中标
安庆医药高等专科学校室内体育馆建设项目钢结构和幕墙检测(三次)竞争性谈判公告
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2023/07/28
公告摘要
项目编号aqyz–2023-033ahxd-cg-2023-107
预算金额-
招标公司安庆医药高等专科学校
招标联系人王先生
招标代理机构安徽信德建设咨询有限公司
代理联系人汪锋13705569696
中标公司-
中标联系人-
公告正文
项目概况
安庆医药高等专科学校室内体育馆建设项目钢结构和幕墙检测(三次) 采购项目的潜在供应商应在安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1523会议室获取采购文件，并于2023年08月10日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：AQYZ–2023-033 AHXD-CG-2023-107
项目名称：安庆医药高等专科学校室内体育馆建设项目钢结构和幕墙检测(三次)
采购方式：竞争性谈判
预算金额：29.0000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：29.0000000 万元（人民币）
采购需求：
安庆医药高等专科学校室内体育馆建设项目总建设面积为13157.66平方米，地上建筑面积10568.98平方米，地下建筑面积2588.68平方米，体育馆单跨最大跨度约61.8米，地上主体一层，局部四层，地下一层。
钢结构检测：原材料（如钢板材、型材、连接件、焊接材料等）、焊缝、网架球组合拉力、杆件组合拉力、挠度等。
幕墙检测：玻璃幕墙、GRC板幕墙、铝单板板幕墙具体内容见附表；
检测范围包括但不限于以上内容，具体检测数量、要求详见图纸及相关规范，检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求，具体内容详见竞争性谈判公告附件服务需求及质量要求。
资金来源：财政资金
合同履行期限：自采购人下达检测通知之日起至提交合格的经采购人确认的成果文件时止，检测单位应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，整个检测工期应配合总包施工的工期安排。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、具有合法有效的营业执照或事业单位法人证书，且具有独立承担民事责任的能力；
2、具有建设工程质量检测机构资质证书，检测范围包含钢结构检测和玻璃幕墙检测；
3、具有省级及以上主管部门颁发的CMA证书；
4、安庆市外来建设工程质量检测机构须在安庆市建设主管部门办理登记；
5、谈判供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。
（2）供应商或其法定代表人（或经营者）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
6、信誉要求：谈判供应商及其法定代表人（或经营者）未被列入法院失信被执行人名单【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；
7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未划分包的同一谈判项目；
8、本项目不接受联合体参加。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
时间：2023年07月28日 至 2023年08月04日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1523会议室
方式：线上报名
售价：￥500.0 元（人民币）
四、响应文件提交
截止时间：2023年08月10日 09点30分（北京时间）
地点：安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1502会议室
五、开启
时间：2023年08月10日 09点30分（北京时间）
地点：安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1502会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
注:报名时提供以下资料:①法定代表人（或经营者）身份证明书【或法定代表人（或经营者）签署的授权委托书】；②营业执照复印件或事业单位法人证书复印件；③建设工程质量检测机构资质证书复印件；④CMA证书；⑤若为安庆市外来建设工程质量检测机构在安庆市建设主管部门办理登记的相关证明材料复印件。报名资料封面应注明项目名称、谈判供应商名称、地址、联系人、联系电话并加盖谈判供应商公章。报名资料需采用A4纸幅面，按顺序制作成1个PDF格式文件。谈判供应商将报名材料及竞争性谈判文件工本费发送到采购代理机构工作微信号,报名材料审核通过并缴纳竞争性谈判文件工本费后，采购代理机构工作人员向供应商微信发送竞争性谈判文件电子版；审核未通过的，采购代理机构工作人员以电话或信息回复审核情况,谈判供应商可在竞争性谈判文件获取时间内重新提交材料。采购代理机构工作微信号:1007079。
采购公告发布媒介：
本次竞争性谈判公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、安庆医药高等专科学校校园网站（http://www.aqmc.edu.cn/）、安徽信德建设咨询有限公司网（http://www.ahxdjszx.com/）发布。
采购人信息
名称：安庆市重点工程建设处
地址：安庆市迎江区菱湖南路269号
联系人：王先生
电话：18155660968
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：安庆医药高等专科学校
地址：安庆市宜秀区大龙山镇集贤北路1588号
联系方式：冯老师 0556-5306059
2.采购代理机构信息
名 称：安徽信德建设咨询有限公司
地 址：安庆市迎江区吾悦广场B1栋15层1523室
联系方式：汪锋 13705569696
3.项目联系方式
项目联系人：汪锋
电 话： 13705569696
安庆医药高等专科学校室内体育馆建设项目钢结构和幕墙检测(三次) 采购项目的潜在供应商应在安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1523会议室获取采购文件，并于2023年08月10日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：AQYZ–2023-033 AHXD-CG-2023-107
项目名称：安庆医药高等专科学校室内体育馆建设项目钢结构和幕墙检测(三次)
采购方式：竞争性谈判
预算金额：29.0000000 万元（人民币）
最高限价（如有）：29.0000000 万元（人民币）
采购需求：
安庆医药高等专科学校室内体育馆建设项目总建设面积为13157.66平方米，地上建筑面积10568.98平方米，地下建筑面积2588.68平方米，体育馆单跨最大跨度约61.8米，地上主体一层，局部四层，地下一层。
钢结构检测：原材料（如钢板材、型材、连接件、焊接材料等）、焊缝、网架球组合拉力、杆件组合拉力、挠度等。
幕墙检测：玻璃幕墙、GRC板幕墙、铝单板板幕墙具体内容见附表；
检测范围包括但不限于以上内容，具体检测数量、要求详见图纸及相关规范，检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求，具体内容详见竞争性谈判公告附件服务需求及质量要求。
资金来源：财政资金
合同履行期限：自采购人下达检测通知之日起至提交合格的经采购人确认的成果文件时止，检测单位应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，整个检测工期应配合总包施工的工期安排。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
1、具有合法有效的营业执照或事业单位法人证书，且具有独立承担民事责任的能力；
2、具有建设工程质量检测机构资质证书，检测范围包含钢结构检测和玻璃幕墙检测；
3、具有省级及以上主管部门颁发的CMA证书；
4、安庆市外来建设工程质量检测机构须在安庆市建设主管部门办理登记；
5、谈判供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。
（2）供应商或其法定代表人（或经营者）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
6、信誉要求：谈判供应商及其法定代表人（或经营者）未被列入法院失信被执行人名单【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；
7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未划分包的同一谈判项目；
8、本项目不接受联合体参加。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
时间：2023年07月28日 至 2023年08月04日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1523会议室
方式：线上报名
售价：￥500.0 元（人民币）
四、响应文件提交
截止时间：2023年08月10日 09点30分（北京时间）
地点：安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1502会议室
五、开启
时间：2023年08月10日 09点30分（北京时间）
地点：安徽省安庆市迎江区吾悦广场综合体B1栋1502会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
注:报名时提供以下资料:①法定代表人（或经营者）身份证明书【或法定代表人（或经营者）签署的授权委托书】；②营业执照复印件或事业单位法人证书复印件；③建设工程质量检测机构资质证书复印件；④CMA证书；⑤若为安庆市外来建设工程质量检测机构在安庆市建设主管部门办理登记的相关证明材料复印件。报名资料封面应注明项目名称、谈判供应商名称、地址、联系人、联系电话并加盖谈判供应商公章。报名资料需采用A4纸幅面，按顺序制作成1个PDF格式文件。谈判供应商将报名材料及竞争性谈判文件工本费发送到采购代理机构工作微信号,报名材料审核通过并缴纳竞争性谈判文件工本费后，采购代理机构工作人员向供应商微信发送竞争性谈判文件电子版；审核未通过的，采购代理机构工作人员以电话或信息回复审核情况,谈判供应商可在竞争性谈判文件获取时间内重新提交材料。采购代理机构工作微信号:1007079。
采购公告发布媒介：
本次竞争性谈判公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、安庆医药高等专科学校校园网站（http://www.aqmc.edu.cn/）、安徽信德建设咨询有限公司网（http://www.ahxdjszx.com/）发布。
采购人信息
名称：安庆市重点工程建设处
地址：安庆市迎江区菱湖南路269号
联系人：王先生
电话：18155660968
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：安庆医药高等专科学校
地址：安庆市宜秀区大龙山镇集贤北路1588号
联系方式：冯老师 0556-5306059
2.采购代理机构信息
名 称：安徽信德建设咨询有限公司
地 址：安庆市迎江区吾悦广场B1栋15层1523室
联系方式：汪锋 13705569696
3.项目联系方式
项目联系人：汪锋
电 话： 13705569696
解决方案
联系我们
返回顶部