第一章 询比采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购湖北楚新矿业有限公司2024年度九道河村光伏板迁改工程询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：
3#-4#平硐间设有九道河村村集体光伏发电站，布置有大量光伏发电板。长皮带廊道工程一个大基础（A24/A25轴）位于此处，同时长皮带廊道建设完成后，廊道投影对光伏发电造成影响，受影响面积约为1.95亩。
本次湖北楚新矿业有限公司九道河村光伏板迁改工程采购预算金额为34.43万元，计划开始日期暂定2024年6月。
2、采购内容和范围:对现有光伏板拆除及迁改，包含但不限于现有光伏板拆除、新处光伏板安装、场地土石方清理、土石方挖填方、挡墙砌筑、钢丝网围栏、并网及政策处理等一切工作。
3、工期:合同签订后30日历天内完成所有工作，若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。
4、质量要求或服务标准:工程质量符合现行国家、地方及行业相关规范标准。
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:供应商应具备独立法人资格，且具有有效营业执照，经营范围中包含太阳能分布式电站安装或太阳能分布式电站施工或光伏电站安装或光伏电站施工。
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
√（2）业绩要求:自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过1项合同金额不低于15万元（含）的太阳能分布式电站安装或太阳能分布式电站施工或光伏电站安装或光伏电站施工业绩。（若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、合同金额、日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可。）
√（3）项目负责人要求:/
√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2024-06-22 16:00至2024-06-24 23:59。
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-06-25 16:00。采购人将于2024-06-25 17:30前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-06-26 09:00；
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-06-26 09:00。
6、其他要求：  /          
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。
六、联系方式
1、采购人：湖北楚新矿业有限公司
地址：湖北省宜昌市宜都市陆城街道高新技术示范园区5楼
联系人：杨鑫
电话：15573230603
电子邮箱：2、监督部门：湖北楚新矿业有限公司综合管理部（党群工作部）                    
地    址：湖北省宜昌市宜都市陆城街道高新技术示范园区5楼                     
电    话：0717-4569980                     
3、系统维护联系电话：（0571）86906758
                         采购人：湖北楚新矿业有限公司（单位公章）
                               日  期：2024-06-22