0④Q人口口

3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）

46号）的规定，本公司（联合体）参加辽宁东象建设集团有限公司（单位名称）的庄

河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目（项目名称）采购活动，工程的施工

单位全部为符合要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目（标的名称），属于建筑行

业：承建（承接）企业为辽宁东象建设集团有限公司（企业名称），从业人员26人，

营业收入为3366万元，资产总额为479万元，属于微型企业

2.（标的名称），属于（建筑业）行业：承建（承接）企业为（企业名称，从业

人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型

企业、小型企业、微型企业

投标单位名称（盖章）：辽宁东象建汉集团有限公司

日期：2022年12月10日

注：

1.从业人员、营业收入新成立企业可不填报

价产

2.供应商提供声明函内容不实的《中华人民共和国

政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用程建设项目，投标

人按照规定提供声明函内容不实的民共和国招标投标属于弄虚作

法》等国家有关规定追究相应责任

3.供应商填写“所属行业《关于印发中小标准规定的通知》工信部联企业

（2011）300号）的行业进行填写

f-wPSo.微信中小企业声明函.pn..

目录采购代理机构：辽宁德鉴项目管理咨询有限公司采购人：庄河市青堆镇人民政府项目编号：DJCG-2022-084、ZHX-2022-078竞争性磋商文件庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目

第五章评标办法第四章磋商响应文件格式第三章合同条款及合同格式第二章项目需求及技术要求第一章投标须知及前附表竞争性磋商公告

项目名称：庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目项目编号：DJCG-2022-084、ZHX-2022-078一、项目基本情况庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目的潜在供应商应在“全国公共资源交易平台（辽宁省·大连市）”获取采购文件，并于2022年12月26日13时30分（北京时间）前提交响应文件。项目概况竞争性磋商公告

本项目不接受联合体投标。合同履行期限：合同签订后180个日历日（具体开竣工时间以合同签订时间为准）。采购需求：河道治理、党建文化长廊、池塘改造、彩绘文化墙、拟木树桩、排水沟、豆腐坊酒坊油坊等(具体内容详见工程量清单及施工图纸)。最高限价：336.2473万元（超过最高限价的磋商响应文件为无效磋商响应文件）。预算金额：336.2473万元采购方式：竞争性磋商

（2）供应商需具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质并且具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；（1）供应商在中国境内注册且有能力提供本次采购需求；3.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小微企业，不再对企业报价给予一定比例扣除，供应商必须提供中小企业声明函。1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。二、供应商的资格要求：

时间：2022年12月15日至2022年12月22日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）三、获取招标文件③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。②投标人三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。注：①截至开标前，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”网站（credit.dl.cn）大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。信用信息查询记录和证据采取截屏等方式留存。（3）项目经理要求：须为市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格或者建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，无负责的在建项目，无在处罚期内的不良行为记录。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点售价：免费http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=bd989ebc-3456-4e3e-a396-b749cedae2ae&categoryNum=073003（3）供应商通过市公共资源交易平台中进行会员登录并在“填写投标信息”菜单中进行网上报名。具体操作手册链接：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/xzzx/http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=af279927-7b88-40ca-9e68-6b8aa015b4b8&categoryNum=073003（2）电子标的项目供应商（投标人）需要办理CA锁，使用投标工具制作磋商响应文件，并在磋商响应文件中使用CA签章。CA锁办理通知：方式：（1）有意投标的供应商（投标人）必须在大连市公共资源交易平台进行会员注册。会员入库通知：地点：全国公共资源交易平台（辽宁省·大连市）（http://ggzyjy.dl.gov.cn）

七、其他补充事宜自本公告发布之日起3个工作日。六、公告期限五、开启时间：2022年12月26日13时30分（北京时间）地点：网上不见面开标大厅（具体操作详见“全国公共资源交易平台（辽宁省·大连市）网站-业务指导-线上“不见面”开、询标的业务流程及操作手册），同时在全国公共资源交易平台（辽宁省·大连市）提交电子投标文件。注：开标当日，投标人须使用模拟解密成功（生成投标文件的对应）的数字证书(CA)进行远程“不见面”方式解密，如因投标人原因导致文件无法解密或解密失败的，按无效投标处理。时间：2022年12月26日13时30分（北京时间）

5、各投标人应在本项目开标时间前准时登录线上不见面开标系统（网址：http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=80c0433e-4b36-41c8-a570-f1db451645d0&CategoryNum=076001）处自行下载查询学习，并提前按照要求调整好浏览器等相关设置，避免无法在指定时间进入本项目不见面开标大厅参加项目开标、签到及投标文件解密操作，若因投标人自身原因无法在规定时间内进行解密，将无法参与项目评审，投标人自行承担相关后果。4、本项目开标为线上不见面开标，具体业务流程及操作手册请于“全国公共资源交易平台（辽宁省·大连市）网站-业务指导-线上“不见面”开、询标的业务流程及操作手册（网址：3、疫情防控要求需根据最新《庄河市关于严格疫情防控举措的通告》执行，详见“庄河发布”公众号。2.已报名成功的投标人应在递交投标文件截止时间以前关注“大连市政府采购网”本项目相关信息，否则由此产生的一切后果由该投标人自行负责。1.全国公共资源交易平台（辽宁省·大连市）客服电话：4009980000。

1.采购人信息八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系8.未尽事宜详见招标文件。7、因本项目为不见面开标，各投标人须在投标文件组成部分的最后，明确本项目的项目联系人及联系电话（建议包含手机及座机号码），并注意电话来电，以便重要事宜的通知。若因联系电话错误、关机、无法接通等无法联系到投标人，投标人自行承担相应后果。6、网上开标期间投标人不得离开网上交易大厅，开、评标期间投标人须保持电话联络畅通，否则相应后果由投标人自行承担。http://dlpb.ggzyjy.dl.gov.cn/VirtualServiceHall/Default.aspx?ReturnUrl=%2fVirtualServiceHall%2fZBDLEntrance%2fDefault.aspx）进入本项目，开标时间到达之后进行线上签到，参与本项目线上开标及进行投标文件在线解密等开标流程。

名称：辽宁德鉴项目管理咨询有限公司2.招标代理机构信息联系方式：0411-89300412联系人：赵工地址：庄河市青堆镇牌坊村振兴路385号名称：庄河市青堆镇人民政府

九、监督电话：89729201电话：0411-81820962-8006项目联系人：邵钰轩3.项目联系方式联系方式：0411-81820962地址：大连市甘井子区金南路七小区综合楼539号

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。一、适用定义：投标须知第一章投标须知及前附表2022年12月15日

二、项目概述：（五）“服务”系指根据合同规定供应商承担与项目有关的服务，及合同中规定供应商应承担的其它义务。（四）“合同”系指采购人与供应商双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。（三）“招标代理机构”系指辽宁德鉴项目管理咨询有限公司。（二）“供应商”系指能够满足本次采购条件的供应商。（一）“采购人”系指庄河市青堆镇人民政府。

（五）资金来源：见投标须知及前附表。（四）付款方式：见投标须知及前附表。（三）采购人名称：庄河市青堆镇人民政府。（二）项目实施地点：庄河市青堆镇人民政府指定地点。（一）本次采购内容：见投标须知及前附表。本次采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，就庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目进行竞争性磋商采购。

4．法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。2．与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。1．供应商只有在法律和财务上独立，并且与采购人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。其他要求：三、供应商资格条件：见投标须知及前附表。

六、磋商响应文件组成：任何要求对竞争性磋商采购文件进行澄清的供应商，均应按竞争性磋商采购文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知招标代理人，招标代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买竞争性磋商采购文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。五、竞争性磋商采购文件的澄清：2．供应商应认真阅读竞争性磋商采购文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对竞争性磋商采购文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。1．竞争性磋商采购文件由竞争性磋商公告、投标须知及前附表、合同条款及合同格式、项目需求及技术要求和磋商响应文件格式组成。四、竞争性磋商采购文件组成：

6、供应商近三年类似项目业绩（如有）5、施工组织设计4、项目管理机构人员配备情况3、资格证明文件2、工程量清单报价1、磋商响应函

八、货币：（三）磋商响应文件编制要求、数量及封装要求：（二）磋商响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署。（一）供应商应填写全称，同时加盖单位行政公章，加盖供应商的财务章、投标专用章或其他印章无效。七、磋商响应文件的签署等规定：7、供应商需说明的其它问题

注：（三）人工费指数和材料设备价格指数、人工费风险因素和材料设备价格风险因素在投标时按省市文件规定并结合企业自身情况计算，含在投标综合单价中，在结算时不作任何调整。（二）计价依据：按现行国家定额标准并结合现行市场价执行。（一）报价方式：工程量清单计价。九、报价：本次采购报价采用人民币报价。

（一）供应商应按竞争性磋商采购文件中的要求按时到达“竞争性磋商公告”中指定磋商地点；十、磋商的时间地点及合格的磋商代表：（2）磋商小组专家要求供应商重新调整部分综合单价的。（1）供应商可以在磋商小组规定的时间内现场完成最终报价综合单价调整的；2、供应商在作最终报价时，所有综合单价的确定，按总报价的初次报价和最终报价同比例调整。下列情况除外：1、报价不得高于本项目最高限价。

（三）竞争性磋商小组中，经济、技术等方面的专家不少于竞争性磋商小组成员总数的三分之二。（二）与供应商有利害关系的人不得进入竞争性磋商小组；（一）本次项目采购依法组建竞争性磋商小组；十一、竞争性磋商小组的组成：（三）供应商应在规定的时间内将磋商响应文件递交给采购代理机构。（二）供应商的磋商代表必须是法定代表人或其授权代表(与法定代表人授权书姓名一致)；

3.供应商的磋商代表无法定代表人有效授权委托书的；2.没有提供资格证明文件或资格证明文件不全的经磋商小组确认以后仍不能满足磋商文件要求的；1.响应文件未按磋商文件要求加盖供应商公章或供应商法定代表人或被授权人未签字的；若发现下列情况之一的，供应商的响应文件按无效响应处理：（一）资格性评审和符合性评审十二、磋商程序：

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（二）磋商6.响应文件提供的需求不能满足采购需求，经磋商仍被认为未实质上响应磋商文件的。5.不符合法律法规及磋商文件规定的其他实质性要求的；4.响应文件有效期不符合磋商文件规定的；

第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

十四、投标有效期:（三）确定成交供应商：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，量化指标评审得分前三名供应商为中标候选人。（二）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。（一）采用“综合评分法”的评审方法。评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。十三、评审方法及标准：第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

1.1.1.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；1.1.1.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；1.1.1根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策：1.1小微企业优惠政策十五、小微企业、残疾人福利性单位和监狱企业扶持政策以及节能环保优惠政策：投标有效期为自递交磋商响应文件之日起90个日历日。

1.1.6中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。1.1.5中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策（是否为中小企业，依据国务院批准的中小企业划分标准确定）。1.1.4非专门面向中小企业采购的采购项目或采购包，将对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时将在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时将在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。1.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。1.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。1.1.1.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

根据《大连市财政局、大连市民政局和大连市残疾人联合会转发财政部等三部门〈关于促进残疾人就业政府采购政策〉的通知》（大财采〔2017〕919号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《大连市财政局等四部门联合转发财政部等四部门<关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知>》（大财采〔2019〕322号）规定，符合条件的残疾人福利性单位和监狱企业、所投产品为政府采购节能产品、环境标志产品享受政府采购扶持政策。1.2残疾人福利性单位和监狱企业扶持政策以及节能环保优惠政策★1.1.9根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小微企业，不再对企业报价给予一定比例扣除，投标单位必须提供中小企业声明函。1.1.8享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。1.1.7供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.2.3.2最低评标价法对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能、环保产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分5%的加分。采购项目或者分包中既包含节能环保产品也包含非节能环保产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。1.2.3.1综合评分法1.2.3节能、环保产品价格优惠1.2.2监狱企业视同小微企业，按小微企业方式扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。1.2.1对符合条件的残疾人福利性单位，其报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中标金额为400万元，计算招标代理服务收费额如下：服务类型费率中标金额（万元）工程招标100以下1.0%100--5000.7%服务类型费率中标金额（万元）工程招标100以下1.0%100--5000.7%十六、代理服务费：本项目的招标代理服务费由供应商支付。供应商在中标公示期满后五日内须按工程采购标准向本项目的招标代理机构支付代理服务费。收费标准如下：★1.2.3.3同时属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，不重复享受政策。对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

（一）供应商被视为充分熟悉本磋商采购项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；十七、其他注意事项：代理服务费请汇至“户名：辽宁德鉴项目管理咨询有限公司；开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司大连甘井子支行；银行账户：75110078801100002433”。合计收费=1十2.1＝3.1（万元）（400-100）万元×0.7％＝2.1万元100万元×1.0％＝1万元

（一）、工程建设标准工程建设标准及技术要求第二章项目需求及技术要求（四）供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。不按磋商文件的要求提供的报价和资料，可能导致响应文件被拒绝。（三）供应商应承担参加磋商所有费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构无义务和责任承担这些费用；（二）供应商应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）；承包人应遵照下列（但不限于）技术标准、规程和规范，下列技术标准、规程和规范如有更新版本的，遵照新版本执行。2、国家、行业技术标准及管理规定《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》1、有关国家法律

《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）；《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）；《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T29-2015）；《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）；

《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-2012）；《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870—2013)；《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）；3、安全生产规范、规程标准其他相关规范标准《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）。

本招标文件技术规格及要求，主要由各相关的工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1、说明：（二）、工程建设技术要求说明：上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）。《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；

环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标准。1.4本技术标书中提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.2依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

2、工程承包范围的说明用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区准入的设备、产品。中标人须向招标人提供详细的出厂质量检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按大连市相关部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续。工程全部竣工后须经大连市相关部门验收后投入使用。1.6根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；

3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规要求安排计划。3、施工组织与计划2.4本工程承包方式为：包工包料。2.3本工程承包项目内容：详见工程量清单。2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分研究了图纸和了解了工程的内容；2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是根据图纸去完全了解工程的实际范围。

5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5、现场试验4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，投标人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。4.1承包人应负责工程施工所需的全部安装施工测量放线工作。4、现场施工测量3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、污染环境、影响周边居民生活和交通安全。

6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书大连市建设工业产品备案证书齐全。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后方可用于工程中。6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6、技术要求5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。5.2承包人应按本技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。

7.3用于本项目的主要材料按“主要材料和设备的技术标准要求”表给定的推荐品牌、规格、性能及参考价格进行报价。7.2投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品。7.1本工程所需材料均应符合设计图纸中技术参数与技术规格的要求。7、产品要求6.5具体要求详见图纸要求。6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。

8.3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.2项目全体参建人员应严格按招标人要求，做好施工技术及安全交底工作，并着统一服装。8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-1996）、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等规范规定。8、安全生产、文明施工及卫生要求7.5投标人提供的材料等应等同或高于推荐品牌及档次。7.4上款提供的材料，属于同类材质、同类规格的，实际施工时，招标人在选择式样和色彩与本次招标的材料样品略有不同时，招标人不予增加费用。

8.9设立围挡及安全网，保护施工人员及他人的财产和生命安全等。8.8施工人员一定要遵守招标人的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不得在施工现场发生任何打斗事件。开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。8.7危险作业区域应用红白色小旗或标志杆、警戒线、警示带围起以示警戒，并设专人现场指挥作业。8.6严禁随地便溺，一经发生将当事人立即清除出场，施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。生活区域干净卫生，公共场所专人负责清理卫生，清除垃圾，做到工完场清。8.5提倡文明礼貌，杜绝酒后上岗作业现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.4做好产品保护实施和检查工作。

二、关键技术和工艺、办公和检测设备要求8.13针对大风、雨天等特殊天气，应采用相应的安全措施。8.12施工单位须针对潜在的人员的人身安全造成威胁的所有安全隐患及危险做好防范措施。坚决杜绝任何危险意外情况的发生。8.11施工现场对关键地点、工序、环节等控制要有全面的技术、质量及安全保障措施。8.10施工现场不能影响相关人员的正常工作及相关单位的正常经营，并派专人负责疏导。

备注：以下合同条款仅供参考，最终以发包人提供施工合同条款为准。建设工程施工合同（GF—2013—0201）第三章合同条款及合同格式三、项目管理班组及生产操作人员要求

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局住房和城乡建设部制定制定

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目负责人、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

二、合同工期一、工程概况第一部分合同协议书目录《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围

八、词语含义七、承诺六、合同文件构成五、项目负责人四、签约合同价与合同价格格式三、质量标准

第二部分通用合同条款（略）十三、合同份数十二、合同生效十一、补充协议十、签订地点九、签订时间

5、工程质量4、监理人3、承包人2、发包人1、一般约定第三部分专用合同条款

11、价格调整10、变更9、试验与检验8、材料与设备7、工期和进度6、安全文明施工与环境保护

17、不可抗力16、违约15、缺陷责任期与保修14、竣工结算13、验收和工程试车12、合同价格、计量与支付

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书20、争议解决18、保险

5.工程内容：4.资金来源：3.工程立项批准文号：2.工程地点：1.工程名称：庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目一、工程概况

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日计划开工日期：年月日二、合同工期6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

2.付款方式：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准

（1）中标通知书；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：。五、项目负责人3.合同价格形式：。

（7）已标价工程量清单；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录；

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。

十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十三、合同份数本合同自双方签字盖章生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。

组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。监督本门执一份，代理公司执一份。

传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

第三部分专用合同条款（略）第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目及有关事项协商一致，共同达成如下专用合同条款：承包人（全称）：发包人（全称）：

联系电话：资质类别和等级：名称：1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件、采购档案及其答疑文件、经发包人和监理人审批的施工组织设计、经发包人、承包人和监理人签字认可的备忘录、补充协议、会议纪要等。

联系电话：资质类别和等级：名称：1.1.2.5设计人：通信地址：电子信箱：

1.1.3.10临时占地包括：双方另行确定。1.1.3.9永久占地包括：无。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：双方另行确定。1.1.3工程和设备通信地址：电子信箱:

1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件（包括文件名称、文号、发布机关）：国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。1.3法律本合同采用的语言文字：汉语简体文字。1.2语言文字临时占地的占地审批手续由承包人负责办理，发包人配合，费用由承包人承担；临时占地上的建筑物和构筑物拆除的费用由承包人承担。若需要复耕，其费用由承包人承担。

1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：不采用。发包人提供国外标准、规范的时间：不采用。发包人提供国外标准、规范的份数：不采用。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。1.4.1适用于工程的标准规范包括：按《通用合同条款》第1.4款执行。

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同约定的全部工程范围。发包人向承包人提供图纸的数量：4套。发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天。1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：见《合同协议书》。其他文件合同文件的解释顺序如下：合同协议书；中标通知书（如果有）；专用合同条款及其附件；通用合同条款；采购文件；采购档案及其答疑文件；投标函及其附录（如果有）；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件；经发包人和监理人审批的施工组织设计；经发包人、承包人和监理人签字认可的备忘录、补充协议、会议纪要等。

发包人审批承包人文件的期限：发包人应在收到承包人文件后7天内审查完成。承包人提供的文件的形式为：提供纸质版本和电子版本。承包人提供的文件的数量为：3份。承包人提供的文件的期限为：开工日期前7天或相应工程部位施工前7天。需要由承包人提供的文件，包括：承包人需在开工前14日向发包人、监理人提供施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图（纸质和电子版）等。最终按发包人、承包人、总监理工程师共同确定的施工组织设计为实际施工组织设计。承包人申报的施工组织设计文件包含的内容见通用条款7.1和专用条款7.1.1。1.6.4承包人文件

发包人指定的接收人为：填写发包人指定的接收人（应指定两个或两个以上接收人）的姓名、职务、手机号码、所在部门固定电话、电子邮箱等信息。1.7.2发包人接收文件的地点：1.7.1发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：执行《通用合同条款》第1.6.5项约定。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：填写承包人指定的接收人（应指定两个或两个以上接收人）的姓名、职务、手机号码所在部门固定电话和电子邮箱等信息。承包人接收文件的地点：

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：签订合同前，承包人已对工程现场进行了查勘，场内道路和交通设施施工有承包人负责，其费用已包括在其投标报价中。关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工组织设计确定的施工现场范围确定。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：执行《通用合同条款》第1.10.1项规定。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》第1.11.2项约定。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》第1.11.2项约定。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》第1.11.1项约定。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归属发包人。1.11知识产权

姓名：填写发包人代表姓名XXX；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050-2013）。1.13工程量清单错误的修正

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程质量及进度控制管理，承担主要组织、计划、协调、监督等管理工作。通信地址：。电子信箱：填写发包人代表用于收发电子邮件的有效电子信箱地址；联系电话：填写能够与发包人代表取得联系的有效座机和/或手机的号码；职务：填写发包人代表的职务及技术职称信息；身份证号：填写发包人代表的身份证号码；

2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，其费用包含在合同价款内。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门的要求执行。包括技术档案、安全档案、验收证书、报竣工验收申请等。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：不采用。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

①承包人负责施工安全保卫工作及非夜间施工照明并承担费用，如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及所发生的全部费用。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：提供电子版2套和纸质版4套。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前15日内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

⑦发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。⑥承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。施工现场的施工安全、施工人员安全，施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由承包人负责。⑤负责做好施工场地的清洁卫生工作，保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。④施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等由承包人做好保护，具体措施及所需费用应事先报发包人审核，征得发包人同意后，承包人负责实施并承担相关费用。室外沟槽施工应先进行探坑作业，以明确是否有地下管线，否则承担地下管线可能被损坏的责任。如果引致任何设施损坏，应完全负责修复并承担所需的一切费用。③承包人承包范围内的在建工程及已完工程在通过发包人及相关部门竣工验收并交付发包人之前由承包人按要求进行成品保护，并承担相关费用。如造成损坏，由承包人自行负责修复，费用由承包人承担。②承包人需负责办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续，并承担费用，并需在规定时限内完成相关手续办理工作，发包人给予配合。

建造师注册证书号：填写该项目负责人的建造师注册执业证书编号；建造师执业资格等级：填写该项目负责人的建造师执业资格等级；身份证号：填写该项目负责人身份证号码；姓名：填写承包人项目负责人的姓名，采购工程应填写承包人投标书中载明的项目负责人姓名；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月在施工现场的时间不得少于30个工作日。承包人对项目负责人的授权范围如下：负责施工安全、质量、进度、组织协调、变更与签证、工程款申请等事宜。通信地址：填写该项目负责人接收往来文件的有效通信地址。电子信箱：填写该项目负责人的电子邮箱地址；联系电话：填写该项目负责人联系电话（手机或座机）号码；安全生产考核合格证书号：填写该项目负责人安全生产考核合格证书号码；

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内向监理人提交。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人承担签约合同价3%的违约金。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人承担签约合同价5%的违约金。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担签约合同价3%的违约金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。

3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行《通合同条款》第3.3.4项约定。承包人承担签约合同价1%的违约金。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。

关于分包合同价款支付的约定：无3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：无。允许分包的专业工程包括：无约定。3.5.2分包的确定禁止分包的工程的具体部位包括：无约定。

4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：无。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行《通用合同条款》第3.6项约定。3.6工程照管与成品、半成品保护

总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：不采用。关于监理人的监理权限：按监理合同执行。关于监理人的监理内容：按监理合同执行。4.1监理人的一般规定

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；

5.1质量要求5.工程质量处理事宜范围包括：工程施工中的工程质量、安全文明施工、工期（施工进度计划、使用技术措施实施等），对项目部主要管理人员考勤、工程管理过程中的处罚。在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：不采用。

关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行《通用合同条款》第5.3.2项约定。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：不采用。5.1.1特殊质量标准和要求：不采用。

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行《通用合同条款》第6.1.4项约定。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行《通用合同条款》第6.1.4项约定。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用合同条款》第6.1.1项约定。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

（10）危险性较大的分部分项工程的专项施工方案。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：除《通用条款》7.1.1外，还应增加如下内容：7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行《通用合同条款》第6.1.6项约定。合同当事人对文明施工的要求：执行《通用合同条款》第6.1.5项约定。

7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行《通用合同条款》第7.1.2项约定。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：投标书中的施工组织设计不作为发包人和监理人认可的施工组织设计，应按规定报送和审批的施工组织设计。7.1.2施工组织设计的提交和修改（12）新技术、新工艺、新材料应用及保证措施。（11）施工重点、难点、关键技术、工艺的分析和解决方案。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：下达开工通知前7日内应获得开工所需的各项行政审批和许可手续以及提供合同约定的施工条件。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行《通用合同条款》第7.2.2项约定。7.2.2施工进度计划的修订

7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行《通用合同条款》第7.4.1项约定。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内应签订材料、工程设备、周转材料等采购合同，确定劳动力、材料、机械设备的进场安排并与施工组织相一致。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承包人承担的逾期竣工违约金的上限为签约合同价的10%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，工期每延误一天，承包人按签约合同价格的万分之10承担违约金。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。（5）不执行《通用合同条款》第7.5.1（5）项。7.5.1因发包人原因导致工期延误

7.9.2提前竣工的奖励：如果发包人在施工中要求承包人提前竣工，承包人应做出施工组织设计，由发包人和监理人审批，由此发生的费用由发包人承担，提前竣工给予的奖励双方另行约定。7.9提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：安全生产有规定必须停止的室外作业情况。承包人遭遇异常恶劣的气候条件时的通知期限、发包人/监理人核定的期限及监理人发出指示的期限均为2小时内。7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：施工中如遇埋藏于地下的未引爆炸弹、地雷，地址勘察资料未涉及的特殊岩层、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等不利物质条件，承包人应在发现不利物质条件后24小时内通知监理人和发包人，并采取合理措施施工。发包人及监理人应在接到承包人通知后24小时内核定和发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担。7.6不利物质条件

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：报送样品的材料和工程设备种类、名称、规格、数量见《投标须知前附表》。样品报送的程序按执行《通用合同条款》第8.6.1。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用由承包人承担，在已标价工程量清单或预算书中列支，含在报价中。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备

9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：执行《通用合同条款》第8.8.1项约定。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施

10.变更现场工艺试验的有关约定：正常的已经含在标书中，对于合同签订后，发包人和监理人提出的特殊的、大型的现场工艺测试，其费用另行约定。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：不采用。施工现场需要配备的试验设备：按实际需要配备。施工现场需要配置的试验场所：由承包人与总包单位协商，费用由承包人负担。

10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:见第21条。10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：。10.1变更的范围

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行《通用合同条款》第10.5款约定。监理人审查承包人合理化建议的期限：执行《通用合同条款》第10.5款约定。

10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取不采用。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：不采用。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：详见第21条。11.1市场价格波动引起的调整：11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：不采用。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

综合单价包含的风险范围：详见第21条。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付11.2法律变化引起的调整：无。第3种方式：其他价格调整方式：无。

预付款支付期限：无。预付款支付比例或金额：不采用。12.2.1预付款的支付12.2预付款风险范围以外合同价格的调整方法：详见第21条。风险费用的计算方法：详见第21条。。

12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：无。承包人提交预付款担保的期限：无。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：无。

12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：详见第21条。12.3.3单价合同的计量按每月为周期，计量周期内完成的工程量。12.3.2计量周期工程量计算规则：按辽宁省现行计价依据和相关规定执行。

12.4.1付款周期2.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：不采用。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，不采用。关于总价合同计量的约定：不采用。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用合同条款》第12.4.3项第（1）目约定。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：执行《通用合同条款》第12.4.2项约定。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：无

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。（2）发包人支付进度款的期限：以发包人向承包人发出通知为准。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：以发包人向承包人发出通知为准。（1）监理人审查并报送发包人的期限：不执行《通用合同条款》第12.4.4项第（1）目约定。如果发包人没有按期付款，由发包人和承包人另行约定。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。12.4.6支付分解表的编制

13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方另有约定。关于竣工验收程序的约定：执行《通用合同条款》第13.2.2项约定。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。

工程试车内容：无。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人每逾期一天移交工程，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人每逾期一天接收工程，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。承包人向发包人移交工程的期限：承包人应当在颁布工程接收证书后7天内向发包人移交工程。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：不采用。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由不采用承担。（1）单机无负荷试车费用由不采用承担。

14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：承包人提交竣工付款申请单的期限：执行《通用合同条款》第14.1款约定。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：承包人应在颁发工程接收证书14日内完成竣工退场。

承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结清申请单的份数：3份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。发包人完成竣工付款的期限：发包人审批竣工付款申请单的期限：

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：以发包人向承包人发出通知为准。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：以发包人向承包人发出通知为准。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交最终结清申请。

（1）质量保证金保函，保证金额为：不采用；质量保证金采用以下第不采用种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留至缺欠责任期满。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期12个月。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第不采用种方式：15.3.2质量保证金的扣留：（3）其他方式:不采用。（2）的工程款；

15.4.3修复通知工程保修期为：详见合同附件3《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：不采用。（3）其他扣留方式:不采用。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：无。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见合同附件3《工程质量保修书》”约定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行《通用合同条款》第7.8.1项约定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人除应立即纠正其违约行为、使之符合合同约定之外，还应承担因此延误的工期。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因此延误的工期，工期顺延。不增加任何费用。发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：不采用。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不采用。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：在发包人和承包人签订的《解除合同》中约定。关于承包人违约解除合同的特别约定：1.工程工期（含单项工程工期）延误施工进度计划规定工期超过20天，发包人有权单方面解除合同。2.工程质量达不到合同约定的标准，发包人有权单方面解除合同。3.承包人违约的其他约定：发包人有权单方面解除合同，并由承包人承担全部费用，赔偿发包人由此造成的所有损失。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行《通用合同条款》第16.2.2项约定及其条文释义。工程质量达不到合同约定标准，承包人必须返工，直至达到质量标准，并由承包人承担全部费用，赔偿发包人损失，同时向发包人支付合同总价款3%的违约金。承包人违约的其他情形如承包人发生安全/质量事故、承包人不按规定支付民工工资等所造成的一切损失及违约责任由承包人承担并赔偿发包人由此造成的所有损失，同时向发包人支付合同总价款3%的违约金。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：承包人发生安全/质量事故、工程质量达不到合同要求、承包人不按规定支付农民工工资等。

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无特别约定。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定是否办理，并承担其费用。关于其他保险的约定：发包人、监理人、承包人需给自为施工现场人员办理意外伤害保险及工伤保险，并各自承担相关费用。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：无特别约定。18.1工程保险

争议评审小组成员的确定：不采用。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行《通用合同条款》第18.7款约定。

20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：不采用。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：不采用。争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。选定争议评审员的期限：不采用。

发包人：(公章)承包人：(公章)21．补充条款（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向大连仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：

附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件

附件9：支付担保格式附件8：预付款担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录

发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件10：暂估价一览表

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期合同约定的全部工程范围。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；3．装修工程为/年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；

四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工最终验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程最终验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工最终验收合格之日起计算。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录

附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）：预付款担保

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

支付担保附件9:日期：年月日传真：电话：邮政编码：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付款项到达发包人账户之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件10：日期：年月日传真：邮政编码：

正(副)本第四章磋商响应文件格式11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

联系人：法定代表人或其委托代理人（签名）：供应商（公章）：项目名称：项目编号：磋商响应文件

根据贵方的采购公告，签字代表（姓名）经正式授权并代表我公司（单位名称）提交磋商响应文件。致：一、磋商响应函编制日期：座机：手机：

（六）本报价文件有效期为自递交报价文件之日起90个日历日。在此期间内如果中标，我方将受此约束。（五）如采购人确定我方提供的服务，我方将按规定履行合同责任和义务。（四）我公司愿意对上述项目进行报价。报价文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。（三）按竞争性磋商文件中的要求提供有关文件。（二）工期：。（一）报价：我方对采购文件及采购人需求已充分了解和理解，已充分了解并悉知项目现场情况，综合考虑竞争性磋商文件中的服务内容、采购人需求及项目现场情况，我方报价（总价）为人民币（大写）：元（小写）：元。

日期：年月日邮政编码：电话：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：供应商：（盖章）（七）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

二、工程量清单报价5、注：本文件应按规定签署，否则投标（报价）文件无效。4、不得使用其他印章或电子制版签名。3、供应商公章必须是经公安部门备案的印章。2、供应商代表签字，必须是亲笔签名。注：1、本格式文件内容不得擅自删改。

投标人：（盖章）（大写）：投标总价（小写）：工程名称：建设单位：投标总价

（以下文件复印件均须加盖公章）三、资格证明文件注：后附详细工程量清单报价组成部分编制时间：造价工程师或造价员：（签字并盖执业专用章）法定代表人：（签字或盖章）

5、法定代表人身份证明书（见附表1）4、项目负责人资质证书复印件3、安全生产许可证副本复印件2、资质证书证书副本复印件1、营业执照副本复印件（三证合一）资格证明文件装订顺序：

法定代表人身份证明书附表19、供应商信用信息查询符合要求情况8、投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（见附表4）7、信用承诺书（见附表3）6、法定代表人授权委托书（见附表2）

资质证书编号：经营期限：成立时间：年月日，地址：单位性质：单位名称：

日期：年月日供应商：（盖公章）法定代表人（签字）：身份证号码：特此证明。姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。营业执照编号：

法定代表人授权委托书附表23、不得使用其他印章或电子制版签名。2、法定代表人盖章和供应商公章，必须是经公安部门备案的印章。注：1、法定代表人签字，必须是亲笔签名。

法定代表人：（签字或盖章）供应商：（盖章）身份证号码：职务：代理人（签字）：性别：年龄：_______代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的磋商响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的磋商响应文件的内容。

信用承诺书附表33、不得使用其他印章或电子制版签名。2、法定代表人盖章和供应商公章，必须是经公安部门备案的印章。注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。授权委托日期：年月日

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；我单位在参与(项目名称：项目编号：)的政府采购活动中，自愿做出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：致:(采购单位、采购代理机构)

投标人自觉抵制政府采购领域附件4说明:供应商可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。日期:单位负责人或授权代表(签字):承诺供应商(公章):

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。二、不向采购人、辽宁德鉴项目管理咨询有限公司和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与辽宁德鉴项目管理咨询有限公司组织的政府采购活动中，我方郑重承诺：辽宁德鉴项目管理咨询有限公司：商业贿赂行为承诺书

投标人名称（加盖公章）：八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。五、不与采购人、辽宁德鉴项目管理咨询有限公司和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

2、项目负责人简历表1、项目管理机构人员配备情况表四、项目管理机构人员配备情况★除可填报处外，对本格式范文的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。签署日期：年月日法定代表人或其授权代表人(签字)：

项目名称：2、项目负责人简历表按要求和岗位附职称证、资格证书、上岗证、安全考核证等，复印件加盖公章按顺序附后。项目名称1、项目管理机构人员配备情况表

附中标通知书或合同有效页（复印件加盖公章）。（如有）六、供应商近三年类似项目业绩（格式自拟，根据综合评分表编制）五、施工组织设计

一、保证责任的情形及保证金额鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“供应商”）拟参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、包号）（项目编号）＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加投标时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：（采购人）：编号：1、政府采购投标担保函（担保公司）七、其他

二、保证的方式及保证期间（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的磋商保证金金额。3.采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还磋商保证金的其他情形；2.在收到中标通知后30天内，供应商无正当理由未能与采购人签订合同；或1.在提交磋商响应文件截止时间后到投标有效期届满前，供应商撤回投标；或（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

四、保证责任的终止（二）一旦收到贵方提出的第一条第一款事实的书面通知，我方将立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：(一)你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。三、承担保证责任的程序我方的保证期间为：本保函自开标之日起90个日历日内有效。我方保证的方式为：连带责任保证。

（二）你方对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。（一）依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。五、免责条款（三）符合法律法规规定责任终止情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。（二）我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。(一)保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

日期：年月日保证人（公章）：本保函自我方加盖公章之日起生效。七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为你方所在地人民法院。六、争议的解决

1.在提交磋商响应文件截止时间后到投标有效期届满前，供应商撤回投标；或（出具保函银行名称）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：本保函为（供应商名称）（以下简称“供应商”）(项目名称、包号)（项目编号）提供的投标保函。致：(采购人)开具日期：2、磋商保证金保函（银行）（如有）

签字人姓名和职务出具保函银行公章出具保函银行名称本保函自开标之日起90个日历日内有效。3.采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还磋商保证金的其他情形；2.在收到中标通知后30天内，供应商无正当理由未能与采购人签订合同；或

2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。出具保函银行传真出具保函银行电话出具保函银行地址签字人签名

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……2.（标的名称），属于（建筑业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（建筑业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：3、中小企业声明函

2.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。注：日期：投标单位名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1、本表仅为小微企业产品非联合体供应商填报；小型和微型企业产品报价说明项目名称：4、中小微型企业产品报价说明表3.供应商填写“所属行业”时需按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的行业进行填写。

日期：年月日供应商法定代表人或其授权代表签字：供应商公章：供应商名称：3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小微企业，不再对企业报价给予一定比例扣除，投标单位必须提供中小企业声明函。2、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；

1、本表仅为残疾人福利性单位和监狱企业产品非联合体投标人填报；说明：6、享受政策优惠产品报价说明表(如有)监狱企业需提供“省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”。5、监狱企业的证明文件（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。7、残疾人福利性单位声明函（如有）日期：年月日投标人（公章）：投标人法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：2、本表用于对残疾人福利性单位和监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

第五章评标办法供应商可提出补充建议或说明，提出比采购文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足采购人使用要求的理由，同时应说明对项目需求和技术要求等方面的影响。八、供应商需说明的其它问题日期：企业名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

2、符合性审查表2.认定磋商响应文件无效的依据应属于《资格性审查表》所列内容。《资格性审查表》未列明的，不得作为认定磋商响应文件无效的依据。（属于法律法规规定的磋商响应文件无效的情形除外）注：1.审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。1、资格性审查表

2、获得最高评估分的供应商将被推荐为合格的中标候选人。注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）3、综合评分表2.认定磋商响应文件无效的依据应属于《符合性审查表》所列内容。《符合性审查表》未列明的，不得作为认定磋商响应文件无效的依据。（属于法律法规规定的磋商响应文件无效的情形除外）注：1.合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

从开标时起到中标公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。5、保密要求4、供应商在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。（2）施工组织设计得分高的；（1）投标报价低的；3、如果供应商综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

2.评审得分、排序无。1.未通过资格审查原因未通过资格审查原因及评审得分、排序

供应商地址：辽宁省大连庄河市青堆镇前炉村潘屯供应商名称：辽宁东象建设集团有限公司三、成交信息二、项目名称：庄河市青堆镇河川村美丽乡村（二期）工程采购项目一、项目编号：DJCG-2022-084、ZHX-2022-078成交结果公告

标准：按竞争性磋商文件规定标准收取六、代理服务收费标准及金额五、评审专家名单：吕维新、王娟、季学军、王永先、张华四、主要标的信息成交金额（人民币）：3360776.95元

1.采购人信息九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。八、其他补充事宜自本公告发布之日起1个工作日。七、公告期限金额（人民币）：26525.44元

地址：大连市甘井子区金南路七小区综合楼539号名称：辽宁德鉴项目管理咨询有限公司2.采购代理机构信息联系方式：0411-89300412地址：庄河市青堆镇牌坊村振兴路385号名称：庄河市青堆镇人民政府

十、监督电话：0411-89729139电话：0411-81820962-8006项目联系人：邵钰轩3.项目联系方式联系方式：0411-81820962