项目编号： XZP2023111400209
项目名称： 大丰区丰华国际商务中心工程配合诉讼服务项目
建设单位：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司
招标条件
大丰区丰华国际商务中心工程配合诉讼服务项目(招标项目编号:202301114),已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为：招标人为;盐城市大丰区兴城投资开发有限公司,本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标
项目概况和招标范围

规模	大丰区丰华国际商务中心工程配合诉讼服务项目
范围	大丰区丰华国际商务中心工程配合诉讼服务项目;

开标时间及地点

开标时间	2023-11-23 09:00
开标地点	江苏兴华工程项目管理咨询有限公司一楼会议室

其他
（1）项目名称：大丰区丰华国际商务中心工程配合诉讼服务项目（2）项目地点：大丰区飞达路100号丰华大厦 （3）建设规模及内容：井点降水、工期延误及需要对审计报告中按实结算人工费价差和材料费价差需要调整的部分，诉讼金额约9942.60万元。包含但不限于以下部分：第一、中标人自行收集整理工程前期，中期，后期的各种手续，如：立项批复、规划许可证、工程招投标文件、备案施工合同、施工许可证、施工图纸、监督报告、工程竣工图纸、设计变更、洽商签证资料、消防验收、人防验收、综合验收备案、审计报告等。第二、因本工程建设周期较长，要对经批准的施工组织设计、施工进度计划、各专项施工方案、施工日志、监理日志、桩基检测、常规材料检测、图纸交接具体时间、联系单、签证、往来函件、适时相关计价、计量以及法规文件的规定对本项目的工期延误进行客观、公正、合理的分析，结合土建及附属工程、装饰、给排水、强电、弱电、空调、消防、安装、绿化、广场等各专业工程绘制出施工期横道图，整理出关键线路，分析原被告双方在关键工作线路上的各自的影响工期，计算出建设单位和施工单位工期延误导致延期对应的相关费用。第三、本工程已按合同约定由盐城市大丰区固定资产投资审计中心审计结束，出具了大固审报【2022】3审计报告，审计结果说明（5）建设单位和施工单位对工期延误责任未能达成一致意见，故暂未对施工单位工期延误进行处罚。经建设单位、施工单位共同确认，工期延误责任的认定由双方通过司法途径解决，施工单位不得以人工和材料价格按实际施工时间结算作为工期延误责任认定依据而向甲方进行索赔。如果司法裁定施工单位需承担工期延误责任，则按实际工期应对已结算人工费价差和材料费价差进行调整结算，且应按合同约定对工期延误责任予以处罚。第四、在整个司法案件的审理过程中，需参加招标人的相关会议，并发表独立、客观的书面意见，供招标人参考；并配合律师团体整理关联的开庭答辩材料，参与庭审并提供相关技术服务，直至该案件审判结束。（4）最高限价： 不高于诉讼金额与人民法院确认金额差额部分的3%费率计取。（5）服务期限：合同签订后一个月内提供配合诉讼服务所需的完整资料，并符合《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）的相关要求。在整个司法案件的审理过程中，需参加招标人的相关会议，并发表独立、客观的书面意见，供招标人参考；并配合律师团体整理关联的开庭答辩材料，参与庭审并提供相关技术服务，直至该案件审判结束。（6）标段划分、招标内容：本招标项目共分为1个标段。招标内容：大丰区丰华国际商务中心工程配合诉讼服务项目，通过公开招标确定第三方专业机构，对丰华国际商务中心工程的井点降水、工期延误以及审计报告中按实结算的人工费差价和材料费差价需要调整的部分进行审核，为诉讼提供证据。具体详见第五章采购需求。（7）质量要求：工程造价咨询成果文件应符合国家、省、市及行业现行有关规定、标准、规范的要求_。
联系方式
招标人：
盐城市大丰区兴城投资开发有限公司
地址：
大丰高新区
联系人：
范皓楠
电话：
15005106555
电子邮件：
招标代理：
江苏兴华工程项目管理咨询有限公司
地址：
高新区五一路5号
联系人：
高娟
电话：
15950322488
电子邮件：
295912004@qq.com详情请下载附件！