及立面提升改造等)招标项目：蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院招标文件台州市路桥区小额建设工程

代理项目负责人：张冬联系电话：0576-82905007招标代理机构：台州汇信工程咨询有限公司（盖章）联系人：罗先生联系电话：13750600888招标人：蓬街镇新红村民委员会（盖章）

1.总则9投标人须知前附表5第二章投标人须知5第一章招标公告4目录2022年09月

1.6保密101.5费用承担101.4投标人资格要求91.3招标范围、计划工期和质量要求91.2资金来源和落实情况91.1工程概况9

1.12偏离101.11分包101.10投标预备会101.9踏勘现场101.8计量单位101.7语言文字10

3.2投标报价123.1投标文件的组成113.投标文件112.3招标文件的修改112.1招标文件的组成112.招标文件11

4.1投标文件的递交134.投标133.6投标文件的编制123.5备选投标方案123.4投标担保123.3投标有效期12

6.评标135.2开标程序135.1开标时间和地点135.开标134.3投标文件的修改与撤回134.2投标截止期13

7.2中标通知书147.1中标候选人公示147.合同授予146.3评标136.2评标原则136.1评标委员会13

9.1对招标人的纪律要求159.纪律和监督158.2不再招标158.1重新招标158.重新招标和不再招标157.3履约担保14

11.其他1510.需要补充的其他内容159.5投诉159.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求159.3对评标委员会成员的纪律要求159.2对投标人的纪律要求15

2.2分值构成与评分标准172.1初步评审标准172.评审标准171.评标方法17评标办法前附表16第三章评标办法16

评标办法附件193.4评标结果183.3投标文件的澄清和补正183.2详细评审183.1初步评审173.评标程序17

第六章技术标准和要求52第五章图纸51第四部分工程建设项目廉政责任书49第三部分专用合同条款25第一部分合同协议书22第四章合同条款21

第一章招标公告附件二：56附件一：55第七章投标文件格式552.技术规范及标准521.工程概况52

投标人须知前附表第二章投标人须知（浙江伟邺，http://www.zjwyztb.cn/）（浙江招天下，https://www.zhaotx.cn/）（中国招标投标公共服务平台，http://www.cebpubservice.com/）详见网上招标公告

1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据有关法律、法规、规章和地方性规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。1.1工程概况1.总则备注：前附表内容与正文内容不一致的，应以前附表的规定为准。

1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。

资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。1.4投标人资格要求1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。其他等要求：1）项目负责人在建不作要求。项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本工程提供招标代理服务的；（4）为本工程的代建人；（3）为本工程的监理人；

（14）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；（13）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（12）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（11）被依法暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（10）进入清算程序，或被宣告破产；（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式注明盖章的，均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章。（2）开标流程应由联合体的牵头人参加。（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书采用线下盖章再扫描上传的方式。1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（16）违反台路住建[2014]58号《路桥区建筑工程“两场联动”管理规定》，正被列入处罚或处罚未解除的。（15）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的；

1.6保密1.5.2本工程招标代理服务费用按照12000元计取，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。开标前投标单位可随时下载招标文件，招标文件工本费300元，由招标代理机构收取。1.5费用承担（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

2.1招标文件的组成2.招标文件如投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。1.12偏离投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包

（5）技术标准和要求；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：

投标人通过登录招天下电子招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）进行报名，并获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体。（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）图纸（如有）；（6）招标控制价（如有）；

3.1投标文件的组成3.投标文件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表4.2.1款规定）至少24小时前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。2.3招标文件的修改投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布之日起3日内，登录招天下招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。招标人将在招天下招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）以电子文件形式给予答复。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.2招标文件的澄清

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新生成电子投标文件并上传。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。3.2投标报价3.1.3投标文件的格式要求：见投标人须知前附表。3.1.2投标文件的份数、生成与提交：见投标人须知前附表。3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，评标委员会将否决其投标。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4投标担保3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知3.4.3款和3.4.4款仍然适用。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期

（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；（1）投标人违反《小额建设工程投标承诺书》的承诺内容进行虚假瞒报的；3.4.4投标人有下列情形的，招标人有权扣除投标人的部分或全部投标保证金：（2）其余投标人（含无效标的）待项目公示期结束后退还；（1）中标人在合同签订后退还；3.4.3投标担保按以下方式无息退还：

④以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。③以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。②以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。①以现金转账形式，转账现金不予退还。注：本招标文件的“扣除投标保证金”是指：（3）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的。

3.6.2除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.5备选投标方案3.4.5项目存在异议或投诉情形的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

4.1.4招标人（招天下招投标交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.1.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。4.1.1投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件。4.1投标文件的递交4.投标

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。4.3投标文件的修改与撤回4.2.2招标人可以以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。4.2投标截止期4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

5.2开标程序招标人在本章前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。5.1开标时间和地点5.开标4.3.3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。4.3.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则将按照记不良行为一次处理。投标人已网上远程签到但未在规定时间内进行解密的，等同于撤回。

6.1.1招标人如组建评标委员会，则评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。6.1评标委员会6.评标投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议按前附表5.2要求。

6.3.2当有效投标人<3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。6.3.1开标结束后，开始评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。

7.1.3涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。7.1中标候选人公示7.合同授予6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.2.3《中标通知书》将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，视为招标人已向所有未中标的投标人通知中标结果，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.3项规定造成其资格无效的，中标候选人中标无效。7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。7.2中标通知书

8.重新招标和不再招标7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。7.3.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。7.3.2招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保采用现金形式，必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。7.3签订合同

8.2不再招标（3）招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个的，可以向行业主管部门提出申请，经行业招投标管理领导小组批准后可以不再进行招标。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标办法前附表第三章评标办法11.1投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。11.其他需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标办法见评标办法附件。如组建评标委员会，则由评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法

3.1初步评审3.评标程序分值构成与评分标准：见评标办法附件。2.2分值构成与评分标准2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（2）投标人之间约定中标人；（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（3）经投标人签章的投标函中投标报价与唱标信息中的价格不一致时，以经投标人签章的投标函中投标报价为准。（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。如组建评标委员会，评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：3.1.4商务标修正。（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。3.2详细评审按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。（4）投标函中数值大写与小写不一致时，以大写为准。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4评标结果3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人（或在招天下办理CA锁时登记的联系人）无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的电子形式（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（二）评标标底价（以元为单位，小数点后一位四舍五入）（一）评标委员会对投标人的商务标进行审查，发现不符合招标文件要求的，应当否决其投标。一、商务标评审（95分）综合评估法评标办法附件

1、如此时S＞10时，则商务标得分按从高到低排序前10名的投标人入围（确定时有并列情形的，则由报价低者入围，如报价也相同，则由招标人代表抽签确定），其余投标人不进入后续评审（若发生后续递补情况除外）。若入围投标人经资信标评审有效投标人不足三家时，则从未入围投标人中递补至3家，按商务标得分从高到低进行递补（确定时有并列情形的，则由报价低者入围，如报价也相同，则由招标人代表抽签确定），以此类推。根据此时有效投标人家数S并按照以下方法确定：二、资信标入围投标人的投标报价等于评标标底价的得95分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=95-（|投标报价-评标标底价|/评标标底价）×100×2。（三）商务标得分（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）调整系数＝（100-D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY；D值一经抽取，在整个招标过程中均不发生改动。

投标人的信用等级情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）信用评价系统（新）发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网发布的5月份信用评价等级）。与招标项目相同专业（市政公用工程）类别的投标人信用等级AA及以上的，得5分；A的，得4.8分；B的，得4.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为3.8分。（二）投标人的信用评价分（5分）（一）评标委员会对入围投标人的资信标进行审查，发现不符合招标文件要求的，应当否决其投标。三、资信标评审（5分）2、如此时S≤10时，则所有投标人的投标文件均进入后续评审。

（二）投标报价低者；（一）资信标得分高者；2、评标委员会按投标人的评标总得分从高到低进行排名，如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定排名次序：1、投标人的评标总得分=商务标得分+资信标得分。四、评标总得分的确定及排名（三）资信标得分＝投标人的信用评价分。

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第四章合同条款评标委员会按评标总得分排名从高到低依次对投标人和项目负责人的资格（质）进行详细审查，凡不符合资格（质）后审要求的，应当否决其投标，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其进行评审，如再有被否决投标的，再替补，以此类推。经审查合格的一名投标人为本工程的中标候选人。五、资格（质）审查并推荐中标候选人（三）抽签确定。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：蓬街镇新红村民委员会第一部分合同协议书合同专用条款中的主要条款按照《建设工程施工合同（GF-2017-0201）专用条款台州示范文本》，并由招标人（发包人）与中标人（承包人）根据投标文件签订。合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。

5.工程承包范围：招标人提供的施工图纸和预算书中所包含的全部工程。4.工程规模：本工程位于路桥区蓬街镇新红村内，具体内容：篮球场、配套篮球架、乒乓球桌、坐凳等、水泥混凝土路面、河岸挡墙、绿道和园林绿化、南、北部建筑立面及厕所改造、安装等工程。3.资金来源：自筹100%2.工程地点：路桥区蓬街镇新红村1.工程名称：蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)一、工程概况

三、质量标准形象进度工期要求：/。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：按合同工期顺推。计划开工日期：以发包人开工报告为准。二、合同工期

其他约定：工程签约合同价＝结算率×招标控制价，其中本工程结算率为%。¥：元金额（大写）：元（人民币）1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

五、项目经理（2）简易计税方法。（1）一般计税方法。承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。2.合同价格形式：其他价格形式（固定结算率）。

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录；（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、承诺安全文明施工创/。工程质量创/。七、创优目标上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、词语含义4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

十三、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、补充协议本合同在台州市路桥区签订。十一、签订地点本合同于2022年月日签订。

第三部分专用合同条款第二部分通用条款（略）本合同一式6份，均具有同等法律效力，正本2份、副本4份，其中正本发包人1份，承包人1份。十四、合同份数双方约定本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖本单位公章后生效。

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：建设项目规划红线范围。1.1.3工程和设备1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版)、《浙江省建设施工取费定额》（2018版），浙建建﹝2018﹞61号、浙建站信﹝2016﹞25号、建建发﹝2018﹞104号、建建发﹝2019﹞92号文件执行等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：发包人不提供项目红线外临时用地。1.1.3.9永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。

1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供，由承包人自行解决；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下月进度计划和施工方案。需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：按招标文件的图纸目录提供。发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套及与其一致的电子版施工图，如承包人需要增加图纸套数的，相应的复制费用由承包人自行承担。发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天前；

1.7联络关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；承包人指定的接收人为：；承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：施工现场及周边实际情况，经承包人现场勘察，自行综合考虑。场外道路若不能满足施工要求，承包人须自行考虑解决，发包人协调配合。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘，并在投标报价中综合考虑，结算时不另行计取费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人提供的施工条件为现状，承包人自行组织现场踏勘了解。由承包人自行在投标报价中综合考虑，结算时不另行计取费用。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单特征描述不符引起造价变化的子目及工程量清单漏项子目按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整合同价格。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：因招标工程量清单中的工程量计算偏差或工程变更等引起的工程量变化不调整综合单价；但如综合单价异常（综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上），工程量增加，调整综合单价的工程量偏差范围及综合单价确定方法按专用条款10.4.1（1）（2）（3）（4）条约定，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：承包人将施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证等交至监理人审核，监理人签署后报发包人代表发包人代表负责审核及签署。发包人代表同时负责监理及施工项目班子人员管理及施工现场的服务、协调、督查工作。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工临时用水、电接口由发包人提供，后续接驳工作由承包人自行完成，施工及试运行调试阶段的临时用水、电费用由承包人承担，承包人应持证上岗；水电费装表计量，承包人承担施工期间的水费，承包人必须每月按供水部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额缴纳；若承包人不按时缴纳，则发包人有权从工程款中扣除相应金额。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.1提供施工现场

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.7组织竣工验收发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.6支付合同价款发包人提供支付担保的形式：无。发包人是否提供支付担保：无。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，不再另行计取。承包人需要提交的竣工资料套数：满足发包人需求。（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。3.1承包人的一般义务3.承包人承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。

c、本项目施工安全由承包人负总责。b、施工单位进场施工前须对周围树木、房屋建筑、管线等做好摸底排查工作，在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围树木、管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。a、重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用含在合同价款中。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

i、承包人必须完成本合同规定的全部工作内容，如某项工作内容达不到相关相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人自行承担。h、承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。g、协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。f、对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。e、不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。d、按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。p、承包人应合理安排施工顺序，不得影响道路周边小区居民的正常出入，并承担与周围群众及民间组织的协调、沟通、安抚任务，并承担所发生的一切费用，如承包人不能协调好与周围群众的关系而导致施工无法正常进行，承包人应无条件服从发包人的协调结果，并承担相关费用。n、与本工程有关的临时设施场地由承包人自行解决，费用包含在合同总价中，承包人在投标时综合考虑。m、在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。k、处理好同工程所在地周边居（村）民的关系，由此发生的监测、协调、赔偿等费用全部由承包人负责。如果出现扯皮现象，发包人有权从工程款中直接代扣、代付相应费用。j、已竣工工程未交付之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（项目负责人）

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天；月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理。遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理履行本项目所作的意思表示，对承包人具有约束力。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%（不足500元的按500元计），每月结算，在当期工程款支付时扣除，连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作等所有工作均不得分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%（不足300元的按300元计），每月结算，在当期工程款支付时扣除；某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的3%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款；按相关行业主管部发布的规定处理。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：不得分包。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。

履约担保其他担保事项约定：承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按照招标文件执行。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，但监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。4.1监理人的一般规定4.监理人2）承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效；非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。1）承包人应按照招标文件要求提供履约担保；履约担保待获工程竣工验收合格后，并按合同条款规定完全履约后，由承包人申请退还。收到承包人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在10日内退还承包人全部或部分履约保证金。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应的履约担保，担保合同作为本合同附件；履约担保如为现金的不计息。

（6）索赔处理。（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；（4）竣工结算；（3）工程变更和价格调整；（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；（1）工程计量；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；4.3关于监理人的其他约定：总监理工程师：以发包人与监理人签订的监理合同约定为准，如有变更，以发包人书面通知为准。4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：向发包人和监理人提供施工现场办公室各1间免费使用，并提供必要的办公桌椅及配套的通信网络。

5.1.1特殊质量标准和要求：除通用条款约定外，要达到设计及国家、地方现行的有关规范和标准的质量要求，并最终一次性验收合格。5.1质量要求5.工程质量在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）无价材料、设备的价格确定；（2）清单特征描述不清；（3）/。4.4商定或确定（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。1）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建[2012]54号）、《路桥区建筑工程“两场联动”管理规定》（台路住建[2014]58号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

安全文明施工基本费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的100%；安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

7.1.2施工组织设计的提交和修改监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价估价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。专家论证所需专家费用由承包人承担，承包人投标时综合考虑。7.1施工组织设计7.工期和进度实际施工时，未达到施工安全文明的有关规定的，在结算时发包人可扣减施工组织措施项目费中的相应费用。

7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。7.3.1开工准备

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工；除工程全面停工造成的合理的人工、机械窝工费用以外，不得要求任何费用补偿。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应在合同约定的时间内竣工（经监理审核属合理工期索赔延期的除外），每延误一天的误期赔偿费人民币1000元。7.5.2因承包人原因导致工期延误

7.7异常恶劣的气候条件承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

7.9提前竣工的奖励承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（3）本工程要求使用商品混凝土。（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。8.2承包人采购材料与工程设备8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在投标报价时综合考虑，并已包含在合同价内，不再另行计取。8.4材料与工程设备的保管与使用（7）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人按照10.4.1变更估价原则办理签证进行结算。（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人须按发包人要求提供样品，样品的报送与封存按合同通用条款执行。样品费用包含在合同价内，不再另行计取，承包人综合考虑。8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。材料、设备和工程的试验和检验的费用：9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

10.3变更程序关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。由发包方原因引起工程变更导致工程量增加或减少的，除工期可适当相应顺延外，承包人不得因工程变更提出误工费及机械闲置等费用。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：水泥物理性能检测、砼强度试验等，试验检验应符合施工图纸、验收规范要求，并符合工程所在地质量监督部门的要求。9.4现场工艺试验

综合单价异常是指：投标综合单价与按专用合同条款21.2条中计价依据计算的综合单价偏差±30%以上。（1）变更后项目与投标人已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。如该综合单价异常，则投标清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上；或投标清单中合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，工程量增加超过本项目工程数量25%以上，该分部分项清单超过约定幅度外部分工程量的综合单价按专用条款10.4.1（2）（3）（4）条约定调整，工程量减少按投标综合单价计算，不调整综合单价。关于变更估价的约定：10.4.1变更估价原则10.4变更估价变更程序除须满足合同通用条款要求外，还须严格按照按发包人另行制定的相关管理规定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整；合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按专用条款10.4.1（3）（4）款重新计算综合单价。b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）变更后项目与投标人已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

10.5承包人的合理化建议承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14天内审批完毕。承包人提出工程变更、专项施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。10.4.2变更估价程序（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按合同通用条款执行。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人签证后按实结算。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：如未达到必须依法招标条件的，工程费用以审定结算价为准，并按整体工程投标下浮率下浮；如达到必须依法招标条件的，按10.7.1条执行。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款执行。无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

11.2法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整创优质工程增加费：本项目不要求创优质工程的，实际创优质工程的，发包人不支付该项费用。创标化工地增加费：本项目不要求创标化工地的，实际创标化工地的，发包人不支付该项费用。

2.总价合同：不适用。1.单价合同：不适用。本合同价款采用第3种方式其他价格形式（固定结算率，工程量按实结算）确定。12.1合同价格形式12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付

（3）招标控制价中的综合单价、企业管理费费率、利润率、规费费率和税金税率；（2）工程结算率【工程结算率=（投标总报价/招标控制价）×100%】；（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版)、《浙江省建设施工取费定额》（2018版），浙建建﹝2018﹞61号、浙建站信﹝2016﹞25号、建建发﹝2018﹞104号、建建发﹝2019﹞92号有关补充定额、定额解释及工程所在地现行的有关工程造价方面规定，计算工程造价。本工程结算价的计算方式同投标价，即按以下第（1）约定工程造价计算规则，结合投标工程结算率计算结算工程造价，结算工程总造价=按照预算书及本合同条款计算所得的工程造价×投标工程结算率。除风险范围以外约定调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：合同约定的风险范围：3.其他价格形式：工程造价按工程预算定额计价乘以结算率确定。

a、大型机械（压路机、履带式挖掘机、推土机）进出场费和安拆费一次性包死，不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整；但实际用于施工现场大型机械数量必须满足现场工程进度要求，结算时也不予调整。（8）其他可能发生的费用，投标报价时综合考虑，工程结算时不另行计取：（7）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工260元/工日、普工180元/工日计取）仅计算税金，不纳入工程结算率计算。（6）企业管理费、利润、施工组织措施费、规费的取费基数为人工及机械台班费，计算基数中单价按人工、机械台班的定额单价计算；（5）签订合同时采用的基准价格（暂定价除外），详见预算书中的人材机汇总表；（4）施工组织措施项目内容及对应费率：详见预算书；

g、废弃土方运距、商品混凝土运距均按预算书包定，工程结算时不再另行调整。f、本项目工地现场按现状，承包人搭设的所有临时设施、临时道路及红线外的借地费用等相关费用包含在合同总价中，承包人在投标时综合考虑。e、凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等），均已含合同价款内。d、承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、人员、材料堆场等，必须控制在总平规定范围内，如果超越了该范围而引起的二次搬运及施工场地原因产生的二次搬运费等费用，均已含合同价款内。c、因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及造成环境卫生、交通城管、消防防护、居民财产损失、人身伤害、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。b、自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。

（1）工程量按照12.3.1条约定，由承包人计量，发包人及有关部门审核。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：已包含在合同价内。j、疫情常态化防控费用和“智慧工地”增加费已包含在合同价内。i、预算书中以“项”为单位的工程内容，由承包人在投标报价时综合考虑，结算时不作调整。h、土方开挖类别由承包人在报价时自行考虑，结算时不作调整。

c、施工组织措施项目，按合同约定的费率内容调整措施费用计算基数。b、计量单位采用以“项”计价的施工技术措施项目，工程量清单项目变化引起措施变动部分重新组价。a、采用综合单价计价的按专用条款第10.4.1条计算综合单价。（4）因非承包人原因的分部分项工程量清单漏项、错项、工程变更等，引起措施项目内容发生变化，则调整措施项目费用：（3）发包人提供的工程量清单项目漏项、错项、工程变更引起的新增项目，与已标价工程量清单项目不同，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1条约定调整。（2）因市场价格波动引起人工、材料价格变化的调整，按本专用合同条款第11.1款约定调整。

预付款支付期限：按投标承诺的人员、机械设备进场且正式开工后7天内。预付款支付比例或金额：发包人向承包人支付签约合同价的5%作为备料款（包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费）。12.2.1预付款的支付12.2预付款（5）由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。注：招标文件约定包干或不再计取的，不再调整。

12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：无。承包人提交预付款担保的期限：无。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：不扣回。作为工程款，不抵扣每期应付进度款。

12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：无。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。12.3.2计量周期工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50854-2013）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版)、《浙江省建设施工取费定额》（2018版），浙建建﹝2018﹞61号、浙建站信﹝2016﹞25号、建建发﹝2018﹞104号、建建发﹝2019﹞92号等有关补充定额、定额解释及工程所在地现行的有关工程造价方面规定及发包人提供的招标控制价或预算编制说明中规定的工程量计算规则计量。

（2）监理人应在收到承包人提交的报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求发包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（1）承包人应于每月25日前，向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量报告（包括已核定的工程变更），并附具体付款申请单、已完工程量报表和有关资料。其他价格形式的计量方式和程序：12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/关于总价合同计量的约定：无。

12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：按月支付。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付（4）确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交其余按合同通用条款。合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后（其中绿化须交工验收合格），发包人应向承包人付至合同内已实施部分总金额的85%（含预付款）。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在180天内核实审定并付至结算工程款的98.5%，余下结算工程款的1.5%作为质量保修金。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款。工程变更、索赔、现场签证等由承包人自行上报发包人，发包人按照规定办理完毕后，计入当期工程价款。关于进度付款申请单编制的约定：

发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款执行。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款执行。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款执行。

12.5支付帐户3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款执行。2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。12.4.6支付分解表的编制（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户；如承包人因经营需要将合同价款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。

验收规定：承包人须按发包人要求施工，施工后的效果必须达到发包人认可，否则在合同标准范围内无条件服从发包人调整。施工及验收按国家现行规范执行，隐蔽工程须经发包人代表和监理查验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查产生的费用由承包人支付。若损坏或污染已完工程，承包人负责赔偿。养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。养护期间如发生台风、干旱等原因造成苗木倒伏或死亡，发包人通知承包人应24小时内及时完成扶正或更换工作，如逾期未改正的，发包人有权委托其他单位先行扶正或更换，产生的费用由承包人负责，并按实际发生费用的双倍扣除质量保修金。养护：交工验收合格后由承包方负责养护一年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时补种（补种的花草苗木按发包人要求的标准，并经发包人认可）。其中绿化部分先进行交工验收，待养护期满后（养护期为一年，养护期自工程交工验收合格以后开始计算）再进行竣工验收。竣工验收按《建设工程质量管理条例》第十六条执行。13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：13.2.1竣工验收条件

（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。13.2.3竣工日期因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款。

13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：同7.5.2条款的工期延误的违约金支付方式，并由承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，且承担由此造成的发包人及其他相关单位的相关损失。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付违约金。承包人向发包人移交工程的期限：按合同通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程（2）其余按通用合同条款。

关于投料试车相关事项的约定：无。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序

本工程场地恢复的要求承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。13.6.2地表还原承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场

14.1竣工结算申请14.竣工结算（4）其它要求：/。（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在180天内审核完毕，并签发最终工程结算证书。14.2竣工结算审核2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录、工程款收款证明等相关资料。工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人将进行每逾期1天处罚人民币1000元；发包人再次催告后28天内，承包人拒不提交完整的竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。1.承包人提交竣工结算申请的期限：

14.4.1最终结清申请单14.4最终结清（4）结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核；如遇国家审计的，审计结果以国家审核结果为准。（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。

质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：留置质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。15.2缺陷责任期

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式：/。（2）1.5%的工程结算价款；（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为1.5%的工程结算价款；

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。质量保证金按以下第（4）方式退回（不计息）：15.3.3质量保证金的退还关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式：/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4.1保修责任15.4保修注：工程质量保修期以竣工验收之日起算。（4）其它：工程实际竣工验收合格后满2年可返还全部质量保证金。（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满2年可返还全部质量保证金。（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。

16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按本合同附件《工程质量保修书》。15.4.3修复通知工程保修期为：按本合同附件《工程质量保修书》。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。

（1）施工现场满足开工条件，且承包人接到发包人发出的开工令后7天内，不进行正常施工的，发包人有权单方面解除合同；关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失。（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的10%。

17.1不可抗力的确认17.不可抗力16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：按合同通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。（3）双方签署解除协议后，现场已完成工程量和已支付工程款（含预付款）按实计算，承包人必须在30日历天内清场并将施工场地交还发包人待发包人审定后30日历天内支付。（2）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；

17.4因不可抗力解除合同按通用条款。17.3不可抗力后果的承担按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。17.2不可抗力的通知除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。

关于其他保险的约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人须为工程施工人员办理人身意外伤害保险，并为施工场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用包含在投标报价中。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人须为其施工现场的全部人员（包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员）办理人身意外伤害保险，并为其施工机械设备办理保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用包含在投标报价中。

20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：无。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定

（2）向项目所在地人民法院起诉。（1）向台州市仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼20.3.3争议评审小组决定的效力：按合同通用条款执行。合同当事人关于本项的约定：按合同通用条款执行。

21.5本项目补充修正图纸涉及到的内容，以补充修正图纸为准。21.4承包须按文明施工要求施工，工完场清，清理费用承包人自行承担。21.3考虑到本工程工期紧迫，承包人应在中标后及时进场施工，为保证施工进度，应做到加班加点、保证保量完成施工。21.2本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。21.1承包人必须按期负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。发包人有权监督承包人对工人工资的发放，因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（如上访、劳动仲裁、斗殴、媒体报道等），发包人有权扣除全部履约保证金。必要时可直接向工人支付劳工工资。并有权直接从进度款或结算款中予以扣除。21．补充条款

21.9绿化养护要求：④苗木及地被植物的种植位置、标高必须符合招标方提供的图纸要求。③树木栽植前，根据气候情况适当对树冠进行修剪。最大程度的强剪应至少保留树冠的1/3。②苗木种植时必须针对苗木的特性对工程现场的土壤进行局部改良或换土，并施加适合苗木生长的有机肥料，以保证苗木今后的长势茂盛。①所有种植苗木必须符合招标单位提供的有关图纸及苗木清单中所注明的规格要求。所有苗木基本保持全冠移植，并尽可能少截枝。所有种植苗木的树根必须留有规格泥球，并符合设计图纸的绿化工程施工说明。21.6发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，承包人不得拒绝施工。21.7本项目安全文明施工费已经包含“智慧工地”增加费和疫情常态化防控费用。21.8绿化施工要求：

⑥对于土方沉降不匀的地方进行加土修复。⑤替换坏死干枯的植物和质量不能令人满意的植物。④每月检查一次树木支撑情况，替换所有损坏的、危险的或不能令人满意的支撑架和绳结。③养护期间追施两次肥料。②对竞争性和突出杂草随见随除，所有垃圾要清除干净。①所有植物应经常浇水以保持根部湿度。在干燥天气，每星期至少两次检查浇水是否充足。

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：蓬街镇新红村民委员会工程质量保修书附件3：

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围的工程。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：双方约定本项目的绿化工程养护期（以交工验收合格之日起算）为一年，竣工验收在交工验收一年后进行，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种，补种的花草苗木尚需负责养护一年。本项目其余工程的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

发包人（公章）：蓬街镇新红村民委员会承包人（公章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切费用和责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用由发包人确定为准，保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：地址：地址：

建设单位（甲方）：蓬街镇新红村民委员会工程项目地址：路桥区蓬街镇新红村工程项目名称：蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)第四部分工程建设项目廉政责任书邮政编码：邮政编码：账号：账号：

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。施工单位（乙方）：

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书份数同合同份数。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

详见网上招标公告（如有请自行下载）第五章图纸年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）年月日年月日

1.工程概况第六章技术标准和要求说明：本招标文件所附的全部图纸及其它资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。（浙江伟邺，http://www.zjwyztb.cn/）（浙江招天下，https://www.zhaotx.cn/）（中国招标投标公共服务平台，http://www.cebpubservice.com/）

2.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。2.技术规范及标准1.4建设地点：路桥区蓬街镇新红村1.3招标控制价：招标控制价电子数据详见附件（仅供投标人参考）1.2建设规模：本工程位于路桥区蓬街镇新红村内，具体内容：篮球场、配套篮球架、乒乓球桌、坐凳等、水泥混凝土路面、河岸挡墙、绿道和园林绿化、南、北部建筑立面及厕所改造、安装等工程。1.1招标工程：蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)

《城镇地道桥顶进施工及验收规程》CJJ74-99《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95《路面稀浆封层施工规程》CJJ66-95《柔性路面设计参数测定方法标准》CJJ/T59-94《城市道路照明设计标准》CJJ45-91《工程测量规范》GB50026-2007

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001《固化类路面基层和底基层技术规程》CJJ/T80-98《联锁型路面砖路面施工及验收规程》CJJ79-98《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77-98

《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》CJJ/T98-2003《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

3．材料质量要求2.3其他相关技术要求详见设计图纸和招标控制价中的清单要求。2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。……浙江省园林绿化技术规程（试行）DB33/T1009-2001、DB33/T1009.1-2001浙江省园林绿化工程施工质量验收规范

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。3.2材料的质量保证（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。3.1材料选择

4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。4．工程管理的要求（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。3.3供应要求（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

1、承包人应优先采用以上品牌、生产厂家的产品，若以上品牌在台州市范围内无法购买或应业主要求，需采用其他品牌、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经业主签证认可。预算书采用的材料品牌与本招标文件采用的材料品牌不一致的以招标文件为准。规格和使用要求未注明的，均按设计规格和使用要求。以上某项品牌材料如出现同一经销商销售的，发包人有权不予认可，使用替代产品。注：附件：主要设备材料备选品牌一览表5．其他4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

投标函蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)附件一：第七章投标文件格式3、因工程需要或上述品牌存在极不合理现象的（如全部品牌被垄断经营等情况），发包人有权对材料及设备品牌进行更换，承包人必须无条件接受并服从发包人的安排，未经发包人确认，承包人不得擅自更换品牌及要求。2、若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

五、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。四、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。三、工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工期：日历天内竣工并移交整个工程。根据己收到蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)（工程项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价元（保留整数），大写金额人民币佰拾万仟佰拾元，承接上述项目，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。蓬街镇新红村民委员会：

小额建设工程投标承诺书附件二：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：六、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)（工程项目名称）的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿接受记一次不良行为的处理，并在处理期内承诺不参加路桥小额工程的投标活动。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。十、如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：，手机号码：。投标文件编制人员：，手机号码：。九、本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定；八、本公司（如联合体投标，为联合体双方）和项目负责人的投标资格（含在建项目要求）均符合招标文件规定，确实无误；且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形；七、不放弃中标候选人或中标资格，及时与招标人订立合同，且在签订合同时不向招标人提出附加条件，并按招标文件要求提交履约担保；六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

台州市建设工程投标人资信自查表蓬街镇新红村美丽乡村建设工程(篮球场、庭院及立面提升改造等)附件三：投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：

年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）信用评价系统（新）发布的评审结果，我公司的信用评价等级如下：

台州市椒江区小额建设工程招标公告台州市椒江区小额建设工程招标公告台州市椒江区小额建设工程招标公告台州市椒江区小额建设工程招标公告

招标人或其招标代理机构（盖章）：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：______________（签名）

发布公告时间：___________年___________月___________日

台州市椒江区小额建设工程招标公告台州市椒江区小额建设工程招标公告台州市椒江区小额建设工程招标公告台州市椒江区小额建设工程招标公告

招标人或其招标代理机构（盖章）：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：______________（签名）

发布公告时间：___________年___________月___________日