招标
【公开发包】妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程
土地开挖回填工程场地清表挖淤泥土方开挖运输挖一般土石方大型机械设备进出场及安拆费柴坞取土履带式推土机履带式单斗液压挖掘机自卸汽车平板拖车组流砂平整场地回填方土石方回填回填土方人工施工机械设备的选用甲供材料设备保管费自行式铲运机电子发包施工组织设计咨询服务发包代理服务发包文件的澄清施工图纸工程量清单竞包文件导入机械投入资金保障整理清扫美化文明施工措施场地回填土商务文件审查房屋建筑市政基础设施工程园林绿化建筑工程仿古建筑市政公用以绿化加密器临时办公用房临时生活用房其它施工所需场地安全文明保证措施方案设备材料技术报审订货施工图超大件超重件场内道路桥梁临时加固改造交通设施施工用水地下管线建筑物构筑物古树名木环境保护城建档案馆存档工程结算审计雇佣工资膳食保修工程设备工程成品照管半成品隐蔽工程检查预拌砂浆施工场地治安管理计划治安保卫修改施工方案施工现场平面布置图施工进度计划劳动力及材料供应计划质量保证体系及措施安全生产成本控制措施测量基准点基准线水准点测量放线施工道路临时设施施工设备施工人员安装调试设备试运转设计材料试验设备试验人员建筑材料构件建筑安装物建筑施工企业配合检测自设试验室进行试验化学药品空气检测消防检测环评检测专项检测检验现场工艺试验工程保险地基基础主体结构工程屋面防水卫生间房间防渗漏供热供冷系统电气管线给排水管道装修保温住宅小区给排水设施配套采暖期供冷期工程款建设工程施工建筑施工安装工程分包劳务
金额
75万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/11/09
公告摘要
项目编号2210-330502-04-01-558
预算金额75万元
招标联系人王立成
招标代理机构浙江方圆工程咨询有限公司
代理联系人李程13285820020
标书截止时间-
投标截止时间2022/11/18
公告正文
【公开发包】妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程
| 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程施工发包公告
1. 发包条件
本项目为全流程电子发竞包建设工程项目【采用远程不见面竞包方式】。 本发包项目妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程已由项目代码：2210-330502-04-01-558550批准建设，计划建设投资估价约75万元，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，发包人为湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社，发包代理为浙江方圆工程咨询有限公司，项目已具备发包条件，现对该项目施工进行公开发包，项目发包编号2022MX027 。
2. 项目概况与发包范围
发包项目建设地点：浙江省湖州市吴兴区； 工程规模：投资估价约75万元； 发包范围：主要内容为居民安置点土方开挖等工程（具体详见工程量清单和图纸）； 计划工期：30日历天（具体开工日期以业主的开工令为准）
3. 竞包人资格要求
竞包人资格要求：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（浙江省外企业须进浙备案，本项目不接受联合体竞包） 项目负责人资格要求：具备市政公用工程二级及以上注册建造师【必须具备安全生产考核合格证书（B证），建造师注册证书及（B证）必须在有效期内，浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师注册证书及B类证书接受有效合法的电子证书，若拟派项目负责人为一级建造师的，则打印电子证书后，应在个人签名处亲笔签名，未签名或非本人签名的，该电子证书无效。】（本项目不接受临时建造师注册证书的项目负责人参与竞包） 本工程拒绝企业法定代表人、企业经理和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供业主证明。 本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包； 其他要求：本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。 4. 发包文件的获取 4.1 已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）—“湖州市限额发包平台”-“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件、“hzzb”格式的工程量清单、电子版施工图等。 4.2 未注册用户可通过“湖州市限额发包平台-建设-发包公告”中附件下载获取发包文件进行查看咨询。 4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ； CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2022年11月18日9时30 分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台-交易主体登录—电子招投标交易平台-上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。 5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告同时在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、吴兴区人民政府网（http://www.wuxing.gov.cn/）首页“吴兴区公共资源交易中心”专栏上发布。
7. 联系方式
发 包 人：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社 地 址：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村 联 系 人：王立成 电 话：13757215467 发包代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司 地 址：湖州市吴兴区慧兰路99号浙江慧兰科创中心9楼 联 系 人：李程 电 话：13285820020、18355451001 招标监督小组：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社监督小组 地 址：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村 联系人：张新芳 电 话：13666519532 8. 软件技术支持 联系人：国泰新点客服 电 话：4009980000 联 系 人：国泰新点 电 话：0572-2220028 远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、招标人在线质疑、招标人在线回复等操作。 
|
||||
附件：
|
||||
| 【表10.2.2-1】 | ||||||
| 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 工程 | |
| 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 |
| 招 标 人: | ||||||
| (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | ||
| 造价咨询人: | ||||||
| (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | ||
| 【表10.2.2-2】 | ||||||
| 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 工程 | |
| 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 |
| 招 标 人: | 造价咨询人: | |||||
| (单位盖章) | (单位盖章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | |||
| 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | |||||
| (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | |||
| 编 制 人: | 复 核 人: | |||||
| (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | |||
| 编制时间: | 复核时间: | |||||
| 【表10.2.2-11】 | ||
| 编制说明 | 编制说明 | 编制说明 |
| 工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 | 第1页 共1页 |
| 一、工程概况 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程。本工程包括主要内容为清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。 二、工程招标范围：施工图纸范围内的清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。详工程招标文件。 三、工程量清单编制依据 1. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》。 3.《浙江省建设工程计价规则（2018)》。 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》。 5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》。 6.《浙江省建设工程施工取费定额（2018)》。 7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）。 8.人工按《湖州市造价信息》2022年第10期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2022年第10期、《浙江省造价信息》2022年第10期编制。 9、安全文明施工费按照《湖州市住房和城市建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》执行。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1.工程质量：详见招标文件； 2.工期：详见招标文件； 3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 四、清单说明 1.本工程所取土、装车、运输、回填等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求； 2.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和； 3.根据目前施工现场的条件，投标人应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作或二次进场等费用。该项费用由投标人综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价； 4.各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，可计量的技术措施费按实结算； 5.本清单所提供的工程量，为预估工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始测量数据见证记录或第三方测绘报告，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。 6.本项目暂列金按5%计入； | 一、工程概况 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程。本工程包括主要内容为清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。 二、工程招标范围：施工图纸范围内的清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。详工程招标文件。 三、工程量清单编制依据 1. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》。 3.《浙江省建设工程计价规则（2018)》。 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》。 5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》。 6.《浙江省建设工程施工取费定额（2018)》。 7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）。 8.人工按《湖州市造价信息》2022年第10期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2022年第10期、《浙江省造价信息》2022年第10期编制。 9、安全文明施工费按照《湖州市住房和城市建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》执行。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1.工程质量：详见招标文件； 2.工期：详见招标文件； 3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 四、清单说明 1.本工程所取土、装车、运输、回填等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求； 2.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和； 3.根据目前施工现场的条件，投标人应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作或二次进场等费用。该项费用由投标人综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价； 4.各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，可计量的技术措施费按实结算； 5.本清单所提供的工程量，为预估工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始测量数据见证记录或第三方测绘报告，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。 6.本项目暂列金按5%计入； | 一、工程概况 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程。本工程包括主要内容为清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。 二、工程招标范围：施工图纸范围内的清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。详工程招标文件。 三、工程量清单编制依据 1. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》。 3.《浙江省建设工程计价规则（2018)》。 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》。 5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》。 6.《浙江省建设工程施工取费定额（2018)》。 7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）。 8.人工按《湖州市造价信息》2022年第10期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2022年第10期、《浙江省造价信息》2022年第10期编制。 9、安全文明施工费按照《湖州市住房和城市建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》执行。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1.工程质量：详见招标文件； 2.工期：详见招标文件； 3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 四、清单说明 1.本工程所取土、装车、运输、回填等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求； 2.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和； 3.根据目前施工现场的条件，投标人应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作或二次进场等费用。该项费用由投标人综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价； 4.各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，可计量的技术措施费按实结算； 5.本清单所提供的工程量，为预估工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始测量数据见证记录或第三方测绘报告，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。 6.本项目暂列金按5%计入； |
| 一、工程概况 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程。本工程包括主要内容为清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。 二、工程招标范围：施工图纸范围内的清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。详工程招标文件。 三、工程量清单编制依据 1. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》。 3.《浙江省建设工程计价规则（2018)》。 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》。 5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》。 6.《浙江省建设工程施工取费定额（2018)》。 7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）。 8.人工按《湖州市造价信息》2022年第10期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2022年第10期、《浙江省造价信息》2022年第10期编制。 9、安全文明施工费按照《湖州市住房和城市建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》执行。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1.工程质量：详见招标文件； 2.工期：详见招标文件； 3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 四、清单说明 1.本工程所取土、装车、运输、回填等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求； 2.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和； 3.根据目前施工现场的条件，投标人应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作或二次进场等费用。该项费用由投标人综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价； 4.各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，可计量的技术措施费按实结算； 5.本清单所提供的工程量，为预估工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始测量数据见证记录或第三方测绘报告，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。 6.本项目暂列金按5%计入； | 一、工程概况 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程。本工程包括主要内容为清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。 二、工程招标范围：施工图纸范围内的清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。详工程招标文件。 三、工程量清单编制依据 1. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》。 3.《浙江省建设工程计价规则（2018)》。 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》。 5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》。 6.《浙江省建设工程施工取费定额（2018)》。 7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）。 8.人工按《湖州市造价信息》2022年第10期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2022年第10期、《浙江省造价信息》2022年第10期编制。 9、安全文明施工费按照《湖州市住房和城市建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》执行。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1.工程质量：详见招标文件； 2.工期：详见招标文件； 3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 四、清单说明 1.本工程所取土、装车、运输、回填等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求； 2.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和； 3.根据目前施工现场的条件，投标人应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作或二次进场等费用。该项费用由投标人综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价； 4.各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，可计量的技术措施费按实结算； 5.本清单所提供的工程量，为预估工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始测量数据见证记录或第三方测绘报告，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。 6.本项目暂列金按5%计入； | 一、工程概况 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程。本工程包括主要内容为清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。 二、工程招标范围：施工图纸范围内的清表、挖淤泥、土方开挖、运输、回填等工程。详工程招标文件。 三、工程量清单编制依据 1. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》。 3.《浙江省建设工程计价规则（2018)》。 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》。 5.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》。 6.《浙江省建设工程施工取费定额（2018)》。 7.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）。 8.人工按《湖州市造价信息》2022年第10期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2022年第10期、《浙江省造价信息》2022年第10期编制。 9、安全文明施工费按照《湖州市住房和城市建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》执行。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1.工程质量：详见招标文件； 2.工期：详见招标文件； 3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。 四、清单说明 1.本工程所取土、装车、运输、回填等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求； 2.投标人报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，工程竣工结算时，需以施工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。投标人所报综合单价应包括完成该项目所需的所有工序的费用总和； 3.根据目前施工现场的条件，投标人应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作或二次进场等费用。该项费用由投标人综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价； 4.各投标单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，可计量的技术措施费按实结算； 5.本清单所提供的工程量，为预估工程量，结算时，应根据竣工图、签证联系单、原始测量数据见证记录或第三方测绘报告，并结合招标时提供的原始施工图纸和现场实际情况，最终以审计为准。 6.本项目暂列金按5%计入； |
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | |||||||||
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 标段: | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| [请输入分部名称,电子评标勿删] | 0 | ||||||||||
| 1 | 010101002001 | 挖一般土石方 | 1.挖一般土石方（矿渣），含开挖、装车等，挖土深度和土壤类别自行考虑计入报价； 2.土石方从柴坞运至业主指定地点（避村）进行回填，运距自行考虑； 3.投标单位现场踏勘后，自行考虑报价，单价结算时不做调整 | m3 | 14999.47 | ||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | |||||
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | |||||||||
| 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 标段: | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| [请输入分部名称,电子评标勿删] | 0 | ||||||||||
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1 | ||||||
| 2 | 01B001 | 其他措施费 | 投标人根据自行确定的施工方案需要的其他技术措施费用，自行考虑并报价，结算不做调整 | 项 | 1 | ||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | |||||
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| 【表10.2.2-20】 | 【表10.2.2-20】 | 【表10.2.2-20】 | ||||
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | ||||
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | |||||
| 2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | ||||
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | ||||
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | ||||
| 5 | 其他施工组织措施费 | |||||
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | ||
| 【表10.2.2-21】 | 【表10.2.2-21】 | ||
| 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 17708.65 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 | 17708.65 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 | 0 | |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 | 明细详见表10.2.2-26 | |
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表10.2.2-27 | |
| 合 计 | 合 计 |
| 【表10.2.2-22】 | 【表10.2.2-22】 | |||
| 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 |
| 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 项 | ||
| 2 | 优质工程增加费 | 项 | ||
| 3 | 其他暂列金额 | 项 | 17708.65 | 估算比例一般不高于5% |
| 3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 17708.65 | |
| 合计 | 合计 | 17708.65 | ||
| 【表10.2.2-23】 | 【表10.2.2-23】 | |||||
| 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 合计 | 合计 | 合计 | ||||
| 【表10.2.2-24】 | 【表10.2.2-24】 | |||
| 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 | 合计 | 合计 | ||
| 【表10.2.2-25】 | 【表10.2.2-25】 | |||
| 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 | 合计 | 合计 | 0 | |
| 【表10.2.2-26】 | 【表10.2.2-26】 | ||||
| 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人 工 | 元 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | |
| 二 | 材 料 | 元 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | |
| 三 | 施 工 机 械 | 元 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | |
| 总 计 | 总 计 | 总 计 | 总 计 | 总 计 | |
| 【表10.2.2-27】 | 【表10.2.2-27】 | |||||
| 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（柴坞取土）-建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包的专业工程 | |||||
| 1.1 | 专业发包工程管理费 | |||||
| 2 | 发包人提供材料(设备) | |||||
| 2.1 | 甲供材料设备保管费 | |||||
| 合计 | - | - | - | |||
| 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 | |||||
| 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 |
| 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 一类人工 | 工日 | ||||
| 2 | 二类人工 | 工日 | ||||
| 【表10.2.2-30】 | 【表10.2.2-30】 | ||||||
| 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 |
| 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | |||||
| 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 | |||||
| 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 |
| 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 工程名称:建筑（柴坞取土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 履带式推土机90kW | 台班 | ||||
| 2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | ||||
| 3 | 履带式单斗液压挖掘机2m3 | 台班 | ||||
| 4 | 自卸汽车15t | 台班 | ||||
| 5 | 平板拖车组60t | 台班 | ||||
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | |||||||||
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 标段: | 标段: | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| [请输入分部名称,电子评标勿删] | 0 | ||||||||||
| 1 | 010101001001 | 场地清表 | 1.场地清表，含现场杂草杂物清除，绿植迁移等费用 2.投标单位现场踏勘后，自行考虑报价，单价结算时不做调整 | m2 | 7080.30 | ||||||
| 2 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1.场地内60cm淤泥层开挖、装车、场地内回填平等； 2.余方场地内按业主要求回填，运距、机械等投标单位自行考虑； 3.投标单位现场踏勘后，自行考虑报价，单价结算时不做调整 | m3 | 4248.18 | ||||||
| 3 | 010101002002 | 平整场地 | 1.场地内机械土石方开挖、回填、平整平整标高按业主要求； 2.投标单位现场踏勘后，自行考虑报价，单价结算时不做调整 | m3 | 1652.00 | ||||||
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.土石方回填，分层回填，回填压实度满足业主要求； 2.回填土方由业主指定地点（柴坞）运至本工程场地进行回填，运费不计入此项报价； 3.投标单位现场踏勘后，自行考虑报价，单价结算时不做调整 | m3 | 5083.68 | ||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | |||||
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | |||||||||
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 标段: | 标段: | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 1.土石方堆放回填，堆放地点及方式满足业主要求； 2.回填土方由业主指定地点（柴坞）运至本工程场地进行回填，运费不计入此项报价； 3.投标单位现场踏勘后，自行考虑报价，单价结算时不做调整 | m3 | 9915.79 | ||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | |||||
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | |||||||||
| 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 金 额 (元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| [请输入分部名称,电子评标勿删] | 0 | ||||||||||
| 1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1 | ||||||
| 2 | 01B002 | 其他措施费 | 投标人根据自行确定的施工方案需要的其他技术措施费用，自行考虑并报价，结算不做调整 | 项 | 1 | ||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | |||||
| 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| 【表10.2.2-20】 | 【表10.2.2-20】 | 【表10.2.2-20】 | ||||
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | ||||
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | |||||
| 2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | ||||
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | ||||
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | ||||
| 5 | 其他施工组织措施费 | |||||
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | ||
| 【表10.2.2-21】 | 【表10.2.2-21】 | ||
| 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 11564.44 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 | 11564.44 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 | 0 | |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 | 明细详见表10.2.2-26 | |
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表10.2.2-27 | |
| 合 计 | 合 计 |
| 【表10.2.2-22】 | 【表10.2.2-22】 | |||
| 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 |
| 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 项 | ||
| 2 | 优质工程增加费 | 项 | ||
| 3 | 其他暂列金额 | 项 | 11564.44 | 估算比例一般不高于5% |
| 3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11564.44 | |
| 合计 | 合计 | 11564.44 | ||
| 【表10.2.2-23】 | 【表10.2.2-23】 | |||||
| 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 | 材料（工程设备）暂估单价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 合计 | 合计 | 合计 | ||||
| 【表10.2.2-24】 | 【表10.2.2-24】 | |||
| 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 | 专业工程暂估价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 | 合计 | 合计 | ||
| 【表10.2.2-25】 | 【表10.2.2-25】 | |||
| 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 | 专项技术措施暂估价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 | 合计 | 合计 | 0 | |
| 【表10.2.2-26】 | 【表10.2.2-26】 | ||||
| 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 | 计 日 工 表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人 工 | 元 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | 人 工 小 计 | |
| 二 | 材 料 | 元 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | 材 料 小 计 | |
| 三 | 施 工 机 械 | 元 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | |
| 总 计 | 总 计 | 总 计 | 总 计 | 总 计 | |
| 【表10.2.2-27】 | 【表10.2.2-27】 | |||||
| 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 | 总承包服务费计价表 |
| 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 单位(专业)工程名称:妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程（避村填土）-建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包的专业工程 | |||||
| 1.1 | 专业发包工程管理费 | |||||
| 2 | 发包人提供材料(设备) | |||||
| 2.1 | 甲供材料设备保管费 | |||||
| 合计 | - | - | - | |||
| 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 | |||||
| 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 |
| 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 一类人工 | 工日 | ||||
| 2 | 二类人工 | 工日 | ||||
| 【表10.2.2-30】 | 【表10.2.2-30】 | ||||||
| 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 | 发包人提供材料和设备一览表 |
| 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 标段: | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | |||||
| 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 | |||||
| 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 |
| 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 工程名称:建筑（避村填土） | 标段: | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 履带式推土机90kW | 台班 | ||||
| 2 | 自行式铲运机7m3 | 台班 | ||||
| 3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | ||||
| 4 | 履带式单斗液压挖掘机2m3 | 台班 | ||||
| 5 | 平板拖车组60t | 台班 | ||||
妙西镇后沈埠村农房安置点
土地开挖回填工程
公开发包文件
（电子全流程）
项目编号：2022MX
发包人：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社（盖单位章）
发包代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司（盖单位章）
2022年1月
发包代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司（盖单位章）发包人：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社（盖单位章）项目编号：2022MX027（电子全流程）公开发包文件妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程
3.竞包人资格要求42.项目概况与发包范围41.发包条件4第一章发包公告（公开发包）4目录2022年11月
竞包人须知前附表7第二章竞包人须知78.软件技术支持67.联系方式66.发布公告的媒介65.竞包文件的递交5
6.评审185.竞包（采用远程不见面方式）184.竞包173.竞包文件142.发包文件131.总则11
评审办法前附表25第三章评审办法2510．其他（发包人要求）219.需要补充的其他内容218.纪律和监督217.合同授予19
1.工程量清单说明86第五章工程量清单86第四章合同条款及格式323.评审程序302.评审标准271.评审方法27
第一章发包公告（公开发包）第七章竞包文件格式89第六章图纸884.工程量清单873.其他说明872.竞包报价说明86
发包项目建设地点：浙江省湖州市吴兴区；2.项目概况与发包范围本发包项目妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程已由项目代码：2210-330502-04-01-558550批准建设，计划建设投资估价约75万元，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，发包人为湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社，发包代理为浙江方圆工程咨询有限公司，项目已具备发包条件，现对该项目施工进行公开发包，项目发包编号2022MX027。本项目为全流程电子发竞包建设工程项目【采用远程不见面竞包方式】。1.发包条件妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程施工发包公告
项目负责人资格要求：具备市政公用工程二级及以上注册建造师【必须具备安全生产考核合格证书（B证），建造师注册证书及（B证）必须在有效期内，浙江省外企业拟竞包项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师注册证书及B类证书接受有效合法的电子证书，若拟派项目负责人为一级建造师的，则打印电子证书后，应在个人签名处亲笔签名，未签名或非本人签名的，该电子证书无效。】（本项目不接受临时建造师注册证书的项目负责人参与竞包）竞包人资格要求：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（浙江省外企业须进浙备案，本项目不接受联合体竞包）3.竞包人资格要求计划工期：30日历天（具体开工日期以业主的开工令为准）发包范围：主要内容为居民安置点土方开挖等工程（具体详见工程量清单和图纸）；工程规模：投资估价约75万元；
4.2未注册用户可通过“湖州市限额发包平台-建设-发包公告”中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.1已注册用户，请登录湖州市公共资源交易系统（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）—“湖州市限额发包平台”-“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件、“hzzb”格式的工程量清单、电子版施工图等。4.发包文件的获取其他要求：本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市公共资源电子交易平台完成相关注册。本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包；本工程拒绝企业法定代表人、企业经理和技术负责人作为项目负责人参加竞包，如确需参加竞包的，经建设单位同意后，提供业主证明。
本次发包公告同时在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、吴兴区人民政府网（http://www.wuxing.gov.cn/）首页“吴兴区公共资源交易中心”专栏上发布。6.发布公告的媒介5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2022年11月18日9时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台-交易主体登录—电子招投标交易平台-上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。5.竞包文件的递交4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028；CA锁办理：http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007
地址：湖州市吴兴区慧兰路99号浙江慧兰科创中心9楼发包代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司联系人：王立成电话：13757215467地址：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村发包人：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社7.联系方式
联系人：国泰新点客服电话：40099800008.软件技术支持联系人：张新芳电话：13666519532地址：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村招标监督小组：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社监督小组联系人：李程电话：13285820020、18355451001
竞包人须知前附表第二章竞包人须知远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，招标人、投标人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行投标文件在线解密、招标人在线质疑、招标人在线回复等操作。联系人：国泰新点电话：0572-2220028
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 发包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 主要内容为居民安置点土方开挖等工程（具体详见工程量清单和图纸） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：30日历天（具体开工日期以业主的开工令为准）计划开工日期： / 年 / 月 / 日（具体以业主开工令为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 竞包人及拟派项目负责人资质条件、能力 | 详见发包公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | ☑不召开□召开，召开时间：召开地点： |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清的时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成发包文件的其他材料 | 发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；发包控制价； |
| 2.2.1 | 竞包人提疑的截止时间 | 2022 年 11 月 14 日 17 时 00 分 00 秒 |
| 2.2.2 | 竞包截止时间 | 2022 年 11月 18 日 9 时 30 分（以电子交易平台时间为准） |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：竞包人对发包文件、工程量清单、施工图纸等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—建设栏-发包公告中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的竞包截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网—湖州市限额发包平台—“建设栏-发包公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。 |
| 2.3.1 | 发包人修改发包文件截止时间 | 2022 年 11 月 12 日 23 时 59 分 59 秒 |
| 3.1 | 构成竞包文件的主要组成部分 | ☑资格 ☑商务 □技术 □信誉 |
| 3.2.3 | 竞包报价要求、发包控制价及其计算方法 | 第五章第2.1条、3.7条 |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | R不要求递交竞包保证金□要求递交竞包保证金 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章的按要求执行。 |
| 3.5.4 | 竞包文件份数要求 | 成交后提供完整的竞包文件正本1份、副本4份、正副本须分别装订。 |
| 3.5.5 | 注册及标书制作工具下载网址 | http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/zlxz_HuZhou/010008/ |
| 4.1 | 竞包文件递交 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传； |
| 4.1.1 | 竞包文件递交地点 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登录湖州市公共资源交易系统-湖州市限额发包平台上传； |
| 4.2 | 是否退还竞包文件 | 未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还。 |
| 5.1 | 竞包时间和地点 | 竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市公共资源交易信息网-湖州市限额发包平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://49.4.53.110/BidOpening。 ； |
| 5.2 | 竞包程序 | 竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录限额不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备； 2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录限额不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；6、①发包人代表在竞包现场随机抽取一种评定方法②确定评定方法后，由发包人代表在解锁前抽取A、B或浮动率等系数；7、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；8、宣布竞包会议结束。注：现场监督人员做好相关工作并签字。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审小组构成： 3 人及以上单数评审小组确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评审小组确定承包人） | □是☑否，推荐的承包候选人数： 3人 |
| 7.2 | 评审结果公示媒介及期限 | 湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）、吴兴区人民政府网（http://www.wuxing.gov.cn/）首页“吴兴区公共资源交易中心”专栏 公示期为 3 日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）履约保证金的金额：承包价的2%注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | |
| 9.1 | 项目管理机构配备人员要求 | 项目技术负责人市政公用工程相关专业1名（中级职称及以上，证书中未体现专业的提供相关专业学历证书）、施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名【注：各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明。】 |
| 9.2 | 专职安全生产管理人员数量 | 专职安全生产管理人员不少于1名 |
| 9.3 | 材料信息价、人工信息价 | 材料市场信息价： 2022 年第 10 期人工信息价： 2022年第10 期 |
| 10 | 电子发包竞包 | □ 否☑ 是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁供开标现场解密；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 |
| 竞包人硬件设备要求 | 各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效竞包处理。 | |
1.1.4本发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.3本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.2本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目施工进行发包。1.1项目概况1.总则
1.3.1本次发包范围：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、计划工期、质量要求1.2.2本发包项目的资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.2.1本发包项目的资金来源及出资比例：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本发包项目建设地点：见竞包人须知前附表。
（2）项目负责人资格：见竞包人须知前附表；（1）资质条件：见竞包人须知前附表；1.4.1竞包人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。1.4竞包人资格要求1.3.3本发包项目的质量要求：见竞包人须知前附表。1.3.2本发包项目的计划工期：见竞包人须知前附表。
（4）为本发包项目的代建人；（3）为本发包项目的监理人；（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2竞包人不得存在下列情形之一：（3）其他要求：见竞包人须知前附表。
（10）被暂停或取消竞包资格的；（9）被责令停业的；（8）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互任职或工作的；（7）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互控股或参股的；（6）与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本发包项目提供发包代理服务的；
1.4.4竞包项目负责人不得存在下列情形之一：1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。（14）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；（13）近三年被录入检察机关行贿犯罪档案的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题被取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；
竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。1.5费用承担（4）竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚。（3）竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；（2）竞包截止日前被行政机关通报限制在本区域内竞包；（1）竞包截止日前（近三年）有被录入检察机关行贿犯罪档案的；
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密
1.10竞包预备会（本项目不作要求）1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9踏勘现场
2.发包文件竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。1.11偏离1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。
（4）合同条款及格式；（3）评审办法；（2）竞包人须知；（1）发包公告；2.1.1本发包文件包括：2.1发包文件的组成
2.2发包文件的澄清2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。（8）竞包人须知前附表规定的其他材料。（7）竞包文件格式；（6）图纸；（5）工程量清单；
2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足5天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3发包文件的修改2.2.4本项目（仅指电子发包、竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容或工程量清单），发包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件（澄清、答疑）的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。
①企业营业执照;②基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）;③企业资质证书（详见招标公告要求）；④有效期内的安全生产许可证（接受有效合法的电子证书）。☑（1）企业基本资料3.1.1资格文件主要包括以下内容（以☑为准）（竞包文件的格式以word版发包文件中提供的格式为准）3.1竞包文件的组成3.竞包文件2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。
☑（6）竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表（建设）；☑（5）竞包代表授权委托书；☑（4）企业法定代表人身份证明书；☑（3）竞包声明书；①拟参加投标的项目负责人证书（详见招标公告要求，建造师证书接受有效合法的电子证书））；②拟参加投标的项目负责人有效安全生产考核合格证B证（接受有效合法的电子证书）；③项目技术负责人职称证书、专职安全生产管理人员C证（接受有效合法的电子证书），1人1岗，不得兼任；④企业主要负责人（包括企业法人代表、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）有效安全生产考核合格证A证（接受有效合法的电子证书）；⑤建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表；⑥投标代表授权代理人及项目负责人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，其中项目负责人如为退休人员，提供退休证及注册企业聘用合同。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；【⑤⑥二项可上传原件扫描件】☑（2）项目管理机构资料
☑（12）竞包保证承诺函；☑（11）不转包、不违法分包承诺书；☑（10）湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书；☑（9）项目管理机构配备情况【除项目负责人、技术负责人员、专职安全生产管理人员外，还需配备施工员1名，质量员1名，材料员1名，资料员1名，各人员在本工程中所任岗位需在项目管理机构表中注明，1人1岗，不得兼任】；☑（8）浙江省外企业（项目负责人）需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》；☑（7）拟派项目负责人在竞包截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；
竞包报价封面；表10.2.2-5（2）竞包报价【报表格式采用《浙江省建设工程计价规则》2018版规定格式】：（1）竞包函；3.1.2商务部分主要包括下列内容：注：上述第（1）（2）项所需相关证件资料必须从湖州市电子发竞包平台上获取，否则按无效竞包处理。未入库的资料，须在竞包截止时间前完成入库。其余资料由竞包人扫描件上传。以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章,竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假等违法行为按相关法律法规处理。☑（13）需要的其他资料。
施工技术措施项目清单与计价表；表10.2.2-16分部分项工程清单与计价表；表10.2.2-16单位(专业)工程竞包报价费用表；表10.2.2-13竞包报价费用表；表10.2.2-12编制说明；表10.2.2-11竞包报价扉页；表10.2.2-6
其他项目清单与计价汇总表；表10.2.2-21施工组织（总价）措施项目清单与计价；表10.2.2-20综合单价工料机分析表(技术措施)；表10.2.2-18综合单价工料机分析表；表10.2.2-18综合单价计算表(技术措施)；表10.2.2-17综合单价计算表；表10.2.2-17
总承包服务费计价表；表10.2.2-27计日工表；表10.2.2-26专项技术措施暂估价表；表10.2.2-25专业工程暂估价表；表10.2.2-24材料（工程设备）暂估单价表；表10.2.2-23暂列金额明细表；表10.2.2-22
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-34主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表；表10.2-33主要机械台班一览表；表10.2.2-32主要材料和工程设备一览表；表10.2.2-31发包人提供材料和工程设备一览表表10.2.2-30；主要工日一览表；表10.2.2-29
3.2竞包报价无3.1.4信誉部分主要包括下列内容：无3.1.3技术部分主要包括下列内容：（3）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。
3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。3.3竞包有效期3.2.3发包人设有发包控制价的，竞包人的竞包报价不得超过发包控制价，发包控制价或其计算方法在竞包人须知前附表中载明。3.2.2竞包人在竞包截止时间前修改竞包函中的竞包报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，竞包报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1竞包人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
（2）如被确定为承包人，在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；（1）在规定的投标（竞包）有效期内撤销或修改投标（竞包）文件；3.4.2有下列情形之一的，按其《竞包承诺保证函》暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理：3.4.1本工程不需要缴纳竞包保证金。3.4竞包保证金3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。
3.5.4电子竞包流程如下：3.5.3竞包文件应由竞包单位进行签字盖章确认。3.5.2竞包文件应当对发包文件有关工期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.1竞包文件应按“竞包人须知第3.1条竞包文件的组成”及第七章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.5竞包文件的编制（3）在本项目竞包有效期内有串标、围标、弄虚作假行为的。
4.1.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于2个的，发包人将依法重新组织发包。竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）递交：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件；4.1.1竞包人应在规定的竞包截止时间前递交竞包文件。4.1竞包文件的递交4.竞包湖州市公共资源交易信息网→湖州市限额以下平台→交易主体登录→下载发包文件、发包清单（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用商务标竞包工具制作竞包报价（格式为.hztb）→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→将制作好的竞包报价导入竞包文件→系统完善竞包信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。
5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.1竞包时间和地点5.竞包（采用远程不见面方式）4.2.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知，发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。4.2.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.2竞包文件的修改与撤回
4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录限额不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录限额不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；主持人按下列程序主持竞包会议：5.2竞包程序
5.3竞包异议注：现场监督人员做好相关工作并签字。8、宣布竞包会议结束。7、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；6、①发包人代表在竞包现场随机抽取一种评定方法②确定评定方法后，由发包人代表在解锁前抽取A、B或浮动率等系数；5、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；
（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1、评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由发包人或其委托的发包代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞包人须知前附表。6.1评审委员会6.评审竞包人对竞包程序有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。
6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；（5）与竞包人有其他利害关系的。（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
6.3评审评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评审原则6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；
7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评审委员会自行确定。7.1定标方式7.合同授予评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
7.3承包通知竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。7.2.2发包人在评审结束后公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2评审结果公示查询网址：中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）。
7.4.2承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃承包，其竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.1承包人可领取中标通知书之日起15日历天并在签订合同协议书之前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约保证金格式向发包人提交履约保证金。除竞包人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为承包合同金额的2%。7.4履约保证金7.3.3承包人在签订施工合同前须缴纳农民工工资支付保证金，办理事项以湖州市住房和城乡建设局相关规定为准，咨询电话：0572-2053887。7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将承包结果通知未承包的竞包人。7.3.1承包候选人公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响承包结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的承包候选人名单排序依次确定其他承包候选人为承包人，也可以重新发包。
发包人不得泄漏发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.1对发包人的纪律要求8.纪律和监督7.5.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向承包人退还竞包保证金；给承包人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。8.3对评审委员会成员的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.2对竞包人的纪律要求
竞包报价及后期施工注意事项：10．其他（发包人要求）需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。9.需要补充的其他内容竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人的纪检或发包人监督小组投诉。8.5投诉
6、承包人在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由承包人负责协调解决。5、承包人须在发包文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，竞包单位须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），竞包单位在竞包报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。4、考虑工期紧，工作内容多，要求各单体平行施工，竞包单位在施工组织设计编写时，要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等竞包单位认为必要的各种保障措施进行针对性的说明。3、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），承包人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，发包人同意相应顺延工期，但发包人不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由发包人承担费用的除外）。在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要承包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，承包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，如未按时完成的，发包人有权指定其他承包人完成相关工作，所涉及的相关费用由中标人承担，各竞包单位在竞包报价时应在相关清单子项及措施费内对此给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。2、各竞包单位应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，政策性、环境干扰或不可抗力事件等因素造成的人工、材料、机械设备等的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费，由竞包单位自行考虑解决。1、各竞包单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，有效竞包报价中，综合单价的材料费、人工费、机械费等各项费用，大幅度超出市场价范围，且在竞包文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该竞包人为不合理的不平衡报价，扰乱竞包市场，其竞包应作无效标处理，并上报相关部门处理。
12、承包人应通过科学的施工组织，合理安排各道工序、各项工程的施工，尽量避免夜间施工。工程建设场地周围存有住宅区域，承包人应对以上单体的安全、稳定状况进行观察、监测，如发现有异常情况时，应及时向监理单位、发包人反映，并按照监理单位、设计单位、发包人的要求落实相关处理措施。安全、结构的观察、监测涉及的相关费用，由承包人承担，投标人应在投标报价时在相关措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的费用。11、本次发包，施工现场用水及用电及产生的水电费均由承包人自行解决并及时支付，各竞包单位在勘察现场后充分考虑在报价中，发生后不再另行计价。10、承包人应严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从发包人及监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。承包人应对进场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由承包人自行承担。9、承包人进场后应严格按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理单位及有关部门的监督检查。严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，按照湖建发2013（130）号文件规定的关于安全文明施工所要求的建筑施工扬尘治理相关规定开展工作，（即：严格落实围挡设置100%，砂、土等易扬尘材料遮盖或绿化100%，主要道路硬化100%，运输车辆冲洗且密闭加盖100%，拆除施工过程洒水100%，暂不开发场地绿化100%，外脚手架密目式安全立网100%张挂，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混凝土和预拌砂浆），工程环保及环卫费用由承包人按规定支付相关部门。该费用综合考虑在竞包报价中，不再单独计价。竞包单位应充分考虑相关费用综合考虑在相应措施费中，发生不再单独计价。8、各竞包单位应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由竞包人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为竞包单位的参考，竞包单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按竞包价执行；可计量的技术措施费按实结算。7、承包人应加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，办理好道路交通运输相关的手续（主管部门规定由发包人办理的，发包人可出面配合办理），由承包人支付办理手续所需的费用。竞包单位应在竞包前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，竞包时充分考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，并按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，各项费用由竞包单位在竞包报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。
18、承包人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑。17、发包人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，中标单位应无条件服从发包人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。16、竞包单位应仔细审查施工图，并确保按工期完成工程量清单内的全部工程量（如有疑问，请在招标文件规定的提疑时间前以书面形式提出），一旦中标，不得以任何理由影响工期和质量，否则发包单位有权扣除履约担保额并上报建设主管部门列入不良行为记录。15、材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外，如消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测）。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。在施工过程中，监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测，承包人必须积极配合监理单位的此项工作，如阻止干扰，发包人有权进行相应处罚。14、承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚，承包人需积极处理，且发包人有权对承包人每次处罚2000元。13、承包人应充分考虑夜间施工对周边个人、单位的影响，做好相关协调工作。确因技术要求、客观因素影响需要进行夜间施工的，承包人应服从环保、行政执法、质监站、交警等部门的管理，自行办理夜间施工准许手续，并积极主动处理好工地周边相关单位、个人的意见与投诉，自行支付办理手续及处理矛盾、问题应支付的费用。上述内容所涉及的各项费用由投标单位在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用。在施工过程中，承包人还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由承包人负责处理，其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。
22.2回填时不得带水作业，排水费用考虑在综合单价中，不在另行计取；22.1回填后用25吨振动压路机压实且不少于3遍；22回填技术要求：21、场地回填土严禁使用淤泥、腐殖土、生活垃圾等劣质、有毒有害物质。工作完成后，最终成果以业主确认为准。如承包人未达到要求的，发包人将扣罚承包人履约保证金及工程款。发包人对现场回填土进行周期性抽样检测（每批次不少于3点），并送第三方检测单位检测，出具相关检测报告，相关检测费用由承包人承担。若抽样检测不合格，需按业主要求进行整改并扣罚5万元每次，整改不到位的，发包人将扣罚承包人履约保证金及工程款，若造成相关损失的，由承包人负责进行赔偿。（回填土检测合格标准参考：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》Gb36600-2018）。承包人每批次土方来源需报备甲方和监理（需现场确认且第三方测量方量），得到认可后才能回填，如不报备私自回填我方不予认可并扣罚5万元每次，且自行承担相应损失。20、承包单位在与发包单位签订施工合同的同时必须与招标单位签订《工程建设廉政合同》。发包单位将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动，承包单位须按照发包人的要求，配合做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由竞包单位在投标报价时在相关措施费内给予充分考虑，发包单位不再支付与此相关的任何费用。19、为保证工程质量，本工程项目组主要成员【项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、材料员、专职安全生产管理人员（至少1人，须具备有效C证）】在施工过程中不得随意更换。
24本工程施工过程中，可能部分实施也可能不实施，以发包人书面要求为准。23.3如施工过程中开挖的土方，运至地块周边位置（甲方指定地点），严禁外运。23.2本工程在回填后，由第三方测绘单位进行测绘，按照工程量计量要求进行工程量计算，结算工程量以测绘单位计算为准；23.1回填前底标高以第三方测绘单位测绘报告为准；23工程量计量要求：22.3施工单位未按照回填技术要求施工的，每发现一次，从工程款中扣罚5000元。
1.评审方法评审办法前附表第三章评审办法26、其他事项请参照工程量清单编制说明及发包答疑。25本工程最终工程量以实际发生和测绘为准。
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | ||
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人条件 | 符合条二章竞包人须知1.4.1-1.4.4及发包公告要求等 | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章 | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹、辨认不清； | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包书唯一 | 不应出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，且未声明哪一份有效的”情形。 | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 | |
| 资格文件审查 | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 | |
| 资格评审标准 | 信用信息查询 | 评审时对“竞包人及拟派项目负责人（总监）信用情况表”的真实性进行查询。 | ||
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹模糊、辨认不清 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 报价、清单唯一 | 只能有一个有效报价。开标记录中的填写内容（即解密后系统公布的内容）与竞包函中的填写内容一致。 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 报价、清单唯一 | 竞包人的竞包报价书对发包人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价未进行更改 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包内容 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 工程类型 | □房屋建筑工程 R市政基础设施工程 □园林绿化项目 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包报价 | 1、竞包报价未高于发包控制价；2、分部分项清单中设综合单价限价的，其竞包单价未高于相应限价；3、安全文明施工费的取费未低于规定的下限；4、规费、税金未按规定计取；5、商务标竞包总价表上未加盖企业公章、法定代表人或其竞包授权代理人签章。 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 工期 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 工程质量 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包有效期 | 符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 | |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 其他要求 | 符合第二章“竞包人须知”第3.1.2项、第五章“工程量清单”规定，符合法律法规规定的实质性条款。 | |
| 信用文件审查 | 信用评审 | 业绩有效性 | 业绩时间符合第三章2.2.4规定 | |
| 信用文件审查 | 信用评审 | 评分 | 对上传竞包文件的业绩根据第三章2.2.4的规定 | |
| 评审分值计算 | 条款内容 | 编列内容 | ||
| 评审分值计算 | 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 商务标： 100 分技术标：□ 通过制 或 0 分信用标： 0 分 | |
| 评审分值计算 | 2.2.1 | 权重 | 商务标： 100 %，技术标： 0 %，信用标： 0 % | |
| 评审分值计算 | 2.2.2 | 商务标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 | |
| 评审分值计算 | 2.2.3 | 商务标得分 | 按第三章2.2.3条规定计算 | |
| 评审分值计算 | 2.2.4 | 信用标评定 | 按第三章2.2.4条规定计算 | |
| 评审顺序 | 由评标委员会对有效商务标得分最高的前21名进入资格审查（第21名有并列的，并列的全部进入评审），不足21名时全部进入评审。 | |||
| 最终得分 | 最终得分=商务标得分×商务标权重（100%） | |||
| 串标形为 | 3.4 | 串通竞包的判定 | 按第三章3.4规定 | |
2.1.3商务评审标准：见评审办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。
商务标总分100分，按以下三种标准标准评定。2.2.2商务标评定竞包人的最终得分=商务标得分+技术标得分+信用标得分。各部分权重按评审办法前附表执行；2.2.1竞包人最终得分2.2最终得分与评分标准2.1.4信用评审标准：见评审办法前附表。
（二）竞包报价评定凡有效竞包低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。凡有效竞包报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）8％及以上，其竞包作无效标处理。有效竞包报价中去除无效标后，剩余为有效竞包。竞包单位的有效报价高于发包控制价的，则该报价为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。（一）有效标的确定评定方法1：
（二）竞包报价评定（一）有效标的确定同方法一。评定方法2：B．有效合理竞包的平均值A．有效合理竞包中的最低值和有效合理竞包中的次低值两者的平均值；发包人于竞包现场当场在下列两种竞包报价中随机抽取一种作为最佳报价：
投标单位的竞包报价高于发包控制价的，认定为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。（一）有效合理竞包的确定评定方法3：B．有效合理竞包中去除最低值后的平均值（最低值2个及以上相同的，则去除一个最低值后进行计算）。A．有效合理竞包的平均值和有效合理竞包中的最低值两者的平均值；发包人于竞包现场当场在下列两种竞包报价中随机抽取一种作为最佳报价：
（二）评标基准价确定有效竞包报价剔除有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。（以上数据保留两位小数，第三位四舍五入）2.市政基础设施工程及园林绿化项目低于控制价超过30%(含)的。1.房屋建筑工程项目竞包报价低于控制价超过20%(含)；有效竞包报价中有以下报价的,视为有效低价竞包。
3.评标基准价（除计算差错外）一经确定在项目的后续评审中不再调整（包括复评环节）。2.评标基准价由评标委员会进行计算、复合并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。注：1.根据竞包时抽取的序号对应数值，经评审的各有效合理竞包价格算术平均值的计算方法为所有有效合理竞包报价去掉最高和最低报价后的平均值（当有效竞包报价在3家及以下时，算术平均值则为全部有效合理竞包报价的平均值）评标基准价按照下表的规则予以确定，本工程下表中的工程类型为见评标办法前附表。
| 工程类型 | 商务标评标基准价确定方式 |
| 评标基准价 =经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）。 | |
| 设经评审的各有效合理投标价格算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。 | |
| 投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。 | |
| 各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。 | |
| 建筑工程项目（仿古建筑） | 1.F≤5% A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值；2.5% |
| 市政公用项目 | 1.F≤8% A取11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%十一档数值；2.8% |
| 园林绿化项目（以绿化为主） | 1.F≤10% A取13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%十一档数值；2.10% |
| 《浮动率A、权重B、浮动率C坐标对应查询表》 | ||||||||||||
| 开标时所有投标人解密前→由投标人代表当场分别在1、2、3……9、10、11这11个序号中随机抽取1个序号→由评标委员会对资格评审、技术标（如有）、信誉标（如有）、有效标的判定、有效合理标的确定→计算F值→根据F的范围和现场抽取的序号确定浮动率A ，F值保留两位小数，第三位四舍五入 | ||||||||||||
| 抽取的A值序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| □建筑工程项目（仿古建筑） | F≤5% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% |
| □建筑工程项目（仿古建筑） | 5% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% |
| □建筑工程项目（仿古建筑） | F>10% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% |
| R市政公用项目 | F≤8% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 14.5% | 15% | 15.5% | 16% | 16.5% |
| R市政公用项目 | 8% | 9% | 9.5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% |
| R市政公用项目 | F>15% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% |
| □园林绿化项目（以绿化为主） | F≤10% | 13.5% | 14% | 14.5% | 15% | 15.5% | 16% | 16.5% | 17% | 17.5% | 18% | 18.5% |
| □园林绿化项目（以绿化为主） | 10% | 9.5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 14.5% |
| □园林绿化项目（以绿化为主） | F>20% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% |
| 权重B | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | |
| 浮动率C | -1.50% | -1.00% | -0.50% | 0% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | |||||
当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.6分。当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.8分；当K值等于零时，得满分100分；K=（有效竞包报价—最佳报价）÷最佳报价*100%1.各有效竞包与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务标得分：（适用于评定方法一和二）2.2.3商务标得分
注：综合评估法中的评标基准价或最佳报价值由评标委员会依据招标文件规定的方法计算确定，除计算差错外（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错），在整个招标过程中保持不变（包括复评环节）。当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣1.5分。当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣3分；当K值等于零时，得满分100分；K=（有效竞包-评标基准价）÷评标基准价*100%2.各有效竞包报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效竞包报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：（适用于评定方法三）
（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2项、第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1初步评审3.评审程序
3.2详细评审（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。（4）各竞包单位未认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，大幅度超出市场价范围，且在竞包文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评审委员会认定该竞包人为不合理的不平衡报价，扰乱竞包市场。（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.2.2按本章第2.2.2规定分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（二）竞包人之间约定承包人；（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：3.4串通竞包行为3.3.4因有效竞包不足2家使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；
3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（七）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出；（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；
（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人中标而采取的其他串通行为。（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；（一）发包人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;
附件（省略，工程报价中相应体现）第三部分专用合同条款第二部分通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）]第一部分合同协议书施工合同第四章合同条款及格式
1.工程名称：妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社第一部分合同协议书
6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：4.资金来源：自筹3.工程立项批准文号：2.工程地点：
工程质量符合符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：2022年月日。计划开工日期：2022年月日（实际以业主开工令为准）。二、合同工期
人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式
人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：
（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：单价合同。
（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。
十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
十三、合同份数本合同自双方签字，盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。
组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执4份。
传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：
本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）的通用合同条款执行。第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：
1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款年月日双方签字盖章：
联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）发包文件及竞包疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）竞包书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单;(12)其他合同文件。
联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；
1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时办公用房、临时生活用房及其它施工所需场地。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、发包文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或新颁布的规范标准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家和地方颁布的相关法律、法规、规章及浙江省、湖州市文明标化工地要求、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。1.3法律
1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）发包文件及竞包疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）竞包书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单；(12)其他合同文件。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。
承包人提供的文件的期限为：按上款要求；需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划，每月20日前报发包方，提供工程计划表一式五份。3、合同签定后20天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。承包人每月20日向工程师提交已完工程量报告。4、其他专用合同条款要求承包人提供的文件的提供期限按具体专用条款的约定执行。如果发包人或监理人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按发包人或监理人要求提供此类报表和资料。；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：发包范围内的施工图。发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸八套，须返还竣工图四套，承包人需加晒的图纸费用自理；发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；
1.7联络关于现场图纸准备的约定：由承包方与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：监理人在收到承包人文件7天内审核完成并报发包人，发包人在收到经监理人审核文件21天内审核完成。发包人和监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改并重新报送监理人和发包人。承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的书面文件和文件的电子稿；承包人提供的文件的数量为：一式五份；
监理人接收文件的地点：监理人施工场地管理机构的办公地点；承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人。承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点；发包人指定的接收人为：发包人代表。1.7.2发包人接收文件的地点：湖州市吴兴区妙西镇后沈埠村股份经济合作社；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围内、施工临时设施范围内及施工便道属承包人责任范围内。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：施工场地内临时道路由承包人自行解决，已计入合同价款。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监理工程师。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内交通均由承包人自行解决，施工由承包人按市质监站、市防尘治理办标化工地要求实施，所需费用自行考虑，费用不另计。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整，单价调整方法按第12.1.1（三）条执行。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人。
职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人
2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理。2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；
发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、施工用水、用电由承包人自行考虑，所需费用及后期使用费用均由承包人自行承担2、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。
承包人提交的竣工资料的费用承担：红线范围内、施工临时设施范围内及施工便道属承包人责任范围内。承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工后承包人向发包人提交完整的工程竣工资料四套，其中一套用于城建档案馆存档、二套用于发包人档案室存档、一套用于工程结算审计（发包人档案室存档资料目录及工程结算审计资料明细待工程开工后由发包人向承包人明确），其它需提供给相关部门（如质量监督部门、消防主管部门等）的竣工资料数量由承包人自行考虑。承包人另须向发包人提供完整的资料二套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收合格后委托审核，施工单位根据自身情况和归档需要，在相应的时间内提交竣工资料和决算书。所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，且在送达市城建档案馆取得进馆证明后再送至发包人资料室存档，否则不予审计。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。
4、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合发包文件、竞包书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同；对于施工进度的控制，原则上以经批准的施工计划或经认定的已调整的施工计划为依据，由于非客观因素且非发包人因素导致工程重要进度节点未按期完成的，发包人及监理单位或建设单位上级主管部门可在核发当期工程款的基础上，酌情对施工单位进行经济处罚。处罚标准为不超过1万元,并由发包人直接在工程款中扣除；在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照发包人直接发放或发包人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；承包人应履行的其他义务：1、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金；。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。
3.2项目经理2）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由承包单位自行承担。1）在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由承包人负责修复，发生的一切费用都由承包人自行承担。7、双方约定承包人应做的其他工作：6、由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。承包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，承包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。5、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人或技术负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣罚3000元，直接从当期进度款中扣罚。
建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员、专职安全管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×3000元/天，在当期工程款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×1500元/天，在当期工程款中扣罚；专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×750元/人•天，在当期工程款中扣罚。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换竞包时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金,中途变更项目负责人或技术负责人，每次分别从总合同款中扣罚4万元和总合同款中扣罚2万元，情节严重的可解除合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同或提出索赔。施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。发包人（或监理单位）将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员、专职安全管理员及施工员到位率未达到70%，扣罚全部项目负责人到位率履约金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由承包人自行承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次罚款2000元，情节严重的解除合同。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换。更换项目经理、技术负责人的承包人向发包人支付违约金人民币5万元（其他主要施工管理人员3万元），情节严重的，发包人有权终止合同，没收履约保证金,承包人赔偿由此造成的损失。更换技术负责人、主要施工管理人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同后7天内。3.3承包人人员
允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：全部由承包人完成。禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人违法分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包
3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、承包人进场后至工程竣工验收完成并移交发包人之前，由承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备并承担与此相关的费用，若因承包人原因导致照管对象遭受破坏，则承包人应承担责任，并予以赔偿；2、承包人应在做好自身范围内的材料设备及工程成品保护工作的同时，还应做好对其他专业工程的材料设备及工程成品的保护工作，若因承包人原因造成破坏、损失，则由承包人承担责任，并承担相关费用。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：禁止分包单位将其承包的工程再分包。
关于监理人的监理权限：总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。关于监理人的监理内容：发包文件明确的所有工程内容。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订前向发包人提交履约担保，担保金额为合同金额的2%。如履约担保递交形式为银行履约保函或履约担保书【提供履约担保的机构需在湖州市区开设营业场所（必须是不可撤销，且无条件支付或见索支付）】。至竣工验收合格前如银行保函或履约担保书已失效，中标单位应对银行保函或履约担保书进行延期，如未延期，业主有权在工程款中扣除合同价的2%作为履约担保。其中履约担保递交形式为履约担保书，则需提供建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证（详见附件）。承包人是否提供履约担保：是。
监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：自行承担。
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；
5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失。5.1质量要求；工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求5.工程质量/；
6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护5.3.3：在工程的检查验收过程中：如发现施工单位有施工质量问题并整改不及时，每发生一次按20000元处罚，并限期无条件进行整改，，罚金将在工程款中由建设单位现场管理人员确认后直接予以扣除。关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
6、承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。5、在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元。4、施工单位因扬尘、环境卫生等原因造成有12345投诉的，施工方需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚1万元。3、中标单位必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经发包人及监理单位或建设单位上级主管部门通知限时未见整改的，处于罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍。2、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制，落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门每发出一次安全整改通知书，承包方都应及时整改，如整改不及时，每发生一次在安全文明施工保证金中扣罚5000元。受到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包方在安全生产方面违约，扣罚全部安全文明施工保证金。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、承包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受建设单位、监理单位及有关部门的监督检查。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费在项目办理开工安全生产条件审查前第一次支付总费用的50%，其余费用在竣工验收前支付完毕。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。合同当事人对文明施工的要求：承办人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作，即：严格落实围挡设置100%，砂、土等易扬尘材料遮盖或绿化100%，主要道路硬化100%，运输车辆冲洗且密闭加盖100%，拆除施工过程洒水100%，暂不开发场地绿化100%，外脚手架密目式安全立网100%张挂，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆）。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在工程开工前编制。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。7、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金并承担全部责任；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，开工前7天。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他。7.1施工组织设计7.工期和进度
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发包人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃承包人逾期竣工违约责任的权利。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应按竞包文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金，违约金直接在未付工程款中予以扣罚。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误
（2）12级以上的台风；（1）24小时内降水量达到200mm以上的暴雨；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按《通用条款》执行。7.6不利物质条件
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。
（4）本项目严禁使用“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品，不得以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符。承包人需向发包人及监理单位或建设单位上级主管部门提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。需提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)，如不及时提供每次扣罚1000元。每发现一次贴牌产品扣罚5000元，且无条件负责更换或返工，直到发包人和监理工程师确认验收合格。如发现“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权要求承包人无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致的，并且按该批材料、设备价格总额的20%对承包人进行罚款，从合同价款中直接扣抵；（3）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，中标人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；（2）工程使用的材料设备采购应根据发包文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由中标单位选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、质检部门、设计、监理、中标单位的代表组建考察小组，对侯选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。中标单位只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，中标单位无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果乙方承担。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）工程使用的主要材料、设备，在竞包文件中有明确品牌的，承包人必须严格按照要求执行，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与竞包品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由承包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担违约责任。8.6.1样品的报送与封存8.6样品
(10)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追诉。（9）承包人要求用别的材料代替合同中指定的材料时，必须向监理工程师递交高于合同指定材料的质量证明，经发包方和监理工程师同意后方能替换，承包方不得由此变更提高单价的要求，如低于所投材料品牌价格按市场价执行。（8）承包人采购的材料都必须经发包人质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包人拒绝更换的，发包人有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包人必须无条件接受；（7）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。（6）发包人根据实际需要更换设计材料，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。（5）监理工程师和发包人代表对所购材料的确认或认可并不免除承包人对材料的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、竞包文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。
9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施（11）样品（附照片）。
材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，承包人应予以充分配合。如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，本次及重新检测费用由承包人承担。如发包人对承包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用条款》执行。施工现场需要配备的试验设备：按《通用条款》执行。施工现场需要配置的试验场所：按《通用条款》执行。9.1.2试验设备
10.4变更估价关于变更的范围的约定：按《通用条款》执行,本工程实施过程中发生的工程变更应遵守发包人关于工程变更审批流程的规定，未经批准的工程变更不予计量。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按《通用条款》执行。9.4现场工艺试验
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。。10.5承包人的合理化建议综合单价按本合同专用条款第12.1.条相应内容进行调整。经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审计机构审核结束后，按照审核价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付（如遇重大变更事项，由发包人和承包人另行协商确定）。关于变更估价的约定:本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审核单位及发包人按本合同约定审核确认。10.4.1变更估价原则
对于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。10.7.1依法必须发包的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。
（4）暂定价项目未能达成一致涉及专业施工及专业供货商，发包人有权另行组织发包确定。（3）暂定价材料价格双方协商后不能达成一致的，则由发包人委托有资质的咨询单位定价，如承包人拒绝接受该定价则发包人有权直接委托第三方施工，产生的费用由承包人承担，工期不予顺延。（2）暂定综合单价调整按照“12.1.1条款”确定。（1）材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，具体如下：材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计税金；暂定价调整：第3种方式：对于依法必须发包的暂估价项目，由发包人发包，承包人应按照施工进度计划，提前28天书面通知发包人实施暂估价项目的发包以便满足施工进度计划要求。发包人确定暂估价项目的承包人后，承包人应与承包人签订暂估价合同，除非承包人通过监理人向发包人报送了能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力的证明材料。承包人应在签订合同7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金不作为工程款支付的基数。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂定价的确定按10.7.1条暂定价调整办法执行。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须发包的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。10.7.2不属于依法必须发包的暂估价项目
1、承包人承担±5%以内的人工和单项材料的价格风险，超过部分由发包人承担或收益。施工机械台班一类费用（机械原值）不做调整，仅调整二类费用中机上人工和燃料动力，风险幅度与人工和单项材料的价格风险相同。第3种方式：其他价格调整方式：因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：可以调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价差调整
综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则（2018版）》关于人工、材料价格风险的约定。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付3、工期延误（工期延误、工期延长、工程延误开工、工程中途停工）的责任担当按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》5.0.6条有关条款执行。2、采用抽料补差法进行价差调整。按施工期信息价算术平均值，与竞包基准价格（信息价）相比扣减风险费用后（扣减后应按竞包浮动比例调整（部分人、材、机偏离较大的除外），计算全部或部分人工、材料、机械价差，调整合同价格，价差只计税金，并按整体工程一次性结算。
3、施工图纸、工程变更后与原发包工程量清单的特征描述不符。2、工程变更引起新增或减少清单项目；1、发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项；一、发生下列情况的，工程量清单项目予以调整：风险范围以外合同价格的调整方法：12.1.1.工程量清单项目和工程量调整风险费用的计算方法：以上风险费用应在竞包报价时考虑，不再另行计取。
1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按第3条处理。因上述第（12.1.1）第一、二条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：三、综合单价调整2、工程变更引起的工程量增减；1、发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；二、发生下列情况的，工程量清单项目的工程量予以调整：
（2）.承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。发包工程：承包人报价浮动率=（1-承包价/发包控制价）×100%。承包价及发包控制价均扣除暂列金额、暂估价。承包人报价浮动率可按下列公式计算：（1）.依据合同约定编制依据、组价原则和承包人竞包报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。3、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。1.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；2.清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；3.如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按（12.1.1）第三条第3款重新计算综合单价。4.如竞包组价时有子项报价遗漏，认为是报价优惠，调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格；
c.其它异常情况。b.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；a.竞包综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；(1).竞包综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：四、竞包综合单价异常的处理（3）.如当前施工的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。
六、编制依据、组价原则因第12.1.1条的工程量清单及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。其中采用综合单价计价的措施项目，按12.1.1条规定计价；施工技术措施费中以“项”为单位的根据竞包文件一次性包干，但因重大设计变更引起措施变动部分除外，该变动部分重新组价。五、措施项目调整b.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。a.工程量增加超过工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按（12.1.1）第三条第3款重新确定综合单价，计算合价；(2).综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：
3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。按照《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据计算工程量和综合单价。
12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/预付款支付期限：/预付款支付比例或金额：/12.2.1预付款的支付12.2预付款
12.3.2计量周期工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：承包方应在每月25日前（节假日则向后顺延）向建设单位及监理报送当月施工（完成情况及下月计划）进度表和工程进度申报。
注：1、本项目完工后组织竣工验收，验收通过后，项目可先行送审。2、实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计（如有）、发包人，经三方审核确认为准。3、农民工工资须严格按照《湖州市住房和城乡建设局关于印发全市工程建设领域保证金制度改革实施意见的通知》湖建发（2020）44号规定执行。合同款支付基数为扣除安全文明施工费、暂列金和工资性工程预付款。同时每次付款时还应扣除已支付的相应月份的工资性工程进度款。承包人必须按月按规定全额支付民工工资，发包人有监督的权利。如承包人未按规定落实，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。关于付款周期的约定：本工程最终结算价以本工程审计价为准，工程竣工验收合格后付至合同价款的60%，本工程通过审计核准后支付至核准价的98.5%；剩余1.5%工程款作为预留质量保修金（无息）。工程项目竣工验收合格后视履约情况返还履约保证金。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按《通用条款》执行。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按《通用条款》执行。12.4.2进度付款申请单的编制注：承包人收取预付款及每期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。工程项目竣工验收合格后视履约情况无息返还履约保证金（有违约的按合同规定扣罚），质量保修金按合同约定另行处理。
（2）发包人支付进度款的期限：14天，如果发包人认为承包人的当期工程质量有缺陷，则可以责令整改，并止付当期工程进度款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：由发包人根据相关规定组织验收。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时承包人还承担与工程延误相同扣罚。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程
13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：按《通用条款》执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按发包人文件执行。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料及结算资料。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：双方约定。13.6.1竣工退场
14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用条款》执行。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对承包人的竣工付款。发包人审批竣工付款申请单的期限：在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。14.2竣工结算审核
15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：在竣工结算价款依据发包人委托的审核单位审定后所出具的最终审核报告确定后，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按《通用条款》执行。承包人提交最终结清申请单的份数：按《通用条款》执行。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。关于是否扣留质量保证金的约定：本工程质量保修金按本工程造价的1.5%计算，缺陷责任期满时，扣除垫付的保修费用，退还剩余保修金（不计利息）。缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格日期起24个月。15.2缺陷责任期
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）1.5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：
15.4保修。关于质量保证金的补充约定：/（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
3、对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。承包人不在约定期限内落实处理的，发包人可以委托其他单位处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人到达现场进行抢修、处理的，发包人可以委托其他单位进行抢修、处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。发包人有权根据承包人未按时派人到达现场进行抢修、处理而对工程及发包人造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。15.4.3修复通知工程保修期为：不得低于法定最低保修年限，详“工程质量保修书”。15.4.1保修责任
发包人违约的其他情形：按《通用条款》。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约5、质量保修完成后，由发包人组织验收。4、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任
16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
5、承包人负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（上访，劳动仲裁，斗殴等），发包人有权没收全部履约保证金。4、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经监理人及发包人确认后，均由承包人自负；如果承包人采购时擅自更改设备及材料的种类、型号或采购的设备、材料不符合质量要求，将承担违约责任，除重新购置外，还应承担违约金，计算方式为重新购置费用的10％。3、如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。2、安全施工、文明施工及环境保护按照国家及浙江省相关文件要求执行。1、因承包人原因导致工程质量不符合合格标准的，承包人必须自费返工至约定质量标准；对多次返工仍达不到约定质量标准的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务（含中国人民银行同期活期存款利率）。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金。在质量保证金中扣除。16.2.1承包人违约的情形
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2相关规定要求。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：按16.2相关规定要求。8、如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。7、承包人在施工过程中，安全、质量受到当地政府相关部门的行政处罚，也应当向发包人支付同等金额的罚金。6、施工中，承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收，经监理人或发包人检查，发现承包人申请验收的工序存在严重失误，遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差，施工后会造成严重质量问题的，发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币5000元/次的违约金，违约金从履约保证金中扣除。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：权益转让给发包人。关于承包人违约解除合同的特别约定：按16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。16.2.3因承包人违约解除合同
18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防但承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责17.3不可抗力后果的承担
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按《通用条款》执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责办理并承担相应费用。关于其他保险的约定：由承包人负责办理并承担相应费用。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理并承担相应费用。
选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审20.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
3、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定发包过程形成的合法成果，不存在与发包文件和承包人竞包文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。2、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。21其他（2）向标的物所在地人民法院起诉。（1）向湖州市仲裁委员会申请仲裁；
专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件5、本合同未尽事宜，双方协调解决。4、发包文件第二章竞包人须知第10项其他约定的全部内容
附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表
附件13：建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证附件12：工程建设项目廉政合同附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式
承包人承揽工程项目一览表附件1：附件16：安全保证书附件15：文明施工保证附件14：质量、工期保证书
| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：
| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：
3．装修工程为/年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括本次发包范围内的所有工程。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。8．其他项目保修期限约定如下：贰年；7、保温工程的保修期为/年；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：
主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：电话：
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
支付担保附件10:年月日传真：电话：邮政编码：
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。
11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
工程建设项目廉政合同附件12：11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| 小计： | |||
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包竞包、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。建设单位：施工单位：工程项目名称：工程建设地址：
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
法人代表人：法人代表人甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。
单证识别码：单证流水号：单证识别码：单证流水号：附件13：监督单位（盖章）年月日年月日年月日电话：电话：地址：地址：
国人民财产保险股份有限公司
中
PICCPROPERTYANDCASUALTYCOMPANYLIMITED
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》，我公司接受承包人的请求，在保险责任内不可撤销的，向你方提供如下保证：第一联保险公司留存第一联保险公司留存致：（发包人名称）:保单保函/凭证建设工程完工履约保证保险中国人民财产保险股份有限公司
公司地址：邮编：保险人：（盖章）签单日期：四、因本保证保险保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请湖州市仲裁委员会仲裁。三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同，履行相关义务，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方出具的索赔通知书后，以本保函的责任限额为限，在7天内向你方支付赔款。二、本保函的有效期自年月日至年月日一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）
作为承包人，我方保证：在工程施工期间，我方将保证（项目名称）的质量要求，质量按委托要求完成，认真制定质量方针，建立质量责任制，确保工程质量达到委托方所要求的质量标准：我方将以你方要求的工期为目标，精心编制施工组织设计，使组织机构、资源配备科学化、合理化，确保按时完成工期目标。若我方工程质量未达要求、工期未按时完成，我方同意按合同的规定进行处罚。（委托方）：质量、工期保证书附件14：联系电话：
传真：邮编：电话：法定代表人（签字、盖章）单位地址：乙方（受托方）（盖章）
作为承包人，我方保证：在工程最终验收移交前的整个施工期间，我方将制订并实施一切必要的措施，保证工程现场文明施工、工完场清，做好工程现场的卫生保洁工作，并且随时服从你方安排的突击任务，达到令你方满意的程度，我方并不因此而要求你方增加支付费用。（委托方）：文明施工保证书附件15：日期：年月日
传真：邮编：电话：法定代表人（签字、盖章）单位地址：乙方（受托方）（盖章）
作为承包人，我方保证：在工程最终验收移交前的整个施工期间，我方将制订并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括承包者和非承包者的人员安全），维护工地正常生产、生活秩序。严格遵守国家颁布的有关安全规程，不论何种原因而发生安全事故，我方并不因此而要求你方增加支付费用或顺延工期，并由我方承担一切经济和法律责任。：安全保证书附件16：日期：年月日
传真：邮编：电话：法定代表人（签字、盖章）单位地址：乙方（受托方）（盖章）
1.3本工程量清单仅是竞包报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。1.2本工程量清单应与发包文件中的竞包人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.1本工程量清单是根据发包文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.工程量清单说明第五章工程量清单日期：年月日
2.4.竞包人的竞包报价，应是完成本发包文件（含合同条款）上所列发包工程范围及工期的全部。竞包人竞包报价的计算应符合《浙江省建设工程计价依据》（2018版）有关规定。2.3.工程量清单报价表中所填入的综合单价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和对应的企业管理费、利润和风险费用之和。2.2.竞包人报价表式应采用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）格式。2.1.本报价依据本工程竞包须知和合同文件的有关条款进行编制。本工程采用一般计税法；施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费、标化工地增加费（如有）按非市区工程取费。2.竞包报价说明1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：。
2.10竞包单位在本工程商务竞包报价时应按规定格式要求在《竞包总价》封页上应加盖企业公章和法定代表人或其竞包授权代理人电子签章。2.9竞包人应将竞包报价需要说明的事项，用文字书写与竞包报价表一并报送。2.8.本报价的币种为人民币。2.7.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。2.6.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。2.5.安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的下限。规费由竞包人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其竞包费率，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。税金为不可竞争费用，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。
3.4工程量清单作为竞包人竞包报价的共同依据，竞包人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂定价均不能更改，否则视为不响应发包文件，作无效标处理；3.3除非发包人对发包文件予以修改，竞包人应按发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞包人未填单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。发包人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中；3.2本工程由发包人负责编制工程量清单，各竞包人根据发包人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为竞包的共同基础。结算与支付应以监理工程师签证、发包人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按竞包人竞包报价中的综合单价和发包文件规定的计算方式进行结算与支付；3.1竞包文件包括第二章竞包人须知所规定的内容，竞包人提交的竞包文件应当使用发包文件所提供的竞包文件全部格式；3.其他说明2.11工程量清单附后。
4.工程量清单3.9其他：各竞包单位需认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，但不得采取恶意竞标及恶性不平衡报价，扰乱招竞包市场。一经评审委员会确认为恶意竞标及恶性不平衡报价属实，一律作无效标处理。3.8竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；3.7本工程设发包控制价670061元（大写：陆拾柒万零陆拾壹元整），发包控制价根据施工图纸、工程量清单、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》以及有关政策性文件规定、结合本发包项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格、人工费竞包人须知前附表9.3要求计取；安全文明施工基本费、企业管理费及利润根据按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取的中值计取；规费、税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。竞包人认为发包控制价未按规定编制的，可向发包人或发包的监督小组提出质疑，投诉；3.6竞包人的竞包人工费，由各竞包人根据市场人工价格或按竞包人须知前附表9.3要求计取；3.5竞包人的竞包材料价格，除暂定价材料及发包人提供的材料外，均由各竞包人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或按竞包人须知前附表9.3要求计取；
（发包人名称）：1、竞包声明书第七章竞包文件格式（竞包人网上自行下载）第六章图纸后附，竞包人自行下载
年月日法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖单位章）特此声明。我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受招竞包监管部门的行政处罚。本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：
竞包人：（盖章）特此证明的法定代表人，身份证号码为。（姓名）是（单位名称）2、法定代表人身份证明书
| 身份证（正反面） |
代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的工程的竞包活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。3、竞包代表授权委托书日期：年月日法定代表人：（签名或盖章）
法定代表人：（签字或盖章）竞包人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：
| 代理人身份证（正反面） |
本表格允许上传至“竞包文件正文”栏中企业人员如有更换请及时填写并注明。注：1、本表适用于竞包报名及竞包，请竞包人根据本表要求如实填写。4、建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表授权委托日期：年月日
| 企业名称（盖章） | ||
| 企业资质 | ||
| 职 务 | 姓 名 | 证书号 |
| 企业法定代表人 | ||
| 企业经理 | ||
| 企业分管安全生产副经理 | ||
| 企业技术负责人 （XXXX资质） | ||
| 企业技术负责人 （XXXX资质） | ||
| 变更人员情况说明 | ||
3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。注：1.“竞包人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决竞包处理。5、竞包人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)
| 竞包人名称 | 企业资质等级 | |||
| 企 业 地 址 | 联 系 电 话 | |||
| 统一社会信用代码 | 拟派竞包项目负责人 | |||
| 竞包人信用信息情况 | 竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 | |||
| 竞包人信用信息情况 | 竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 | |||
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 | 竞包截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。 | |||
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 | 竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 | |||
| 竞包人声明 | 以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如未如实反应而骗取竞包资格或影响中标结果的，一经发现，取消竞包资格，已中标的，中标无效并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 竞 包 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 | |||
：在建合同工程上担任项目负责人的承诺书6、拟派项目负责人在竞包截止日无在其他任何5.工程建设相关的不良行为和行政处罚是指与工程建设有关联的市场行为、工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治、施工排污方面被相关行政主管部门处罚的不良行为和行政处罚。4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。
7、项目管理机构配备情况表年月日法定代表人(签字或盖章)：竞包人(单位公章)：拟派项目负责人（签字或盖章）：以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加项目投标的项目负责人（姓名），注册执业证书：在竞包截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
8、湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书3、竞包人可根据本项目的实际情况自行增加相关岗位人员，且实行一人一岗，不可兼任。2、竞包人须按发包文件要求配齐所有人员，不得缺漏，否则按无效标处理；注：1、附上述人员如有相关证书则需提供扫描件或电子件并加盖公章；工程名称：妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程
| 姓名 | 身份证号 | 拟任岗位 | 相关证书或职称名称（如有) | 已承担过的工 程 情 况（如有） | |
| 姓名 | 身份证号 | 拟任岗位 | 相关证书或职称名称（如有) | 项目数 | 主要项目名称 |
| 项目负责人 | |||||
| 技术负责人 | |||||
| 专职安全生产管理员 | |||||
| 施工员 | |||||
| 质量员 | |||||
| 材料员 | |||||
| 资料员 | |||||
| 一旦我单位承包，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 | |||||
4.承包后将项目转包，或违法分包；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；一、严格遵守相关法律法规，决不发生以下行为：本公司决定参加妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：
3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。5.承包后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；
上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。5.无偿或明显低于市场价装修住房。4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；
我公司参加了妙西镇后沈埠村农房安置点土地开挖回填工程的竞包，若能确定承包，我公司郑重承诺如下：：9、不转包、不违法分包承诺书承诺日期：承诺单位（公章）：法定代表人：（签名或盖章）
日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：竞包人（盖章）：3、如我公司转包工程或者违法分包工程，我公司自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。2、如我公司违背了发包文件要求的工程进度与质量安全，你单位有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。1、为保证工程进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责施工组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目。
4、我方承认竞包函附录是我方竞包函的组成部分。3、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。1、根据你方发包工程项目编号为{项目编号}的{发包工程项目名称}工程发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)元（RMB¥元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。致：{发包人名称}10、竞包函
9、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包人须知中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果承包，我方将受此约束。万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为%：¥万元；工期履约保证金为%：¥万元；项目负责人到位率保证金为%：¥万元；安全无死亡事故保证金为%：¥万元；文明施工保证金为%：¥万元），并按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。7、如果我方承包，我方将按照发包文件的规定提交承包造价的%，计6、如果我方承包，我方承诺工程质量达到的目标为：。5、一旦我方承包，我方保证在/开工，/竣工，即日历天内完成并移交全部工程。
邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：竞包人：（盖章）企业资质及等级。10、项目负责人姓名、专业及等级。
二、存在以下行为之一的，愿意接受公共资源交易监督部门对我单位做出暂停6个月在吴兴区范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理：一、按照发包文件的规定，履行竞包义务。我单位参加（项目名称）的公开发包，现郑重承诺如下：致（发包人名称）：11、竞包保证承诺函日期：年月日
竞包人名称（盖章）：本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。3、在本项目竞包有效期内有串标、围标、弄虚作假行为的。2、如被确定为承包人，在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；1、在规定的竞包有效期内撤销或修改竞包文件；
年月日法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部