法人代表：李学超(盖章）招标人：新疆农垦五钢物资再生利用有限公司（盖章）项目编号：XJXSZB【2022】-16竞争性磋商文件（施工一标段）新疆农垦五钢物资再生利用有限公司新建氧气乙炔存放间拆解报废车及配件贮存场地硬化项目

联系人：李晴法人代表：悦鹏（盖章）招标代理机构：新疆协顺工程管理有限责任公司（盖章）详细地址：天北经济技术开发区北工业园区电话：15309926565联系人：郭伟

目录2022年5月详细地址：新疆胡杨河市天北新区行知园-天北大道33号四楼401号电话：0992—3911118

四、响应文件的递交22三、响应文件的编制和数量17二、磋商文件15一、说明15第二章供应商须知7第一章竞争性磋商公告4

十、其他注意事项32九、磋商文件的解释权32八、适用法律32七、质疑和投诉30六、授予合同29五、竞争性磋商程序23

第三节合同附件格式57第二节专用合同条款41第一节通用合同条款40第五章合同格式及合同条款40第四章评审方法35第三章工程量清单及采购要求33

（四）不参与围标串标承诺书86（三）其他声明及文件资料85（二）投标保证金84（一）营业执照、组织机构代码证、税务登记证83二、资格审查材料82第六章竞争性磋商响应文件格式79

（十）财务审计报告92（九）完税证明91（八）人员社保缴纳证明材料90（七）中、小企业声明函89（六）资质证书88（五）安全生产许可证87

（二）竞争性磋商报价一览表98（一）竞争性磋商函97三、商务文件组成96（十三）信用中国及政府采购网95（十二）没有重大违法记录的书面声明94（十一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力93

（八）项目技术负责人简历表106（七）项目经理简历表105（六）项目管理机构组成表104（五）拟投入本项目的主要施工设备表.................................101（四）法定授权人委托书101（三）供应商的资格声明99

竞争性磋商公告项目（施工一标段）新疆农垦五钢物资再生利用有限公司新建氧气乙炔存放间拆解报废车及配件贮存场地硬化第一章竞争性磋商公告四、技术文件组成108（九）已标价的工程量清单107

预算金额（元）：3300000.00元采购方式：竞争性磋商项目名称：新疆农垦五钢物资再生利用有限公司新建氧气乙炔存放间拆解报废车及配件贮存场地硬化项目（施工一标段）项目编号：XJXSZB【2022】-16一、项目基本情况受新疆农垦五钢物资再生利用有限公司的委托，新疆协顺工程管理有限责任公司对新疆农垦五钢物资再生利用有限公司新建氧气乙炔存放间拆解报废车及配件贮存场地硬化项目（施工一标段）组织招标，欢迎合格的投标人前来投标。

（3）、财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；（2）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（1）、财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；二、采购项目需要落实的政府采购政策：合同履约期限：合同签订后30日历天采购需求：新建氧气、乙炔存放间84平方、场地硬化17704.9平方、新建集油池一座、新建排水沟445.06m。

（3）、资质等级及范围：具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；安全生产许可证在有效期内；项目负责人：具备建筑专业贰级及以上注册建造师执业资格并具备有效的安全考核证，且未担任其他在建工程项目的项目经理。（2）、具备有效营业执照，（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；三、供应商的资格要求：（5）、财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。（4）、财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

时间：2022年5月27日起至2022年6月5日，上午10:00至13:00;下午15:30至19:00（北京时间）四、文件获取事宜：（7）、本招标项目资格审查拟采用的方式为：资格后审。（6）、本项目不接受联合体投标；（5）、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件；（4）、具有独立承担民事责任的能力；投标人应具有良好的财务状况，良好的银行资信，没有处于被责令停业，财产被冻结、接管，破产状态；良好的商业信件和健全的财务会计制度；良好的商业信誉和类似业绩且无不良记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

谈判文件的获取要求：凡拟参加本次招标项目的潜在供应商，以上资料提交复印件一套加盖公章。2）法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件；1）企业法人营业执照、资质证书、加盖公章的复印件；招标文件的获取方式:现场获取携带以下资料或者邮箱获取以下资料按顺序做成PDF文件发送到该邮箱:1504528206@qq.com文件售价：300元/份，售后不退。地址：新疆胡杨河市天北新区行知园-天北大道33号四楼401号新疆协顺工程管理有限责任公司

六、公告期限：2022年5月27日至2022年6月5日开标地点：新疆胡杨河市天北新区行知园-天北大道33号四楼401号新疆协顺工程管理有限责任公司开标时间：2022年6月6日16时00分（北京时间）投标地点：新疆胡杨河市天北新区行知园-天北大道33号四楼401号新疆协顺工程管理有限责任公司提交投标文件截止时间：2022年6月6日16时00分（北京时间）五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

采购代理机构：新疆协顺工程管理有限责任公司联系电话：15309926565联系人姓名：郭伟采购人：新疆农垦五钢物资再生利用有限公司八、联系方式：七、其他补充事宜：无

供应商须知前附表第二章供应商须知联系电话：0992-3911118项目联系人：李晴地址：新疆胡杨河市天北新区行知园-天北大道33号四楼401号

1.2定义1.1.1本磋商文件适用于本磋商邀请函中所述的项目工程采购。1.1适用范围一、说明2、本表中“”标示选择使用该项。注：1、本表内容与磋商文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

1.2.6“成交供应商”是指:是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。1.2.5“电子响应文件”是指：保存在光盘或U盘非纸质版文件。1.2.4“供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：2.1.磋商文件的构成二、磋商文件1.3.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。1.3、磋商费用1.2.7采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

(6)响应文件格式；(5)合同格式及合同条款；(4)评审方法、步骤、标准；(3)采购需求；(2)供应商须知；(1)磋商公告；

2.3.磋商文件的修改2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间5日前通过政府采购云平台提出所要求澄清的内容。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并在政府采购云平台上向所有供应商公布，供应商可在政府采购云平台上下载澄清文件。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。2.2.磋商文件的澄清2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

3.1．响应文件的语言三、响应文件的编制和数量2.3.4供应商应注意及时浏览平台发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。2.3.3为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过在新疆兵团政府采购网上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将在政府采购云平台向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。2.3.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前在新疆兵团政府采购网发布更正公告。

3.3响应文件编制（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：3.2响应文件的构成3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.3.7供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《竞争性磋商报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。3.3.5为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人印章。电子响应文件若无电子签章，则视为无效文件。3.3.4电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。3.3.3当正本与副本不一致时，以副本为准。3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。3.3.1响应文件制作时，应按照统一的磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.4.4项目控制价见磋商须知前附表，供应商的报价不得超过控制价。否则，按无效报价处理。3.4.3响应文件中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。3.4.2报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。3.4.1供应商应根据所提供的工程项目清单的要求编制单价、合价和总价，且只允许有一个报价。3.4磋商报价要求3.3.8供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

3.5.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。3.5.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。3.5.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。3.5.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。3.5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。3.5联合体投标

3.6.3供应商相关资格证明文件：3.6.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。3.6.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。3.6.供应商资格证明文件3.5.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。3.5.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.7.1供应商应在响应文件截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至磋商文件规定的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。3.7磋商保证金采取资格预审方式项目的供应商在递交磋商响应文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。3.6.4证明投标货物、服务、工程的合格性和符合磋商文件规定的文件。（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。（7）信用信息查询记录；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；3.7.5有下列情形之一的，保证金将被没收：3.7.4成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。3.7.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后5个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。3.7.2对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

3.8.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。3.8磋商的有效期3.7.7开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。3.7.6如开标时供应商对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，供应商应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行核实后出具书面材料予以答复。（4）磋商文件规定的其他情形。（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.1.3是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子磋商响应文件U盘、纸质磋商响应文件。4.1.2响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购标段名称、标段编号、包号、供应商名称和有“在（磋商文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位不予受理。4.1.1响应文件的密封和标记。未按要求加密和签章的响应文件，将无法接受,采购单位不予受理。4.1响应文件的密封和标记四、响应文件的递交3.8.2有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

4.3.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。4.3迟交的响应文件4.2.3是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。4.2.2供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前递交电子响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件，采购单位不予受理。4.2.1供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交到制定位置。未在响应文件递交截止时间前递交的响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定送达的响应文件，采购单位不予受理。4.2响应文件的递交

5.1.1评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。5.1磋商小组的组成五、竞争性磋商程序4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已递交的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新递交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对递交的响应文件撤销或修改。4.4响应文件的修改和撤回

5.3.1资格性检查初审分为资格性检查和符合性检查。5.3响应文件的初审5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章评审方法。5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。5.2磋商方法

5.3.2符合性检查（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：5.4违法违规行为磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；（8）使用伪造、变造的行政许可证件；（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（6）不同供应商的响应文件相互混装；（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：5.5.1响应文件的修正及澄清5.5磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。（12）其他弄虚作假的行为。（11）提供虚假的信用状况；（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.6磋商5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表通过政府采购云平台作出并签字。5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。5.6.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。本次报价次数两轮（响应文件为第一轮，评标时的二次报价为最终报价）。5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

PPP项目：（1）结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选供应商的排名依次就合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的供应商即为成交供应商。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的供应商进行重复谈判。（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。5.6.10采购结果确认法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台系统，使用密钥完成解密、提疑澄清、开标唱标、二次报价、结果公布等交互环节。B．采用不见面开标方式（是否采用详见供应商须知前附表）

5.7.1采购人应在预成交供应商确定后10个工作日内与成交供应商应签署确认谈判备忘录。将预成交结果和根据磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公示，公示时间不少于5个工作日。PPP项目：5.7.1成交供应商确定后，采购代理机构将在新疆兵团政府采购网上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。5.7.公示或公告（3）条款是指磋商过程中确定的最终采购需求及报价。（2）合同可变细节包括项目公司注册地、资金到位时间及监管方式、收费年限到期后收费收入不足以补偿建设运营成本时甲方对乙方的补偿政策、建设期项目公司与施工项目部的关系以及工程款的支付方式等。

6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。6.1.1采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本与成交社会资本签订经同级人民政府审核同意的PPP项目合同，未经本级人民政府审核同意的项目合同无效。6.1签订合同六、授予合同5.7.3项目实施机构应当在公示期满无异议后2个工作日内，将成交结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出成交通知书。5.7.2项目实施机构应当在预成交社会资本确定后10个工作日内，与预成交社会资本签署确认谈判备忘录，并将预成交结果和根据采购文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。项目合同文本应当将预成交、成交供应商响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

（1）质疑人的名称、地址、电话等；如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：7.1质疑七、质疑和投诉6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与成交人签订政府采购合同。签订政府采购合同后10个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。（6）提起质疑的日期。（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；（3）具体的质疑事项及事实依据；（2）质疑人法人签章和签章；

7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。7.2投诉7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖签章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。(5)同一投诉事项未经处理的；(4)在投诉有效期内；(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；(2)投诉前已依法进行质疑；(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(5)提起投诉的日期。(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

九、磋商文件的解释权8.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。八、适用法律7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖签章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖签章。

10.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。10.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。10.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。10.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。十、其他注意事项9.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

第三章采购项目技术规格、参数及要求采购要求各投标单位注意：各单位在制作竞争性磋商响应文件时，经济标部分（投标报价）应放在竞争性磋商响应文件中相应位置，不得以附件形式放入！如格式不符对其投标产生不利影响，后果自负！本项目工程量清单见竞争性磋商文件附件。第三章工程量清单及采购要求10.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（一）、质量要求及技术标准：合格及合格以上五、新疆农垦五钢物资再生利用有限公司新建氧气乙炔存放间拆解报废车及配件贮存场地硬化项目（施工一标段）技术要求：四、工程内容：新建氧气、乙炔存放间84平方、场地硬化17704.9平方、新建集油池一座、新建排水沟445.06m。三、项目预算：小写：3294453.93，大写：叁佰贰拾玖万肆仟肆佰伍拾叁元玖角叁分。项目编号：XJXSZB【2022】-16项目名称：新疆农垦五钢物资再生利用有限公司新建氧气乙炔存放间拆解报废车及配件贮存场地硬化项目（施工一标段）

一、综合评分第四章评审方法（三）、结算方式：按合同约定施工地点：新疆农垦五钢物资再生利用有限公司（二）、合同履约期限：合同签订后30日历天

二.综合评分细则表3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

四.确定成交供应商（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。2.评分计算方法解释1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。三.推荐成交供应商

第二节专用合同条款通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市[2017]214号）中《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。第一节通用合同条款第五章合同格式及合同条款2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认对合同有实质性影响的签证和设计变更。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定

1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程价款暂行办法》、《房屋建筑和市政基础设施竣工验收规范》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《招投标法》以及其他有关法律法规。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；1.4.1适用于工程的标准规范包括：。

发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：。1.5合同文件的优先顺序

承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。

1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。

1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。

电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。

3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。

承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。（5）承包人提交的竣工资料的内容：。3.1承包人的一般义务

建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人（6）承包人应履行的其他义务：。

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目负责人的授权范围如下：。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3承包人人员

允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包

3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：。

关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。承包人是否提供履约担保：。

职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；

5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：。

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：。

7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备

7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。

7.9提前竣工的奖励（5）。（4）；（3）；（2）；（1）；

8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。

9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员

10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：。

10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

市场价格波动是否调整合同价格的约定：。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：

1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

风险费用的计算方法：。总价包含的风险范围：。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：。

预付款支付期限：。预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。

12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。

12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制

13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法。关于竣工验收程序的约定：。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。

工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；

14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：。承包人提交竣工付款申请单的期限：。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。

承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。

（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：个月。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）%的工程款；

15.4.3修复通知工程保修期为：。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。

18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险

争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。

20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。

附件1：承包人承揽工程项目一览表一、合同协议书及附件：第三节合同附件格式（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：

附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表二、专用合同条款附件：

附件12：建设工程廉政责任书附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：一、合同协议书

5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况

计划开工日期：年月日。二、合同工期。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。

人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；

五、项目负责人2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：账号：账号：

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；3．装修工程为年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

（发包人名称）：履约担保附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

（发包人名称）：预付款担保附件9：年月日传真：电话：

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

附件10:年月日传真：电话：邮政编码：

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保

三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：地址：

建设工程廉政责任书附件12：11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。一、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：发包人：

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

发包人(公章)：承包人(公章)：本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。六、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人或其法定代表人或其法定地址：法定地址：

目录第六章竞争性磋商响应文件格式邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：

（四）、不参与围标串标承诺书（三）、其他声明及文件资料（二）、投标保证金（一）、营业执照、组织机构代码证、税务登记证二、资格审查资料磋商响应文件封面

（十）、财务审计报告（九）、完税证明（八）、人员社保缴纳证明材料（七）、中、小企业声明函（六）、资质证书（五）、安全生产许可证

（二）、竞争性磋商报价一览表（一）、竞争性磋商函三、商务文件组成（十三）、信用中国及政府采购网（十二）、没有重大违法记录的书面声明（十一）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（八）、项目技术负责人简历表（七）、项目经理简历表（六）、项目管理机构组成表（五）、拟投入本项目的主要施工设备表（四）、法定授权人委托书（三）、供应商的资格声明

（项目编号）（项目名称）（一）磋商响应文件封面一、封面四、技术文件组成（九）、已标价的工程量清单

二、资格审查材料日期（年/月/日）法定代表人（电子签名）供应商（签章）响应文件

1.供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；（三）其他声明及文件资料说明：此处投标保证金缴纳证明文件；（二）投标保证金说明：此处营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要营业执照即可。（一）营业执照、组织机构代码证、税务登记证

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；采购项目名称：采购项目编号：附：类似项目业绩表2.类似项目业绩表；

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：（四）不参与围标串标承诺书日期：年月日供应商名称（电子签章）：供应商法定代表人（电子签名）：2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等；

供应商单位名称（电子签章）：标段号：项目编号：三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交磋商响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

说明：此处上传安全生产许可证，只需要导入安全生产许可证即可。（五）安全生产许可证年月日盖章供应商法人签名（电子签章）：

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：（七）中、小企业声明函说明：此处上传资质证书，只需要导入资质证书即可。（六）资质证书

（八）人员社保缴纳证明材料日期：企业名称（电子签章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……

供应商是法人的，应提供上一年度（2021年）经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表及其附注），或银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。（十）财务审计报告供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前4个月（2022年1月-2022年4月）内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。（九）完税证明供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。本项目投标截止时间前4个月（2022年1月-2022年4月）内（至少提供连续2个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单），包含法人、授权人及拟派本项目负责人缴纳明细；

被授权人（电子签名）：本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。本供应商郑重声明：格式：（十一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（采购人）：格式：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：（十二）没有重大违法记录的书面声明年月日供应商名称（电子签章）：

（十三）信用中国及政府采购网日期：年月日法定代表人或其委托代理人（电子签名）：供应商（电子签章）：特此声明我公司参与（项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单2）重大税收违法案件当事人名单的供应商1）被列入失信被执行人含：供应商须提供本单位“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用报告及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图（查询日期自采购公告发布之日后至磋商文件递交截止之日止，提供网页复印件加盖公章），供应商未被列入以下任何名单内。依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

2．供应商的资格声明；1．竞争性磋商报价一览表；依据贵方(采购项目名称/采购项目编号)项目招标采购服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）在项目所属电子平台上传电子响应文件一份。（代理机构名称）：（一）竞争性磋商函三、商务文件组成

1．所附《磋商报价表》中规定的应提交和交付的（包号）工程投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。在此，我方宣布同意如下：6．按磋商文件的规定递交的磋商保证金。5．资格证明文件；4．按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；3．已标价的工程量清单；

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄。6．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。5．接受磋商文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。4．本投标有效期为自开标日起，共个日历日。3．已详细审查全部磋商文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。2．将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

电子函件：电话：地址：法定代表人(电子签名)：供应商名称(电子签章)：8.其他：

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。项目编号、包号：（二）竞争性磋商报价一览表日期：

Ｂ．注册地址：Ａ．供应商名称：1．供应商概况：（三）供应商的资格声明日期：年月日供应商(电子签章)：

个人资本：外商资本：其中国家资本：法人资本：实收资本：Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）Ｃ．成立或注册日期：传真：电话：邮编：

Ｆ．最近损益表（到年月日为止）。(4)流动负债合计:(3)长期负债合计:(2)流动资产合计:(1)固定资产合计:Ｅ．最近资产负债表（到年月日为止）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1）具有独立承担民事责任的能力；2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。(2)本年（期）净利润累计：(1)本年（期）利润总额累计：

法定代表人或其授权代表（电子签名）：供应商（电子签章）：就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（4）有依法缴纳税收的良好记录；

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。供应商授权代理人无转委托权。特此授权。本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）的在下面电子签章的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称）项目（项目编号、包号：），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。供应商授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。（四）法定授权人委托书日期：年月日

单位名称：附：法定代表人身份证明书日期：年月日供应商电子签章：供应商法定代表人电子签名：（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

系（供应商名称）的法定代表人。姓名：性别：营业期限：成立日期：年月日住所：单位类型：

2、供应商法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。注：1、本项目只允许有唯一的供应商授权代理人，且必须为供应商在职员工。日期：年月日供应商电子签章：（附法定代表人身份证正反两面扫描件）特此证明。

供应商法定代表人签章：说明：要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰扫描件。（六）项目管理机构组成表（五）拟投入本项目的主要施工设备表

（八）项目技术负责人简历表说明：表后应附相关资料。建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证书，并提供项目负责人社保缴纳证明、身份证复印件、毕业证等。（七）项目经理简历表年月日

1.全面性施工组织设计：四、技术文件组成已标价的工程量清单。（九）已标价的工程量清单说明：表后应附相关证书、身份证复印件等资料。

1.6施工现场平面布置（附图）；1.5施工总进度计划（附图）；1.4文明施工措施；1.3质量、工期、安全措施方案；1.2施工机械设备、劳动力投入计划；1.1工程概况、施工组织方案；

2.5施工现场机具配置和布置；2.4施工现场交叉作业；2.3施工现场流水作业；2.2施工现场流水段的划分；2.1施工措施及计划；2．可行性

3.5安全措施；3.4创优措施；3.3安保体系；3.2质保体系；3.1施工的重点和关键部位处理3.针对性

5.强制性4.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。4.2在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度的方案；4.1采用的新工艺、新技术、新设备；4.先进性3.6文明施工和防止扰民措施。

注：投标文件须按技术标格式目录顺序编写6.2工程质量争优承诺及保证质量措施。6.1保修承诺和违约经济处罚承诺；6.承诺5.2行国家强制性条文的保证措施5.1防治质量通病的措施；

竞争性谈判结果报告书

新疆协顺工程管理有限责任公司受新疆农垦五钢物资再生

利用有限公司的委托，于2022年6月6日16时00分对新疆农

垦五钢物资再生利用有限公司新建氧气乙炔存放间拆解报废车

及配件贮存场地硬化项目（施工一标段）组织了采购，评标小组

对参加投标的投标单位投标文件进行了评审，现将有关具体结果

汇总如下：

一、投标报价汇总表

二、具体评审意见

评标专家签字：

2022年6月6日