招标
南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务招标公告2022-08-03
金额
-
项目地址
江苏省
发布时间
2022/08/03
公告摘要
公告正文
南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务招标公告2022-08-03
南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务招标公告（资格后审）
来源:
南通市海门区海南小学 发布时间：
2022-08-03 字体：[ ]
南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务
招标公告（资格后审）
1.招标条件
本招标项目南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
（1）工程地点：南通市海门区海南小学
（2）建设规模：本次对学校的教学楼进行加固改建，消除校舍安全的隐患。主要加固3幢教学楼、天桥及配套工程，每幢教学楼4层，工程总面积为8154平方米。
（3）质量标准：符合国家、省市相关规范、技术标准要求，达到合格等级。
（4）施工工期：第一阶段：2022年09月20日前完成3号楼加固及安装工程，第二阶段：1、2号楼及天桥工程在2023年6月28日至2023年8月20日之间完成。
（5）监理服务期：工程施工全过程及缺陷责任期。
（6）委托监理范围：对项目进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系等。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备具有独立法人资格和建设行政主管部门核发的监理综合资质或房屋建筑工程专业丙级及以上监理；
3.2参加投标的拟派驻的总监必须具有国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）资质证书；
3.3企业自2018年1月1日以来具有单项合同工程造价800万以上的建筑工程加固项目监理业绩一个（以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同及竣工验收证明。若无中标通知书需，提供业主证明材料）。
3.5本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。
4、本次招标无报名环节，获取本项目招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等资料的具体内容在网上自行下载或电话联系招标人或招标代理公司，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束。请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。
5、评标办法：详见招标文件
6、投标文件递交的截止时间为2022年08月11日09时30分，投标文件递交地点为海门区教育体育局1016室。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在南通市海门区教育体育局信息网（http://www.haimen.gov.cn/hmsjyj/）发布。
9.联系方式
招标人： |
南通市海门区海南小学 |
招标代理: |
江苏尚田工程项目管理有限公司 |
地 址： |
南通市海门区黄海中路788号 |
地 址： |
南通市海门区通江中路 |
联系人： |
王先生 |
联 系 人： |
黄女士 |
电 话： |
13862849203 |
电 话： |
13291111767 |
招标文件（海南小学加固监理）(1).docx招标文件（海南小学加固监理）(1).docx
累计次数：次 打印本页 关闭窗口日期：2022年08月03日代理机构：江苏尚田工程项目管理有限公司招标人：南通市海门区海南小学招标文件（资格后审）南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务
1.监理工程概况：（一）总则二、投标须知一、投标须知前附表第一章投标须知及投标须知前附表
| 序号 | 内容规定 |
| 1 | 工程名称：南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务建设地点：南通市海门区海南小学内工程规模：本次对学校的教学楼进行加固改建，消除校舍安全的隐患。主要加固3幢教学楼、天桥及配套工程，每幢教学楼4层，工程总面积为8154平方米。质量标准：符合国家、省市相关规范、技术标准要求，达到合格等级。施工工期：第一阶段：2022年09月20日前完成3号楼加固及安装工程，第二阶段：1、2号楼及天桥工程在2023年6月28日至2023年8月20日之间完成。监理服务期：工程施工全过程及缺陷责任期。 |
| 2 | 委托监理范围：对项目进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系等。 |
| 3 | 资金来源：财政资金招标方式：公开招标投标保证金数额：人民币2000元（必须为现金，其它方式一律无效）履约保证金：中标价的5%。 |
| 4 | 投标和投标保证金有效期：投标截止日后45日。投标文件份数：叁份。（一正二副） |
| 5 | 投标文件递交地点：海门区教育体育局1016室投标文件递交截止时间：2022年08月11日09时30分（北京时间） |
| 6 | 开标时间：同投标截止时间。开标地点：海门区教育体育局1016室 |
| 7 | 招标人：南通市海门区海南小学地址：南通市海门区黄海中路788号联系人：王先生电话：13862849203招标代理公司：江苏尚田工程项目管理有限公司联系人：黄女士联系电话：13291111767 |
1.2.4现场办公条件：招标人不提供现场办公条件，均由投标人自行考虑，并承担费用。1.2.3本工程质量要求：合格。1.2.2工程规模：见投标须知前附表第1项。1.2.1现场条件：已具备。1.2工程基本情况1.1本工程监理招标范围：见投标须知前附表第2项。
2.3企业自2018年1月1日以来具有单项合同工程造价800万以上的建筑工程加固项目监理业绩一个（以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同及竣工验收证明。若无中标通知书需，提供业主证明材料）。总监必须具有国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）资质证书。2.2拟派驻的总监资质要求及其它要求2.1参加投标的监理单位具有建设行政主管部门核发的监理综合资质或房屋建筑工程专业丙级及以上监理资质等级证书，持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得法人资格的监理单位。本工程不接受联合体投标。2.投标人资格要求1.3按照《中华人民共和国招标投标法》和《江苏省工程建设监理招标投标实施办法》及相关规定，本工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定监理单位。
（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（4）为本招标项目提供招标代理服务的；（3）为本招标项目的代建人；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；2.4投标人不得存在下列情形之一：
（11）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（10）财产被接管或冻结的；（9）被暂停或取消投标资格的；（8）被责令停业的；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（二）招标文件内容、澄清及修改3.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。3.2投标人在投标报价时应将本项目的招标代理费共3000元考虑在投标报价中，中标人在开标结束后即交招标代理机构。3.1投标人在递交投标文件时需向招标代理机构缴纳招标文件工本费300元，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。3.投标费用2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
第四章投标文件格式第三章合同条款第二章评标办法第一章投标须知4.1招标文件包括下列内容:4.招标文件的组成
6.招标文件的修改5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。5.1投标人获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向招标人或招标代理提出,招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间3日前在南通市海门区教育体育局信息网（http://www.haimen.gov.cn/hmsjyj/）上发布。5.招标文件的澄清4.2投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等)全部在南通市海门区教育体育局信息网（http://www.haimen.gov.cn/hmsjyj/）上自行下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。第五章资格后审须知
8.投标报价的方式7.投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理范围和监理业务所需全部费用（含税费）。(三)投标报价6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以电子文件形式在南通市海门区教育体育局信息网（http://www.haimen.gov.cn/hmsjyj/）上发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。6.1投标截止时间3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
9.投标文件应包括下列9.1、9.2、9.3条内容，其中商务标包括以下9.1条，资格审查文件包括以下9.2条；资格审查证明材料原件包括以下9.3条：（四）投标文件8.4如遇特殊原因，因工期延误，监理费用不增加。8.3监理服务期为工程施工全过程至缺陷责任期全过程监理。8.2本工程监理费的招标控制价为人民币拾万元（¥100000元）。8.1投标人需根据监理工作内容、本工程的有关资料、现场条件及充分考虑施工期间的各类风险和不确定因素对监理工作的影响，自主报价，要求报出监理总费用,报价中应包括监理设备使用费及其他各种检测费用、税费，工程现场监理工作所需要的交通、食宿、通讯、办公等费用，投标人一旦中标，其所报的监理费一次性包死，不作调整。
9.1.5用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表或委托有关单位进行检测的协议等。9.1.4本工程拟派监理人员一览表（请如实填报，作为标后管理跟踪检查的主要依据之一）；9.1.3授权委托书（如有委托，委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人）；9.1.2法定代表人身份证明书；9.1.1投标函；9.1商务标
10.投标有效期及投标保证金有效期9.3投标单位资格后审须知中附件1《资格审查必要合格条件标准》所需提交的所有资料原件，投标保证金除外，应随身携带）。（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。（1）资格审查申请书；9.2资格审查文件注：9.1.1—9.1.5格式详见第四章。
11.4投标人出现下列情况，经招标人核实后，有权取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿：11.3投标人中标后须向招标单位交纳履约保证金，金额为中标价的5%，在办理中标通知书前提交至招标人账户，合同履约结束后无息全额退还。11.2未中标单位的投标保证金开标结束后当场退还，中标人的投标保证金在合同签订后退还（无息）。11.1本工程投标保证金一律采用现金形式在投标截止时间前随投标文件一起提交给招标人。11.投标保证金投标文件（投标保证金）自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
12.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（5）若经查实，中标人在招投标过程中有串标、围标行为。（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；（3）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；（2）投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件；（1）投标文件中有虚假材料；
投标人应将资格审查文件密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、项目名称、投标人名称、“资格审查文件”字样。投标人应将商务标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、项目名称、投标人名称、“商务标”字样；13.2投标人的投标文件包装分为二包密封，一包商务标（9.1）；一包资格审查文件（9.2）；一包资格审查证明材料原件（9.3）【对密封性不作要求】，并在袋上标明招标人名称、工程名称、投标人名称、投标文件字样。13.1投标人应各准备叁份完整的投标文件。其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。13.投标文件的密封与标志（五）投标文件的密封和递交
14.投标截止时间13.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。13.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。13.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或授权委托人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。13.3投标文件的包装密封袋封口处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标人应将资格审查证明材料原件放在一个包装袋里，并在包装袋上标明：投标单位名称，原件清单目录（投标保证金应随身携带）。
16.1招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。16.本工程评标、定标办法采用价格单因素定标法，详细内容见第二章。（六）开标、资格审查、评标、定标投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在封袋上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。15.投标文件的修改与撤回投标人应按投标人须知前附表中规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。
19.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；19.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）18.评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作无效标处理。评标工作在招标人及纪检人员监督下，由招标人依法组建的评标委员会组织进行。17.评标工作16.2投标单位的法定代表人或其授权委托人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为自动放弃该项目投标保证金，并默认开评标结果，不得提出任何异议。
19.7投标报价高于招标文件设定的招标控制价的或低于所有招标控制价（含）以下报价平均值80%的；19.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目监理机构人员与资格审查时不一致的；19.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；19.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；19.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；19.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
19.13明显不符合技术规范、技术标准的要求的；19.12投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；19.11未按招标文件要求提供投标保证金的；19.10投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受的；19.9项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；19.8同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
20.评标、定标工作在纪检部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。19.18投标文件组成不符合招标文件要求的；19.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；19.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；19.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；19.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（七）授予合同23.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。22.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。书面答复须经投标人法定代表人或授权委托人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。在评标过程中，评标委员会认为需要，在纪检部门在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。21.投标文件的澄清
评标程序：若本项目投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取投标单位20家进行资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。价格单因素评标办法（合理低价法）第二章评标办法26.投标单位一旦中标，即不得再以任何借口提出额外增加费用等要求。25.招标单位将在投标有效期内通知中标单位其投标被接受。中标单位应于中标通知签发之日起3日内与招标单位签订合同。24.招标单位保留在授予合同时对项目有关问题进行局部调整的权利。
（2）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价为有效报价，高于招标文件设定的招标控制价的或低于所有招标控制价（含）以下报价平均值80%的为无效报价。投标人的投标报价保留小数点后两位。（1）设定投标招标控制价：按招标文件执行。投标报价（100分）（三）对投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的监理服务期和质量要求后方可参加商务标的评标。（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。
②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.15分，每下浮1%扣0.1分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。①各投标人的有效报价与评标基准价相比较，相同的得100分；（4）计算投标报价得分商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。各投标人有效报价算术平均值为基准价（若7≤有效投标文件<10家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价）。（3）确定评标基准价：
建设工程监理合同第三章合同主要条款本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。注:中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格的或放弃中标资格的，招标人将依法重新组织招标。（四）评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标费率低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标费率也相同时，由抽签确定第一中标候选人。评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
委托人（全称）：第一部分协议书国家工商行政管理总局制定住房和城乡建设部（ＧＦ－2012－0202）
3.工程规模：本次对学校的教学楼进行加固改建，消除校舍安全的隐患。主要加固3幢教学楼、天桥及配套工程，每幢教学楼4层，工程总面积为8154平方米。2.工程地点：南通市海门区海南小学内1.工程名称：南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。监理人（全称）：
1.协议书；三、组成本合同的文件协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。二、词语限定5.施工工期：第一阶段：2022年09月20日前完成3号楼加固及安装工程，第二阶段：1、2号楼及天桥工程在2023年6月28日至2023年8月20日之间完成。4.监理内容：项目施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。质量、进度、投资、安全控制，合同、信息、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系等。
四、总监理工程师本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。5.通用条件；4.专用条件；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
2.相关服务期限：工程施工全过程及缺陷责任期。1.监理期限：按施工工期。六、期限签约酬金：。五、签约酬金总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
2.订立地点：。1.订立时间：年月日。八、合同订立2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。七、双方承诺
的代理人：（签字）的代理人：（签字）法定代表人或其授权法定代表人或其授权邮政编码：邮政编码：住所：住所：委托人：（盖章）监理人：（盖章）3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
第二部分通用条件电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：账号：账号：开户银行：开户银行：
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1定义1.定义与解释
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2解释1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。（4）通用条件；（3）专用条件、（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（1）协议书；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1监理的范围和工作内容2.监理人的义务
（8）检查施工承包人的试验室；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（9）审核施工分包人资质条件；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；2.2.1监理依据包括：2.2监理与相关服务依据2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
2.3项目监理机构和人员2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。（3）工程设计及有关文件；（2）与工程有关的标准；
（2）有违法行为不能履行职责的；（1）严重过失行为的；2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.4履行职责2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。（6）专用条件约定的其他情形。（5）严重违反职业道德的；（4）不能胜任岗位职责的；（3）涉嫌犯罪的；
2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。2.7使用委托人的财产在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.6文件资料监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.5提交报告
3.3提供工作条件委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.2提供资料委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.1告知3．委托人的义务
3.5委托人意见或要求委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.4委托人代表3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
4.违约责任委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。3.7支付委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.6答复在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2委托人的违约责任4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
5.支付因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。4.3除外责任4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.3支付酬金监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.2支付申请除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.1支付货币
6.2变更除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.1生效6.合同生效、变更、暂停、解除与终止委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。5.4有争议部分的付款
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3暂停与解除
6.4终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.2调解7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.争议解决（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
8.2检测费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.1外出考察费用8.其他双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3仲裁或诉讼
8.5守法诚信监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.4奖励经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.8著作权：监理人对其编制的文件拥有著作权。本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。8.7通知双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.6保密监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用无。1.2解释1.定义与解释第三部分专用条件监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
（2）审核施工单位的各项施工准备工作；（1）审核施工单位施工组织设计和施工方案，并督促检查施工单位按规范、规程、标准及图纸进行施工，并协助委托人办理工程质监、安监、施工许可等前期手续；2.1.2监理工作内容还包括：2.1.1监理范围包括：对项目进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系等。2.1监理的范围和内容2.监理人义务
（8）分部、分项工程质量签证，复核计算已完工程量，对工程结算（包括工程变更和技术核定调整的工程）进行初步审核，签署工程付款凭证；（7）按时向委托人提供形象进度报告，每月3日前向委托人提交上月监理月报；（6）应对施工单位在施工合同及投标文件中确认的技术、管理、主要人员到岗情况以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行每天记录，如发现施工单位未按施工合同或投标文件相关条款实施，应及时向施工单位指出，并通报委托人代表，且在监理月报中如实反映。无论施工单位以何种原因提出调整主要工程技术人员、调换主要机械设备、材料、品种、规格、质量、重量或技术参数等，施工单位均须向监理单位提出书面申请，取得监理单位和委托人代表的同时书面许可；（5）规范并督促施工单位的质量、进度、投资三大控制，工程合同和资料管理及工程中的组织协调工作；（4）监理人员应熟悉及消化各专业图纸，了解设计要求、意图。组织设计交底、施工图纸会审及审查设计变更；（3）审查督促施工单位施工管理制度、质量管理和质量保证体系，确保体系的建立、健全和实施。按市文明工地要求进行管理；
（14）准时参与由建设单位组织的例会，并做好相应的会议纪要，上报主管单位，同时需配合委托人做好工程建设的巡查工作。（13）应督促施工单位在施工场地的工作人员进行安全教育,加强施工现场安全巡查，并做好巡查记录，监督施工单位不得违反安全管理的规定进行施工。如施工单位发生安全事故,监理单位视情况承担部分监理责任；（12）负责竣工图和各项工程技术资料的审查，督促施工单位完成资料的归档工作；（11）按照工程监理规划的要求，采用旁站、巡视和平行检查等形式监理工程质量。负责施工工序过程中的质量控制，并按委托人对各工序检查要求组织验收；对重要工序和关健部位实行旁站监理，对隐蔽工程进行复验签证，及时检查质量保证资料记录。若发生工程质量事故，参与分析及处理工程质量事故的全过程；（10）组织分部分项工程验收；协助委托人组织竣工验收，办理竣工资料备案手续；（9）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；
2.3.1监理机构人员配备要求：施工阶段监理单位派驻到现场的监理人员总人数应符合下表要求：2.3项目监理机构和人员：详见附表2.2.2相关服务依据包括：。2.2.1监理依据包括：（1）按通用条款执行；（2）业主特殊要求。2.2监理与相关服务依据
| 岗位 | 人员数量要求 | 持证上岗要求 | 其它要求 |
| 总监理工程师 | 1名 | 房屋建筑专业国家注册监理工程师 | 1、以执业资格证书载明的专业为准，未载明专业的，须提供毕业证书。2、均须本单位专职人员 |
| 专业监理工程师 | 1名 | 房屋建筑专业国家注册监理工程师 | |
| 监理员 | 1名 | 取得建设行政管理部门颁发的建筑类专业监理员岗位证书或考试合格证 | |
| 总计 | 3名 | 所有证书均在有效期内 | |
在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.3对监理人的授权范围：工程质量、进度、投资、安全、文明施工及合同的管理。2.4履行职责2.3.4更换监理人员的其他情形：执行第9条双方其他约定。2、表中所列人员配备为最低限度要求，中标单位可根据实际工作需要及时投入人员，所有监理人员均须身体健康，除总监外，专监及监理员的年龄不得超过60周岁。人员不得随便更换。注：1、要求拟派人员与实际派驻人员必须一致。
3.4委托人代表3.委托人义务2.7使用委托人的财产无。监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：执行第五十条双方其他约定。2.5提交报告2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：经委托人同意。
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：4.1监理人的违约责任4.违约责任委托人同意在3天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。3.6答复委托人代表为：，职务或职称：。
5.1支付货币币种为：人民币。5.支付逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：4.2委托人的违约责任赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程合投资额
6.2.1除非双方另有约定,本合同规定的服务期间,其各种费用不会因为物价变动导致监理报酬的增减而给予弥补或调整。6.2变更6.1生效本合同生效条件：双方签字盖章。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止本工程无预付款，所有工程完工，工程竣工验收合格并提交完整监理资料后支付监理费合同价的80%，余款待工程审计结束后按合同价一次性付清（以上付款均不计息，且提供合法增值税发票）5.3支付酬金
本合同争议进行调解时，可提交行政主管部门进行调解。7.2调解7.争议解决6.2.4结算审定后,委托人发现监理报酬(含预付款等)超付,则监理人必须在十四日内无条件退还委托人,若监理人迟延退还监理报酬,除向委托人退还超付监理报酬,还应向委托人支付该超付监理报酬的滞纳金,该滞纳金按应退还超付监理报酬总额的每日千分之一计算。6.2.3因工程的特殊性,如在工程实施期间,因政策变化、计划调整及其它不可抗的自然及人为原因,造成本工程停建,则监理人必须接受终止服务,并应积极配合委托人作好善后工作,按已发生工程数量结清监理报酬,并不要求额外费用及任何形式补偿。6.2.2如在监理服务期内,非因监理人原因造成工程未完工,使监理人服务期出现延长,监理人的责任期也应相应延长,监理人监理报酬总额不作调整。
8.3咨询费用：无8.2检测费用：无8.其他（1）提请南通仲裁委员会进行仲裁。（2）向南通市海门区人民法院提起诉讼。合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：7.3仲裁或诉讼
8.8著作权第三方申明的保密事项和期限：。监理人申明的保密事项和期限：。委托人申明的保密事项和期限：。8.6保密8.4奖罚：无。
（3）每月底上午9：00前报经总监理工程师签认的承包人的下月工程进度计划、当月完成工程量计量表、当月工程变更价款报告汇总、当月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给委托人。（2）每周四下午5：00前报经总监理工程师签认的承包人的下周计划及本周完成情况统计报表给委托人代表。（1）开工前监理人应向委托人报送委托的总监理工程师及其监理机构主要人员名单、监理规划，得到委托人的批准后实施。9.1其他约定：9.双方其它约定：/监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。
（2）若委托人要求更换不称职监理人员，监理人必须承诺无条件按委托人的要求办理，并不增加监理费用。（1）监理人的质量保证体系健全。9.2监理人承诺：若监理人不能在委托人要求的时限内完成结算审核的，按每延迟一天扣减监理费0.5%。经监理人审核后的结算，委托人提交有权部门进行最终审计，审定结果与监理人的审核结果相比，要求准确率达95%以上，若有权部门在95%基础上再有核减，核减率每超过1%，扣减监理费的3%。中间值按直线法内插计算。监理人应督促承包人按合同要求提交结算资料，并应在收到承包人符合要求的结算资料28天内按委托人和审计部门的要求完成结算初步审核及装订。
9.4派驻现场监理人员必须经业主考核后方可上岗，年龄必须在60周岁内，在实际监理过程中，如发现无法胜任监理工程，业主可要求更换直至满足现场管理要求。9.3本工程中所有扣减费用可以累加。监理人违反本条款的有关规定，视其严重程度，记不良记录，每有一次不良记录，限制其参与委托人组织的工程监理投标3年以上，直至永久限制。（5）现场发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准、规范或设计文件要求的现象，监理机构未及时采取有效措施或未发出明确的正式书面通知的，每发现一项次，扣减监理费的3%。（4）监理人确保在开工前，在现场项目监理机构内配备本工程适用的所有的规范、验收标准等资料两套，如缺少或使用错误的规范、验收标准，每发现一次扣减监理费的5%。（3）监理人投标时提供的所有证书以及派驻本工程的监理人员所持的证件证书（身份证、学历、职称、执业资格等）都是合法有效的，如有弄虚作假，委托人可取消监理人的监理资格，已完工程监理费用将不予结算。
所有监理人员除按上述程序履行手续外，监理人还应承担违约金：总监理工程师1万元/人次、专业监理工程师0.5万元/人次、监理员0.3万元/人次。现场项目部负责对变更申请的初步审查，对情况属实、确需办理变更手续的，按委托人内部联系函流程办理。9.6一般情况下，所有监理人员不得变更。如果出现不可抗力情况，确需更换的，应当由承包人或监理人提出申请，并提供必要的证明文件报委托人和相关行政部门审批。监理过程中，应常驻现场的总监理工程师当月出勤不足22天的，每缺一天处违约金1000元。应常驻现场的监理工程师当月出勤不足25天，每人每天处违约金500元。应常驻现场的监理员当月出勤不足25天，每人每天处违约金300元。监理人员当日在场考勤少一次视为缺勤半天，少二次视为缺勤一天。9.5实行监理考勤制度，每天考勤四次。
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。承包人(全称)：发包人(全称)：廉政合同附件：9.7监理人员的食宿、交通等与开展监理工作相关的费用由监理人承担。如监理人对上述要求未作妥善安排，委托人有权代为安排，所发生的费用从监理费中抵扣。
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1双方权利和义务
2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2发包人义务1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。
3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3承包人义务2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。双方约定4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至3年内不得进入工程建设市场的处罚。4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4违约责任3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
本合同正本贰份，副本肆份，共计陆份。8合同份数本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。7合同法律效力本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。6合同生效
承包单位：（以下简称乙方）发包单位：（以下简称甲方）建设工程监理安全协议书年月日年月日法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：发包人(公章)：承包人(公章)：
3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费直至解除合同。2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位及时消除发现的各类安全隐患，并进行复查。（一）权利一、甲方权利和义务为了切实加强对建设工程施工现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安全管理责任，防止发生建设工程施工安全责任事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。
5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。3、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查。1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。（二）义务
3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议；2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查；1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查；（一）权利二、乙方权利和义务6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。
1、受甲方委托，乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监管责任。（二）义务7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行；5、征得甲方的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应在24小时内向甲方作出书面报告；4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改；
7、监督检查（要求）施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，是否遵守国家有关安全生产的法律法规，是否认真执行工程承包合同中的有关安全要求。发现施工单位在安全方面与国家相关规定或施工合同要求不符的要及时制止，并及时向甲方汇报；6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。5、按时组织召开监理例会，配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志，按时上交（报）监理周报及月报。4、乙方要建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规，如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。2、签订监理合同后，要进行全员安全教育，总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。
13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24小时安全生产值班制度，并建立安全生产值班记录台账。12、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全投入是否符合安全生产要求。11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施，要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工，及时制止并纠正违规施工作业。10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效；审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格，并取得相应资质证件后上岗作业。9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效，并进行备案。8、检查落实施工单位的安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程是否制定，并严格按规定执行；
19、对项目建设过程中涉及的特殊作业进行安全措施的检查和落实并配合施工方进行票证办理或进行审批。18、检查落实施工单位按照本工程特点，是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。17、对现场要定期组织检查，并有记录。对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位限期整改，并督促落实其整改情况；发现重大隐患，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，乙方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的，应当立即制止。16、检查落实施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加甲方组织的安全生产专项检查。15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人，各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组，组织以安全生产为核心的现场安全施工活动；审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标；审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施；审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况，是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求，并符合安全法规标准；对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查，发现隐患及时书面通知施工单位，并督促落实整改结果。
3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处，执行国家法律法规的相关规定。2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决，并可签订补充协议。1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件，并具有同等法律效力。四、附则如因甲方未按照本协议履行相关义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任；因乙方未按照本协议履行其相关职责的，按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用，给甲方造成损失的，应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相应损失。三、违约责任
第四章投标文件格式签订日期：甲方代表：乙方代表：甲方（公章）：乙方（公章）：5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。4、本协议一式陆份，具有同等法律效力，协议双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：投标人(盖公章)：投标文件（封面）监理服务
四、本工程拟派监理人员一览表三、授权委托书二、法定代表人身份证明书一、投标函目录日期：年月日
3、如果我方中标，我方保证按投标时承诺的总监配备，否则我方愿作违约处罚。2、我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。1、我方认真研究了南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务招标文件，考察了现场，对本工程的监理范围、质量要求等全面了解，并对招标文件各项内容无异议，且愿意按照招标文件的要求承包本次招标范围内的全部监理工作。现参加本工程的投标。致：（业主单位）一、投标函五、用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表
投标时间：年月日法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：投标单位名称（盖公章）：6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件的组成部分。5、如果我方中标，保证在收到中标通知书后即签订监理合同。4、我单位经研究招标文件和有关资料后，做出本工程监理费的报价为：元。
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：二、法定代表人身份证明书
附法定代表人身份证复印件：日期：年月日投标人(盖公章)：特此证明职务：系：(投标人名称)的法定代表人。姓名：性别：年龄：
该授权代理人将全权负责处理我公司在本项目招投标及合同签订过程中的一切事务，其所签署的一切文件，我均予以承认。本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加南通市海门区海南小学1#2#3#教学楼及天桥加固工程监理服务的投标活动。致：（业主单位）三、授权委托书法定代表人身份证复印件粘贴处
委托代理人(签字)：身份证号码：法定代表人(签字)：投标人(盖公章)：该授权代理人无转委托权，特此委托。委托期限：
五、用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表注：本表为必填，请投标人按监理合同要求安排的人员及数量如实安排项目组成员。四、本工程拟派监理人员一览表授权日期：年月日身份证号码：
| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 资格证编号 |
| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
地址：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）资格审查申请书工程监理第五章资格审查文件格式
投标人名称：二、拟派往本招标工程项目总监理工程师简历表一、投标人一般情况日期：
| 1 | 企业名称 | ||
| 2 | 总部地址 | ||
| 3 | 当地代表处地址 | ||
| 4 | 电话 | 联系人 | |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 | |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） | |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） | ||
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） | ||
| 9 | 主营范围1．2．3．4．…… | ||
| 10 | 作为总承包人经历年数 | ||
| 11 | 作为分包商经历年数 | ||
| 12 | 其他需要说明的情况 | ||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||||||
| 职务 | 职称 | 学历 | |||||||||||
| 参加工作时间 | 担任总监理工程师年限 | ||||||||||||
| 总监理工程师注册执业证书编号 | |||||||||||||
| 在建和已完监理工程项目情况 | |||||||||||||
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 | ||||||||
投标人名称：四、拟派往本招标工程项目监理员简历表投标人名称：三、拟派往本招标工程项目专业监理工程师简历表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||||||
| 职务 | 职称 | 学历 | |||||||||||
| 参加工作时间 | 担任专业监理工程师年限 | ||||||||||||
| 专业监理工程师注册执业证书或岗位证书编号 | |||||||||||||
| 在建和已完监理工程项目情况 | |||||||||||||
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||||||
| 职务 | 职称 | 学历 | |||||||||||
| 参加工作时间 | 担任监理员年限 | ||||||||||||
| 监理员岗位证书编号 | |||||||||||||
| 在建和已完监理工程项目情况 | |||||||||||||
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 | ||||||||
附件2资格审查必要合格条件标准附件1五、近三年类似监理业绩表
| 建 设 单 位（业主） | ||||
| 工 程 名 称 | ||||
| 建 设 规 模 | ||||
| 完 成 日 期（年/月/日） | ||||
| 主要监理人员 | ||||
| 备 注 |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 | 备注 |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 企业营业执照（副本） | 以上1-6项均须提供复印件，同时提供原件查验；并且所有复印件均须加盖单位公章。 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有监理综合资质或房屋建筑工程专业丙级及以上 | 企业资质证书（副本） | |
| 3 | 拟派总监资质等级 | 具有国家注册监理工程师执业资格（房屋建筑工程专业） | 监理工程师注册执业证书（必须注册在本投标企业） | |
| 4 | 委托代理人、拟派的总监为投标企业正式人员 | ①投标企业与委托代理人、拟派的总监双方签订的有效劳动合同书；②投标企业为委托代理人、拟派的总监缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章）。 | 劳动合同书；②标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人、拟派的总监缴纳的2022年2月至2022年7月社会养老保险清单。实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） | |
| 5 | 业绩 | 企业自2018年1月1日以来具有单项合同工程造价800万以上的建筑工程加固项目监理业绩一个（以合同签订时间为准） | 提供中标通知书、合同及竣工验收证明。若无中标通知书，需提供业主证明材料。 | |
| 6 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件2） | |
| 7 | 投标保证金 | 人民币2600元。 | 提供现金 |
3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。2、我单位不参与任何串标围标等违法活动。1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。（投标人名称）参与（项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：致：（招标人名称）诚信承诺书
对违反以上承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。8、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。7、如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要检测设备、仪器及时进场，且投入正常的监理。6、如中标，我单位将按照投标文件中委派的总监理工程师、专业监理工程师、监理员及时到位，且全面负责工作。5、如我单位中标，我单位承诺中标后项目总监的施工现场出勤率达到80%以上，专业监理工程师、监理员的施工现场出勤率达到95%以上。4、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。
年月日法定代表人（签字或盖章）：投标申请人（盖公章）：
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部