安全文明施工及环境保护措施；（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（2）施工现场平面布置和临时设施和临时设施、材料堆放；（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

八、我方愿意按竞争性磋商文件的规定交纳人民币/的磋商保证金。如我方在报价截止期后撤回报价及成交拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则磋商保证金将被贵方没收。七、我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。五、我方认为你们有权决定成交供应商。四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。三、我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止时间起90天。

开户名称：地址：邮编：电话：传真：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）供应商：（盖章）九、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在见证合同时交纳成交合同总金额10%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

（竞争性磋商人名称）：日期：采购编号：（二）关于资格的声明函开户账号：开户银行：

采购编号：（三）法定代表人授权委托书法定代表人或法定代表人授权代表签字和盖章：供应商（盖章）：我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：）进行报价，响应文件中所有关于报价资格、资信的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。（供应商名称）系中华人民共和国合法企业江苏新鑫工程咨询有限公司：日期：

法定代表人（签字和盖章）：被授权人签名：单位名称（盖章）：通讯地址：身份证号码：电话：姓名：性别：年龄：职务：被授权人情况：

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的报价，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。致：（采购人名称）承诺书一(格式)（四）承诺书（格式）年月日

我公司保证参与（拟采购项目名称）报价的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方报价资格，如成交采购人可取消本公司的成交资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。（采购人名称）：承诺书二（无在建工程格式）年月日法定代表人或其授权代理人：（签字和盖章）报价人：（公章）

致：（采购人名称）承诺书三不拖欠农民工工资承诺书年月日法定代表人或其授权代理人：（签字和盖章）报价人：（公章）

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主政府采购项目投标（或报价）资格的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，杜绝发放给“包工头”的行为。本企业如果成交承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。为了积极配合贵方的竞争性磋商工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保竞争性磋商工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵方承诺如下事项：承诺书四（廉洁承诺书格式）年月日法定代表人或其授权代理人：（签字和盖章）报价人：（公章）

7、不向涉及竞争性磋商的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次竞争性磋商项目。6、不向设计以及竞争性磋商的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向竞争性磋商人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请竞争性磋商方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销竞争性磋商方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响竞争性磋商公平、公正的任何活动。4、按照磋商文件规定的方式进行报价，不隐瞒本单位资质的真实情况，资质符合磋商文件规定。3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他报价单位或串通报价。2、主动了解贵方招投标纪律，积极配合贵方执行招投标廉政建设的有关规定。

年月日法定代表人或其授权代理人：（签字和盖章）报价人：（公章）我们若违反上述承诺，愿接收取消报价资格及其他任何形式的处理。9、一旦发现相关人员在竞争性磋商过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。8、不向涉及竞争性磋商的单位及个人支付好处费、介绍费。

供应商：（单位盖章）注：本表可以扩展。（内容写不完的栏目可相应扩展）（五）供应商基本情况声明（格式）

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料表4（3）项目技术负责人简历表表3（2）项目负责人简历表表2（1）项目管理机构配备情况表表1（六）项目管理机构配备情况：法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

项目表2（2）项目负责人简历表项目表1（1）项目管理机构配备情况表

项目表4（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料项目表3（3）项目技术负责人简历表

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程）（七）中小企业声明函项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

备注：日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（八）残疾人福利性单位声明函3、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

报价人全称（加盖公章）：采购编号：（十）报价一览表（格式）（九）监狱企业证明文件日期：企业名称（盖章）：

详见工程量清单格式（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）要求）（十一）明细报价表及工程量清单报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。填写说明：法定代表人或授权代表盖章和签字：日期：年月日

（2）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；注：（1）投标供应商如为“中小企业”，提供投标供应商《中小企业声明函》，投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，投标供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏新鑫工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：供应商名称（盖章）政府采购编号：（十二）主要材料细目报价表（格式）

供应商（盖章）:供应商类似业绩情况表（十三）供应商类似业绩情况表（4）*加分：所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）（3）表格不够可自行延长。

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分目录（十四）（技术文件）格式：日期：年月日法定代表人或其授权代表（签字）：

（请按照以上所列顺序编制，有格式的按照提供的格式做，未提供格式的自拟格式）劳动力、机械设备和材料投入计划安全文明施工及环境保护措施各分部分项工程的施工方案及质量保证措施施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（七）中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

居《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

本公司（联合体）郑重声明，根据

（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（无锡市第一女子中学）的一女中2022

年度校舍修继项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关

企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.一女中2022年度校舍修给项目，属于（建筑业）：承建（承接）企业为江

苏建腾建设工程有限公司），从业人员100人，营业收入为8981.17万元，资产总额

为8710.66_万元，属于（中型企业）；

（承接）企业为（企

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建

_万元，资产总额为_万元，属于（中型企

业名称），从业人员_人，营业收入为_

业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

程有限

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承想相应责任

建企

盖章之

华

期20220°28

8

20200

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享

受本办法规定的中小企业扶持政策。

3、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定

提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等

国家有关规定追究相应责任。

41