日期：2022年9月招标代理机构：广州永安工程管理有限公司招标人：科城铜业（英德）有限公司招标公告科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修及附属工程设计施工总承包

联系人：李工联系电话：0763-2668937二、招标单位：科城铜业（英德）有限公司一、项目名称：科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修及附属工程设计施工总承包根据广东省企业投资项目备案证（备案项目编号：2020-441881-38-03-056546）批准，科城铜业（英德）有限公司现对科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修及附属工程设计施工总承包进行公开招标，选定承包人。招标公告科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修及附属工程设计施工总承包

监督电话：020-82265528招标监督机构：科城铜业（英德）有限公司联系地址：广州市黄埔区观虹路10号兴普紫园1105室联系人：李工联系电话：020-82217860招标代理机构：广州永安工程管理有限公司联系地址：英德市英红镇英红行政服务大楼6楼610室

1、建设规模：一期项目占地面积约72155.05平方米，总建筑面积为50745.36平方米，含生产车间、成品仓库、综合楼、设备用房、涂料库、门卫室、地下室事故池等。其中精装修工程涉及面积8493平方米。本工程项目总投资约为50000.00万元，其中：土建投资为27000.00万元。地块总用地面积106334平方米，分两期建设。此次为一期建设，一期占地约72155.05平方米，计容建筑面积约101879.05平方米，规划年产45000吨电磁线。四、项目概况：三、建设地点：广东顺德清远（英德）产业园中南产业片区A03-08-01地块。联系地址：英德市英红镇英红行政服务大楼6楼610室

五、标段划分及各标段招标内容、规模：包含方案设计及修改、初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查时间等；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间）。具体以招标人实际要求通知为准。（2）施工工期：120日历天。暂定施工开工日期：2022年月日。（1）设计工期：30日历天。其中，承包人应在中标通知书发出后5日历天内完成方案设计，方案确定后7日历天内完成初步设计，方案确定后10日历天内完成设计概算，初步设计审查批准后10日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改。总工期暂定为150日历天（自发出本项目中标通知书之日起计）。2、工期：

负责编制方案设计及深化。负责招标范围内的设计工作，包含：方案设计、深化方案设计、初步设计（含编制项目概算)、施工图设计、现场技术指导、服务与监督工作。内容主要包括但不限于：2.2.1设计范围及内容：2.1设计部分2、招标内容：负责项目精装修及附属工程设计、施工总承包工作，包括但不限于以下内容（具体内容详见招标文件及合同协议书）：1、本工程设为一个标段。

（7）配合项目竣工图编制、签审工作。（6）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料（最终以签订合同内容为准）。（5）负责配合制作效果图。（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。（3）负责招标范围内所有的专业施工图设计，包括：精装修设计、智能化设计、环保设计、泛光照明设计、水帘设计、软装设计、工艺管线设计、厨房设计、立炉钢平台工程设计等的设计或对深化设计进行技术审查，设计应满足规范及相关部门的文件和批复的标准要求。（2）负责编制初步设计（含编制项目设计概算)，配合初步设计审查及设计概算审核完成本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

2.2施工部分2.2.3其他设计：（如有）（2）负责根据建设要求组织设计范围内各项专家设计评审，并承担设计评审所需相关费用（不含施工图审查费用）。（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。2.2.2设计其他服务（8）本工程实行限额设计，设计限额为6998.47万元人民币。

（5）负责施工临时用水、临时用地、临时道路、临时用地手续的办理、施工及产生的费用（如报批阶段由发包人垫交的应由承包人承担的，由承包人另行支付给发包人）。（4）负责施工管理配合服务，对由发包人另行发包的其他工程无条件（无总包管理配合费）提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测等提供场地和使用临时设施的配合工作。作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。（3）组织竣工验收及办理备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明、办理特种设备验收并取得登记使用证明书及备案手续，按要求编制竣工图、整理工程竣工验收资料并办理移交《建设工程档案验收合格证》等，直至完成建设工程竣工验收备案。（2）办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、施工合同备案手续、施工许可手续，并承担办理上述手续施工方的费用。（1）精装修工程、智能化工程、信报箱工程、环保工程、泛光照明、水帘工程、有线电视合作协议、电讯/网络合作协议、厨房设备、地磅、工艺管线工程、立炉钢平台工程等。2.2.1施工内容包括：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等，包括但不限于：

（4）负责做好迎检、观摩、现场会、开工、封顶、竣工等仪式的筹备工作；（3）负责或配合办理工程开工至工程竣工验收备案所需的各项报建报批手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、给排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用；组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作（2）对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，要求总包单位及各分包单位统一着装，树立良好的形象；（1）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作；2.2.2施工其他服务。最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。

施工质量标准和目标要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到国家及行业现行的相关规范技术标准等要求。2.5质量要求本工程实行全过程限额设计施工，如设计人和联合体成员原因导致建安工程费突破限额目标，设计人和联合体各方共同承担因突破限额部分的费用。发包人有权根据实际情况对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整，承包人不得有异议且不得要求发包人给予任何补偿。2.4承包方式：包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修。综合单价包干，措施费项目包干。（5）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。

1招标公告发布日期（含本日）：自2022年9月28日00时00分至2022年10月20日10时30分。八、发布招标公告、投标文件递交、开标时间1凡有意参加投标者，请于2022年9月28日00时00分至2022年10月20日10时30分（北京时间，下同）招标文件随招标公告一并在电子招标投标交易平台网站发布。参加投标者登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）（电子招标投标交易平台）下载电子招标文件。招标文件由投标人自行登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）（电子招标投标交易平台）网站下载。招标文件一经在电子招标投标交易平台发布，视为送达给所有投标人。七、招标文件的获取六、资金来源：企业自筹。安全文明目标：保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规定，确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。

6逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。5递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站的相关信息。4开标时间：2022年10月20日10时30分。3递交电子投标文件备用光盘（或u盘）的时间：2022年10月20日10时15分至10时30分，递交地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部第3开标室。电子光盘（或u盘）需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。2投标文件递交的截止时间为2022年10月20日10时30分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台网站递交电子投标文件。递交文件前，应按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目（即投标登记）。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

5、投标人同时具有承接本工程所需的设计类和施工类资质：4、投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；3、投标人（或联合体各成员）持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书；2、投标人（或联合体各成员）均具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；九、投标人合格条件：

6、投标人拟担任本工程：5.2施工资质：建筑工程施工总承包三级或以上资质；2、香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。注：1、国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）填写。香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围为：符合本招标项目对工程设计资质的要求。5.1工程设计资质：工程设计综合甲级，或建筑行业设计乙级资质证书，或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质，或建筑设计事务所资质证书；

③香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。香港企业须提供满足招标文件要求的相应资质证书及备案证明资料扫描件。注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。②建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）不包括延续注册成功的注册临时建造师。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人、设计负责人、施工方技术负责人和项目专职安全员不为同一人。注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。香港企业独立参加投标的，须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描件并提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。6.2设计负责人[若为联合体，指承担设计任务方]的人员为：壹级注册建筑师或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对设计负责人要求的香港专业人士；设计负责人与项目负责人不能为同一人；拟投入人员应为本单位正式员工。6.1项目负责人[（兼施工负责人，下同）若为联合体，指联合体主办方]的人员为：建筑工程专业壹级注册建造师；投标登记时对投标人该项目负责人进行锁定；拟投入人员应为本单位正式员工。

11、关于联合体投标：10、投标人已按照附件二的内容签署盖章的投标人声明。9、专职安全人员（若为联合体，指联合体主办方）须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。8、项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。7、投标人拟担任本工程施工方技术负责人（若为联合体投标，指联合体主办方）的资格要求为：建筑相关专业中级或以上技术职称；拟投入人员应为本单位正式员工。④外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合本项目工程设计资质的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合本项目工程设计资质的企业进行合作设计。

13、投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》相应的内容进行评审）。12、资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员、设计负责人须是本企业信用档案中的在册人员。11.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。11.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程设计资质、设计负责人以承接设计任务的成员单位为准；施工单位资质、安全生产许可证、施工方技术负责人、专职安全员、项目负责人应以承接施工任务的主办方为准；11.2投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人、施工方技术负责人和项目专职安全员必须是联合体中对应分工成员的正式员工；以上4项人员不得重复兼任。11.1允许联合体投标，联合体应当在投标截止时间前组成，但只接受最多由2家单位（即1家设计单位、1家施工单位）组成的联合体，并以承接施工任务的一方为主办方，其余成员均为协办方。且联合体应签订联合体工作协议，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

十三、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示，公开接受投标人的监督。十二、投标申请人投标时应按附件一《资格审查资料及其他取自广州市住建行业信用管理平台内资料一览表》中提交资料形式的要求编制投标文件中的资格审查文件。平台中记录的该部分上传件将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。资格审查委员会对该部分的审查将以递交投标文件截止时间时在广州市住建行业信用管理平台内的上传件为依据。若截标后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准，且投标人应及时维护相关上传件，确保各项上传件在有效期内。十一、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号）第四十九条、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委30号令)第三十八条规定执行。十、资格审查方式：本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少于3人时招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。2、未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。注：1、资格审查时，通过广州市住建行业信用管理平台对投标人的企业资质、本项目的项目负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类），投标人施工业绩是否符合要求提供辅助审查结果，最终以资格审查委员会审查的结果为准。对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由资格审查委员会进行审查。

5、项目实行限额设计，设计限额为6998.47万元。4、项目应实行限额设计施工，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。工程变更需经过发包人审定后方可实施。3、施工费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。施工费投标报价不得高于施工费最高投标限价。本工程施工费成本警戒价，按施工费最高投标限价的95%设置。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。2、设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。结算时参照国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）文按中标下浮率下浮计取设计费。设计费投标报价不得高于设计费最高投标限价。1、本项目最高投标限价为：人民币7175.26万元，其中：施工费最高投标限价为6998.47万元；设计费最高投标限价为176.79万元。十四、费用

2、投标时是否需要提交设计模型：否。[注释]不接受前期服务机构投标。1、前期服务机构：/。十五、其他事项7、投标经济补偿：本项目不设置投标经济补偿。6、本项目招标代理服务费由中标人支付（若为联合体投标，指联合体主办方），收费标准按招标人与招标单位签订的招标代理合同约定执行。并在领取中标通知书前将此费用支付给招标代理单位。

地址：英德市英红镇英红行政服务大楼6楼。异议受理电话：0763-2668937异议受理部门：科城铜业（英德）有限公司十六、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。4、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。3、参加投标之前，投标人应查询在交易中心的信息登记情况、拟投标登记人员的使用状态等，以免出现企业以及拟投标登记人员不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

日期：2022年9月28日招标代理：广州永安工程管理有限公司招标人：科城铜业（英德）有限公司十七、本公告在广州公共资源交易中心网站和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）等媒体同时发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。

3、投标人资格审查合格应满足招标公告第九条单列的资审合格条件。2、本表在编制投标文件时应附于投标文件内的资格审查资料目录。注：1、本表若存在虚假材料，一经发现或被投诉，经确认证实后，招标人将取消其中标资格，并上报给相关主管部门予以通报。资格审查资料及其他取自广州市住建行业信用管理平台内资料一览表附件一：

本招标项目招标人及招标监管机构：投标人声明附件二：（适用于施工主办方）6、投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，联合体投标的，除联合体协议需联合体各方同时盖章，投标人申请人声明需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方签字、盖章即可。5、企业入库信息仍按分类记录，投标人应严格按照信息分类原则进行信息归类和入库，由于投标人未按信息分类原则进行归类和入库而导致的相应后果，由投标人自行承担。4、投标人在广州市住建行业信用管理平台内的上传件必须内容清晰可辨，因上传件模糊导致评标时无法判断的，将直接影响投标文件的有效性，导致资格审查或评标有效性不通过的后果由企业自负。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；三、本公司不存在下列情形之一：二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（14）被依法暂停或取消投标资格的；（13）被暂扣安全生产许可证的（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（20）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（18）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。四、本公司保证本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任项目负责人或施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。（21）法律法规规定的其他情形。

如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝规定时期参与后续工程投标的后果（时限按招标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）十三、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、清远市建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。十二、本公司中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被清远市公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。十一、本公司及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或清远市公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）；十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

项目负责人签字:法定代表人签字：声明企业：特此声明。十五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。如核实存在上述第十一条及第十二条任一情况，招标人有权取消本公司作为中标人的中标资格。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。十四、本单位或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失信行为被有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施（有效期内）。

本招标项目招标人及招标监管机构：投标人声明附件二：（适用设计）：（企业公章）年月日施工方技术负责人签字：

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；三、本公司不存在下列情形之一：二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；（13）被依法暂停或取消投标资格的；（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（20）法律法规规定的其他情形。（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的设计负责人有行贿犯罪行为的；（18）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（17）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

法定代表人签字：声明企业：特此声明。六、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）四、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

（企业公章）年月日

广

科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修

东

及附属工程设计施工总承包

省

招

标

投

标

监

广

管

东

招标公告，网

省

招

标

投

标

监

管

网

招标人：科城铜业（英德）有限公司

招标代理机构：广州永安工程管理有限公司

日期：2022年9月

科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修及附属工程设计施工总

承包

广

招标公告

东

根据广东省企业投资项目备案证（备案项目编号：2020-441881-38-03-056546），省

批准，科城铜业（英德）有限公司现对科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修及附

招

属工程设计施工总承包进行公开招标，选定承包人。

一、项目名称：科城铜业英德电磁线项目（一期）精装修及附属工程设计施工总承标

包

投

二、招标单位：科城铜业（英德）有限公司

标

联系人：李工联系电话：0763-2668937

联系地址：英德市英红镇英红行政服务大楼6楼610室监

广

招标代理机构：广州永安工程管理有限公司

管

东联系人：李工联系电话：020-82217860

联系地址：广州市黄埔区观虹路10号兴普紫园1105室，网

省

招标监督机构：科城铜业（英德）有限公司

监督电话：020-82265528，招

联系地址：英德市英红镇英红行政服务大楼6楼610室

标

三、建设地点：广东顺德清远（英德）产业园中南产业片区A03-08-01地块。

投

四、项目概况：

地块总用地面积106334平方米，分两期建设。此次为一期建设，一期占地约

标

72155.05平方米，计容建筑面积约101879.05平方米，规划年产45000吨电磁线。

监

本工程项目总投资约为50000.00万元，其中：土建投资为27000.00万元。

1、建设规模：一期项目占地面积约72155.05平方米，总建筑面积为50745.36管

平方米，含生产车间、成品仓库、综合楼、设备用房、涂料库、门卫室、地下室事故

网

池等。其中精装修工程涉及面积8493平方米。

2、工期：

总工期暂定为150日历天（自发出本项目中标通知书之日起计）。

（1）设计工期：30日历天。其中，承包人应在中标通知书发出后5日历天内

完成方案设计，方案确定后7日历天内完成初步设计，方案确定后10日历天内完

成设计概算，初步设计审查批准后10日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经

广

审查发现问题后5日历天内完成补充、修改。

东，（2）施工工期：120日历天。暂定施工开工日期：2022年月日。

包含方案设计及修改、初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审

省

查时间等；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工

招

验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审

查、备案等时间）。具体以招标人实际要求通知为准。

标

五、标段划分及各标段招标内容、规模：

投

1、本工程设为一个标段。

2、招标内容：负责项目精装修及附属工程设计、施工总承包工作，包括但不限标

于以下内容（具体内容详见招标文件及合同协议书）：

监

广2.1设计部分

2.2.1设计范围及内容：管

东

负责招标范围内的设计工作，包含：方案设计、深化方案设计、初步设计（含编

网

制项目概算)、施工图设计、现场技术指导、服务与监督工作。内容主要包括但不限于：，省

（1）负责编制方案设计及深化。

招

（2）负责编制初步设计（含编制项目设计概算)，配合初步设计审查及设计概算

标

审核完成本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还

包括各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供项目的成本，投

指标数据。

标

（3）负责招标范围内所有的专业施工图设计，包括：精装修设计、智能化设计、

环保设计、泛光照明设计、水帘设计、软装设计、工艺管线设计、厨房设计、立炉钢，监

平台工程设计等的设计或对深化设计进行技术审查，设计应满足规范及相关部门的文

管

件和批复的标准要求。

（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、各专业报建、施工网

图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。

（5）负责配合制作效果图。

（6）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足

施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料（最终以签订合同内容为准）。

（7）配合项目竣工图编制、签审工作。

广

（8）本工程实行限额设计，设计限额为6998.47万元人民币。

东，2.2.2设计其他服务

（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。

省

（2）负责根据建设要求组织设计范围内各项专家设计评审，并承担设计评审所

招

需相关费用（不含施工图审查费用）。

2.2.3其他设计：（如有）

标

2.2施工部分

投

2.2.1施工内容包括：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行

施工总承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、，标

包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包

监

广管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等，包括但不限于：

（1）精装修工程、智能化工程、信报箱工程、环保工程、泛光照明、水帘工程、管

东

有线电视合作协议、电讯/网络合作协议、厨房设备、地磅、工艺管线工程、立炉钢平

网

台工程等。省

（2）办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不

招

限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若

标

有）、施工合同备案手续、施工许可手续，并承担办理上述手续施工方的费用。

（3）组织竣工验收及办理备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防投

雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明、办理

标

特种设备验收并取得登记使用证明书及备案手续，按要求编制竣工图、整理工程竣工

验收资料并办理移交《建设工程档案验收合格证》等，直至完成建设工程竣工验收备，监

案。

管

（4）负责施工管理配合服务，对由发包人另行发包的其他工程无条件（无总包

管理配合费）提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测等提供场地和使用临时设网

施的配合工作。作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它

协调工作。

（5）负责施工临时用水、临时用地、临时道路、临时用地手续的办理、施工及

产生的费用（如报批阶段由发包人垫交的应由承包人承担的，由承包人另行支付给发

包人）。

广

最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。

东，2.2.2施工其他服务。

（1）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作；

省

（2）对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包

招

合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人

要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，要求总包单位及

标

各分包单位统一着装，树立良好的形象；

投

（3）负责或配合办理工程开工至工程竣工验收备案所需的各项报建报批手续,包

括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、，标

给排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,

监

广并承担办理上述手续施工方的费用；组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归

档工作，管

东

（4）负责做好迎检、观摩、现场会、开工、封顶、竣工等仪式的筹备工作；

网

（5）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居省

委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。

招

2.4承包方式：包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、

标

包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修。

综合单价包干，措施费项目包干。投

本工程实行全过程限额设计施工，如设计人和联合体成员原因导致建安工程费突

标

破限额目标，设计人和联合体各方共同承担因突破限额部分的费用。发包人有权根据

实际情况对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整，承包人不得有异议且不得，监

要求发包人给予任何补偿。

管

2.5质量要求

设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等网

国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到国家及行业现行的相关规范技术标准

等要求。

施工质量标准和目标要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定

要求及行业颁发的工程质量合格标准。

安全文明目标：保证施工场地清洁、扬尘及噪音管理符合环境卫生管理的有关规

广

定，确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零。

东，六、资金来源：企业自筹。

七、招标文件的获取

省

1凡有意参加投标者，请于2022年9月28日00时00分至2022年10

招

月20日10时30分（北京时间，下同）招标文件随招标公告一并在电子招标投标

交易平台网站发布。参加投标者登录广州公共资源交易中心网站

标

（http://www.gzzb.gd.cn）（电子招标投标交易平台）下载电子招标文件。招标文

投

件由投标人自行登录广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）（电子

招标投标交易平台）网站下载。招标文件一经在电子招标投标交易平台发布，视为送，标

达给所有投标人。

监

广八、发布招标公告、投标文件递交、开标时间

1招标公告发布日期（含本日）：自2022年9月28日00时管00分至2022

东

年10月20日10时30分。

网

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。，省

2投标文件递交的截止时间为2022年10月20日10时30分，投标人应

招

在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台网站递交电子投标文件。递交文件

标

前，应按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参

与投标的项目（即投标登记）。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投，投

标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

标

3递交电子投标文件备用光盘（或u盘）的时间：2022年10月20日10时

15分至10时30分，递交地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部第监3开标室。

电子光盘（或u盘）需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行

管

检查文件是否可以读取。

4开标时间：2022年10月20日10时30分。网

5递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易

中心网站的相关信息。

6逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

九、投标人合格条件：

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

广

2、投标人（或联合体各成员）均具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核

发的法人营业执照，按国家法律经营；，东

3、投标人（或联合体各成员）持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书；

省

4、投标人（若为联合体投标，指联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的

招

安全生产许可证；

5、投标人同时具有承接本工程所需的设计类和施工类资质：

标

5.1工程设计资质：工程设计综合甲级，或建筑行业设计乙级资质证书，或建筑

投

行业（建筑工程）专业设计乙级资质，或建筑设计事务所资质证书；

香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业，标

务范围为：符合本招标项目对工程设计资质的要求。

监

广注：1、国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建

设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202，管

东

号）、《工程勘察资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕

网

86号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建省

市（2016）261号）填写。

招

2、香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程

标

建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通

知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：投

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

标

5.2施工资质：建筑工程施工总承包三级或以上资质；

6、投标人拟担任本工程：监

6.1项目负责人[（兼施工负责人，下同）若为联合体，指联合体主办方]的人员为：

管

建筑工程专业壹级注册建造师；投标登记时对投标人该项目负责人进行锁定；拟投入

人员应为本单位正式员工。，网

6.2设计负责人[若为联合体，指承担设计任务方]的人员为：壹级注册建筑师或在

广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对设计负责人

要求的香港专业人士；设计负责人与项目负责人不能为同一人；拟投入人员应为本单

位正式员工。

香港企业独立参加投标的，须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描

广

件并提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。

东，注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港

工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的

省

通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

招

注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中

对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理

标

有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资

投

质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设

工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建，标

设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕

监

广30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》

（建办市函〔2021〕510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有，管

东

效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。②建造师的专业及等级

网

标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试，省

行）》；注册建造师根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证

招

书的通知》（建办市〔2019〕50号）不包括延续注册成功的注册临时建造师。项目

标

负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目

负责人，项目负责人、设计负责人、施工方技术负责人和项目专职安全员不为同一人。，投

③香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建

标

设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》

（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：，监

http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。香港企业

管

须提供满足招标文件要求的相应资质证书及备案证明资料扫描件。

④外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合本项目工程设计资质的企业进网

行合作设计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合本项目工程设计资质

的企业进行合作设计。

7、投标人拟担任本工程施工方技术负责人（若为联合体投标，指联合体主办方）

的资格要求为：建筑相关专业中级或以上技术职称；拟投入人员应为本单位正式员工。

8、项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全

广

生产考核合格证书。

东，9、专职安全人员（若为联合体，指联合体主办方）须具有安全生产考核合格证

（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

省

10、投标人已按照附件二的内容签署盖章的投标人声明。

招

11、关于联合体投标：

11.1允许联合体投标，联合体应当在投标截止时间前组成，但只接受最多由2家

标

单位（即1家设计单位、1家施工单位）组成的联合体，并以承接施工任务的一方为

投

主办方，其余成员均为协办方。且联合体应签订联合体工作协议，联合体工作协议应

明确约定各方拟承担的工作和责任。，标

11.2投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人、施工方技术负责人和项目专职

监

广安全员必须是联合体中对应分工成员的正式员工；以上4项人员不得重复兼任。

11.3联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程设计资质、设计负管

东

责人以承接设计任务的成员单位为准；施工单位资质、安全生产许可证、施工方技术

网

负责人、专职安全员、项目负责人应以承接施工任务的主办方为准；，省

11.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

招

12、资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住房和城乡建设局建立企

标

业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员、设计负责人须是本企业信用档

案中的在册人员。，投

13、投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）

标

的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声

明》相应的内容进行评审）。，监

注：1、资格审查时，通过广州市住建行业信用管理平台对投标人的企业资质、

管

本项目的项目负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合

格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类），投标人施工业绩是否符网

合要求提供辅助审查结果，最终以资格审查委员会审查的结果为准。对联合体企业暂

不提供辅助审查结果，由资格审查委员会进行审查。

2、未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、资格审查方式：本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进

行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格

广

条件的投标人不足3名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少

于3人时招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准，东

后，重新组织招标。

4、项目应实行限额设计施工，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性

省

研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。

招

固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。工程变

更需经过发包人审定后方可实施。

标

5、项目实行限额设计，设计限额为6998.47万元。

投

6、本项目招标代理服务费由中标人支付（若为联合体投标，指联合体主办方），

收费标准按招标人与招标单位签订的招标代理合同约定执行。并在领取中标通知书前，标

将此费用支付给招标代理单位。

监

广7、投标经济补偿：本项目不设置投标经济补偿。

十五、其他事项管

东

1、前期服务机构：/。

异议受理电话：0763-2668937

招

标

投招标人：科城铜业（英德）有限公司

标

招标代理：广州永安工程管理有限公司

监

广，日期：2022年9月28日

管

东

网

省

招

标

投

标

监

管

网

附件一：

广资格审查资料及其他取自广州市住建行业信用管理平台内资料

一览表

东

注：1、本表若存在虚假材料，一经发现或被投诉，经确认证实后，招标人将取消其中标资格，并上报给相

网

关主管部门予以通报。省

2、本表在编制投标文件时应附于投标文件内的资格审查资料目录。

招

3、投标人资格审查合格应满足招标公告第九条单列的资审合格条件。

4、投标人在广州市住建行业信用管理平台内的上传件必须内容清晰可辨，因上传件模糊导致评标时无法判断标

的，将直接影响投标文件的有效性，导致资格审查或评标有效性不通过的后果由企业自负。

投

5、企业入库信息仍按分类记录，投标人应严格按照信息分类原则进行信息归类和入库，由于投标人未按信息

分类原则进行归类和入库而导致的相应后果，由投标人自行承担。标

6、投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，

监

应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，联合

体投标的，除联合体协议需联合体各方同时盖章，投标人申请人声明需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其，管

余资料可由联合体主办方签字、盖章即可。

网

附件二：（适用于施工主办方）

投标人声明

广

本招标项目招标人及招标监管机构：，东

本公司就参加，投标工作，作出郑重声明：

省

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项

目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项，招

等资料进行公开。

标

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，

投

不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：标

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

监

广（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服

务的机构存在附属关系的；，管

东

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

网

（4）为本标段的代建人；省

（5）为本标段提供招标代理服务的；

招

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

标

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；投

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

标

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；监

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

管

（13）被暂扣安全生产许可证的

（14）被依法暂停或取消投标资格的；网

（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（18）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信

企业名单；

广

（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各

级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；，东

（20）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行

省

为的；

招

（21）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任项目负责人

标

或施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

投

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，

保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注，标

册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违

监

广规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生管

东

产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，

网

依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未，省

到位为由克扣或拖欠工人工资。

招

七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建

标

筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程

领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）等关于用工实名，投

制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指

标

纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信

息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开，监

设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人

管

认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分

包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制网

管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承

包招标项目）。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单

位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告

资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

广

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，

严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，，东

选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

省

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质

招

经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实

该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

标

十一、本公司及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而

投

被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名

单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当，标

事人名单或被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企

监

广业名单或清远市公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为

记录（处罚有效期内）；，管

东

十二、本公司中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程

网

中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级，省

信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”

招

网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被市场监督管理机关在全国企业信

标

用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被清远市公安、城管、住建、交通、

水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者，投

运输。

标

十三、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管

理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、清远市建设行政主管部门发布的有关，监

绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿

管

色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工

围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。网

如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改

后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝规定时期参与后续工程投标

的后果（时限按招标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）

十四、本单位或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失

信行为被有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施（有效期内）。

广

十五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规

定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。如核实存在上述第十一，东

条及第十二条任一情况，招标人有权取消本公司作为中标人的中标资格。其中，本声

省

明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

招

特此声明。

声明企业：

标

法定代表人签字：

投

项目负责人签字:

施工方技术负责人签字：标

年月日

监

广，（企业公章）

管

东

网

省

招

标

投

标

监

管

网

附件二：（适用设计）：

投标人声明

广

本招标项目招标人及招标监管机构：，东

本公司就参加，投标工作，作出郑重声明：

省

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项

招

目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项

等资料进行公开。

标

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，

投

不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：标

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

监

广（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服

务的机构存在附属关系的；，管

东

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

网

（4）为本标段的代建人；省

（5）为本标段提供招标代理服务的；

招

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

标

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；投

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

标

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；监

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

管

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；网

（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（17）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信

企业名单；

（18）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各

广

级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

东，（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的设计负责人有行贿犯罪行

为的；

省

（20）法律法规规定的其他情形。

招

四、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，

保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注

标

册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违

投

规行为。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单标

位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告

监

广资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

六、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定管

东

进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实

网

不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。，省

特此声明。

招

标

声明企业：

法定代表人签字：投

年月日

标

（企业公章）

监

管

网